15版 造价管理基础班-讲义练习 (6)

15版 造价管理基础班-讲义练习 (6)

第 1页 第六章 工程建设全过程造价管理 【考情分析】 本章介绍了工程建设各阶段造价管理，主要基于“控制”方面进行介绍，涉及到决策、设计、 发承包、施工各阶段的造价控制。内容繁多，知识零碎，学习的时候抓大放小，争取做到“性价比” 的最大化。 预计 2015 年的分值为 20 分左右。 最近三年本章考试题型、分值分布 题型 2014 年 2013 年 2012 年 单选题 12 题 12 分 12 题 12 分 8 题 8 分 多选题 4 题 8 分 4 题 8 分 - 合计 16 题 20 分 16 题 20 分 8 题 8 分 【知识框架】 第一节 决策阶段造价管理 一、工程项目策划 工程项目策划是工程造价管理的重要前提和基础。 （P276 中） 1.工程项目策划的主要作用 【14 单选】 （1）构思工程项目系统框架 （P276 中） 首要任务是进行工程项目的定义和定位，全面构想一个待建项目系统。 第 2页 需要提出工程项目系统框架，进行工程项目功能分析，确定工程项目系统组成。 （2）奠定工程项目决策基础；3.指导工程项目管理工作（P277 上） 【2014 考题·单选题】工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的（ ）。 A.定义和定位 B.功能分析 C.方案比选 D.经济评价 『正确答案』A 『答案解析』本题考查的是构思工程项目系统框架。工程项目策划的首要任务是根据建设意图 进行工程项目的定义和定位，全面构想一个待建项目系统。参见教材 P276。 2.工程项目策划的主要内容 【14 多选】 （1）工程项目构思策划主要内容：（P277 下） 1）工程项目的定义 2）工程项目的定位 3）工程项目的系统构成 4）其他 （2）工程项目实施策划 （P278 上中） 1）工程项目组织策划 2）工程项目融资策划 3）工程项目目标策划 4）工程项目实施过程策划 【例题·多选题】下列项目策划内容中，属于项目构思策划内容的有（ ）。 A.工程项目定义 B.工程项目定位 C.工程项目系统构成 D.工程项目融资策划 E.单位工程的构成 『正确答案』ABCE 『答案解析』本题考查的是工程项目构思策划。工程项目构思策划内主要内容有：（1）工程项 目的定义；（2）工程项目的定位；（3）工程项目的系统构成；（4）其他。参见教材 P277。 【2014 考题·多选题】下列工程项目策划内容中，属于工程项目构思策划的有（ ）。 A.工程项目组织系统 B.工程项目系统构成 C.工程项目发包模式 D.工程项目建设规模 E.工程项目融资方案 『正确答案』BD 『答案解析』本题考查的是项目构思策划。项目构思策划的主要内容包括：工程项目的定义， 即描述工程项目的性质、用途和基本内容。与工程项目实施及运行有关的重要环节策划，均可 列入工程项目构思策划的范畴。参见教材 P277。 3.多方案比选 工程项目多方案比选主要包括：工艺方案比选、规模方案比选、选址方案比选，甚至包括污染 防治措施方案比选等。 【注意】均包括技术方案比选和经济效益比选两个方面。 （P278 中） （P278 下～279 上） 技术方案 比选 传统方法 经验判断法、方案评分法和经济计算法 现代方法 目标规划法、层次分析法、模糊数学综合评价法、灰色理论分析法和人工神经网络 第 3页 法等。 经济效 益比选 静态差额投资收益率法、静态差额投资回收期法、差额投资内部收益率法、净现值法、净现值 率法、年值法、总费用现值比较法、年费用比较法等。（互斥型方案） 【例题·单选题】在工程项目多方案比选中，属于技术方案比选方法的是（ ）。 A.年费用比较法 B.经济计算法 C.年值法 D.净现值法 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是技术方案比选。工程项目多方案比选主要包括：工艺方案比选、规 模方案比选、选址方案比选，甚至包括污染防治措施方案比选等。均包括技术方案比选和经济 效益比选两个方面。各方案比选参见下表： 技术方 案比选 传统方法 经验判断法、方案评分法和经济计算法 现代方法 目标规划法、层次分析法、模糊数学综合评价法、灰色理论分析法和人工神经网络法 等。 经济效 益比选 静态差额投资收益率法、静态差额投资回收期法、差额投资内部收益率法、净现值法、净现值 率法、年值法、总费用现值比较法、年费用比较法等。（互斥型方案） 参见教材 P278。 二、工程项目经济评价 （一）工程项目经济评价的内容、方法和原则 1.工程项目经济评价的内容 工程项目经济评价包括财务分析和经济分析。（P279 下） （1）财务分析。国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，计算项目范围内 的财务效益和费用，分析项目的盈利能力和清偿能力，评价项目在财务上的可行性。 （P279 下） （2）经济分析。在合理配置社会资源的前提下，从国家经济整体利益的角度出发，计算项目对 国民经济的贡献，分析项目的经济效率、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。 （P280 上） 2.财务分析与经济分析的联系和区别 【13、14 单选】 （1）财务分析与经济分析的联系 （P280 上） 【结论】在进行项目投资决策时，既要考虑项目的财务分析结果，更要遵循使国家与社会获益 的项目经济分析原则。 （2）财务分析与经济分析的区别 （P280 中） 评价项目 财务评价 经济分析 出发点（目的）投资者角度 国家或地区角度 费用和效益组成 和项目直接相关 分析对象是给国民经济带来贡献才作为项目的费用和 效益 分析对象 企业或投资人 国民收入增值情况 价格尺度 市场交易价格 影子价格 分析内容和方 法 企业成本效益分析方法 费用和效益分析、成本和效益分析和多目标综合分析方 法 第 4页 评价标准和参数 净利润、财务净现值、市场利 率 净收益、经济净现值、社会折现率 时效性不同 随着国家财务制度的变更而变 化 按照经济原则进行评价 【2014 考题·单选题】工程项目经济评价中，财务分析依据的基础数据是根据（ ）确定的。 A.完全市场竞争下的价格体系 B.影子价格和影子工资 C.最优资源配置下的价格体系 D.现行价格体系 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是工程项目经济评价的内容。财务分析是在国家现行财税制度和价格 体系的前提下，从项目的角度出发，计算项目范围内的财务效益和费用，分析项目的盈利能力 和清偿能力，评价项目在财务上的可行性。参见教材 P279。 【例题·单选题】下列关于工程项目经济财务分析和经济分析的联系与区别说法中，不正确的 是（ ）。 A.在大型工程项目中，经济分析是财务分析的前提 B.两种评价的出发点和目的相同，都是从利益角度分析项目的财务收益和成本 C.两种分析中费用和效益的组成不同 D.财务分析的对象是企业的财务收益，经济分析的对象则是项目带来的国民收入增值情况 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是财务分析和经济分析的联系与区别。两种评价的出发点和目的不同， 财务评价是从利益角度分析项目的财务收益和成本，而经济评价是从国家或地区角度分析项目 的财务收益和成本。参见教材 P280。 3.工程项目经济评价内容和方法的选择 （1）对于一般项目，财务分析必不可少，可以不进行经济分析。 （2）对于那些关系国家安全、国土开发、市场不能有效配置资源等具有较明显外部效果的项目 （一般为政府审批或核准项目），需要从国家经济整体利益角度来考察项目，并以能反映资源真实 价值的影子价格来计算项目的经济效益和费用，通过经济评价指标的计算和分析，得出项目是否对 整个社会经济有益的结论。（P280 下～281 上） （3）对于特别重大的工程项目，除进行财务分析与经济费用效益分析外，还应专门进行项目对 区域经济或宏观经济影响的研究和分析。（P281 上） 4.工程项目经济评价应遵循的基本原则 （1）“有无对比”原则。 （P281 中） （2）效益与费用计算口径对应一致的原则。 （3）收益与风险权衡的原则。 （4）定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主的原则。 （5）动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。 （二）工程项目财务评价 【13、14 单选】 1.财务效益和费用的估算 （2）财务效益和费用的构成。 （P282 上） 1）市场化运作的经营性项目，项目目标是通过销售产品或提供服务实现盈利，其财务效益主要 是指所获取的营业收入。 【提示】按照有关会计及税收制度，先征后返的增值税应记作补贴收入，作为财务效益进行核 第 5页 算。 2）对于以提供公共产品服务于社会或以保护环境等为目标的非经营性项目，往往没有直接的营 业收入，也就没有直接的财务效益。这类项目需要政府提供补贴才能维持正常运转，应将补贴作为 项目的财务收益，通过预算平衡计算所需要补贴的数额。 3）对于为社会提供准公共产品或服务，且运营维护采用经营方式的项目，这类项目的财务效益 包括营业收入和补贴收人。 4）项目所支出的费用主要包括投资、成本费用和税金等。 【例题·单选题】对于以提供公共产品服务于社会为目标的非经营项目，其项目的财务收益是 （ ）。P A.政府补贴 B.营业收入 C.经营收费 D.可供分配利润 『正确答案』A 『答案解析』本题考查的是财务效益和费用的估算。对于以提供公共产品服务于社会或以保护 环境等为目标的非经营性项目，需要政府提供补贴才能维持正常运转，应将补贴作为项目的财 务收益。对于为社会提供准公共产品或服务，这类项目的财务效益包括营业收入和补贴收入， 如市政公用设施、交通、电力等项目。参见教材 P282。 2.财务评价参数 （1）基准收益率 投资者在相应项目上最低可接受的财务收益率。（P282 下） 【提示】国家行政主管部门统一测定并发布的行业财务基准收益率，在政府投资项目以及按政 府要求进行经济评价的建设项目中必须采用；在企业投资等其他各类建设项目的经济评价中可参考 选用。 （P283 中） 3.财务分析 对于经营性项目，分析项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，判断项目的财务可接受性。 （P283 下） 对于非经营性项目，财务分析应主要分析项目的财务生存能力。（P283 下） （1）经营性项目财务分析。 财务分析可分为融资前分析和融资后分析。 1）融资前分析。 融资前动态分析应以营业收入、建设投资、经营成本和流动资金的估算为基础，考察整个计算 期内现金流入和现金流出，编制项目投资现金流量表，利用资金时间价值的原理进行折现，计算项 目投资内部收益率和净现值等指标。从项目投资总获利能力的角度，考察项目方案设计的合理性。 （P284 上） 2）融资后分析 融资后分析应以融资前分析和初步的融资方案为基础，考察项目在拟定融资条件下的盈利能力、 偿债能力和财务生存能力，判断项目方案在融资条件下的可行性。融资后分析用于比选融资方案， 帮助投资者作出融资决策。（P284 中） ①动态分析。包括两个层次： a.项目资本金现金流量分析 编制项目资本金现金流量表，计算项目资本金财务内部收益率指标，考察项目资本金可获得的 收益水平。（P284 中） b.投资各方现金流量分析，应从投资各方实际收入和支出的角度，确定其现金流入和现金流出， 分别编制投资各方现金流量表，计算投资各方的财务内部收益率指标。（P284 中） 第 6页 ②静态分析 依据利润与利润分配表计算项目资本金净利润率（ROE）和总投资收益率（R0I）指标。静态盈 利能力分析可根据项目的具体情况选做。（P284 下） 盈利能力分析的主要指标包括项目投资财务内部收益率和财务净现值、项目资本金财务内部收 益率、投资回收期、总投资收益率、项目资本金净利润率等。（P284 下） 财务生存能力分析，编制财务计划现金流量表，通过考察项目计算期内的投资、融资和经营活 动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，分析项目是否有足够的净现金 流量维持正常运营，以实现财务可持续性。（P284 下） 【注意】财务可持续性应首先体现在有足够大的经营活动净现金流量，其次，各年累计盈余资 金不应出现负值。若出现负值，应进行短期借款。 （P284 下） 【2013 考题·单选题】经营性项目的财务分析可分为融资前分析和融资后分析，下列关于融资 前分析的说法，正确的是（ ）。 A.以静态分析为主，动态分析为辅 B.只进行静态分析 C.以动态分析为主，静态分析为辅 D.只进行动态分析 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是财务分析。经营性项目的财务分析可分为融资前分析和融资后分析， 一般宜先进行融资前分析，在融资前分析结论满足要求的情况下，初步设定融资方案，再进行 融资后分析。在项目建议书阶段，可只进行融资前分析。融资前分析应以动态分析（考虑资金 的时间价值）为主，静态分析（不考虑资金的时间价值）为辅。参见教材 P283。 【2014 考题·单选题】下列财务评价指标中，可用来判断项目盈利能力的是（ ）。 A.资产负债率 B.流动比率 C.总投资收益率 D.速动比率 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是财务分析。财务评价判断参数主要包括下列判断项目盈利能力的参 数和判断项目偿债能力的参数：判断项目盈利能力的参数主要包括财务内部收益率、总投资收 益率、项目资本金净利润率等指标的基准值或参考值。判断项目偿债能力的参数主要包括利息 备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率、速动比率等指标的基准值或参考值。参见教材 P283。 （2）非经营性项目财务分析 1）对没有营业收入的项目，不进行盈利能力分析，主要考察项目财务生存能力。（P284 下） 2）对有营业收入的项目，财务分析应根据收入抵补支出的程度，区别对待。收入补偿费用的顺 序应为：补偿人工、材料等生产经营耗费、缴纳流转税、偿还借款利息、计提折旧和偿还借款本金。 有营业收入的非经营性项目可分为下列两类：（P285 上） a.营业收入在补偿生产经营耗费、缴纳流转税、偿还借款利息、计提折旧和偿还借款本金后尚 有盈余，表明项目在财务上有盈利能力和生存能力，其财务分析方法与一般项目基本相同。 b.对一定时期内收入不足以补偿全部成本费用，但通过在运行期内逐步提高价格（收费）水平， 可实现其设定的补偿生产经营耗费、缴纳流转税、偿还借款利息、计提折旧、偿还借款本金的目标， 并预期在中、长期产生盈余的项目，可只进行偿债能力分析和财务生存能力分析。 （P285 上） （三）工程项目经济分析 第 7页 1.经济分析的范围 下列类型项目应进行经济费用效益分析：（P285 中） 1）具有垄断特征的项目； 2）产出具有公共产品特征的项目； 3）外部效果显著的项目； 4）资源开发项目； 5）涉及国家经济安全的项目； 6）受过度行政干预的项目。 2.经济费用效益分析 经济费用效益分析应采用以影子价格体系为基础的预测价格，不考虑价格总水平变动因素。 （P286 中） 项目经济费用效益分析采用社会折现率对未来经济效益和经济费用流量进行折现。（P286 中） 3.费用效果分析 对于效益和费用可以货币化的项目应采用上述经济费用效益分析方法。 （P286 下） 对于效益难于货币化的项目，应采用费用效果分析方法。 对于效益和费用均难于量化的项目，应进行定性经济费用效益分析。（P286 下） 【例题·单选题】对于效益难于货币化的工程项目，进行经济分析时应采用（ ）。 A.经济费用效益分析方法 B.费用效果分析方法 C.定性经济费用效益分析 D.社会经济费用效益分析 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是费用效果分析。对于效益和费用可以货币化的项目应采用经济费用 效益分析方法。对于效益难于货币化的项目，应采用费用效果分析方法；对于效益和费用均难 于量化的项目，应进行定性经济费用效益分析。参见教材 P286。 三、工程项目经济评价报表的编制 （一）投资方案现金流量表 【例题·单选题】工程项目投资方案现金流量表不包括（ ）。 A.投资现金流量表 B.资本金现金流量表 C.项目投资经济费用效益流量表 D.投资各方现金流量表 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是投资方案现金流量表。工程项目投资方案现金流量表由现金流入、 现金流出和净现金流量构成，主要有投资现金流量表、资本金现金流量表、投资各方现金流量 表和财务计划现金流量表。参见教材 P287。 1.投资现金流量表 投资现金流量表是以投资方案为一独立系统进行设置的。它以投资方案建设所需的总投资作为 计算基础，反映投资方案在整个计算期（包括建设期和生产运营期）内现金的流入和流出。（P287 下） （P288） 表 6.1.1 投资现金流量表 单位：万元 序号 合计 1 2 3 4 5 …… 20 第 8页 1 现金流入 341947 11310 13572 45631 1.1 经营收入 316673 11310 13572 20358 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 24074 24074 1.4 回收流动资金 1200 1200 1.5 其他现金流入 2 现金流出 184518 28788 11481 8748 5410 5971 8674 2.1 建设投资 （不含建设期利息） 47818 28788 11481 7548 2.2 流动资金 1200 1200 2.3 经营成本 71285 4125 3988 4236 2.4 经营税金及附加 17417 622 746 1120 2.5 维持运营投资 2.6 其他现金流出 3 所得税前净现金流量 204227 －28788 －11481 －8748 6562 8837 40276 4 累计税前净现金流量 －28788 －40269 －49018 －42455 －33619 204227 5 调整所得税 46798 663 1236 3318 6 所得税后净现金流量 157429 －28788 －11481 －8748 5900 7601 36957 7 累计税后净现金流量 －28788 －40269 －49018 －43118 －35517 157429 计算指标： 所得税前 所得税后 投资财务内部收益率（%）： 17.73% 15.00% 投资财务净现值（i＝10%）： 35575 万元 21248 万元 投资回收期： 8.09 年 8.72 年 【例题·单选题】以投资方案建设所需的总投资作为计算基础，反映投资方案在整个计算期内 现金流入和流出的是（ ）。 A.资本金现金流量表 B.投资各方现金流量表 C.财务计划现金流量表 D.投资现金流量表 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是投资现金流量表。投资现金流量表是以投资方案为一独立系统进行 设置的。它以投资方案建设所需的总投资作为计算基础，反映投资方案在整个计算期（包括建 设期和生产运营期）内现金的流入和流出。参见教材 P287。 2.资本金现金流量表 资本金现金流量表是从投资方案权益投资者整体（即项目法人）角度出发，以投资方案资本金 作为计算的基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算资本金财务内部收益率，反 映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力，用以比选融资方案，为投资者投资决策、融资决 策提供依据。（P288 下～289 上） （P289） 表 6.1.2 资本金现金流量表 单位：万元 序号 合计 1 2 3 4 5 …… 20 第 9页 1 现金流入 341947 11310 13572 45631 1.1 经营收入 316673 11310 13572 20358 1.2 1.3 回收固定资产余值 24074 24074 1.4 回收流动资金 1200 1200 1.5 其他现金流入 2 现金流出 207192 19730 2183 3383 7893 9835 8674 2.1 投资方案资本金 19657 18457 1200 2.2 借款本金偿还 35000 300 1700 2.3 借款利息支付 17034 1273 2183 2183 2183 2164 2.4 经营成本 71285 4125 3988 4236 2.5 经营税金及附加 17417 622 746 1120 2.6 所得税 46798 663 1236 3318 2.7 维持运营投资 2.8 其他现金流出 3 净现金流量 134755 －19730 －2183 －3383 3417 3737 36957 计算指标： 资本金财务内部收益率＝16.08% 【例题·单选题】某建设单位为了明确在特定融资方案下投资者权益投资的获利能力，就以投 资方案资本金作为计算基础，把资本金偿还和利息支付作为现金流出，该单位编制的现金流量表是 （ ）。 A.投资现金流量表 B.投资各方现金流量表 C.资本金现金流量表 D.财务计划现金流量表 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是资本金现金流量表。资本金现金流量表是从投资方案权益投资者整 体（即项目法人）角度出发，以投资方案资本金作为计算的基础，把借款本金偿还和利息支付 作为现金流出，用以计算资本金财务内部收益率，反映在一定融资方案下投资者权益投资的获 利能力，用以比选融资方案，为投资者投资决策、融资决策提供依据。参见教材 P288。 【例题·单选题】某技术方案总投资 220 万元，业主资本金投入 60 万元，计算期为 20 年，建 设期为 2 年。技术方案投资支出在 2008 年为 130 万元（其中资本金投入 20 万元），2009 年为 90 万元（其中资本金投入 40 万元），银行贷款在 2008 年末累计余额为 110 万元，2009 年发生新增银 行贷款 50 万元，以项目业主为考察对象，其 2009 年的净现金流量是（ ）。 A.－200 万元 B.－40 万元 C.120 万元 D.140 万元 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是资本金现金流量表。由于是以项目业主为考察对象，所以应该是编 制的资本金现金流量表，2009 年的净现金流量为－40 万元（现金流出）。参见教材 P289。 3.投资各方现金流量表 投资各方现金流量表是分别从投资方案各个投资者的角度出发，以投资者的出资额作为计算的 基础，用以计算投资方案投资各方财务内部收益率。（P289 下） 【例题·单选题】用以计算投资各方收益率的投资各方现金流量表，其计算基础是（ ）。 第 10页 A.项目资本金 B.投资者经营成本 C.项目投资额 D.投资者出资额 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是投资各方现金流量表。投资各方收益率的投资各方现金流量表计算 基础是投资者出资额。参见教材 P289。 4.财务计划现金流量表 反映投资方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金， 分析投资方案的财务生存能力。 （P290 下） 【例题·单选题】项目财务计划现金流量表主要用于分析项目的（ ）。 A.偿债能力 B.财务生存能力 C.财务盈利能力 D.不确定性 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是财务计划现金流量表。财务计划现金流量表反映技术方案计算期各 年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析技术方案的财务 生存能力。参见教材 P290。 5.投资方案现金流量表的构成要素 【11、12、13 单选】 （1）营业收入（P292 上） 投资方案实施后各年销售产品或提供服务所获得的收入。 营业收入＝产品销售量（或服务量）×产品单价（或服务） 【提示】假定年生产量即为年销售量，不考虑库存，即当期的产出（扣除自用量后）当期全部 销售，也就是当期产品产量等于当期销售量。 【2012 考题·单选题】工业项目财务评价中，估算营业收入的一项重要假设是（ ）。 A.当期商品产量等于当期销售量 B.当期商品销售量等于上期产量 C.当期商品销售量等于上期末库存量 D.当期商品销售量等于上期销售量 『正确答案』A 『答案解析』本题考查的是投资方案现金流量表的构成要素。估算营业收入的一项重要假设是 当期商品产量等于当期销售量。参见教材 P292。 （2）补贴收入 某些经营性的公益事业、基础设施投资方案，如城市轨道交通项目、垃圾处理项目、污水处理 项目等，政府在项目运营期给予一定数额的财政补助，以维持正常运营，使投资者能获得合理的投 资收益。（P293 上） 对这类投资方案应按有关规定估算企业可能得到与收益相关的政府补助（与资产相关的政府补 助不在此处核算，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的 政府补助），包括先征后返的增值税、按销量或工作量等依据国家规定的补助定额计算并按期给予 的定额补贴，以及属于财政扶持而给予的其他形式的补贴等，应按相关规定合理估算，记作补贴收 入。（P293 上） （3）投资。投资方案经济效果评价中的总投资是建设投资、建设期利息和流动资金之和。（P293 第 11页 上） 流动资金系指运营期内长期占用并周转使用的营运资金，不包括运营中需要的临时性营运资金。 流动资产与流动负债的差额。流动资产的构成要素一般包括存货、库存现金、应收账款和预付账款。 （P293 中下） 【提示】在投资方案寿命期结束时，投入的流动资金应予以回收。 【例题·单选题】投资方案经济效果评价中的总投资是由（ ）组成。 A.建设投资、流动资金之和 B.建设投资、建设期利息和流动资金之和 C.建设投资、铺底流动资金之和 D.建设投资、建设期利息和铺底流动资金之和 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是投资方案现金流量表的构成要素。投资方案经济效果评价中的总投 资是建设投资、建设期利息和流动资金之和。参见教材 P293。 （6）总成本。（P294 中） 总成本费用＝外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费用（利 息支出）+其他费用 【提示 1】修理费允许直接在成本中列支，如果当期发生的修理费用数额较大，可采用预提或 摊销的办法。 （P295 上） 【提示 2】无形资产的摊销一般采用平均年限法，不计残值。（P295 中） 【例题·多选题】固定资产修理费属于项目生产运营支出的费用，下列关于固定资产修理费的 说法中，正确的有（ ）。 A.修理费可以预提 B.修理费可以摊销 C.修理费可直接在成本中列支 D.生产运营各年的修理费率必须一致 E.修理费应计入总成本费用中的其他费用 『正确答案』ABC 『答案解析』本题考查的是投资方案现金流量表的构成要素。选项 D 不一定一致；选项 E 修理 费单列一项。参见教材 P295。 （7）经营成本（P295 下） 经营成本＝总成本费用－折旧费－摊销费－利息支出 或： 经营成本＝外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用 【提示 1】折旧是建设投资所形成的固定资产的补偿价值，如将折旧随成本计入现金流出，会 造成现金流出的重复计算。同样，由于无形资产及其他资产摊销费也是建设投资所形成资产的补偿 价值，只是投资方案内部的现金转移，而非现金支出，故为避免重复计算也不予考虑。（P295 下） 【提示 2】经营成本与融资方案无关。 （P296 上） 【例题·单选题】某工程项目建成投产后，正常生产年份的总成本费用为 1000 万元，其中期间 费用 150 万元。借款利息 20 万元，固定资产折旧 80 万元，无形资产摊销费 50 万元，则其经营成本 为（ ）万元。 A.700 B.850 C.870 D.900 『正确答案』B 第 12页 『答案解析』本题考查的是投资方案现金流量表的构成要素。1000-20-80-50=850（万元）。参 见教材 P296。 【2013 考题·单选题】下列财务费用中，在投资方案效果分析中通常只考虑（ ）。 A.汇兑损失 B.汇兑收益 C.相关手续费 D.利息支出 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是投资方案现金流量表的构成要素。在投资方案效果分析中通常只考 虑利息支出。参见教材 P295。 （二）、经济分析主要报表 经济分析主要报表包括项目投资经济费用效益流量表、经济费用效益分析投资费用估算调整表 和经济费用效益分析经营费用估算调整表。（P296 中） 【例题·多选题】工程项目经济分析的主要报表包括（ ）。P296 A.项目投资经济费用效益流量表 B.经济费用效益分析投资费用估算调整表 C.财务计划现金流量表 D.经济费用效益分析经营费用估算调整表 E.投资各方现金流量表 『正确答案』ABD 『答案解析』本题考查的是经济分析主要报表。经济分析主要报表包括项目投资经济费用效益 流量表、经济费用效益分析投资费用估算调整表和经济费用效益分析经营费用估算调整表。参 见教材 P296。 第二节 设计阶段造价管理 （2 单选+1 多选） 设计阶段工程造价管理的主要方法是通过多方案技术经济分析，优化设计方案：同时，通过推 行限额设计和标准化设计，有效控制工程造价。 （P296 中） 一、限额设计 按照批准的可行性研究报告中的投资限额进行初步设计、按照批准的初步设计概算进行施工图 设计、按照施工图预算造价编制施工图设计中各个专业设计文件的过程。（P296 中） （一）限额设计的工作内容 1.投资决策阶段 第 13页 投资决策阶段是限额设计的关键。 （P296 下） 应在多方案技术经济分析和评价后确定最终方案，提高投资估算的准确度，合理确定设计限额 目标。（P296 下） 2.初步设计阶段 需要依据最终确定的可行性研究方案和投资估算，将设计概算控制在批准的投资估算内。（P297 上） 3.施工图设计阶段 是设计单位的最终成果文件，应按照批准的初步设计方案进行限额设计，施工图预算需控制在 批准的设计概算范围内。 限额设计的工作内容 【例题·单选题】某工程项目设计过程中所作的下列工作中，不属于限额设计工作内容的是 （ ）。 A.编制项目投资可行性研究报告 B.设计人员创作出初步设计方案 C.设计单位绘制施工图 D.编制项目施工组织方案 『正确答案』 D 『答案解析』本题考查的是限额设计的工作内容。限额设计是指按照批准的可行性研究报告中 的投资限额进行初步设计、按照批准的初步设计概算进行施工图设计、按照施工图预算造价编 制施工图设计中各个专业设计文件的过程。参见教材 P296～297。 （二）限额设计的实施程序 限额设计可分为目标制定、目标分解、目标推进和成果评价四个阶段。 （1）目标制定。限额设计的目标包括：造价目标、质量目标、进度目标、安全目标及环境目标。 （P297 中） （2）目标分解。层层目标分解和限额设计，实现对投资限额的有效控制。 （P297 中） 限额设计的实施程序 （3）目标推进。目标推进通常包括限额初步设计和限额施工图设计两个阶段。 （P297 中） （4）成果评价。成果评价是目标管理的总结阶段。 【注意】当考虑建设工程全寿命期成本时，按照限额要求设计出的方案可能不一定具有最佳的 经济性，此时亦可考虑突破原有限额，重新选择设计方案。 （P297 下） 【例题·多选题】工程项目限额设计的实施程序包括（ ）。 A.目标实现 B.目标制定 C.目标分解 D.目标推进 E.成果评价 『正确答案』 BCDE 『答案解析』本题考查的是限额设计的实施程序。限额设计的实施是建设工程造价目标的动态 反馈和管理过程，可分为目标制定、目标分解、目标推进和成果评价四个阶段。参见教材 P297。 二、设计方案的评价与优化 1.基本程序 第 14页 （P298 中） 图 6.2.1 设计方案评价与优化的基本程序 2.评价指标体系 指标体系应包括以下内容：（P299 上） （1）使用价值指标，工程项目满足需要程度（功能）的指标； （2）反映创造使用价值所消耗的社会劳动消耗量的指标； （3）其他指标。 【提示】可按指标的重要程度设置主要指标和辅助指标，并选择主要指标进行分析比较。 3.评价方法 （P299 上～300） 【14（2）单选】 多指标法 采用多个指标，将各方案的相应指标值逐一进行分析比 较，按照各种指标数值的高低对其作出评价 工程造价指标、主要材料消耗指标、 劳动消耗指标、工期指标。 单指标法 以单一指标为基础进行综合分析与评价 综合费用法、全寿命期费用法、价值 工程法 多因素评 分法 多指标法与单指标法相结合 【提示 1】综合费用法未考虑资金时间价值；全寿命期法考虑了资金时间价值。（P300 上） 评价方法 【提示 2】价值工程法是对产品进行功能分析，研究如何以最低的全寿命成本实现产品的必要 功能，从而提高产品价值。（P300 中） 【提示 3】多因素评分优选法综合了定量分析评价与定性分析评价的优点，可靠性高，应用较 广泛 。 （P300 下） 【例题·多选题】工程项目设计方案评价方法单指标法中，比较常用的有（ ）。 A.综合费用法 B.净现值分析法 C.全寿命期费用法 D.价值工程法 E.多因素评分优选法 『正确答案』 ACD 『答案解析』本题考查的是评价方法（设计方案的评价与优化）。选项 B 为多指标法，选项 E 第 15页 为单指标法与多指标法的结合。参见教材 P299～300。 【2014 考题·单选题】限额设计方式中，采用综合费用法评价设计方案的不足是没有考虑（ ）。 A.投资方案全寿命期费用 B.建设周期对投资效益的影响 C.投资方案投产后的使用费 D.资金的时间价值 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是评价方法（设计方案的评价与优化）。综合费用法是一种静态价值 指标评价方法，没有考虑资金的时间价值，只适用于建设周期较短的工程。此外，由于综合费 用法只考虑费用，未能反映功能、质量、安全、环保等方面的差异，因而只有在方案的功能、 建设标准等条件相同或基本相同时才能采用。参见教材 P299。 【2014 考题·单选题】 工程设计中运用价值工程的目标是（ ）。 A.降低建设工程全寿命期成本 B.提高建设工程价值 C.增强建设工程功能 D.降低建设工程造价 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是评价方法（设计方案的评价与优化）。价值工程法主要是对产品进 行功能分析，研究如何以最低的全寿命期成本实现产品的必要功能，从而提高产品价值。参见 教材 P300。 4.方案优化 对于具体方案，则应综合考虑工程质量、造价、工期、安全和环保五大目标，基于全要素造价 管理进行优化。 （ P300 下） 【例题·单选题】在工程项目设计方案评价与优化过程中，最基本和最重要的工作内容是（ ）。 A.针对不同设计方案，分析其技术经济指标 B.筛选出各方面都比较满意的比选方案 C.建立合理的指标体系，采取有效的评价方法进行方案优化 D.进行方案选择或提出技术优化建议 『正确答案』 C 『答案解析』本题考查的是方案优化（设计方案的评价与优化）。在设计方案评价与优化过程 中，建立合理的指标体系，并采取有效的评价方法进行法案优化是最基本和最重要的工作内容。 参见教材 P298。 三、概预算文件的审查 1.设计概算的审查 【14 单选】 （2）设计概算的审查内容。包括：概算编制依据、概算编制深度及概算主要内容三个方面。（P301 中） 1）对设计概算编制依据的审查：合法性、时效性和适用范围。 2）对设计概算编制深度的审查： 第 16页 ①审查编制说明。②审查编制完整性。③审查编制范围。 【注意】大中型项目的设计概算，审查是否具有完整的编制说明和三级设计概算文件（总概算、 综合概算、单位工程概算），是否达到规定深度。 【例题·多选题】对工程项目设计概算编制深度的审查包括（ ）。 A.审查编制说明 B.审查设计概算编制的完整性 C.审查设计概算的编制范围 D.审查设计概算依据的合法性 E.审查设计概算编制的时效性 『正确答案』 ABC 『答案解析』本题考查的是设计概算的审查。对工程项目设计概算编制深度的审查包括审查编 制说明、审查设计概算编制的完整性和审查设计概算的编制范围。参见教材 P301。 3）对设计概算主要内容的审查： ②概算所编制工程项目的建设规模和建设标准、配套工程等是否符合批准的可行性研究报告或 立项批文。 【注意】对总概算投资超过批准投资估算 10%以上的，应进行技术经济论证，需重新上报进行 审批。 （P301 下） ④概算工程量是否准确。应将工程量较大、造价较高、对整体造价影响较大的项目作为审查重 点。 【2014 考题·单选题】审查工程设计概算时，总概算投资超过批准投资估算（ ）以上的，需 重新上报审批。 A.5% B.8% C.10% D.15% 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是设计概算的审查。对总概算投资超过批准投资估算 10%以上的，应 进行技术经济论证，需重新上报进行审批。参见教材 P301。 （3）设计概算的审查方法。 （P302 中） 1）对比分析法。对比分析建设规模、建设标准、概算编制内容和编制方法、人材机单价等，发 现设计概算存在的主要问题和偏差。 2）主要问题复核法。对审查中发现的主要问题、有较大偏差的设计复核，对重要、关键设备和 生产装置或投资较大的项目进行复查。 3）查询核实法。对一些关键设备和设施、重要装置以及图纸不全、难以核算的较大投资进行多 方查询核对，逐项落实。 4）分类整理法。对审查中发现的问题和偏差，对照单项工程、单位工程的顺序目录分类整理， 汇总核增或核减的项目及金额，最后汇总审核后的总投资及增减投资额。 5）联合会审法。在设计单位自审、承包单位初审、咨询单位评审、邀请专家预审、审批部门复 审等层层把关后，由有关单位和专家共同审核。 2.施工图预算的审查 【13 单选】 （1）施工图预算的审查内容。 重点应审查：工程量的计算；定额的使用；设备材料及人工、机械价格的确定；相关费用的选 第 17页 取和确定。（P302 下） （2）施工图预算审查的方法。 （P302 下） 方法 （P303） 特点 全面审查法 逐项审查法，全面细致，质量高；工作量大，时间较长 标准预算审 查法 时间较短，效果好；应用范围较小 分组计算审 查法 可加快工程量审查的速度；精度较差 对比审查法 速度快，需要丰富的相关工程数据库作为开展工作的基础 筛选审查法 便于掌握，速度较快；有局限性，适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程项目 重点抽查法 重点突出，时间较短，效果较好；对审查人员的专业素质要求较高，在审查人员经验不足或 了解情况不够的情况下，极易造成判断失误，严重影响审查结论的准确性 利用手册审 查法 将工程常用构配件事先整理成预算手册，按手册对照审查 分解对比审 查法 将一个单位工程按直接费和间接费进行分解，然后再将直接费按工种和分部工程进行分解， 分别与审定的标准预结算进行对比分析 【例题·单选题】下列方法中，不属于施工图预算审查方法的是（ ）。 A.筛选审查法 B.对比分析法 C.重点抽查法 D.利用手册审查法 『正确答案』 B 『答案解析』本题考查的是施工图预算的审查。施工图预算审查的方法有全面审查法、标准预 算审查法、分组计算审查法、对比审查法、筛选审查法、重点抽查法、利用手册审查法、分解 对比审查法。参见教材 P303。 【2013 考题·单选题】审查施工图预算，应首先从审查（ ） 开始。 A.定额使用 B.工程量 C.设备材料价格 D.人工、机械使用价格 『正确答案』 B 『答案解析』本题考查的是施工图预算的审查。施工图预算的审查内容。重点应审查：工程量 的计算；定额的使用；设备材料及人工、机械价格的确定；相关费用的选取和确定。对施工图 预算的审查，应首先从审查工程量开始。参见教材 P302。 第三节 发承包阶段造价管理 第 18页 （4 单选+1 多选） 一、施工招标方式和程序 （二）施工招标程序（P304～305） 表 6.3.1 施工 施工招标过程中招标人和投标人的工作内容 阶段 主要工作步骤 主要工作内容 招标人 投标人 招标准备 申请审批、核准投 标 将施工招标范围、招标方式、招标组织形式 报项目审批、核准部门审批、核准 组成投标小组进行市场调查准 备投标资料研究投标策略 组建招标组织 自行监理招标组织或招标代理机构 策划招标方案 划分施工标段、确定合同类型 招标公告或投标 邀请 发布招标公告（及资格预审公告）或发出投 标邀请函 编制标底或确定 招标控制价 编制标底或确定招标控制价 准备招标文件 编制资格预审文件或招标文件 资格审查 与投标 发售资格预审 文件 发售资格预审文件 购买资格预审文件 填报资格预审材料 进行资格预审 分析评价资格预审材料 确定资格预审合格者 通知资格预审结果 回函收到资格预审结果 发售招标文件 发售招标文件 购买投标文件 现场踏勘、标前会 议 组织现场踏勘和标前会议 进行招标文件的澄清和补遗 参加现场踏勘和标前会议 对招标文件提出质疑 投标文件的编制、 递交和接收 接收投标文件（包括投标保函） 编制投标文件 递交投标文件（包括投标保函） 开标评标 开标 组织开标会议 参加开标会议 第 19页 与授标 评标 投标文件初评 要求投标人提交澄清资料（必要时） 编写评标报告 提交澄清资料（必要时） 授标 确定中标人 发出中标通知书（退回未中标者的投标保函） 进行合同谈判 鉴定施工合同 进行合同谈判 提交履约保函 签订施工合同 【例题·单选题】下列关于工程项目施工公开招标方式的说法中错误的是（ ）。 A.公开招标的投标竞争激烈，择优率更高 B.能在较大程度上避免招标过程中贿标行为 C.准备招标过程的工作量较小 D.招标时间长、费用高 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是施工招标方式。公开招标方式的优点，可在较广的范围内选择承包 商，投标竞争激烈，择优率更高，有利于招标人将工程项目交予可靠的承包商实施，并获得有 竞争性的商业报价，较大程度上避免招标过程中的贿标行为。缺点是，准备招标、对投标申请 者进行资格预审和评标的工作量大，招标时间长、费用高。参加竞争的投标者越多，中标的机 会就越小；投标风险越大，损失的费用也就越多，而这种费用的损失必然会反映在标价中，最 终会由招标人承担。选项 C 准备招标过程的工作量较大。参见教材 P303～304。 二、施工招标策划 （一）施工标段划分 【14 单选】 对于工程规模大、专业复杂的工程项目，建设单位的管理能力有限时，应考虑采用施工总承包 的招标方式选择施工队伍。有利于减少各专业之间因配合不当造成的窝工、返工、索赔风险。有可 能使工程报价相对较高。（P305 下） 对于工艺成熟的一般性项目，涉及专业不多时，可考虑采用平行承包的招标方式，分别选择各 专业承包单位并签订施工合同。采用这种承包方式，有利于控制工程造价。（P305 下） 划分施工标段时，应考虑的因素包括：工程特点、对工程造价的影响、承包单位专长的发挥、 工地管理等。 【提示】如果工程场地集中、工程量不大、技术不太复杂，由一家承包单位总包易于管理，则 一般不分标。但如果工地场面大、工程量大，有特殊技术要求，则应考虑划分为若干标段。 （P306 上） 【提示】从工地管理角度看，分标时应考虑两方面问题：一是工程进度的衔接，二是工地现场 的布置和干扰。 （P306 中） 【例题·多选题】在工程项目招标过程中，划分标段时应考虑的因素有（ ）。 A.工程特点 B.承包单位专长的发挥 C.工地管理 D.设计图纸供应 E.履约保证金的数额 『正确答案』ABCD 『答案解析』本题考查的是施工标段划分。划分施工标段时，应考虑的因素包括：工程特点、 第 20页 对工程造价的影响、承包单位专长的发挥、工地管理、设计图纸供应等。参见教材 P306。 【2014 考题·单选题】对于大型复杂工程项目，施工标段划分较多时，对建设单位的影响是（ ）。 A.有利于工地现场的布置与协调 B.有利于得到较为合理的报价 C.不利于选择有专长的承包单位 D.不利于设计图纸的分期供应 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是施工标段划分。工程项目施工是一个复杂的系统工程，影响标段划 分的因素有很多。应根据工程项目的内容、规摸和专业复杂程度确定招标范围，合理划分标段。 对于工程规模大、专业复杂的工程项目，建设单位的管理能力有限时，应考虑采用施工总承包 的招标方式选择施工队伍。这样，有利于减少各专业之间因配合不当造成的窝工、返工、索赔 风险。但采用这种承包方式，有可能使工程报价相对较高。对于工艺成熟的一般性项目，涉及 专业不多时，可考虑采用平行承包的招标方式，分别选择各专业承包单位并签订施工合同。采 用这种承包方式，建设单位一般可得到较为满意的报价，有利于控制工程造价。参见教材 P305。 （二）合同计价方式 【13、14 单选】 施工合同中，计价方式可分为三种，即总价方式、单价方式和成本加酬金方式。（P306 下） 表 6.3.2 不同计价方式的合同比较 合同类型 总价合同 单价合同 成本加酬金合同 百分比酬金 固定酬金 浮动酬金 目标成本加奖罚 应用范围 广泛 广泛 有局限性 酌情 建设单位造价控制 易 较易 最难 难 不易 有可能 施工承包单位风险 大 小 基本没有 不大 有 【2014 考题·单选题】 对施工承包单位而言，承担风险大的合同计价方式是（ ）方式。 A.总价 B.单价 C.成本百分比酬金 D.成本价固定酬金 『正确答案』A 『答案解析』本题考查的是合同计价方式。在总价方式中，建设单位造价控制比较容易，但施 工承包单位要承担的风险会很大。参见教材 P306。 【2013 考题·单选题】下列不同计价方式的合同中，施工承包单位承担风险相对较大的是（ ）。 A.成本加固定酬金合同 B.成本加浮动酬金合同 C.单价合同 D.总价合同 『正确答案』 D 『答案解析』本题考查的是合同计价方式。施工合同中，计价方式可分为三种，即总价方式、 单价方式和成本加酬金方式。在总价方式中，建设单位造价控制比较容易，但施工承包单位要 承担的风险会很大。参见教材 P306。 第 21页 （三）合同类型的选择 【13 多选】 （1）工程项目的复杂程度。 建设规模大且技术复杂的工程项目，承包风险较大，各项费用不易准确估算，因而不宜采用固 定总价合同。最好是对有把握的部分采用固定总价合同，估算不准的部分采用单价合同或成本加酬 金合同。（P307 上） （2）工程项目的设计深度。 如果已完成工程项目的施工图设计，施工图纸和工程量清单详细而明确，则可选择总价合同； 如果实际工程量与预计工程量可能有较大出入时，应优先选择单价合同；如果只完成工程项目的初 步设计，工程量清单不够明确时，则可选择单价合同或成本加酬金合同。（P307 上） （3）施工技术的先进程度。 如果在工程施工中有较大部分采用新技术、新工艺，建设单位和施工承包单位对此缺乏经验， 又无国家标准时，为了避免投标单位盲目地提高承包价款，或由于对施工难度估计不足而导致承包 亏损，不宜采用固定总价合同，而应选用成本加酬金合同。（P308 中） （4）施工工期的紧迫程度。 对于一些紧急工程（如灾后恢复工程等），要求尽快开工且工期较紧时，选择成本加酬金合同 较为合适。（P307 中） 【例题·单选题】下列关于建设工程施工合同类型选择的说法中，正确的是（ ）。 A.建设规模大且技术复杂的工程项目，应当采用固定总价合同 B.如果已完成工程项目的施工图设计，施工图纸和工程量清单详细而明确，不宜选择总价合同 C.对于一些紧急工程，要求尽快开工且工期较紧时，不宜采用成本加酬金合同 D.如果工程的实际工程量与预计工程量可能有较大出入时，应优先选择单价合同 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是合同类型的选择。建设规模大且技术复杂的工程项目，承包风险较 大，各项费用不易准确估算，不宜采用固定总价合同，最好是对有把握的部分采用固定总价合 同，估算不准的部分采用单价合同或成本加酬金合同。如果已完成工程项目的施工图设计，施 工图纸和工程量清单详细而明确，则可选择总价合同。对于一些紧急工程（如灾后恢复工程等）， 要求尽快开工且工期较紧，选择成本加酬金合同较为合适。参见教材 P307。 【2013 考题·多选题】下列工程项目中，不宜采用固定总价合同的有（ ）。 A.建设规模大且技术复杂的工程项目 B.施工图纸和工程量清单详细而明确的项目 C.施工中有较大部分采用新技术，且施工单位缺乏经验的项目 D.施工工期紧的紧急工程项目 E.承包风险不大，各项费用易于准确估算的项目 『正确答案』ACD 『答案解析』本题考查的是合同类型的选择。选项 AE 建设规模大且技术复杂的工程项目，承包 风险较大，各项费用不易准确估算，因而不宜采用固定总价合同。选项 B 如果已完成工程项目 的施工图设计，施工图纸和工程量清单详细而明确，则可选择总价合同。选项 D 施工工期紧的 紧急工程项目应选择成本加酬金合同较为合适。参见教材 P307。 三、施工合同示范文本 （一）国内工程施工合同示范文本 1.《标准施工招标文件》中的合同条款 【提示】《标准施工招标文件》适用于设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。（P307 第 22页 下） 《标准施工招标文件》的第四章合同条款及格式中明确了施工合同条款由通用合同条款和专用 合同条款两部分组成，同时规定了合同协议书、履约担保和预付款担保的文件格式。（P308 下） 【提示】通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同。（P308 上） 【例题·单选题】根据《标准施工招标文件》的相关规定，适用于（ ）工程施工招标。 A.设计和施工不是由同一承包商承担的 B.设计和施工由同一承包商承担的 C.采购和施工不是由同一承包商承担的 D.采购和施工由同一承包商承担的 『正确答案』A 『答案解析』本题考查的是国内工程施工合同示范文本。《标准施工招标文件》适用于设计和 施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。参见教材 P307。 （1）合同文件的优先顺序。解释合同文件的优先顺序如下： 1）合同协议书； 2）中标通知书； 3）投标函及投标函附录； 4）专用合同条款； 5）通用合同条款； 6）技术标准和要求； 7）图纸； 8）已标价工程量清单； 9）其他合同文件。 （P308 中） 【例题·单选题】除专用合同条款另有约定外，《标准施工招标文件》中关于合同文件解释先 后顺序的排列，下列说法中正确的是（ ）。 A.合同协议书－专用条款－通用条款－中标通知书－投标函及投标函附录 B.合同协议书－中标通知书－专用条款－通用条款－投标函及投标函附录 C.合同协议书－中标通知书－投标函及投标函附录－专用条款－通用条款 D.合同协议书－专用条款－中标通知书－投标函及投标函附录－通用条款 『正确答案』 C 『答案解析』本题考查的是国内工程施工合同示范文本。解释合同文件的优先顺序如下：合同 协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、 图纸、已标价工程量清单、其他合同文件。参见教材 P308。 （2）发包人与承包人的一般义务。 （P308 下） 1）发包人义务。发包人在合同履行过程中的一般义务包括： ①在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免予承担因发包人违反法律而引起的任何责任。 ②应委托监理人按合同约定的时间向承包人发出开工通知。 ③按专用合同条款的约定向承包人提供施工场地，及施工场地内地下管线和地下设施等有关资 料，并保证资料的真实、准确、完整。 ④应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 ⑤应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。 ⑥应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 ⑦应按合同约定及时组织竣工验收。 ⑧应履行合同约定的其他义务。 2）承包人义务。承包人在合同履行过程中的一般义务包括： ①在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免予承担因承包人违反法律而引起的任何责任。 （P308 下） ②应按有关法律规定纳税。 第 23页 ③应按合同约定以及监理人的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。 ④应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施 工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。（P309 上） ⑤应按合同约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工 程施工造成的人身伤害和财产损失。 ⑥应按合同约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。 ⑦在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公 共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作 业或生活的，应承担相应责任。 ⑧应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条 件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按合同约定商定或确定。 ⑨工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工 工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。（P309 中） ⑩应履行合同约定的其他义务。 （3）承包人项目经理 监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承 包人应予以撤换。（P309 中） （4）合同价格和费用 1）签约合同价。是指签订合同时合同协议书中写明的，包括暂列金额、暂估价的合同总金额。 （P309 下） 2）合同价格。指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承 包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。 【提示】也是承包人完成全部承包工作后的工程结算价格。（P310 上） 3）费用。是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费 用，但不包括利润。 （P310 上） （5）涉及费用的主要条款。 1）化石、文物。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或 损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。由此导致费用增加和（或）工期 延误由发包人承担。（P310 上） 2）专利技术。承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。（P310 上） 3）不利物质条件。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。（P310 中） 4）材料和工程设备。 5）施工设备和临时设施。 承包人提供的施工设备和临时设施，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的， 应由发包人办理申请手续并承担相应费用。（P310 中） 6）交通运输。 （P311 上） ①场内施工道路。 ②场外交通。 ③超大件和超重件的运输。 ④道路和桥梁的损坏责任。 【提示】以上各项除另有约定外，均由承包人承担相应费用。 9）工期延误。 （P311 下） ①发包人的工期延误。在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有 第 24页 权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润： a.增加合同工作内容；b.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；c.发包人迟延提供 材料、工程设备或变更交货地点的；d.因发包人原因导致的暂停施工；e.提供图纸延误；f.未接合 同约定及时支付预付款、进度款；g.发包人造成工期延误的其他原因。 ②承包人的工期延误 由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金， 不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 （P311 下） 10）暂停施工 ①承包人暂停施工的责任。增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。（P312 上） ②发包人暂停施工的责任。支付合理利润。 ③暂停施工后的复工。（P312 上） 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担； 因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合 理利润。 11）工程质量。 （P312 中） ①工程质量要求。 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合 合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的 费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 ②工程隐蔽部位覆盖前的检查。（P312 下） a.监理人重新检查。监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭 开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要 求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程 质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 b.承包人私自覆盖。 ……增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 （P312 下） 【2013 考题·单选题】根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生 交易地点变更的，发包人应承担的责任是（ ）。 A.由此增加的费用、工期延误 B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加 C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误 D.由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润 『正确答案』 D 『答案解析』本题考查的是国内工程施工合同示范文本。发包人提供的材料和工程设备。发包 人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。承包 人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点 所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或 质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人 应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。参见教材 P310。 【例题·单选题】某打桩工程验收时工程师因故未参加，但在发包人的验收记录上签字。后来 主体结构施工时因墙体开裂，对桩基础重新进行检验发现部分部位存在质量问题，则重新检验的费 用和发生的工期拖延的处理方法正确的是（ ）。 第 25页 A.费用和工期均有发包人承担 B.费用和工期均由承包人承担 C.费用由承包人承担，工期由发包人承担 D.费用由工程师承担，工期由发包人承担 『正确答案』 B 『答案解析』本题考查的是国内工程施工合同示范文本。本质错误质量问题是承包单位造成， 故费用和工期均由承包人承担。参见教材 P312。 （6）竣工验收 2）竣工验收过程。 ①监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承 包人。 （P313 中下） ②认为已具备竣工验收条件的，28 天内提请发包人进行工程验收。 （P313 中下） ③发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内，由监理 人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。（P313 下） 【注意】除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请 报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进 行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可 抗力不能进行验收的除外。 （P313 下） 【例题·单选题】根据我国《标准施工招标文件》规定，下列有关工程竣工验收的表述中，不 正确的是（ ）。 A.监理人应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收 B.发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 28 天内，由监理 人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书 C.监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承 包人 D.承包人在完成不合格工程的返工或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告 『正确答案』 B 『答案解析』本题考查的是国内工程施工合同示范文本。发包人经过验收后同意接收工程的， 应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接 收证书。参见教材 P313。 （7）缺陷责任与保修责任。 （P314 上） 【13 单选】 1）缺陷责任。缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。（P314 上） 2）缺陷责任期的延长。缺陷责任期最长不超过 2 年。在缺陷责任期（或延长的期限）终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。 3）保修责任。 （P314 中） 保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其 保修期的起算日期相应提前。 【例题·单选题】根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷责任的表述正确的是 （ ）。 A. 发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷，发包人应负责修复 B. 发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭损坏的，承包人应负责修复 C. 经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费用，发包人承担查验费用 第 26页 D. 经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利 润 『正确答案』 B 『答案解析』本题考查的是国内工程施工合同示范文本。选项 A 发包人发现已接收使用的工程 存在新的缺陷，承包人应负责修复；选项 C 经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担 修复费用和查验费用；选项 D 经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，应 支付承包人相应的合理利润。参见教材 P314。 （8）不可抗力。 合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人商定或确定。 1）不可抗力的通知。合同一方当事人应于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资 料。 （P314 下） 2）不可抗力后果及其处理。除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、 费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担： ①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人 员伤亡和财产损失由发包人承担； ②承包人设备的损坏由承包人承担；（P314 下） ③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（P314 下） ④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金 额由发包人承担； ⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的， 承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。（P314 下） 【提示】合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。 【例题·多选题】根据《标准施工招标文件》下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发 包人承担的有（ ）。 A.承包人的人员伤亡相关费用 B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害 C.因工程损害造成的第三者财产损失 D.承包人设备的损害 E.承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用 『正确答案』 BCE 『答案解析』本题考查的是国内工程施工合同示范文本。选项 AD 为发包人承担。参见教材 P314。 【例题·多选题】由于发包人下列（ ）原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工 期和增加费用，并支付合理利润。 A.发包人提出索赔要求 B.发包人增加合同工作内容 C.发包人迟延提供材料 D.发包人提供图纸有误 E.未按合同约定及时支付进度款 『正确答案』BCDE 『答案解析』本题考查的是国内工程施工合同示范文本。发包人提出索赔要求不是发包人的错 误。参见教材 P311。 第 27页 （9）争议的解决 1）争议的解决方式。可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。 可在专用合同条款中约定下列一种方式解决： （P315 上） ①向约定的仲裁委员会申请仲裁； ②向有管辖权的人民法院提起诉讼。 2）争议评审。 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审 组。 （P315 中） 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附 证明材料。 （P315 中） 争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会。 在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作 出书面评审意见，并说明理由。 在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人。 （P315 中） 【例题·单选题】根据《标准施工招标文件》的相关规定，发包人在收到承包人竣工验收申请 报告（ ）日后未进行验收的，视为验收合格。 A.14 B.28 C.30 D.56 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是国内工程施工合同示范文本。发包人在收到承包人竣工验收申请报 告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准， 但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。参见教材 P313。 【例题·多选题】根据《标准施工招标文件》的相关规定，在履行合同过程中发生争议，采用 争议评审方式的，发包人和承包人应在（ ），协商成立争议评审组。 A.开工日后的 28 天内 B.订立施工合同后 C.开工之日 D.施工合同生效后 E.争议发生后 『正确答案』AE 『答案解析』本题考查的是国内工程施工合同示范文本。采用争议评审的，发包人和承包人应 在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程 实践经验的专家组成。参见教材 P315。 2.《建设项目工程总承包合同（示范文本）》的主要内容 【提示】由合同协议书、通用条款和专用条款三部分组成。 （1）合同价格调整。（P315 下） 在下述情况发生后 30 日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通 知对方或监理人。一方收到另一方通知后 15 日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意 该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况： 1）法律、国家政策和行业规定发生变化； 第 28页 2）工程造价管理部门公布的价格调整； 3）一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过 8 小 时的（承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算）；（P316 上） 4）发包人根据变更程序中批准的变更估算的增减；5）其他。 【2013 考题·单选题】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，合同一方收到另一方 关于合同价格调整的通知后，应当在收到通知后的（ ）日内予以确认或提出修改意见。 A.10 B.14 C.15 D.18 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是国内工程施工合同示范文本。一方收到另一方通知后 15 日内不予确 认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。参见教材 P315。 （2）合同总价和付款。 合同为总价合同，除根据变更和合同价格的调整，以及合同中其他相关增减金额的约定进行调 整外，合同价格不作调整。（P316 上） （3）保函。 【14 单选】 合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人应向承包人提交支付保函。支付保函的格 式、内容和提交时间在专用条款中约定。 【2014 考题·单选题】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，合同约定由承包人向 发包人提交履约保函时，发包人应向承包人提交（ ）保函。 A.履约 B.预付款 C.支付 D.变更 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是国内工程施工合同示范文本。合同约定由承包人向发包人提交履约 保函时，发包人应向承包人提交支付保函。支付保函的格式、内容和提交时间在专用条款中约 定。参见教材 P316。 （4）预付款 【14 多选、13 单选】 2）预付款支付。合同约定了预付款保函时，发包人应在合同生效及收到承包人提交的预付款保 函后 10 日内，根据约定的预付款金额，一次支付给承包人；未约定预付款保函时，发包人应在合同 生效后 10 日内，根据约定的预付款金额，一次支付给承包人。 （P316 中） 3）预付款抵扣 预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约定。 在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求承包人支付 尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的余额：（P316 下） ①从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除； ②应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保函（如约定 提交）中扣除尚未抵扣完的预付款；（P316 下） ③应付给承包人或属于承包人的款项不足抵扣且未约定承包人提交预付款保函时，承包人应与 发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书； ④承包人未能按上述协议书执行，发包人有权从履约保函（如有）中抵扣尚未扣完的预付款。 （P316 下） 【2014 考题·多选题】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，在合同专用条款中应 第 29页 约定预付款的（ ）。 A.抵扣保证 B.抵扣方式 C.抵扣比例 D.抵扣时间安排 E.抵扣币种 『正确答案』BCD 『答案解析』本题考查的是国内工程施工合同示范文本。预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣 时间安排，在专用条款中约定。参见教材 P316。 【2013 考题·单选题】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，下列关于预付款支付 和抵扣的说法，正确的是（ ）。 A.合同约定预付款保函的，发包人应在合同生效后支付预付款 B.合同未约定预付款保函的，发包人应在合同生效后 10 日内支付预付款 C.预付款抵扣方式和比例，应在合同通用条款中规定 D.预付款抵扣完后，发包人无需向承包人退还预付款保函 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是国内工程施工合同示范文本。选项 A 合同约定了预付款保函的，发 包人应在合同生效及收到承包人提交的预付款保函后 10 日内，根据约定的预付款金额，一次性 支付给承包人。选项 B 合同未约定预付款保函的，发包人应在合同生效后 10 日内，根据约定的 预付款金额，一次支付给承包人。选项 C 预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专 用条款中约定。选项 D 预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还付款保函。参见教材 P316。 （5）工程进度款。 （P316 下） 工程进度款支付方式有两种，实际工作中只取其中一种，即或按月工程进度或按付款计划表申 请付款。 国内工程施工合同示范文本 《建设项目工程总承包合同（示范文本）》的主要内容 4）发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和（或）实际进度比付款计划表约定的关键 路径的目标任务落后 30 日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人 共同调整付款计划表。（P317 中） 5）发包人应在收到承包人提交的每月付款申请报告或提交的每期付款申请报告之日起的 25 日 内审查并支付。（P317 中） （6）缺陷责任保修金的暂扣与支付。 2）缺陷责任保修金的支付。发包人应在办理工程竣工验收和竣工结算时，将暂时扣减的全部缺 陷责任保修金金额的一半支付给承包人，专用条款另有约定时除外。（P317 中下） 发包人应在缺陷责任期届满后 15 日内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人。 （P317 中下） （7）付款时间延误。 发包人延误付款 15 日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不 能付款的，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停。（P317 下） 发包人的延误付款达 60 日以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据合同约定向发包人 发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。（P318 上） 第 30页 （9）索赔款项的支付。 （P318 中上） 当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。 承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如有）中抵扣。 经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项，承包人可在当 月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人应在当期付款中支付该索赔 款项。 （10）竣工结算。（P318 中） 1）提交竣工结算资料。承包人应在根据的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人 确认后的 30 日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。（P318 中） 2）最终竣工结算资料。发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的 30 日内，进行审查并提出修改意见。 3）结清竣工结算的款项。发包人应在收到承包人按约定提交的最终竣工结算资料的 30 日内， 结清竣工结算的款项。 （P318 下） 发包人在承包人提交最终竣工结算资料的 90 日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据争 议和裁决的约定解决。 3.《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的主要内容 【提示】内容包括协议书、通用条款和专用条款三部分。 （P319 下） （1）专业分包合同文件的组成。合同文件优先解释顺序如下： 1）合同协议书；2）中标通知书（如有时）； （P319 下） 3）分包人投标函或报价书；4）除总包合同价款外的总包合同文件； 5）合同专用条款；6）合同通用条款； 7）合同工程建设标准、图纸； 8）合同履行过程中承包人、分包人协商一致的其他书面文件。 （2）专业分包合同中涉及工程费用的条款。 4）在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包 人批准后实施，发生的相应费用由承包人承担。（P320 中） 5）分包合同价款应与总包合同约定的方式一致，但分包合同价款与总包合同相应部分价款无任 何连带关系。（P320 中） 分包合同价款的主要形式有三种，即固定价格、可调价格和成本加酬金。（P320 中） 6）采用可调价格计价方式时，合同价款的调整因素包括：①法律、行政法规和国家有关政策变 化影响合同价款；②工程造价管理部门公布的价格调整；③一周内非分包人原因停水、停电、停气 造成停工累计超过 8 小时；④双方约定的其他因素。 7）分包人应按合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告后 7 天内自行按设计图纸计量或报经监理工程师计量。（P320 中下） 承包人在自行计量或由监理工程师计量前 24 小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并 派人参加。 （P320 中下） 分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；承包人不按约定时 间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果无效。（P320 中下） 承包人在收到分包人报告后 7 天内未进行计量或因监理工程师的原因未计量的，从第 8 天起， 分包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。 （P320 下） 分包人未按合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合 承包人要求且未作整改的，承包人不予计量。 第 31页 对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。（P320 下） （二）国际工程施工合同示范文本 1.FIDIC《土木工程施工合同条件》的组成及解释顺序 由通用条件和专用条件两部分组成，并附有合同协议书、投标函和争端仲裁协议书。（P321 中 下） 2.FIDIC《土木工程施工合同条件》中的各方主体 FIDIC《土木工程施工合同条件》中，涉及的主体包括：业主、（咨询）工程师、承包商、指定 分包商。 （2）（咨询）工程师。 （P322 中） FIDIC《土木工程施工合同条件》基于以（咨询）工程师为核心的管理模式，因此，在合同条款 中明示的（咨询）工程师的权限较大。 （3）承包商。 承包商应在收到中标函后 28 天内向业主提交履约担保，并向（咨询）工程师送副本一份。（P322 下） 履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务，而不是到（咨询）工程师颁发工程接收证 书为止。（P323 上） 业主应在收到履约证书副本后 21 天内，将履约担保退还承包商。 3. FIDIC《土术工程施工合同条件》中的争端解决 争端的解决方式有裁决、友好协商、仲裁等。（P323 中） （1）裁决。FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，争端应提交争端裁决委员会（DAB）裁决。 （P323 下） 1）DAB 的委任。DAB 是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的。DAB 由 1 人或 3 人组 成。若 DAB 成员为 3 人，则由合同双方各提名一位成员供对方认可，双方共同确定第三位成员作为 主席。 2）DAB 对争端的裁决。 （P323～324） DAB 在收到书面报告后 84 天内对争端作出裁决，并说明理由。 如果合同一方对DAB的裁决不满，则应在收到裁决后的 28 天内向合同对方发出表示不满的通知， 并说明理由，表明准备提请仲裁。 如果 DAB 未在 84 天内对争端作出裁决，则双方中的任何一方均有权在 84 天期满后的 28 天内向 对方发出要求仲裁的通知。 如果双方接受 DAB 的裁决，或者没有接规定发出表示不满的通知，则该裁决将成为最终的决定 并对合同双方均具有约束力。 （P324 上） DAB 的裁决作出后，在未通过友好解决或仲裁改变该裁决之前，双方应当执行该裁决。（P324 上） （2）友好解决。 （3）仲裁。 （P324 中） 除非通过友好解决，否则，如果 DAB 有关争端的决定未能成为最终决定并具有约束力时，此类 争端应由国际仲裁机构最终裁决。 【注意】仲裁裁决具有法律效力。但仲裁机构无权强制执行，如一方当事人不履行裁决，另一 方当事人可向法院申请强制执行。（P324 下） 【例题·单选题】根据 FIDIC《土木工程施工合同条件》，承包商应在收到中标函后（ ）天 内向业主提交履约担保，并向（咨询）工程师送副本一份。 P322 第 32页 A.7 B.14 C.28 D.30 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是国际工程施工合同示范文本。承包商应在收到中标函后 28 天内向业 主提交履约担保，并向（咨询）工程师送副本一份。参见教材 P322。 四、施工投标报价策略 （一）基本策略 1.可选择报高价的情形 （P324 下） 投标单位遇下列情形时，其报价可高一些：施工条件差的工程（如条件艰苦、场地狭小或地处 交通要道等）；专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长，声望也较高；总价低的 小工程，以及投标单位不愿做而被邀请投标，又不便不投标的工程；特殊工程，如港口码头、地下 开挖工程等；投标对手少的工程；工期要求紧的工程；支付条件不理想的工程。 2.可选择报低价的情形 （P325 上） 投标单位遇下列情形时，其报价可低一些：施工条件好的工程，工作简单、工程量大而其他投 标人都可以做的工程（如大量土方工程、一般房屋建筑工程等）；投标单位急于打入某一市场、某 一地区，或虽已在某一地区经营多年，但即将面临没有工程的情况，机械设备无工地转移时；附近 有工程而本项目可利用该工程的设备、劳务或有条件短期内突击完成的工程；投标对手多，竞争激 烈的工程；非急需工程；支付条件好的工程。 【例题·单选题】从投标人的报价策略来说，下列情形中报价可高一些的情形是（ ）。 A.工作简单、工程量大，施工条件好的工程 B.投标单位急于打入某一市场 C.投标对手多，竞争激烈 D.投标对手少的工程 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是基本策略。投标单位遇下列情形时，其报价可高一些：施工条件差 的工程（如条件艰苦、场地狭小或地处交通要道等）；专业要求高的技术密集型工程且投标单 位在这方面有专长，声望也较高；总价低的小工程，以及投标单位不愿做而被邀请投标，又不 便不投标的工程；特殊工程，如港口码头、地下开挖工程等；投标对手少的工程；工期要求紧 的工程；支付条件不理想的工程。参见教材 P325。 【例题·单选题】从投标人的报价策略来说，下列情形中报价可低一些的情形是（ ）。 A.工期要求紧的工程 B.支付条件好的工程 C.支付条件不理想的工程 D.投标对手少的工程 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是基本策略。投标单位遇下列情形时，其报价可低一些：施工条件好 的工程，工作简单、工程量大而其他投标人都可以做的工程（如大量土方工程、一般房屋建筑 工程等）；投标单位急于打入某一市场、某一地区，或虽已在某一地区经营多年，但即将面临 没有工程的情况，机械设备无工地转移时；附近有工程而本项目可利用该工程的设备、劳务或 有条件短期内突击完成的工程；投标对手多，竞争激烈的工程；非急需工程；支付条件好的工 程。参见教材 P325。 第 33页 （二）报价技巧 1.不平衡报价法 在不影响工程总报价的前提下，通过调整内部各个项目的报价，以达到既不提高总报价、不影 响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法。不平衡报价法适用于以下几种情况： （P325 中） （1）能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等）可以适当提高报价。后 期工程项目（如设备安装、装饰工程等）的报价可适当降低。（P325 中） （2）经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，适当提高单价；将来工程量有可能减少 的项目，适当降低单价。 （P325 中） （3）设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的，可以提高单价；而工程内容说明不清楚的， 则可降低一些单价，在工程实施阶段通过索赔再寻求提高单价的机会。（P325 中） （4）对暂定项目要作具体分析。如果工程不分标，不会另由一家承包单位施工，则肯定要施工 的单价可报高些，不一定要施工的应报低些。如果工程分标，该暂定项目可能由其他承包单位施工 时，则不宜报高价，以免抬高总报价。 （5）单价与包干混合制合同中，招标人要求有些项目采用包干报价时，宜报高价。对于其余单 价项目，则可适当降低报价。（P325 下） （6）有时招标文件要求投标人对工程量大的项目报“综合单价分析表"，投标时可将单价分析 表中的人工费及机械设备费报得高一些，材料费报得低一些。 【例题·单选题】下列关于不平衡报价法的说法中，错误的说法是（ ）。 A.能够早日结算的项目，可以适当的提高报价，后期工程项目的报价可适当降低 B.经核算，预计今后工程量会增加的项目，可适当提高报价 C.设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的项目，应适当降低单价 D.单价与包干混合制合同中，招标人要求有些项目采用包干报价时，宜报高价 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是报价技巧。不平衡报价法适用于以下几种情况：1）能够早日结算的 项目可以适当提高报价；后期工程项目的报价可适当降低；2）预计今后工程量会增加的项目， 适当提高单价；将来工程量有可能减少的项目，适当降低单价；3）设计图纸不明确、估计修改 后工程量要增加的，可以提高单价；而工程内容说明不清楚的，则可降低一些单价，在工程实 施阶段通过索赔再寻求提高单价的机会；4）对暂定项目要作具体分析。如果工程不分标，不会 另由一家承包单位施工，则其中肯定要施工的单价可报高些，不一定要施工的则应报低些。如 果工程分标，该暂定项目也可能由其他承包单位施工时，则不宜报高价，以免抬高总报价；5） 单价与包干混合制合同中，招标人要求有些项目采用包干报价时，宜报高价。对于其余单价项 目，则可适当降低报价；6）有时招标文件要求投标人对工程量大的项目报“综合单价分析表"， 投标时可将单价分析表中的人工费及机械设备费报得高一些，而材料费报得低一些。参见教材 P325。 2.多方案报价法 指在投标文件中报两个价：一个是按招标文件的条件报一个价；另一个是加注解的报价。（P325 下） 多方案报价法适用于招标文件中的工程范围不很明确，条款不很清楚或很不公正，或技术规范 要求过于苛刻的工程。采用多方案报价法，可降低投标风险，但投标工作量较大。（P326 上） 【例题·单选题】多方案报价法不适用于下列工程项目（ ）。 A.招标文件中的工程范围不很明确，条款不很清楚 B.招标文件中的合同条款很不公正 第 34页 C.技术规范要求过于苛刻 D.可能会提前完工的项目 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是报价技巧。多方案报价法适用于招标文件中的工程范围不很明确， 条款不很清楚或很不公正，或技术规范要求过于苛刻的工程。采用多方案报价法，可降低投标 风险，但投标工作量较大。参见教材 P326。 4.突然降价法 先按一般情况报价或表现出自己对该工程兴趣不大，等快到投标截止时，再突然降价。（P326 中） 5.其他报价技巧 （4）增加建议方案。 （P327 中上） 招标文件中有时规定，可提一个建议方案，即可以修改原设计方案，提出投标单位的方案。注 意，对原招标方案一定也要报价。建议方案一定要比较成熟，具有较强的可操作性。 【例题·单选题】投标人投标时在不影响工程总报价的前提下，通过调整内部各个项目的报价， 以达到既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益，这种报价方法是（ ）。 A.不平衡报价法 B.多方案报价法 C.无利润报价法 D.突然降价法 『正确答案』A 『答案解析』本题考查的是报价技巧。在不影响工程总报价的前提下，通过调整内部各个项目 的报价，以达到既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方 法。参见教材 P325。 【例题·单选题】在某工程项目招标过程中，施工企业经过对招标文件进行深入研究发现，招 标文件中的工程范围不很明确而且合同条款也不很清楚、技术规范要求比较苛刻，则该施工企业在 投标时应选用（ ）进行报价。 A.不平衡报价法 B.多方案报价法 C.无利润报价法 D.突然降价法 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是报价技巧。多方案报价法适用于招标文件中的工程范围不很明确， 条款不很清楚或很不公正，或技术规范要求过于苛刻的工程。参见教材 P326。 五、施工评标与授标 （一）评标委员会及其组建 评标专家应符合下列条件：（P328 上） 1）从事相关专业领域工作满 8 年并具有高级职称或者同等专业水平； 2）熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验； 3）能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。 【例题·多选题】根据相关规定，下列关于评标委员会评标专家任职条件的说法中，正确的是 （ ）。 第 35页 A.从事相关专业领域工作满 8 年并具有高级职称或者同等专业水平 B.必须由招标代理机构认可 C.熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验 D.能单独完成全部评标工作 E.能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责 『正确答案』ACE 『答案解析』本题考查的是评标委员会及其组建。评标专家应符合下列条件： 1）从事相关专业领域工作满 8 年并具有高级职称或者同等专业水平； 2）熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验； 3）能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。 参见教材 P329。 （二）评标的标准与初步评审 2.初步评审 （P329 中） 6）核查已标价的工程量清单。如果有计算错误，单价金额小数点有明显错误的除外，总价金额 与依据单价计算出的结果不一致时，以单价金额为准修正总价；若是书写错误，当投标文件中的大 写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。评标委员会对投标报价的错误予以修正后，请投标 单位书面确认，作为投标报价的金额。投标单位不接受修正价格的，其投标作废标处理。 3.投标文件的澄清和说明 评标委员会可以书面方式要求投标单位对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或 补正，但是澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（P329 下） 评标委员会发现投标单位的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得 其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标单位作出书面说明并提供相关证明材料。投标 单位不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标单位以低于成本报价竞 标，其投标应作废标处理。 （P330 上） 4.投标偏差及其处理 （1）重大偏差。下列情况属于重大偏差：（P330 中） 1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵； 2）投标文件没有投标单位授权代表签字和加盖公章； 3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 4）明显不符合技术规格、技术标准的要求； 5）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；（P330 中） 6）投标文件附有招标单位不能接受的条件； 7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。 【注意】投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件作出实质性响应，除招标文件对重大 偏差另有规定外，应作废标处理。 【例题·多选题】投标文件存在的下列偏差中，属于重大偏差，应作为废标处理的是（ ）。 A.未按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵 B.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章 C.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限 D.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求 E.投标文件非实质性内容字迹不清 『正确答案』 ABCD 第 36页 『答案解析』本题考查的是评标的标准与初步评审。选项 E 是细微偏差，而非重大偏差。参见 教材 P330。 （2）细微偏差。细微偏差不影响投标文件的有效性。 （P330 中） 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标单位在评标结束前予以补正。 拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标单位的量化，量化标准应在招标文 件中规定。（P330 中） （三）详细评审 1.经评审的最低投标价法 （P330 下） 评标委员会按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标单位授权直接确 定中标单位。（P331 上） 2.综合评估法 不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。 综合评估法适用于较复杂工程项目的评标，由于工程投资额大、工期长、技术复杂、涉及专业 面广，施工过程中存在较多的不确定因素，因此，对投标文件评审比较的主导思想是选择价格功能 比最好的投标单位，而不过分偏重于投标价格的高低。（P331 中） 【例题·多选题】通常情况下，评标委员会在对投标文件进行进一步评审时的评标方法有（ ）。 A.经评审的最低投标价法 B.项目经济效益评价法 C.项目成本效益费用评审法 D.挣值法 E.综合评估法 『正确答案』 AE 『答案解析』本题考查的是详细评审。经初步评审合格的投标文件，评标委员会应根据招标文 件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。通常情况下，评标 方法有两种，即：经评审的最低投标价法和综合评估法。参见教材 P330。 第四节 施工阶段造价管理 一、资金使用计划的编制 （一）按工程造价构成编制资金使用计划 第 37页 比较适合于有大量经验数据的工程项目。 （P333 中） （二）按工程项目组成编制资金使用计划 【14 多选】 1.按工程项目构成恰当分解资金使用计划总额 （P333 下） 建筑安装工程费用中的人工费、材料费、施工机具使用费等直接费，可直接分解到各工程分项。 而企业管理费、利润、规费、税金则不宜直接进行分解。 2.编制各工程分项的资金支出计划 （P334 上） 3.编制详细的资金使用计划表 （P334 中） 【2014 考题·多选题】按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，建筑安装工程费用可直 接分解到各个工程分项的费用有（ ）。 P334 A.企业管理费 B.临时设施费 C.材料费 D.施工机具使用费 E.职工养老保险费 『正确答案』CD 『答案解析』本题考查的是按工程项目组成编制资金使用计划。建筑安装工程费用中的人工费、 材料费、施工机具使用费等直接费，可直接分解到各工程分项。而企业管理费、利润、规费、 税金则不宜直接进行分解。措施项目费应分析具体情况，将其中与各工程分项有关的费用（如 二次搬运费、检验试验费等）分离出来，按一定比例分解到相应的工程分项；其他与单位工程、 分部工程有关的费用（如临时设施费、保险费等），则不能分解到各工程分项。参见教材 P334。 （三）按工程进度编制资金使用计划 1.编制工程施工进度计划 2.计算单位时间的资金支出目标 3.计算规定时间内的累计资金支出额 （P334 下） 4.绘制资金使用时间进度计划的 S 曲线 按工程进度编制资金使用计划【13 单选】 图 6.4.1 工程造价香蕉图 【提示 1】S 曲线（投资计划值曲线）必然包括在由全部工作均按最早开始时间（ES）开始和 全部工作均接最迟开始时间（LS）开始的曲线所组成的“香蕉图”内。 （P335 上） 【提示 2】一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约建设单位的建设资金贷款利息 是有利的，但同时也降低了工程按期竣工的保证率。因此，必须合理地确定投资支出计划，达到既 节约投资支出又保证工程按期完成的目的。 （P335 上） 【2013 考题·单选题】按工程进度绘制的资金使用计划 S 曲线必然包括在“香蕉图”内，该“香 蕉图”是由工程网络计划中全部工作分别按（ ）绘制的两条 S 曲线组成。 第 38页 A.最早开始时间（ES）开始和最早完成时间（EF）完成 B.最早开始时间（ES）开始和最迟开始时间（LS）开始 C.最迟开始时间（LS）开始和最早完成时间（EF）完成 D.最迟开始时间（LS）开始和最迟完成时间（LF）完成 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是按工程进度编制资金使用计划。由于在工程网络计划中，工作的开 始时间有最早开始时间和最迟开始时间两种，如果按照工程网络计划中每项工作的最早开始时 间绘制整个工程项目的计划累计完成工程量或造价，即可得到一条 S 曲线（ES 曲线）；而如果 按照工程网络计划中每项工作的最迟开始时间绘制整个工程项目的计划累计完成工程量或造 价，又可得到一条 S 曲线（LS 曲线），两条 S 曲线组合在一起，即成为香蕉曲线。参见教材 P335。 二、施工成本管理 （一）施工成本管理的流程 （P335 下） 图 6.4.2 施工成本管理流程图 【例题·单选题】成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节， 仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是（ ）。 A.成本核算→成本分析→成本考核 B.成本分析→成本考核→成本核算 C.成本考核→成本核算→成本分析 D.成本分析→成本核算→成本考核 第 39页 『正确答案』 A 『答案解析』本题考查的是施工成本管理的流程。施工成本管理流程是：成本预测、成本计划、 成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。参见教材 P335。 （二）施工成本管理方法 1. 成本预测 成本预测的方法可分为定性预测和定量预测两大类。 （P336 上） （1）定性预测。如座谈会法、函询调查法。 （2）定量预测：如加权平均法、回归分析法。 （P336 中） 【例题·单选题】下列方法中，可用于施工成本定性预测和定量预测的方法分别是（ ）。 P336 A.目标利润法和加权平均法 B.函询调查法和回归分析法 C.技术进步法和按实计算法 D.座谈会法和定率估算法 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是施工成本管理方法。成本预测的方法可分为定性预测和定量预测两 大类：1）定性预测，如座谈会法和函询调查法；2）定量预测，如加权平均法、回归分析法。 参见教材 P336。 2.成本计划 （1）成本计划的内容：由直接成本计划和间接成本计划组成。 （2）成本计划的编制方法。 （P336 下～337 ） 1）目标利润法。 2）技术进步法。 3）按实计算法。 4）定率估算法（历史资料法）。 【提示】项目非常庞大和复杂而需要分为几个部分时采用的方法。 【例题·多选题】施工合同签订后，工程项目施工成本计划的常用编制方法有（ ）。P336 A.专家意见法 B.功能指数法 C.目标利润法 D.技术进步法 E.定率估算法 『正确答案』CDE 『答案解析』本题考查的是施工成本管理方法。成本计划的编制方法主要有：1）目标利润法。 2）技术进步法。3）按实计算法。4）定率估算法（历史资料法）。参见教材 P336。 3.成本控制 是工程项目成本管理的核心内容，也是工程项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础 的管理内容。 （P337 中） （1）项目成本控制的内容和过程。 施工成本控制的包括计划预控、过程控制和纠偏控制三个重要环节。 （P337 中） 第 40页 （2）项目成本控制的方法。 （P337 下～338 上） 1）成本分析表法。 2）工期—成本同步分析法。 3）挣值分析法。 4）价值工程方法。 【例题·单选题】在工程项目施工成本管理过程中，成本管理的核心内容是（ ）。 A.成本计划 B.成本控制 C.成本核算 D.成本分析 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是施工成本管理方法。成本控制是工程项目成本管理的核心内容，也 是工程项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的管理内容。参见教材 P337。 【例题·多选题】下列给出的有关成本管理的方法中，可以用于成本控制的方法是（ ）。 A.比较法和因素分析法 B.项目成本分析表法和挣值法 C.差额计算法和比率法 D.工期—成本同步分析法和价值工程法 E.挣值法和价值工程法 『正确答案』BDE 『答案解析』本题考查的是施工成本管理方法。成本计划的方法包括：目标利润法、技术进步 法、按实计算法和定率估算法（历史资料法）；成本控制的方法包括成本分析表法、工期-成本 同步分析法、挣值分析法和价值工程方法。参见教材 P337。 4.成本核算 （2）项目成本核算的方法。 （P338 下） 方法 优点 缺点 表格核算 法 简捷明了，直观易懂，易于操作， 适时性较好 覆盖范围较窄，核算债权债务等比较困难；且较难实现科学严 密的审核制度，有可能造成数据失实，精度较差。 会计核算 法 核算严密、逻辑性强、人为调节 的可能因素较小、核算范围较大 对核算人员的专业水平要求较高 【例题·单选题】下列属于会计核算法特点的是（ ）。 A.人为调节的可能性较大 B.核算范围较大 C.对核算人员的专业要求不高 D.核算债权债务等较为困难 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是施工成本管理方法。会计核算法优点：核算严密、逻辑性强、人为 调节的可能因素较小、核算范围较大；缺点：对核算人员的专业水平要求较高。参见教材 P338。 （3）成本费用的归集与分配 3）施工机具使用费（折旧） 第 41页 【提示】固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提。停止使用的固定资产， 从停用月份的次月起，停止计提折旧。 （P340 上） 【14 单选】 【2014 考题·单选题】施工成本核算中，固定资产折旧的起算时间和计提方式分别是固定资产 投入使用的（ ）。 A.当月起，按月计提 B.次月起，按月计提 C.当月起，按年计提 D.次月起，按年计提 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是施工成本管理方法。固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月 起，按月计提。停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提折旧。参见教材 P340。 ①平均年限法。 （P340 上） 也称直线法。按照固定资产的预计使用年限平均分摊固定资产折旧额的方法。折旧额在各个使 用年（月）份都是相等的。 平均年限法的计算公式为： 年折旧额=固定资产原值×年折旧率 ②工作量法。按照固定资产生产经营过程中所完成的工作量计提折旧的一种方法。 （P340 中） a.按照行驶里程计算折旧额时： 年折旧额=年实际行驶里程×单位里程折旧额 b.按照台班计算折旧额时： 年折旧额=年实际工作台班×每台班折旧额 ③双倍余额递减法。 （P340 下） 按照固定资产账面净值和固定的折旧率计算折旧的方法，加速折旧法。 折旧率是平均年限法的两倍，折旧率是固定的，但计算基数逐年递减，折旧额逐年递减。 年折旧额=固定资产账面净值×年折旧率 【提示】固定资产折旧年限到期前两年内，将固定资产账面净值扣除预计净残值后的净额平均 摊销。 【例 6.4.1】某项固定资产原价为 10000 元。预计净残值 400 元，预计使用年限 5 年。采用双 倍余额递减法计算各年的折旧额。 第 42页 解：年折旧率=2÷5×100%=40% 第一年折旧额=10000×40%=4000（元） 第二年折旧额=（10000-4000）×40%=2400（元） 第三年折旧额=（10000-6400）×40%=1440（元） 第四年折旧顿=（10000-7840-400）÷2=880（元） 第五年折旧额=（10000-7840-400）÷2=880（元） ④年数总和法。也称年数总额法，加速折旧法。以固定资产原值减去预计净残值后的余额为基 数，折旧率以该项固定资产预计尚可使用的年数（包括当年）作分子，以逐年可使用年数之和作分 母。折旧率逐年递减，折旧额也逐年递减。（P341 上） 年折旧额=（固定资产原值-预计净残值）×年折旧率 【例 6.4.2】采用例 6.4.1 的数据，用年数总和法计算各年的折旧额。 解：计算折旧的基数=10000-400=9600（元） 年数总和=5+4+3+2+1=15（年） 第一年折旧额=9600×5÷15=3200（元） 第二年折旧额=9600×4÷15=2560（元） 第三年折旧额=9600×3÷15=1920（元） 第四年折旧额=9600×2÷15=1280（元） 第五年折旧额=9600×1÷15=640（元） 【例题·单选题】在下列固定资产折旧方法中，每年折旧率均相等的是（ ）。 A.平均年限法 B.年数总和法 C.行驶里程计算法 D.工作量法 『正确答案』A 『答案解析』本题考查的是施工成本管理方法。每年折旧率均相等的是平均年限法。参见教材 P340。 【例题·单选题】某企业固定资产原价为 10000 元，预计净残值 500 元，预计可使用 5 年。采 用平均年限法和双倍余额递减法计算第 4 年的折旧额分别为（ ）元。P340～341 A.1900 和 830 B.2000 和 864 C.1900 和 864 D.2000 和 830 『正确答案』A 『答案解析』本题考查的是施工成本管理方法。平均年限法：折旧额=（10000-500）÷5=1900 元 双倍余额递减法：年折旧率=2÷5×100%=40% 第一年折旧额：10000×40%=4000（元） 第二年折旧额：（10000-4000）×40%=2400（元） 第三年折旧额：（10000-4000-2400）×40%=1440（元） 第四年、第五年折旧额：（10000-4000-2400-1440-500）÷2=830（元） 参见教材 P340～341。 第 43页 5.成本分析 （1）项目成本的分析方法 （P341 下） 包括：比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。 1）比较法 ①将本期实际指标与目标指标对比。以此检查目标完成情况； ②本期实际指标与上期实际指标对比。各项技术经济指标的变动情况，反映项目管理水平的提 高程度； （P342 上） ③本期实际指标与本行业平均水平、先进水平对比。反映本项目的技术管理和经济管理水平与 行业的平均和先进水平的差距。 2）因素分析法。又称连环置换法。这种方法可用来分析各种因素对成本的影响程度。（P342 中） ①以各个因素的计划数为基础，计算出一个总数； ②逐项以各个因素的实际数替换计划数； ③每次替换后，实际数就保留下来，直到所有计划数都被替换成实际数为止； ④每次替换后，都应求出新的计算结果； ⑤最后将每次替换所得结果，与其相邻的前一个计算结果比较，其差额即为替换的那个因素对 总差异的影响程度。 【注意】通常替换的顺序：先实物量，再价值量，先绝对，后相对。 【例 6.4.3】某施工承包单位承包一工程，计划砌砖工程量 1200m3，按预算定额规定，每立方 米耗用空心砖 510 块，每块空心砖计划价格为 0.12 元；而实际砌砖工程量却达 1500m3，每立方米实 耗空心砖 500 块，每块空心砖实际购入价为 0.18 元。试用因素分析法进行成本分析。 砌砖工程的空心砖成本计算公式为： 空心砖成本＝砌砖工程量×每立方米空心砖消耗量×空心砖价格 计算顺序 砌砖工程 量 每立方米空心砖消 耗量 空心砖价格（元）空心砖成本（元）差异数 （元）差异原因 计划数 第一次代 替 第二次代 替 第三次代 替 1200 1500 1500 1500 510 510 500 500 0.12 0.12 0.12 0.18 73440 91800 90000 135000 18360 -1800 45000 由于工程量增 加 由于空心砖节 约 由于价格提高 合计 61560 3）差额计算法。差额计算法是因素分析法的一种简化形式，它利用各个因素的目标值与实际值 的差额来计算其对成本的影响程度。 4）比率法。 （P343 中） 比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。 ①相关比率法。②构成比率法。③动态比率法。 动态比率的计算通常采用定基指数和环比指数两种方法。 （2）综合成本的分析方法。 1）分部分项工程成本分析。 （P343 下） 进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比，分别计算实际成本与预算成本、实际成 本与目标成本的偏差。 2）月（季）度成本分析。 第 44页 3）年度成本分析。企业成本要求按年结算，不得将本年成本转入下一年度。施工成本通常按寿 命期计算。（P344 下） 4）竣工成本的综合分析。竣工成本分析；主要资源节超对比分析；主要技术节约措施及经济效 果分析。（P345 上） 【例题·多选题】施工项目成本分析的基本方法（ ）。 A.因素分析法 B.差额计算法 C.强制评分法 D.动态比率法 E.相关比率法 『正确答案』ABDE 『答案解析』本题考查的是施工成本管理方法。成本分析的基本方法包括：比较法、因素分析 法、差额计算法、比率法等。比较法是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析 产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。参见教材 P342。 【2013 考题·多选题】关于分部分项工程成本分析资料来源的说法，正确的有（ ）。 A.预算成本以施工图和定额为依据确定 B.预算成本的各种信息是成本核算的依据 C.计划成本通过目标成本与预算成本的比较来确定 D.实际成本来自实际工程量、实耗人工和实耗材料 E.目标成本是分解到分部分项工程上的计划成本 『正确答案』 AE 『答案解析』本题考查的是施工成本管理方法。分部分项工程成本分析资料来源是：预算成本 是以施工图和定额为依据编制的施工图预算成本，目标成本为分解到该分部分项工程上的计划 成本，实际成本来自施工任务单的实际工程量、实耗人工和限额领料单的实耗材料。参见教材 P343。 6.成本考核 （2）项目成本考核指标。 1）企业的项目成本考核指标。 （P345 下） 项目施工成本降低额=项目施工合同成本-项目实际施工成本 2）项目经理部可控责任成本考核指标。 （P346 下） ①项目经理责任目标总成本降低额和降低率： 目标总成本降低额=项目经理责任目标总成本-项目竣工结算总成本 ②施工责任目标成本实际降低额和降低率： 施工责任目标成本实际降低额=施工责任目标总成本-工程竣工结算总成本 第 45页 ③施工计划成本实际降低额和降低率： （P346 上） 施工计划成本实际降低额=施工计划总成本-工程竣工结算总成本 【2014 考题·多选题】进行施工成本对比分析时，可采用的对比方式有（ ）。P342 A.本期实际值与目标值对比 B.本期实际值与上期目标值对比 C.本期实际值与上期实际值对比 D.本期目标值与上期实际值对比 E.本期实际值与行业先进水平对比 『正确答案』ACE 『答案解析』本题考查的是施工成本管理方法。比较法的应用，通常有下列形式：将本期实际 指标与目标指标对比；本期实际指标与上期实际指标对比；本期实际指标与本行业平均水平、 先进水平对比。参见教材 P342。 三、工程变更与索赔管理 （一）工程变更管理 1.工程变更的范围和内容 工程变更包括以下五个方面：（P346 中） （1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由建设单位或其他单位实施。 （2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。 （3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。 工程变更管理 （4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。（P346 中） （5）为完成工程需要追加的额外工作。 【例题·单选题】下列关于施工合同内容的改变，不属于工程变更的是（ ）。 A.取消一项施工任务 B.延长合同工期 C.解除施工合同 D.改变合同基线 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是工程变更管理。工程变更包括以下五个方面：1）取消合同中任何一 项工作，但被取消的工作不能转由建设单位或其他单位实施；2）改变合同中任何一项工作的质 量或其他特性；3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；4）改变合同中任何一项工作的 施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；5）为完成工程需要追加的额外工作。参见教材 P346。 2.工程变更程序 工程施工过程中出现的工程变更可分为监理人指示的工程变更和施工承包单位申请的工程变更 两类。（P346 下） （1）监理人指示的工程变更。进一步划分为直接指示的工程变更和通过与施工承包单位协商后 第 46页 确定的工程变更两种情况。 1）监理人直接指示的工程变更。属于必须的变更。（P346 下） 2）与施工承包单位协商后确定的工程变更。属于可能发生的变更： ①监理人首先向施工承包单位发出变更意向书，说明变更的具体内容和建设单位对变更的时间 要求等。 （P346 下） ②施工承包单位收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建 议。若施工承包单位收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，也应立即通知监理人，说 明原因并附详细依据。如不具备实施变更项目的施工资质、无相应的施工机具等原因或其他理由。 （ P346 下） ③监理人审查施工承包单位的建议书，施工承包单位根据变更意向书要求提交的变更实施方案 可行并经建设单位同意后，发出变更指示。如果施工承包单位不同意变更，监理人与施工承包单位 和建设单位协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。（P347 上） ④变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到施工承包单位书面建 议后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到施工承包单位书面建议后的 14 天内作出 变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复施工承包单位。 （P347 上） （2）施工承包单位提出的工程变更。 （P347 中） 监理人与建设单位协商是否采纳施工承包单位提出的建议。建议被采纳并构成变更的，监理人 向施工承包单位发出工程变更指示。 监理人收到施工承包单位的书面建议后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到 施工承包单位书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答 复施工承包单位。 （二）工程索赔管理【14 多选】 通常，索赔是双向的，但在工程实践中，建设单位索赔数量较小，而且可通过冲账、扣拨工程 款、扣保证金等实现对施工承包单位的索赔；而施工承包单位对建设单位的索赔则比较困难一些。 （P347 下） 1.工程索赔产生的原因 （P348 上） （1）业主方（包括建设单位和监理人）违约。 （2）合同缺陷。（3）合同变更。 （4）工程环境的变化。如材料价格和人工工日单价的大幅度上涨；国家法令的修改；货币贬值； 外汇汇率变化等。 （5）不可抗力或不利的物质条件。 2.工程索赔按不同的划分标准，可分为不同类型。 （P348 下） 划分标准 具体类型 按索赔的合同 依据 合同中明示的索赔、合同中默示的索赔 按索赔的目的 工期索赔、费用索赔 按索赔事件性 质 工程延期索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见 因素索赔和其他索赔 3.工程索赔处理程序 （1）施工承包单位的索赔程序。 1）施工承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书， 并说明发生索赔事件的事由。施工承包单位未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加 付款和（或）延长工期的权利。 （P349 中） 第 47页 工程索赔管理 2）施工承包单位应在发出索赔意向通知书后 28 天内、向监理人正式递交索赔通知书。索赔通 知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明 材料。 3）索赔事件具有连续影响的，施工承包单位应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连 续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。（P349 中） 在索赔事件影响结束后的 28 天内，施工承包单位应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要 求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 （2）监理人处理索赔的程序。 监理人收到施工承包单位提交的索赔通知书后，应按以下程序进行处理：（P349 下） 1）监理人收到施工承包单位提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验施工承 包单位的记录和证明材料，必要时监理人可要求施工承包单位提交全部原始记录副本。 2）监理人应商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔 的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复施工承包单位。 （P349 下） 3）施工承包单位接受索赔处理结果的，建设单位应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔 付。施工承包单位不接受索赔处理结果的，按合同中争议解决条款的约定处理。 【例题·单选题】施工合同履行过程中，监理人在收到施工单位的变更书面建议后，经研究不 同意作为变更的，应由（ ）书面答复施工单位。 A.建设单位 B.监理单位 C.监理人 D.质量监督部门 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是工程索赔管理。监理人在收到施工单位的变更书面建议后，经研究 不同意作为变更的，应由监理人书面答复施工单位。参见教材 P347。 【2013 考题·单选题】根据《标准施工招标文件》，由施工承包单位提出的索赔按程序得到了 处理，且施工单位接受索赔处理结果的，建设单位应在作出索赔处理答复后（ ）天内完成赔付。 A.14 B.21 C.28 D.42 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是工程索赔管理。施工单位接受索赔处理结果的，建设单位应在作出 索赔处理答复后 28 天内完成赔付，施工承包单位不接受索赔处理结果的，按合同中争议解决条 款的约定处理。参见教材 P349。 【2014 考题·单选题】下列可导致承包商索赔的原因中，属于业主方违约的是（ ）。 A.业主指令增加工程量 B.业主要求提高设计标准 C.监理人不按时组织验收 D.材料价格大幅度上涨 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是工程索赔管理。业主方（包括建设单位和监理人）违约。在工程实 施过程中，由于建设单位或监理人没有尽到合同义务，导致索赔事件发生。如：未按合同规定 提供设计资料、图纸，未及时下达指令、答复请示等，使工程延期；未按合同规定的日期交付 第 48页 施工场地和行驶道路、提供水电、提供应由建设单位提供的材料和设备，使施工承包单位不能 及时开工或造成工程中断；未按合同规定按时支付工程款，或不再继续履行合同；下达错误指 令，提供错误信息；建设单位或监理人协调工作不力等。参见教材 P348。 四、工程费用的动态监控 （一）费用偏差及其表示方法【14 单选、13 多选】 对费用偏差和进度偏差的分析可以利用： 拟完工程计划费用（BCWS） 已完工程实际费用（ACWP） 已完工程计划费用（BCWP） 三个参数完成。 （P350 中） 费用偏差及其表示方法 【14 单选、13 多选】 1.偏差表示方法 （1）费用偏差（Cost Variance，CV）。 （P350 中） 费用偏差（CV） =已完工程计划费用（BCWP）-已完工程实际费用（ACWP） 其中： 已完工程计划费用（BCWP）=∑已完工程量（实际工程量）×计划单价 已完工程实际费用（ACWP）=∑已完工程量（实际工程量）×实际单价 当 CV>0 时，说明工程费用节约；当 CV<0 时，说明工程费用超支。 （2）进度偏差（Schedule Variance，SV）。 （P350 下） 进度偏差（SV） =已完工程计划费用（BCWP）-拟完工程计划费用（BCWS） 其中： 拟完工程计划费用（BCWS） =∑拟完工程量（计划工程量）×计划单价 当 SV>0 时，说明工程进度超前；当 SV<0 时，说明工程进度拖后。 【例 6.4.5】某工程施工至 2012 年 9 月底，经统计分析得：已完工程计划费用为 1500 万元， 已完工程实际费用为 1800 万元，拟完工程计划费用为 1600 万元，则该工程此时的费用偏差和进度 偏差各为多少？ 解：（1）费用偏差=1500-1800=-300（万元） 说明工程费用超支 300 万元。 （2）进度偏差=1500-1600=-100（万元） 说明工程进度拖后 100 万元。 【例题·单选题】在工程施工过程中，费用偏差是指工程项目或成本的（ ）之间的差额。 A.预测值与计划值 B.实际值与计划值 C.预测值与实际值 D.实际值与最大值 『正确答案』 B 『答案解析』本题考查的是费用偏差及其表示方法。费用偏差（CV）=已完工程计划费用（BCWP） -已完工程实际费用（ACWP）。参见教材 P350。 第 49页 【2014 考题·单选题】某工程施工至 2014 年 7 月底，已完工程计划费用（BCWP）为 600 万元， 已完工程实际费用（ACWP）为 800 万元，拟完工程计划费用（BCWS）为 700 万元，则该工程此时的 偏差情况是（ ）。 A.费用节约，进度提前 B.费用超支，进度拖后 C.费用节约，进度拖后 D.费用超支，进度提前 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是费用偏差及其表示方法。费用偏差（CV）=已完工程计划费用（BCWP） -已完工程实际费用（ACWP）；当 CV＞0 时，说明工程费用节约；当 CV＜0 时，说明工程费用超 支。进度偏差（SV）=已完工程计划费用（BCWP）-拟完工程计划费用（BCWS）；当 SV＞0 时， 说明工程进度超前；当 SV＜0 时，说明工程进度拖后。参见教材 P350。 2.偏差参数 （1）局部偏差与累计偏差。 两层含义：一是对于整个工程项目而言，指各单项工程、单位工程和分部分项工程的偏差；二 是相对于工程项目实施的时间而言，指每一控制周期所发生的偏差。累计偏差是指在工程项目已经 实施的时间内累计发生的偏差。（P351 上） 【提示】累计偏差的分析必须以局部偏差分析为基础。但累计偏差分析不是对局部偏差分析的 简单汇总，需要对局部偏差分析结果进行综合分析，其结果更能显示代表性和规律性，对费用控制 工作在较大范围内具有指导作用。 （2）绝对偏差与相对偏差。 （P351 中） 绝对偏差是指实际值与计划值比较所得到的差额。 相对偏差则是指偏差的相对数或比例数，通常是用绝对偏差与费用计划值的比值来表示。 （3） 绩效指数 （P351 中） 1）费用绩效指数（Cost Performance Index，CPI）。 2）进度绩效指数（Schedule Performance Index，SPI）。 【2013 考题·多选题】某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）＜0，进度偏差 （SV）＜0，则表明（ ）。 A.已完工程实际费用节约 B.已完工程实际费用＞已完工程计划费用 C.拟完工程计划费用＞已完工程实际费用 D.已完工程实际进度超前 E.拟完工程计划费用＞已完工程计划费用 『正确答案』 BE 『答案解析』本题考查的是费用偏差及其表示方法。CV=已完工程计划费用－已完工程实际费用， 若 CV 小于零，证明工程费用超支，已完工程实际费用＞已完工程计划费用；SV=已完工程计划 费用－拟完工程计划费用，SV 小于零说明工程进度拖后，拟完工程计划费用＞已完工程计划费 第 50页 用。参见教材 P350。 （二）常用的偏差分析方法 方法 特点 横道图 法 简单直观，便于掌握工程费用的全貌。反映的信息量少，应用具有一定的局限性 时标网 络图法 具有简单、直观的优点，可用来反映累计偏差和局部偏差，但实际进度前锋线的绘制需要有工程 网络计划为基础 表格法 灵活、适用性强，可根据实际需要设计表格；信息量大，可反映偏差分析所需的资料，有利于工 程造价管理人员及时采取针对措施，加强控制；表格处理可借助于电子计算机，节约大量人力， 并提高数据处理速度 曲线法 具有形象、直观的特点，但很难用于局部偏差分析 4.曲线法 图 6.4.3 费用参数曲线 （三）偏差产生的原因及控制措施 【13 单选】 1.偏差产生的原因 （P353 中） （1）客观原因。包括人工费涨价、材料涨价、设备涨价、利率及汇率变化、自然因素、地基因 素、交通原因、社会原因、法规变化等。 （2）建设单位原因。包括增加工程内容、投资规划不当、组织不落实、建设手续不健全、未按 时付款、协调出现问题等。 （3）设计原因。设计错误或漏项、设计标准变更、设计保守、图纸提供不及时、结构变更等。 （4）施工原因。施工组织设计不合理、质量事故、进度安排不当、施工技术措施不当、与外单 位关系协调不当等。 【结论】建设单位纠偏的主要对象是自己原因及设计原因造成的费用偏差。 2.费用偏差的纠正措施 （1）组织措施（2）经济措施（3）技术措施（4）合同措施 【2013 考题·单选题】在工程费用监控过程中，明确费用控制人员的任务和职责分工，改善费 用控制工作流程等措施，属于费用偏差纠正的（ ）。 A.合同措施 B.技术措施 C.经济措施 D.组织措施 第 51页 『正确答案』 D 『答案解析』本题考查的是偏差产生的原因及控制措施。选项 A，合同措施主要是拟定合同条 款、参加合同谈判，处理合同问题。选项 B，技术措施主要是通过技术来解决问题。选项 C，经 济措施主要是针对投资，资金的筹集和使用工作。参见教材 P353。 五、工程价款结算及其审查 （一）工程价款结算的主要方式和内容 1.工程价款的结算方式 （P354 中） 主要有以下两种：（1）按月结算。 （2）分段结算。 【提示】除上述两种主要方式外，发承包双方还可约定其他结算方式。 2.工程价款结算的主要内容 （P354 中） 工程价款结算主要包括竣工结算、分阶段结算、专业分包结算和合同中止结算。 【注意】对于采用工程量清单计价方式签订的单价合同，应审查施工图以内的各个分部分项工 程量，依据合同约定的方式审查分部分项工程价格，并对设计变更、工程洽商、工程索赔等调整内 容进行审查。 （二）工程竣工结算的审查 1.施工承包单位的内部审查 （P355 中） （1）审查结算的项目范围、内容和合同约定的项目范围、内容的一致性； （2）审查工程量计算的准确性、工程量计算规则与计价规范或定额的一致性； （3）审查执行合同约定或现行的计价原则、方法的严格性； （4）审查变更签证凭据的真实性、合法性、有效性，核准变更工程费用； （5）审查索赔是否依据合同约定的索赔处理原则、程序和计算方法以及索赔费用的真实性、合 法性、准确性； （6）审查取费标准执行的严格性，并审查取费依据的时效性、相符性。 2.建设单位的审查（略）（P355 中） 3.工程竣工结算的审查时限 （P356 上） 表 6.4.5 工程竣工结算审查时限 工程竣工结算报告金额 审查时限 （从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起） 500 万元以下 20 天 500 万元～2000 万元 30 天 2000 万元～5000 万元 45 天 5000 万元以上 60 天 【提示】工程项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后 15 天内汇总，送建设 单位后 30 天内审查完成。 【2013 考题·多选题】施工承包单位内部审查工程竣工结算的主要内容有（ ）。 A.工程竣工结算的完备性 B.工程量计算的准确性 C.取费标准执行的严格性 D.工程结算资料递交程序的合法性 E.取费依据的时效性 『正确答案』 BCE 『答案解析』本题考查的是工程竣工结算的审查。施工承包单位内部审查工程竣工结算的主要 第 52页 内容包括： （1）审查结算的项目范围、内容和合同约定的项目范围、内容的一致性； （2）审查工程量计算的准确性、工程量计算规则与计价规范或定额的一致性； （3）审查执行合同约定或现行的计价原则、方法的严格性； （4）审查变更签证凭据的真实性、合法性、有效性，核准变更工程费用； （5）审查索赔是否依据合同约定的索赔处理原则、程序和计算方法以及索赔费用的真实性、 合法性、准确性； （6）审查取费标准执行的严格性，并审查取费依据的时效性、相符性。 参见教材 P355。