土方开挖运输合同范本

土方开挖运输合同范本

土方开挖运输合同范本 土方开挖，是工程初期以至施工过程中的 关键工序。将土和岩石进行松动、破碎、挖掘并运出的工程。以下是整理的土方开挖运输合同，欢迎参考阅读。‎ ‎　　发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)‎ ‎　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：‎ ‎　　一、工程概况 ‎　　1、乙方开挖拖运地点：‎ ‎　　2、项目名称：‎ ‎　　二、土方工程承包范围 ‎　　1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。‎ ‎　　2、甲方将约准。‎ ‎　　3、进场时间大约签约在天之内进场开工。‎ ‎　　三、其他 ‎　　1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。‎ ‎　　2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。‎ ‎　　四、付款方式 ‎　　1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。‎ ‎　　2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。‎ ‎　　甲方：‎ ‎　　甲方法人代表：‎ ‎　　年 月 日 ‎　　年 月 乙方： 乙方法人代表： 日 ‎　　发包方： (以下简称甲方)‎ ‎　　承包方： (以下简称乙方)‎ ‎　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：‎ ‎　　一、工程概况 ‎　　1、乙方开挖拖运地点：湘运兔子山 ‎　　2、项目名称：“金林雅苑”‎ ‎　　二、土方工程承包范围 ‎　　1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(含税单价22元/方)。‎ ‎　　2、甲方将约45000方土方承包给乙方，最终结算，按实际土方量为准。‎ ‎　　3、进场时间大约签约在35天之内进场开工。‎ ‎　　三、其他 ‎　　1、签订协议书向甲方谘合同保证金伍万元，进场后甲方将合同保证金退还乙方(不计利息)。‎ ‎　　2、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。‎ ‎　　3、由于甲方，场内问题，所造成的损失，由甲方承担，如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方。依此类推。‎ ‎　　四、付款方式 ‎　　1、甲方应按每壹万立方付75%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。‎ ‎　　2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方，如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。‎ ‎　　甲方：‎ ‎　　甲方法人代表：‎ ‎　　公司开户银行帐号：‎ ‎　　乙方：‎ ‎　　乙方法人代表：‎ ‎　　年 月 日　‎ ‎　　发包方(以下简称甲方)：‎ ‎　　承包方(以下简称乙方)：‎ ‎　　工程名称：‎ ‎　　工程地点：‎ ‎　　经甲、乙双方协商，甲方同意把淅川县新法院新址院内地表土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，并结合本工程实际现状，特订立本合同。‎ ‎　　1 1承包范围及工作内容 ‎　　1.1 1.1 承包范围 ‎　　淅川县法院新址院内土石方(为达到现场施工条件前期开挖主楼附楼以及施工道路需要清理的地表土方以及附属物等)，具体尺寸及标高由甲方指定.‎ ‎　　1.2 1.2 工作内容 ‎　　乙方负责完成承包范围内所有土石方的开挖、外运、。乙方还必须负责现场协调办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。‎ ‎　　2 2合同价款、承包方式及结算原则 ‎　　2.1承包方式 ‎　　本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。‎ ‎　　2.2 本工程开挖及外运综合单价为 元/立方米，包含税金 %管理费 %等承包范围内所列的各项费用)‎ ‎　　3 计价方式及结算原则 ‎　　乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。 4 付款方式 ‎　　乙方在完成施工任务后经甲方确认达到施工要求，现场各方面都未遗留问题，开发单位付款后支付，付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。‎ ‎　　5 工期、质量要求 ‎　　工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天1000元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。‎ ‎　　质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合施工条件。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。‎ ‎　　6 安全文明施工 ‎　　6.1‎ ‎ 乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。‎ ‎　　6.2 在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。‎ ‎　　其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向南阳市人民法院提起诉讼。‎ ‎　　本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。‎ ‎　　双方签字 ‎　　甲方：‎ ‎　　代表人：‎ ‎　　联系电话：‎ ‎　　20xx.03.20‎ ‎　　乙方： 代表人： 联系电话： 开户行： 账号