2021工程劳务合同范本简单

2021工程劳务合同范本简单

2021 工程劳务合同范本简单 工程劳务合同范本简单(一) 合同编号：________________ 甲方：____________________ 乙方：____________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的 准则，甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在 公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条、合同文件 作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力： 1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2.本项目工程质量检查、验收标准; 3.本项目施工安全标准; 4.本项目施工组织设计; 5.本项目施工进度计划(含节点计划); 7.业主、监理和甲方的文件; 8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条、承包单价 详见(附件)，不调价。 第三条、有关约定 1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明 施工等标准，在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。 2.计量支付 2.1 乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件 1)单 价进行计量支付。 2.2 乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向 乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)此偿金最高限额为任务量总 价的____%.同时，甲方有权终止本合同。 2.3 本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。 3.工程材料供应 3.1 所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可使用。 3.2 因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲 方提出索赔。 4.测量、试验、检验等技术工作 4.1 甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。 4.2 甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。 5.乙方不得转包。否则，甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失，并向甲方支付本合 同总价_____%的违约金。 6.隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。 7.甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的 一切社会义务(劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等) 8.依据《劳动法》，乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报 酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中) 9.甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连 带费用由乙方全额承担。 10.乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意，离开工地需向甲方履行请假手续。 11.乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、 物资、合同、财务等部门负责人签认，甲方队长批准后支付。 12.甲方有权就乙方的履约能力做出评估，如果乙方无能力履约(特别是质量、工期、安全)， 甲方有权终止合同，并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。 13.本合同签订后，乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则，甲方有权解除合 同或对乙方违约做出相应处罚(处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定，处罚限额为乙方任务量总 价的____%) 14.乙方对本工程安全负责，配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政 法规、操作规程办事，服从甲方安全监督和管理，不管何种原因，造成的人身伤亡、机械事故， 由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。 15.乙方必须做到现场文明施工和环境保护，包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业， 并配备满足工程施工的各种标识、标牌。 16.乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比，如因乙 方原因，在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩，甲方将对乙 方进行____倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的 事件，甲方有权解除乙方合同。 第四条、争议解决 若履行合同时发生争议，双方约定以下列方式进行解决： 1.和解。双方在自愿要友好的基础上，互相沟通、互相谅解，通过协商解决; 2.调解。在第三方的主持下，通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议，达成协议; 3.仲裁。协商、调解不成的，由________市仲裁委员会仲裁。 第五条、附则 1.本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2.本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。 3.本合同正本____份，双方各____份;副本____份，双方各____份。 甲方：__________________乙方：__________________ 代表人：________________代表人：________________ 电话：__________________电话：__________________ 日期：_____年____月___日日期：_____年____月___日 附件 1：工程量清单(略) 工程劳务合同范本简单(二) 发包方：____________________________ 承包方：____________________________ 甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就____工程施工的劳务人工费事宜，达成本 合同条款如下，双方共同遵照执行。 第一条、工程概况 (一)工程名称：____________________________ (二)工程地点：____________________________ (三)施工面积：____________________________ 第二条、承包范围 人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制 作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿; 二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除 水电安装及绿化工程外的所有工程)。 第三条、承包金额 详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。 承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额 本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据 实际情况确定。 本工程进场前乙方向甲方缴纳______元保证金，工程顺利进场______日后甲方退还保证金。 主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、 保险费等一系列费用。 第四条、工期 (一)开工日期：____________________________ (二)竣工日期：____________________________ 第五条、施工技术要求 (一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。 (二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。 (三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可 进行下一工序工作。 第六条、双方责任及工作 (一)甲方工作 1.提供食宿条件：____________ 2.为乙方施工协调有关工作关系：____________ 3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并 对质量安全工作进行监督检查。 (二)乙方工作 1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量， 服从施工人员的安排，按规范进行施工。 2.加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安 全、防火、防盗意识。 3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到 工完场清。文明施工，周转材料包干使用。①扣件按______%，②u 形扣按______%，③钢管、 钢模按______%包干，全奖全赔。 第七条、工程验收 (一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工 程优良，分部工程确保单位工程优良。 (二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。 (三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。 (四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人______元一天支 付给乙方。 第八条、人工费支付 (一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷______元，现金______ 元，每______天借支一次，总额控制。 (二)每______天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期则支付总工作量的______%人工费 用，完成工作量超出计划量，则支付______%，达不到则支付______%.付款时必须扣除预支金额。 如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。 (三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部 工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后______日内付足总 额的______%，余款______个月后付清。 (四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮______%结算;将乙方 在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮______%与乙方作结 算。 第九条、安全责任 乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安 全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人 的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。 第十条、未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。 第十一条、其它约定 若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条、件退场 并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。 第十二条、本合同一式______份，甲乙双方各拿______份，具同等法律效力，双方签字(盖章) 后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。 甲方：_____________________乙方：_____________________ 负责人：___________________委托人：___________________ 代表：_____________________代表：_____________________ 日期：_____年_____月_____日日期：_____年_____月_____日 工程劳务合同范本简单(三) 甲方：__________________(以下简称甲方) 乙方：__________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商， 甲方同意将本项目的__________________工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签 订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为__________学校教学实验楼工程，地点在__________市_____。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。 要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该工程按_____元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以 下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清 理;_____米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评 定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格， 其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增 强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安 全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造 成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清， 严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方 负责人必须管好自己的队伍，_____市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“_____”疑 似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥， 遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所 有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期 该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量 的生活费，主体封顶付至劳务费的_____%.工程竣工付至劳务费的_____%.办完工程结算付至劳务费 的_____%.留_____%待保修期满后_____个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为 确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_____万元。乙方在施工现场必须按照甲 方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。 除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。 七、双方权力与义务 (一)甲方： 1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权 力。 2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。 3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。 4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍 的作业人员一律清退，不得入场施工。 (二)乙方 1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部 工作，确保工程质量。 2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操 作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。 3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。 4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名 单、身份证。 5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。 一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。 6、为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。 八、违约责任与其他 1、以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。 2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔 偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。 3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求， 更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。 4、本合同一式_____份，甲方_____份，乙方_____份，经双方签字后生效，具有同等法律效 益。 甲方：__________________乙方：__________________ 代表：__________________代表：__________________ 日期：____年____月____日日期：____年____月____日 工程劳务合同范本简单(四) 发包人：_____________________ 承包人：_____________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平 等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条、工程概况 工作内容：_____________ 工程名称：_____________ 工程范围：_____________ 第二条、作业人员 _________________________________ 第三条、合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条、合同价款 1、合同价款为：_________元(人民币)，大写：_________元。 2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√")： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： ()本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 ()以___年施工预算或____施工概算定额为依据。 ()定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。(以实际发生，书面签证资料为准) 第五条、合同价款的结算和支付 1、结算、决算资料： (1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编 制的施工预算书。 (2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容， 并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 (3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 2、合同价款的结算和决算： (1)发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 (2)工程交工后_____日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后 28 日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 3、合同价款的支付： (1)合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月 _______日付款_______元。 第六条、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 1、安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安 全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 2、重大伤亡及其他安全事故处理： (1)发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救 伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 (2)按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人 对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 第七条、工程质量、验收与保修 1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地 政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求 较高者为施工依据。 2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发 现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成 窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人 承担。 3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施 工完毕后____日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序 施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 第八条、工期延误 1、对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 2、承包人应在上述情况发生后____日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代 表提出书面报告，发包人应于____日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾 期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此 事实。 3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定。 第九条、文明施工 1、发包人、承包人应严格执行____市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管 理，坚持文明施工。 2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定 由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。 第十条、材料机具供应 1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购 并供应到施工现场(____米内)。 2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点， 履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。 第十一条、发包人的权利及义务 1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调 及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理 施工洽商。 3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况， 材料领用情况及行政管理事务。 4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。 第十二条、承包人的权利和义务 1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和 技术水平，工人年龄不得低于____周岁，不得超过____周岁。 2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证 号码及身份证号码)，作为本合同附件。 3、在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率 小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。 4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍 进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 第十三条、违约责任 1、发包人违约责任： (1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办 理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前 终止合同。 (2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。 (3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付 款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承 包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协 议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 2、承包人违约责任： (1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同， 并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人 退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同 对己完成的工程量进行签认。 (2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人 无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止 合同。 (3)因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。 第十四条、合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人 不愿和解、调解或和解、调解不成的，向___________人民法院起诉。 第十五条、合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托 代理人应出示委托证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十六条、本合同正本一式___份，具有同等法律效力，双方各执___份，备案留存____份， 副本____份。 发包人：_________________承包人：_________________ 日期：_____年____月____日日期：_____年____月____日 工程劳务合同范本简单(五) 甲方：_________ 乙方：_________ 甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。 一、合同期限 从_________年______月______日起至_________建筑业劳动合同约定工程完成日期_______ 年_____月_____日止。合同期限如需变动，需及时办理合同变更手续。 二、工作岗位 甲方安排乙方在_________班组从事_________工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按 量完成工作任务。 三、工作条件和劳动保护 甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安全及人体不受危害 的环境条件下从事工作。 甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。 四、工作时间 甲方确因工作原因需要乙方加班的，按有关规定处理。 五、劳动报酬 乙方工资按以下第_________种方式，按工期进度结算： (一)按时计酬，日薪_________元或月薪_________元; (二)按建筑面积计酬，每平方米_________元; (三)其它：_________。 若按工期进度结算工资超一个月的，在正常工作情况下，甲方须按月先支付不低于本市最低 工资标准的生活费_________元，待工程实际完成结算工资时扣减。 六、社会保险 甲、乙双方按规定参加社会保险。 七、劳动纪律 乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。 乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。 八、劳动合同的解除与不得解除的规定经甲、乙双方协商一致，劳动合同可以解除。 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同： (一)在试用期间，发现不符合录用条件的; (二)严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的; (三)严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的; (四)被依法追究刑事责任或劳动教养的。 在下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前 日以书面形式通知乙方本人： (一)乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排适当 工作的; (二)乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的; (三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协 商不能就变更劳动合同达成协议的; (四)甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。 有下列情形之一的，乙方可以通知甲方解除劳动合同： (一)在试用期内的; (二)甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的; (三)甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的; (四)乙方因其它情况需要辞职，需在_________日前以书面形式通知甲方。 乙方有下列情形之一的，甲方不得随意解除劳动合同： (一)因工负伤，在规定的医疗期内的; (二)女职工在符合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的; (三)法律、法规、规章、规定的其他情形。 九、违反劳动合同的责任 甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金_________元，给对方造成经济损失的，应 根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。 十、劳动争议 甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时，可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委 员会申请调解，劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。 若双方不能协商解决的，当事人应向_________劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决 的，可在收到仲裁裁决书之日起十五天内，向_________人民法院提起诉讼。 十一、其它约定 合同附件是本合同的组成部分，合同连附件一式三份，经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方、 乙方各存一份，甲方公示一份。 甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________ 日期：_________年____月____日_________年____月____日