安装合同(精选9篇)

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

安装合同(精选9篇)

安装合同(精选9篇)‎ ‎ [概述]安装合同共含9篇,‎ 第1篇:安装合同 猜你正在找安装合同的怎么写?那么就给你这篇范文参考。‎ ‎ 甲方:‎ ‎ 乙方:‎ ‎ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。‎ ‎ 一、承包范围:‎ ‎ 1、 工程概况 ‎ 1.1. 工程名称:‎ ‎ 1.2. 工程地点:‎ ‎ 1.3. 主要工程实物量:‎ ‎ 2、 承包范围 ‎ 2.1.甲方提供的工程施工图纸中所有内容 ‎ 2.2.包含设计变更、技术核定、相关措施及甲方要求的其他附属工程和零星工程。‎ ‎ 二、承包方式 ‎ 甲方将承建的 工程的人工劳务费、施工机具及低值易耗材料、劳动保护用品、周转材料、安装施工工序的技工、辅助用工、施工现场劳务管理、安全标准化文明施工等以综合单价包干的形式承包给乙方。乙方在甲方规定的工期内保质保量完成劳务任务,知道该工程通过竣工验收合格,并领到《工程竣工验收备案书》达到保修期满为止。‎ ‎ 三、工程内容 ‎ 3.1埋地管线 ‎ (1)工作内容:①施工图纸上所有的埋地管线及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上未标明,根据现场实际情况需添加套管,套管的防腐除锈、预制、安装、封堵工作。③施工图纸上所有的阴极保护的安装。④施工图纸上所有关于埋地管线跨连。⑤其他施工图纸上所体现的零星工程。‎ ‎ (2)材料、工具、用具:焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、发电机、空压机、焊机、台钻、切割机、套丝机、焊条烘干机、角向磨光机、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、焊把线、管钳、扳手、氩枪、胶管、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火器等埋地管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。‎ ‎ 3.2架空管线 ‎ (1)工作内容:①施工图纸上所标明需安装楼栋的水平围楼管及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上所标明需安装楼栋的立管、立管阀及入户管的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。③施工图纸上所标明的调压箱及阀门的焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。④施工图纸上所有关于架空管线跨连。⑤施工图纸上标明或监理及甲方现场要求需添加的入户套管及出地套管的防腐、除锈、预制、安装。⑥施工图纸上标明或监理及甲方现场要求的围立管支架的防腐、除锈、预制、焊接、安装。⑦其他施工图纸上所体现的零星工程。‎ ‎ (2)材料、工具、用具:焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、膨胀螺栓、U型卡、发电机、空压机、焊机、焊条烘干机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、开孔器、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、管钳、扳手、焊把线、氩枪、胶管、安全绳、防坠器、安全带、配重、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火 ‎ 器等架空管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。‎ ‎ 3.3户内安装工程 ‎ (1)工作内容:施工图纸上所标明需安装楼栋的户内燃气管道及燃气表的防腐、除锈、预制、安装、补漆、试压。‎ ‎ (2)材料、工具、用具:膨胀螺栓、管卡、表托、发电机、空压机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、电锤、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、涂层测厚仪、U型试压计、灭火器等户内管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。‎ ‎ 3.4电气工程 ‎ (1)工作内容:施工图纸上所标明所有电线及配电箱的预制、安装、测试。‎ ‎ (2)材料、工具、用具:膨胀螺栓、管卡、发电机、切割机、套丝机、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、灭火器等电气安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。‎ ‎ 四、合同单价及结算方式 ‎ 4.1合同单价:‎ ‎ 4.1.1按图纸根据约定安装户数计算规范,按安装户数综合单价/m2包干。‎ ‎ 4.1.2双方约定单项设计变更引起的人工工资增减在变更引起的人工工资增减在 元以上的按实签证。‎ ‎ 4.1.3本综合单价为综合了本合同中包含的所有因素后尾翼的综合包干单价(含管理等一切费用)‎ ‎ 4.2结算及付款 ‎ 4.2.1按工程进度收方结算,结算期为第三个月支付第一个月已完工程的80%,工程竣工验收后三月内支付除5%质保金意外的余下的工程款;保修期满两年后,一次性付清。进度结算点期间乙方需垫付工人的工资;乙方每月工资发放后必须将工人已签字的工资表交给甲方,以确保工人工资发放到位。‎ ‎ 4.2.2未达到本合同约定要求,甲方按本合同第八条第2款规定处理。‎ ‎ 本合同范围内原则无记时工,如有时乙方应无条件服从甲方的安排,不得以任何理由推诿,否则按200元/次处罚,零时记时工标准:普工单价元/工日,技工单价元/工日。‎ ‎ 五、施工工期:‎ ‎ 5.1工程总工期:‎ ‎ 5.2总工期从甲方出具开工报告上标明开工时间开始计算至本合同工程内容完成并验收合格后止。总工期中包含其他工种(如埋地管线、架空管线、户内管线、电气工程等)交叉施工需占用的时间,也包含节假日和正常的季节(冬季、雨季)施工及累计停电5天以内所耽误的时间。‎ ‎ 5.3如因乙方原因未能如期完成约定内容,乙方向甲方支付/天的违约金,并承担甲方管理费用:‎ ‎ 如提前完成约定的内容,甲方向乙方支付 元/天的奖金。‎ ‎ 5.4工期顺延因素:甲方材料组织不到位引起本流水施工段整体一天以上的停工待料,非正常的连续大雨,累计停电5天以上,本合同中约定的其他工期顺延因素。‎ ‎ 六、组织领导 ‎ 6.1乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工生产(含免费配合甲方测量放线),人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计划生育等工作。‎ ‎ 6.2乙方必须确保进场人员的政治素质、身体素质及技术素质,严禁使用童工,不得使用年满十六周岁未满十八周岁的未成年工和男年满五十五周岁,女年满五十周岁以上的老年工,严禁使用无身份证人员、残疾人员和有慢性病史人员。‎ ‎ 6.3进场时,班组长必须按规定凭居民身份证造具花名册交项目部。在合同期间,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工生产停顿,延误工期等造成的一切损失由乙方承担。‎ ‎ 七、材料消耗:‎ ‎ 7.1管材5%‎ ‎ 7.2焊口合格率达到95%以上,否则按/米赔偿甲方材料费,且人工、机械费由乙方自行负责。‎ ‎ 7.3每天、每一道工序应做到工完场清,焊条、焊丝等其他杂物应及时清理干净,否则检查到一次处以50元/次罚款。‎ ‎ 7.4阀门2%‎ ‎ 八工程质量要求及质量事故处罚标准 ‎ 8.1工程质量要求:‎ ‎ 8.1.1一次性合格,且必须达到90分以上,以质监站、建设、监理单位验收为准;负责按乙方总收入的80%计算给乙方,其余20%乙方不再收取。‎ ‎ 8.1.2因工人自身原因造成的返工全部损耗由乙方自行 ‎ 8.1.3每户的安装必须达到建设方及监理相应要求。‎ ‎ 8.2质量事故及处理标准 ‎ 8.2.1工程质量必须达到国家现行施工验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求,如果由于设计和甲方管理指挥原因造成损失,所有损失由甲方负责;由于操作者盲目蛮干,不按规范规定操作所造成的返工,其返工费由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,乙方造成的质量缺陷的处罚标准甲方另行通知。‎ ‎ 8.2.2为了提高操作人员质量意识,确保工程质量达到合同约定的质量等级要求,甲方按照乙方工资总额的%预留工程质量保证金,工程竣工验收达到合同约定质量等级要求后,日一次性支付给乙方,未达到合同约定质量等级要求的,预留质量保证金作为工程质量损失赔偿金,由项目部抵交质量处罚金。‎ ‎ 九、双方责任 ‎ 9.1甲方责任:‎ ‎ (1)负责现场的施工技术、工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的制定、指挥、监督和管理。‎ ‎ (2)提供安全防护措施 ‎ (3)保证材料供应,如确因种种原因供应不足时,乙方应及时安排其他工作,服从甲方调配。‎ ‎ (4)负责埋地管线主轴线的放线及测量工作,埋地管线开挖及回填工作,检查、校队乙方管理人员所承担的放线及测量工作。‎ ‎ 9.2乙方责任 ‎ (1)乙方施工人员必须遵守国家和当地政府的法律、法规、遵守甲方的各项规章制度,执行国家现行《施工技术验收规范》,尊重并服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,积极配合建设、监理单位及甲方进行分户验收并对不合格处进行整改直到达到相关标准。‎ ‎ (2)乙方必须加强自身的安全教育,严格遵守安全操作规程,做好安全防护措施,杜绝违章作业,避免发生安全事故,保证特种作业人员持有效证件上岗,技术工人持有职业资格证书。乙方人员未严格遵守安全操作规程的情节轻微的行为处罚标准甲方另行通知;情节严重并造成伤亡事故的乙方自行负责。‎ ‎ (3)乙方必须根据甲方现场的安全文明管理要求进行施工,场地要整洁。文明。乙方人员应服从甲方施工现场的管理,遵守治安、消防和综合治理的管理要求,如乙方人员违反规定,发生治安消防事件所造成的损失由乙方赔偿。严禁盗窃,若发现盗窃将按原价的10倍罚款,情节严重者送公安机关处理。‎ ‎ (4)乙方按工程承包单价包干使用,故乙方需要为班组作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督、教育作业人员按照使用规定佩戴、使用。‎ ‎ (5)班组作业人员必须持证上岗,建立三级教育卡,否则因此造成不利后果由乙方承担。‎ ‎ (6)乙方按工程承包单价包干使用,乙方人员的各类保险均由乙方自理。‎ ‎ (7)乙方所有工人进场时需提供有效期体检证明,费用由乙方自理。‎ ‎ (8)从事焊工、防腐工岗位的人员,应工作中可能接触违反身体健康的物质,造成职业病违反及后果,乙方负责人应在上岗前对作业人员告知,该工种有可能发生职业病危害及注意事项,严格要求作业人员按照职业病防治法的相关规定,使用防护用品和遵守操作规程及相关措施。‎ ‎ (9)工程所用材料必须提前5个工作日书面报告给甲方,否则造成的损失由乙方负责。‎ ‎ (10)宿舍内的文明施工及标化工作,宿舍内床位的搭拆由乙方自行负责。‎ ‎ (11)乙方自行做好乙方内部配合班组级相关人员的协调组织工作,做好每月的工资发放工作,工资的标准不得低于当地最低工资标准。任何时候乙方人员都不得作出有损甲方社会信誉的事,否则按 ‎ 元/次处罚。‎ ‎ 十、其他约定:双方约定工程未完工乙方擅自离场者,仅按完成合格部分的80%结算,同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部;因施工质量不合格或因乙方配合不力而在5天内得不到明显改观的,甲方有权勒令乙方退场,乙方仅按完成的合格部分的80%结算,同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部。‎ ‎ 十一、本协议一式陆份,甲方执二份,劳务公司一份,乙方执三份,经双方签字后生效,工程竣工验收,双方结算完毕后失效。‎ 第2篇:安装合同 给你一篇安装合同的写作范例,你可以参考它的格式与写法,进行适当修改。‎ ‎ (管道安装) 合同编号:XX-01 甲方:‎ ‎ 乙方:(承包人)‎ ‎ 根据《建设工程施工合同条件》和《中华人民共和国经济合同法》以及公司有关的规定,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。‎ ‎ 第一条 工程名称:XXXXXXXXXXXX工程 ‎ 第二条 工程地点:XXXXXXXXXXXX厂内 ‎ 第三条 签订地点:XX市 ‎ 第四条 工程范围内容及承包方式 ‎ 一、工程范围内容:‎ ‎ 1、按甲方指定的柴油质量升级改造项目工艺及热力管网各区域段的管线安装,包含本区域段所有安装内容中所含的全部管道、管件、阀门、接头等附件的安装;所包含的管托的制安;‎ ‎ 2、本合同所有安装内容不包含管道、管件、管架、支座等的手工除锈和油漆涂刷;‎ ‎ 3、所有管道必须氩弧焊打底手工焊盖面,根据图纸需要热处理的管线必须进行热处理;‎ ‎ 4、所有管道必须按国家规范、石油化工规范及图纸规定打坡口和焊接,确保焊接质量;管道安装必须按国家及化工部有关规范规定执行;管道的焊接要求操作者持压力容器压力管道焊工证,施焊项目并与操作证上相符,并按探伤比例的规定拍片合格;‎ ‎ 5、为确保安全的脚手架等由甲方统一搭设,乙方需提前1-2天提出申请。‎ ‎ 二、承包方式:本工程采用如下包干方式 ‎ 1、甲方供主材、辅材、主要施工机具、施工水电、乙方工人住宿床架。乙方应注意节约并严格按图施工,对因不当下料造成的浪费等进行相应扣罚。‎ ‎ 2、乙方包人工、材料的卸车及其二次倒运(只包人工费用)、安全、质量、进度、人身保险、劳保用品、生活水电费等;施工人员食宿差旅费用(甲方提供住宿房间)。乙方可在甲方饭堂搭伙,按甲方相应伙食标准扣除。‎ ‎ 第五条:工程工期要求:‎ ‎ 1、乙方进场施工人员初期约10人,其中保证持证焊工3人,管工(大工)3人。并按项目现场的要求随工期进度适时增加施工人员,高峰期不少于25人。当乙方现场施工人员不能满足甲方施工进度要求时,乙方必须按甲方书面要求的时间增加施工人员到现场,若乙方在接到甲方书面通知后5天内仍未将人员安排到位时,甲方有权马上更换施工队伍,乙方同意无条件退场,并承担由此造成的经济损失。‎ ‎ 2、本工程暂定20xx年9月10日正式开工,乙方必须按甲方规定的进度计划按期完成各个区域段节点的施工,并最终交付使用,具体开工时间以甲方书面通知为准。‎ ‎ 3、以上工期乙方必须按期完成,不可抗力和变更影响延期交付,经甲方确定顺延工期者除外。若因乙方原因延误总工期的,每延误1天,按800元/天罚款。逾期15天末完工的,甲方有权单方面终止合同。按违约处理,乙方同意承担全部责任。‎ ‎ 4、若因乙方施工进度原因,甲方被业主或监理书面催告一次以上,或经甲方二次书面催告,乙方仍未能满足甲方的进度需要,甲方在提前七天通知后,有权终止本合同或另行安排其它施工队进行施工本合同的任一部分,乙方除承担违约责任外,还需承担由此而增加的工程费用及给甲方造成的其它一切损失。‎ ‎ 第六条:工程造价及结算 ‎ 1、本工程所有安装内容统一按管道安装寸径单价进行计价,具体单价为:XX元/寸径,寸径计算方式:按常规规定要求DN25管道为1寸,DN200管道为8寸,其余管道等均按相应计算所得。完工后按公司相关规定完成现场工程量确认结算。在本合同履行期间,本合同价格不随设备、材料、人工等资源的价格和各类规费、税费的种类和标准的变化而变化。‎ ‎ 2、本工程施工单价已综合考虑了:施工人员的进出场费;工程赶工、少量的停工误工费用;安装工作与其它施工间的交叉配合费用;管线的变更等因素影响的费用,不合格产品乙方应无条件返工。‎ ‎ 3、结算程序:工程完工,按规定程序完成内部承包结算手续。‎ ‎ 第七条:工程质量和检查验收 ‎ 1、为保证施工质量,维护甲方信誉,乙方应遵守有关工程质量监督、检验规定,自觉接受甲方、业主方代表或监理公司和质检站的监督检查。‎ ‎ 2、乙方必须严格按施工图纸、设计变更联系单、说明文件和国家颁发的有关施工规范、质量验收规定进行施工并接受监督检查。‎ ‎ 3、乙方应在工序完成自检合格的基础上,向现场主管提请验收,合格后才能进入下道工序的施工。隐蔽工程的验收必须报请业主代表和监理工程师验收。末经验收认可的,乙方同意承担全部责任。‎ ‎ 4、为保证工程质量,本工程绝不许乙方再分包或转包。‎ ‎ 5、本工程的施工记录原始资料由乙方提供,并整理好交甲方统一归档。乙方对提供资料的真实性负全责。乙方同意承担全部不利后果。‎ ‎ 6、按规范规定的管道焊缝检测,由乙方负责做试件并送检,甲方承担费用(只限于一次性检测费,同一宗试件因不合格造成多次送检,费用由乙方负责)。‎ ‎ 第八条:甲方责任 ‎ 1、 按石化厂内的规定甲方代为乙方办理动火作业票、临时用电票、占道票等的批准手续,适当扣除乙方相关办理人工费用。同时向乙方提交施工图纸与说明书和有关技术资料。并组织图纸会审和现场交底。‎ ‎ 2、按时供应主材、设备、配件。‎ ‎ 3、提供施工作业指导书、下料图等。并进行施工全过程技术、质量、安全、进度、成本指导和控制。‎ ‎ 4、与乙方施工代表共同编制并审定施工进度计划,检查督促其每天工作量按计划完成。‎ ‎ 5、及时协调好对内对外等各方面的关系。‎ ‎ 第九条:乙方责任 ‎ 1、本工程在施工过程中承包人必须要在现场,负责进度和质量的落实,并接受项目部的督促和检查。承包人外出必須书面明确代管人并征得项目经理同意。‎ ‎ 2、‎ ‎ 负责现场动火点作业的监护(监护人需统一经过石化厂学习考试合格后,方可上岗);现场每天确认有动火作业票、用电票,并要求做好一切防火措施,管廊附近的各种井口、下水道口、必须用石棉布封盖好,电缆用彩板瓦遮盖完毕,并做好管线焊接接火盆挂设后,才允许焊接动火、用电作业,否则一律不得开工。没有占道票,严禁占道施工,根据施工需要,确实须占道施工,需提前至少1天向甲方申请占道或占半道施工,甲方根据现场具体情况再向厂内申请占道,并办理好占道票后,方可占道施工。‎ ‎ 3、根据甲方总进度要求,编制并向甲方提供施工人员计划及施工进度表。‎ ‎ 4、配合项目部主管工程师提出现场材料、管件的供应计划。‎ ‎ 5、合同签定后按甲方要求的时间组织人员进场,并接受石化厂进埸前和上岗前安全文明生产教育,取得进场证后,方可进场施工;并随时接受石化厂内的检查管理,乙方必须抓好和确保安全生产及文明施工。‎ ‎ 6、进场前向甲方项目经理提交所有参加施工人员的名单、工种及身份证复印件等有关资料,提供主要施工使用机具详细资料,经甲方审批后方可进场。特种作业人员如焊工、电工、起重工等还须向项目经理提交相应的有效上岗资格证书,并复印给甲方备案报审。以上备案的证书与现场本人必须相符,弄虚作假的,乙方同意承担全部不利后果。‎ ‎ 7、自觉遵守当地主管部门、业主、甲方工地的有关规定。‎ ‎ 8、因乙方不履行以上第1-7条条款造成的损失或不利的后果,除按规定责令限期及时纠正外,项目经理有权扣罚乙方100-1000元罚款。‎ ‎ 第十条:施工纪律和规定 ‎ 1、承包队必须服从工地项目部的统一指挥。与项目部负责人及其他班组团结协作,紧密奋战,绝不容许任何不服从项目部统一指挥、检查、监督的行为,更不容许越过项目部直接与甲方或其它施工单位,如有发现,即作违约处理,并进行罚款。‎ ‎ 2、承包队进入工地现场,必须遵守公司纪律,严格按照施工规范、施工组织设计、设计文件等的要求进行施工。如不能按进度及质量要求施工的经整改后无明显改进者,或不服项目部管理和安排经警告后无明显改进者,现场经理提出更换队伍的,乙方同意无条件撤场,并承担违约责任。对不服项目部管理的工人,现场经理有权勒令其离开工地。‎ ‎ 3、承包队长外出办事离开工地必须先征得现场经理的同意,乙方阶段性工作完成或工程收尾期间或遇特殊情况工程暂缓进展需要减员时必须经现场经理同意后方可实施,擅自撤人的,一人次罚款500元人民币。‎ ‎ 4、工程进度款只能由现场经理视合同约定的具体执行程度,提出付款申请表报公司批准后支付;原则上乙方到场施工后,根据工程进度完成情况,再提出付款申请。承包人与甲方的一切经济关系必须由承包人(或书面委托的代理人)亲自办理手续。‎ ‎ 5、需承包队自备劳保用品必须确保施工小组人手一套,焊工必须配备保温筒,管线焊接的电焊条统一到现场烘烤箱领取。严禁使用未烘烤的焊条进行焊接作业。‎ ‎ 6、承包队损坏借用、租用的工具、设备按损坏程度视情节,按重置价赔偿,遗失设备工具按原价赔偿。如其员工盗窃工具及材料和边角料,除向责任人追回损失和进行教育外,由其承包人负连带责任,发现一次罚款二千元,在承包人工程款中扣除。情节严重的送当地公安部门处理。‎ ‎ 7、承包人必须服从项目经理的整改安排,不服从整改安排或拖延整改或不做零星工作量,项目经理可对其处以双倍罚款或请其他人员来完成,乙方同意支付由此产生的全部费用。‎ ‎ 8、承包人在工程完工后,结算前必须还清向项目部所借用的所有图纸资料、材料领用的余料、工具、设备,项目经理凭仓管员签名的移交清单办理结算手续。‎ ‎ 第十二条:安全文明施工:‎ ‎ 1、乙方必须按有关规定,采取严格的安全措施,遵守各项安全技术操作规程和劳动保护的规定,乙方同意承担由其自身行为造成质量、安全事故的责任和因此发生的全部费用。乙方有权拒绝违章指挥和冒险蛮干行为。甲方现场代表有权对违规者作出处罚,情节严重者可勒令当事人离开施工现场。‎ ‎ 2、乙方必须文明施工,按时清理现场,按要求堆放材料,边角料及时清理归堆。如果管理不到位,乙方同意承担由于受到业主方投诉而发生的罚款费用。甲方现场代表有权对违规者作出 ‎ 处罚,并安排其他人员来完成,乙方同意承担由此产生的全部费用。‎ ‎ 3、乙方必须服从工地的统一管理,遵守业主和项目部的安全文明生产各项规定,乙方同意承担全部违规违章遭到的各项罚款。要求施工过程中必须按规定戴安全帽系安全带,且安全带必须系在固定的物件上,否则由此产生的全部不利后果和罚款由乙方承担。‎ ‎ 4、为提高公司的整体形象,现场施工人员必须穿公司统一工作服上下班。如乙方人员拒穿公司工作服,乙方同意甲方现场代表加倍扣收工作服费用,当事人情节恶劣的可勒令其离开施工现场。‎ ‎ 5、其他人身保险费、安全防护用品由乙方自己负责。甲方现场代表可强制其承包人执行。‎ ‎ 6、乙方应建立防火和施工安全防护措施,遵守和执行总承包商及甲方防火、安全施工、文明施工等规定。否则,由此造成的损失或补有关部门处理均由乙方负责。‎ ‎ 7、乙方在施工中发生任何安全事故,要立即书面报告甲方,所造成经济损失和安全责任,除乙方能证明是甲方直接原因引致外,均由乙方承担。‎ ‎ 8、因乙方的安全责任引致被甲方和其它单位或个人处罚或追偿时,乙方应承担全部的经济责任。‎ ‎ 第十三条:违约和返工:‎ ‎ 1、乙方不能按阶段性工期计划完成工作量,或已能预测不能按合同工期或甲方最终确定的工期竣工交付,甲方有权提前或及时终止本合同,找其他职工来完成,乙方同意无条件地服从,发生的全部费用及由此给甲方造成的一切经济损失,乙方同意全部承担。‎ ‎ 2、乙方因施工质量达不到设计和规范的要求造成返工,乙方同意承担由此发生的所有工料费用和给甲方造成的一切经济损失费。‎ ‎ 3、超过材料用量,如非合同变更增加用料,经查实是属乙方责任,或因乙方施工管理不善或返工造成主辅材浪费的,乙方同意100%赔偿全部费用。‎ ‎ 4、乙方违约,甲方据此可采取:要求停工整顿,直到甲方满意为止;终止合同;其它甲方认为必要的措施。甲方采取一项或多项措施,由此而造成的一切费用、损失和责任均由乙方承担。‎ ‎ 5、由于乙方原因,致使甲方无法收取到业主工程进度款的,由乙方承担责任。‎ ‎ 第十四条: 本合同中未尽事宜双方友好协商解决。经协商30天内仍不能达成协议时,提交广州市仲裁委员会仲裁或直接向工程所在地人民法院诉讼。‎ ‎ 第十五条:本合同一式两份,双方签字(盖章)生效。原件双方各执一份。‎ ‎ 甲方合同主谈人:乙 方(承包人):‎ ‎ 日期: 日 期:‎ 第3篇:安装合同 安装合同怎么写?以下是我们给你的范文格式参考。‎ ‎ 合同编号:__________‎ ‎ 发包人(简称甲方):____________________‎ ‎ 承包人(简称乙方):____________________‎ ‎ 依照(中华人民共和国合同法)以及其他有关法律法规的规定,甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,达成如下协议:‎ ‎ 第一条工程概况和造价 ‎ 一、工程地点:______________________________。‎ ‎ 二、工程内容及施工方法:____________________。(详见附件一(工程设计图)和附件二(工程方案书))。‎ ‎ 三、本工程由_______方设计,提供工程设计图纸一式_______份。‎ ‎ 四、总价款:¥__________元(人民币大写____________________元)其中:设备材料费__________元,人工费__________元,拆除费 ‎ __________元,清洁、搬运、运输费__________元,图纸设计费__________元,管理费__________元,其他费用__________元。‎ ‎ 五、本工程设备材料供应详见附件三(设备材料供应清单)。‎ ‎ 乙方提供的设备材料:________________________。‎ ‎ 甲方自购的设备材料:________________________。‎ ‎ 第二条工期 ‎ 开工日期:__________________________________。‎ ‎ 竣工日期:__________________________________。‎ ‎ 第三条工程监理 ‎ 若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理人员的姓名、单位、联系方式及职责等在开工前通知乙方。‎ ‎ 第四条施工配合 ‎ 一、甲方义务 ‎ (一)提供房屋原始图纸等相关文件。‎ ‎ (二)需在地面上有特殊要求的,预先向乙方提出,以便乙方采取预留措施;开工前,在乙方指导下完成以下工作:清空并整平地面、打通墙面管道通孔、使线缆管路不暴露于地面、对室内陈设归堆和遮盖、提供符合施工条件的水源、电源、气源。‎ ‎ (三)保护乙方已施工完成的部分。‎ ‎ (四)参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收。‎ ‎ (五)______________________________________。‎ ‎ 二、乙方义务 ‎ (一)施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。‎ ‎ (二)保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通。‎ ‎ (三)保证施工现场的整洁,工程完工后负责清理施工现常 ‎ (四)______________________________________。‎ ‎ 第五条工程质量和验收 ‎ 一、本工程质量标准按下列第_______项执行。‎ ‎ (一)执行国家现行的jgj 142-XX(地面辐射供暖技术规程)和gb 50243-XX(通风与空调工程施工质量验收规范)。‎ ‎ (二)按双方约定的标准______________执行。‎ ‎ 二、施工过程中,甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备,须提前与乙方联系,签订(工程项目变更单)(见附件四)后方能进行施工。‎ ‎ 三、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收,乙方应提前_____天通知甲方,阶段验收合格后应填写(工程质量验收保修单)(见附件五):‎ ‎ (一)设备材料验收;‎ ‎ (二)隐蔽工程验收;‎ ‎ (三)工程竣工验收。‎ ‎ 四、工程竣工后,甲方验收通过的,乙方向甲方提供(工程质量验收保修单)(见附件五),同时提供管线竣工图等资料,并办理验收移交手续。‎ ‎ 第六条支付方式 ‎ 一、双方约定按下列第_______种方式支付合同款项。‎ ‎ (一)双方约定合同款项按如下方式支付 ‎ 1.合同签订时,甲方向乙方支付合同总金额的_____%。‎ ‎ 2.工程开工后_______天内,甲方向乙方支付合同总金额的_____%。‎ ‎ 3.验收合格收到(工程结算单)(见附件六)后_______天内,甲方向乙方付清合同余款。‎ ‎ 4.补充约定_________________________________。‎ ‎ (二)其他方式:____________________________。‎ ‎ 二、竣工结算后,乙方收回分期收款收据同时开具税务统一发票交甲方。‎ ‎ 第七条售后服务 ‎ 一、保修期从竣工验收通过签字或盖章之日起算。‎ ‎ 二、系统隐蔽部分“三包”有效期为十年,其他产品按生产商或代理商的相关承诺执行,无相关承诺的“三包”‎ 有效期为两年。‎ ‎ 三、竣工验收后,乙方应至施工现场为甲方提供一次免费产品使用培训(安装除外),并提供 次免费调试。‎ ‎ 四、竣工验收后,由于甲方的原因需要有所变更的,应提前向乙方预约服务时间,变更费用由甲方承担。‎ ‎ 五、乙方接甲方报修后, 小时内提供服务。如遇特殊情况, 小时内提供服务。‎ ‎ 六、“三包”有效期内,对于两天内无法修复完好的采暖炉及乙方提供的其他设备(凭发票确认),乙方承诺免费提供备用设备暂用。‎ ‎ 第八条违约责任 ‎ 一、甲方责任 ‎ (一)因甲方原因造成延期开工或中途停工,乙方可以顺延工程竣工日期,每停工、窝工一天,甲方应支付乙方违约金_______。‎ ‎ (二)未按合同约定时间付款的,每逾期一天,应向乙方支付违约金 。‎ ‎ (三)未办理验收手续,提前使用或擅自动用工程成品,因此而造成的损失由甲方承担。‎ ‎ (四)____________________________________。‎ ‎ 二、乙方责任 ‎ (一)因乙方原因造成工程逾期竣工的,每逾期一天,乙方应向甲方支付违约金______________。‎ ‎ (二)合同期限届满,工程质量未达到双方约定的质量标准,乙方应当按工程造价的_____%支付违约金,同时,在工程质量达标前,每逾期一天,乙方应向甲方支付违约金______________。‎ ‎ (三)__________________________________。‎ ‎ (四)__________________________________。‎ ‎ 第九条其它约定________________________‎ ‎ 第十条纠纷处理方式 ‎ 因本合同发生的争议,由双方当事人协商、调解,或按下列第_______种方式解决。‎ ‎ 一、提交上海仲裁委员会仲裁。‎ ‎ 二、依法向人民法院起诉。‎ ‎ 第十一条附则 ‎ 一、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。‎ ‎ 二、本合同一式_______份,甲、乙双方各执一份,本合同附件为合同的组成部分,具有同等的法律效力。‎ ‎ 第十二条合同附件 ‎ 附件一:工程设计图;‎ ‎ 附件二:工程方案书;‎ ‎ 附件三:设备材料供应清单;‎ ‎ 附件四:工程项目变更单;‎ ‎ 附件五:工程质量验收保修单;‎ ‎ 附件六:工程结算单(工程合同造价、变更增加项目、变更减少项目、工程结算总额、甲方已付金额、甲方应付乙方金额、乙方应付甲方金额)。‎ ‎ 合同附件上均应有甲乙双方的签名及具体签署日期。‎ ‎ 甲方(盖章):________________乙方(签章):________________‎ ‎ 住所 :_______________________住所:________________________‎ ‎ 法定代表人:__________________身份证号:____________________‎ ‎ 委托代理人:__________________委托代理人:__________________‎ ‎ 联系地址:____________________联系地址:____________________‎ ‎ 邮政编码:____________________邮政编码:____________________‎ ‎ 联系电话:____________________联系电话:____________________‎ ‎ 开户银行:____________________开户银行:____________________‎ ‎ 帐号:________________________帐号:________________________‎ ‎ 日期:______年______月______日日期:______年______月______日 第4篇:安装合同 本文是xxxx的网友推荐,并由本站编辑整理的安装精选,仅供写作参考。‎ ‎ 工程名称:_________‎ ‎ 审查单位:_________‎ ‎ 工程编号:_________‎ ‎ _________年_________月_________日 ‎ 签订合同双方:‎ ‎ 建设单位:_________,以下简称甲方;‎ ‎ 施工单位:_________,以下简称乙方。‎ ‎ 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守 ‎ 第一条 总则 ‎ 一、工程名称:_________。‎ ‎ 二、国家(或各部委,或省,自治区,市政府,计委,建委等有关单位)对工程的批准投资计划,工程项目表,申请建筑许可执照,计划任务书,初步设计,总概算等文件号。‎ ‎ 三、工程编号:_________。‎ ‎ 四、工程地点:_________。‎ ‎ 五、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计_________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。‎ ‎ 六、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币_________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。‎ ‎ 第二条 工程期限 ‎ 本合同全部工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工(各单项工程,中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。‎ ‎ 在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:‎ ‎ 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;‎ ‎ 二、因甲方提出更变计划或变更施工图而不能继续施工者;‎ ‎ 三、因甲方不能按期供图,供料,供设备或其所供材料,以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。‎ ‎ 第三条 施工准备 ‎ 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线,绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料,构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源,电源和运输道路的接通;向乙方提供所有工程设计图纸;组织设计、施工单位进行工程设计交底。‎ ‎ 二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸,参与设计交底,编好施工图预算,负责编制施工组织设计或施工方案,进行现场平面布置,搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。‎ ‎ 第四条 物资供应 ‎ 一、本合同全部所需材料按下列第_________项供应方式办理:‎ ‎ 1、特殊材料,统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其它材料均由乙方负责采购供应;‎ ‎ 2、统配部管材料由乙方负责办理申请,订货,调剂使用。特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其它材料均由乙方负责采购供应;‎ ‎ 3、包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。‎ ‎ 4、_________。‎ ‎ 二、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备,甲方可委托有条件的乙方加工。‎ ‎ 三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其它规格品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应之一方负担。‎ ‎ 四、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证,如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应之一方负担。‎ ‎ 五、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担。‎ ‎ 第五条 工程款结算 ‎ 一、本合同全部工程造价的结算方式,按下列第_________项办理:‎ ‎ 1、以施工图预算加增减变更预算进行结算;‎ ‎ 2、按施工图预算加系数包干确定包干造价,包干范围以外的费用,另按有关规定调整包干造价;‎ ‎ 3、按标准施工图单方造价包干,包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;‎ ‎ 4、包工不包料工程,按包工预算定额或人工费包干办法结算。‎ ‎ 5、_________。‎ ‎ 二、本合同自签订生效之日起,甲方应在_________日内按工程造价总数_________元的百分之_________一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间,甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月(季)报表,并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前,可预留工程总造价的百分之_________的尾款,待工程竣工验收后全部付清。(基本建设投资拨款改贷款之后,贷款办法按主管部门的规定办理。)‎ ‎ 第六条 施工与设计变更 ‎ 一、乙方在组织施工中必须坚持百年大计,质量第一的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准。‎ ‎ 二、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运,劳动力,机械调迁等损失,应由甲方负担:‎ ‎ 1、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工;‎ ‎ 2、施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前,任何一方不得强行施工;‎ ‎ 3、在施工中如遇中途停建,缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。‎ ‎ 三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工,返工,材料,构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。‎ ‎ 四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位届时未参加,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责;符合要求者,其检查费用由甲方负责。‎ ‎ 五、在组织施工过程中,如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时,因此所增加的各项施工费用,应由甲方负担。在组织施工前,甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。‎ ‎ 第七条 竣工验收,结算与保修 ‎ 一、乙方在单项工程竣工前_________日,应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收,如甲方不能按期参加验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收,其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。‎ ‎ 二、竣工工程经检验合格,从验收之日起_________天内乙方向甲方移交完毕,如甲方不按期接管, 致使已验收工程发生损失, 应由甲方负担。‎ ‎ 三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方,以便由另一施工单位进行施工,在移交时甲乙双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收之依据。‎ ‎ 四、在进行竣工工程验收中,如发现不合格须返工或修理补做的部分,双方在验收时应议定修补措施和期限,由乙方在规定期限内完成,完成后经验收合格再行移交,因此而发生的各项费用由乙方承担。‎ ‎ 五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续。‎ ‎ 六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范,质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应向甲方提供以下条件:‎ ‎ 1、增减工程变更的有关手续和其它洽商记录;‎ ‎ 2、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;‎ ‎ 3、提供竣工图的工程,如工程变更不大,施工单位应尽量在原施工图上加以注明,提交甲方存档。工程变更较大的,由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。‎ ‎ 七、乙方在单项工程竣工验收_________天内,应将竣工工程结算件送交甲方进行审定,甲方接到竣工结算件后应在_________天内审定完毕,如到期未审定完或未提出异议,即视同同意结算,建设银行据以拨款。‎ ‎ 八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间,确因施工责任造成的屋面漏雨,管道漏水,漏气,堵塞等质量事故,应由乙方负责修理,并负担全部修理费用。‎ ‎ 第八条 奖励、惩罚与仲裁 ‎ 一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议,经甲方和原设计单位同意方可施工,由此而节药的工程投资,百分之_________归乙方,百分之_________归设计单位。‎ ‎ 二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算,每逾期一天,应按该项工程的预算造价(包工不包料工程按预算人工费计算),由乙方偿付给甲方万分之_________的违约金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付给乙方万分之_________的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节药的投资中支付。如甲方确无资金来源,可不实行奖罚条款,乙方应从全局出发,不因此推迟交工。‎ ‎ 三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如逾期不付,则视同贷款,拖延方应增付应付而未付款项的利息。‎ ‎ 四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷,应本着实事求是的原则,协商解决,如双方协商不能解决时,根据一方当事人的请求,可以提交有管辖权的工商行政管理部门仲裁。‎ ‎ 第九条 工程负责人和工伤事故 ‎ 一、甲方派_________同志为驻现场负责人,乙方派_________同志为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定。‎ ‎ 二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。‎ ‎ 第十条 合同份数及有效期 ‎ 一、本合同一式_________份。其中正本两份,甲乙双方各执一份;副本一式_________份,报送甲乙双方的主管部门,工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。‎ ‎ 二、本合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。‎ ‎ 第十一条 附则 ‎ 一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。‎ ‎ 二、本合同订立之前双方签订的工程协议书,在签订本合同后,可作为本合同之附件,与本合同抵触之处,以本合同为准。‎ ‎ 第十二条 合同附件(均略)‎ ‎ 一、工程项目一览表 ‎ 二、全部施工图纸 ‎ 三、施工图预算表 ‎ 四、甲方负责供应材料,设备一览表 ‎ 五、国家(或省,自治区,市政府,计委,建委等有关单位)对工程的批准投资计划,计划任务书等_________份文件。‎ ‎ 第十三条 其它条款_________。‎ ‎ 建设单位(甲方)(盖章):_________ 施工单位(盖章):_________‎ ‎ 代表人(签字):_________ 代表人(盖章):_________‎ ‎ 地址:_________ 地址:_________‎ ‎ 电话:_________ 电话:_________‎ ‎ 联系人:_________ 联系人:_________‎ ‎ 银行帐号:_________ 银行帐号:_________‎ ‎ _________年____月____日 _________年____月____日 第5篇:安装合同 给大家带来安装,供大家参考!‎ ‎ (模板)‎ ‎ 工程名称:‎ ‎ 分项内容:‎ ‎ 发 包 人:‎ ‎ 承 包 人:‎ ‎ 年 月 日 ‎ 甲方:‎ ‎ 乙方:‎ ‎ 依照有关法律、行政法规结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则、经双方协商达成如下协议。‎ ‎ 第一条:工程概况 ‎ 1.工程名称:‎ ‎ 2.工程地点:‎ ‎ 3.工程内容:‎ ‎ 第二条:承包内容及形式 ‎ 1.至主体验收合格的全部工作内容;包括模板机械安装就位、保养清理、木工车间清理清扫、模板制作、基层清理、模板按装、加固校正墙,模板拆除、楼层清理,材料指定地点码垛码坊,模板内杂物清理冲刷,模板底部堵缝、顶留洞,混凝土鼓膜缺陷修补。(二次构造除外)。‎ ‎ 2.劳务工人进退场时间:‎ ‎ 3.合同工期:按照甲方合同工期要求组织施工。‎ ‎ 4.用所有物品负责保护保养并交回。‎ ‎ 第三条:合同及结算办法 ‎ 1.实结算,现场零工按照签订数量如实结算。‎ ‎ 2.每平方米零工 元 /每工日。‎ ‎ 第四条:各分项费用负担及经济支出 ‎ 1. 2.程控制和验收制度,确保工程质量目标并保证验收合格。‎ ‎ 3.行处理改正,并由乙方负责全部费用和由此带来的全部经济损失。‎ ‎ 4.地,并保证随干随清。‎ ‎ 5.小工具,甲方提供吊车、电刨子、电锯等机械。‎ ‎ 第五条:劳务费支出 ‎ 1.劳务费支出金额和时间:‎ ‎ 第六条:甲方权利义务 ‎ 1.负责积极为乙方提供施工条件,协商和处理工作中的问题。‎ ‎ 2.作好技术交底提出月、旬、日进度计划和质量标准要求。‎ ‎ 3.及时属实给乙方结算劳务费,考核确定质量等级和各项合同指标完成情况。‎ ‎ 4.有权对乙方所施工的分项进行检查、监督、对不符合标准的分项有权令其整改或返工。‎ ‎ 5.有权对乙方劳力进行管理控制,对工程进度进行检查、监督。‎ ‎ 6.有权对乙方使用材料、机具、现场文明等进行管理、检查。‎ ‎ 第七条:乙方权利义务 ‎ 1.乙方在合同期间服从甲方管理,服从甲方对工程质量和进度的要求。‎ ‎ 2.乙方对劳务人员严格进行管理和控制,遵守国家上级法律和规定,遵守甲方项目的管理制度。‎ ‎ 3.乙方每完成一个分项工程,及时找甲方进行验收评定,对达不到标准的分项,及时整改。‎ ‎ 4.乙方根据甲方工程进度计划要求,自性组织劳力,保证工程所需人数的技术素质,及时完成甲方要求的工程形象进度计划。‎ ‎ 5.施工中乙方注意节约材料,严格执行领料签证手续和限额领料制度。现场达到文明施工且随干随清,废旧料充分利用,达到甲方要求的材料节约和现场文明要求,经甲方每天检查发现达不到要求的及时整改。‎ ‎ 6.乙方加强成品保护,教育职工爱护劳动成果。‎ ‎ 7.乙方严禁停工聚众闹事和上访,如有发生由乙方自行处理并负责全部责任和所有经济损失。‎ ‎ 第八条:违约责任 ‎ 1.甲方未能按合同执行自己的责任,影响乙方正常工作,除工期顺延外,应负责由此造成的部分经济损失。‎ ‎ 2.乙方未能按合同执行自己的责任,除承担合同规定的罚款外,同时承担给甲方造成的一切损失。‎ ‎ 第九条:合同生效与终止 ‎ 1.合同双方签章后生效,工程竣工办理完一切经济往来后自行失效。‎ ‎ 2.乙方不能保证工程进度所需劳力或技术素质达不到要求、不服从甲方管理、无能力施工、中途退场,按实际工程量结算给乙方,甲方有权终止合同。‎ ‎ 第十条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。(如有补充条款,同等生效)。‎ ‎ 甲方签字: 乙方签字: 身份证号: 身份证号: 电话: 电话:‎ ‎ 年月日 第6篇:安装合同 本文是xxxx的网友推荐,并由本站编辑整理的安装精选,仅供参考。‎ ‎ 发包方(甲方):中建四局巴万高速公路B2标工程项目部 ‎ 承包方(乙方):黄小东 ‎ 根据《中华人民共和国合同法》、和《建筑安装工程承包合同条例》、双方经友好协商,甲方将 工程分包给乙方施工。本着平等互利,协商一致的原则双方就有关事项达成以下协议:‎ ‎ 第一条:工程概况 ‎ 1.工程名称:‎ ‎ 2.工程地点:‎ ‎ 3.工程开工日期: 年 月 日 ‎ 4.工程竣工日期: 年 月 日 ‎ 第二条:合同承包范围 ‎ 1.‎ ‎ 第三条:承包方式 ‎ 1、‎ ‎ 第四条:合同价款 ‎ 1.本工程合同价款为:‎ ‎ 第五条:驻工地代表:‎ ‎ 1、甲方驻工地代表姓名: 王赞 ‎ 2、甲方驻工地代表职责:按照合同约定,及时向乙方提供所需指令,批准,图纸并履行其他合同约定的义务。‎ ‎ 3、乙方驻工地代表姓名: 黄小东 联系电话: 15386637777‎ ‎ 4、乙方驻工地代表职责:按甲方代表批准的作业计划,工期控制计划,质量目标和甲方代表依据合同发出的指令,要求组织施工,履行合同中约定的其他权利义务。‎ ‎ 第六条:甲方责任:‎ ‎ 1.工程开始施工前,甲方负责组织图纸技术交底,审查乙方的分项工程施工方案,确定修改范围。‎ ‎ 2.按合同规定支付乙方工程款项。‎ ‎ 第七条:乙方责任:‎ ‎ 1,按合同约定及甲方要求的时间准时进场。‎ ‎ 2,负责本工程承包范围内的施工,质量,安全及工程保修责任。‎ ‎ 3,乙方所供应材料,应保证材料符合设计质量要求。‎ ‎ 4,明确工地负责人,并向甲方提供施工人员名单及主要工种上岗证。‎ ‎ 5,分包方须负责提供施工所用的所有材料,机具及随机所用的电线和配件,并保证所用机具性能良好,符合甲方的安全要求,CI形象要求及国家和北京市的有关规定。‎ ‎ 6,遵守甲方现场关于安全,文明施工,后勤卫生,环保,消防,保卫等方面的管理规定。违反规定,造成的一切责任及损失均由乙方承担。‎ ‎ 第八条:工期延误:‎ ‎ 对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。‎ ‎ 1,增加工作内容或重大设计变更。‎ ‎ 2,甲方未按合同约定时间提供符合要求的工作面,或修改范围不能及时提供。‎ ‎ 3,合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。‎ ‎ 在上述情况发生后2天内,乙方就延误内容向甲方代表提出书面报告。甲方在收到报告后2天内就工期延长给出书面答复。非上述原因,工程不能按合同工期完工,乙方承担违约责任。‎ ‎ 第九条:违约:‎ ‎ 1,甲方可无条件终止合同而无需赔偿乙方任何损失。‎ ‎ 第十条:安全及文明施工:‎ ‎ 1,乙方应按有关规定,对其施工人员进行安全教育及安全交底,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件,发生的'费用由事故责任方承担。‎ ‎ 2,乙方负责所承包工程施工的安全防护工作,配备专职安全员,对操作工人的安全生产负责。‎ ‎ 3,乙方在施工中所用的全部机具必须经检验合格,并符合国家有关规定和机具安全使用标准。若乙方违反操作规程或使用不符合安全标准的各类机械设备及生产机具,而造成的一切安全事故,均由分包方自行负责,并承担由此引起的一切经济损失。‎ ‎ 第十一条:工期,质量约定:‎ ‎ 1,由于乙方原因造成工期延误,每拖延一天,乙方应向甲方交纳工程总价1%,作为拖期罚款。拖期罚款总额不超过工程总价的5%。‎ ‎ 2,在保修期满后,甲方于14日内,在无任何保修问题的情况下,退还5%保修金给乙方。‎ ‎ 3,其他约定:)‎ ‎ 第十二条:付款方式:‎ ‎ 1,合同签定后,工程竣工并通过验收完工,甲方支付合同价款95%给乙方,即: 元。剩余5%即: 元作为工程保修款,在保修期内乙方应完全履行保修义务,保修期满后,保修款将全额无息返还乙方;若在保修期内乙方不履行或不完全履行保修义务,则甲方有权扣取保修款。‎ ‎ 第十三条:合同生效与终止:‎ ‎ 1,本合同自双方起签定盖章之日起生效;‎ ‎ 2,本合同在双方完成约定工作内容,保修完成后,结清质量保证金5%即告终止。‎ ‎ 第十四条:合同份数:‎ ‎ 1,本合同正本两份具有同等效力,由甲乙双方分别保存。‎ ‎ 2,本合同一式3 份:甲方保存1份,乙方保存2份。‎ ‎ 甲方盖章: 乙方盖章:‎ ‎ 甲方签字: 乙方签字:‎ ‎ 20xx年 月 日 20xx 年 月 日 第7篇:安装合同 在xxxx可以搜索到更多关于安装合同的精选范文。‎ ‎ 甲 方:水富县国家税务局 ‎ 乙 方:‎ ‎ 经双方平等友好协商,甲方委托乙方就甲方不锈钢防盗网安装工程进行施工,现就有关事宜达成协议如下:‎ ‎ 一、施工范围和施工材料 ‎ (一)施工范围:水富县国家税务局综合楼办公区二、三楼部分办公室。‎ ‎ (二)施工材料:‎ ‎ 1、22 mm X 22 mm不锈钢方管;‎ ‎ 2、直径19 mm 不锈钢圆管;‎ ‎ 3、以上不锈钢材料厚度均为35丝(市场称谓70丝)。‎ ‎ 二、施工方案和验收标准 ‎ 施工前乙方首先提报施工方案和设计,经甲方批准后严格按照施工方案和设计施工并验收。不锈钢防盗网圆管间距12mm中对中,方管500mm中对中。‎ ‎ 三、施工现场管理 ‎ (一)乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工;若施工过程中发生安全事故,乙方负全部责任。‎ ‎ (二)乙方要对施工人员进行全员安全教育,制定周密安全措施后方可施工。‎ ‎ (三)甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。‎ ‎ (四)施工用水、用电由甲方提供。‎ ‎ 四、工程造价和结算方式 ‎ 该工程实际安装面积为230平方米,结算价格为65.00元/平方米,工程总价为14950元(大写:壹万肆仟玖佰伍拾元)。‎ ‎ 五、施工工期 ‎ 按照甲方要求工期施工,以不耽误单位正常工作为原则。‎ ‎ 六、质量保证 ‎ 不锈钢防盗网保用三年。‎ ‎ 七、合同签定后双方要严格执行合同条款,不得违约,如果有一方违约,违约方必须向对方赔偿经济损失。‎ ‎ 八、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生 效。‎ ‎ 甲 方:(公章) 乙 方:(公章)‎ ‎ 签 字:签 字:‎ ‎ xx年 7月13日 第8篇:安装合同 在xxxx上除了这篇安装合同,你还可以找到更多与你行业相关的其他精品范文。‎ ‎ 发包方:(简称甲方)‎ ‎ 承包方:(简称乙方)‎ ‎ 鉴于甲方承揽修建工程标段,并接受了乙方对本工程的劳务投标,乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下,甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,合本工程具体情况,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。‎ ‎ 第一条劳务分包人资质情况及人员 ‎ 1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件(身份证)法人委托书、被委托人证件(如果授权)‎ ‎ (注:以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章,作为合同附件,附在合同内。)‎ ‎ 2、人员 ‎ 施工负责人:——职务:队长职称:工程师 ‎ 技术负责人:——职务:总工职称:工程师 ‎ 第二条劳务分包工程项目及劳务报酬 ‎ 1、分包工程项目 ‎ 工程名称:‎ ‎ 工程地点:‎ ‎ 分包范围:‎ ‎ 2、劳务报酬 ‎ (1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。《劳务分包项目清单》见附表。表中的工程量不作为算工程数量。‎ ‎ (2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增单价)收取的综合管理费,最终算依据为业主批复的乙方承担的工程费用算书金额。‎ ‎ (3)本工程的劳务报酬单价为固定单价,不得调价,除非业主调整。‎ ‎ (4)劳务报酬单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单项目所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检(自检)管理、环境保护、劳动保护、调遣(进出场)临时工程(建设、拆除与恢复)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等费用,以及合同明示或暗示的有关责任、义务和一般风险。‎ ‎ (5)本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、安全文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或单价中,不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。‎ ‎ (6)工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文件、104-2项其他不进行分割,其他项目乙方占%.‎ ‎ (7)本项目发生的所有前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙方承担。‎ ‎ (8)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须配备的设施费用),乙方承担费用元(元)整。‎ ‎ (9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)由乙方承担,由甲方代扣代缴,其他税费由乙方承担并自行缴纳。‎ ‎ 第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求 ‎ 1、乙方更换施工负责人或技术负责人时,要取得甲方同意。‎ ‎ 2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作能力和业务水平难以履行合同条款,要求撤换时,乙方接到通知后,应在7天内撤换,重新委派继任者。‎ ‎ 3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承担。‎ ‎ 第四条分包工程期限 ‎ 1、总工期以业主和公司的工期为准。‎ ‎ 2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。‎ ‎ 第五条工程质量 ‎ 1、工程质量必须全部达到业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准,分项、分部工程一次性验收(检验)合格率100%,单位工程合格率100%.‎ ‎ 2、乙方按照《四川省雅砻江两河口水电站交通工程项目工程施工》招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术规范精心组织施工,工程质量必须达到施工设计文件和相关的国家、省部现行的《规范》、《验标》要求,并令甲方、监理工程师和业主满意。‎ ‎ 3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理,同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题,甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定,乙方必须无条件接受,由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承 担。‎ ‎ 4、乙方工程负责人必须常驻本项目工地,对自己所施工的工程精心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地(每月不少于25天),甲方有权对乙方处以罚款伍仟元·人·次或驱出现场,乙方必须无条件接受,其费用以及造成的一切后果由乙方全部承担。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员名单单,原则不允许随意更换。未经甲方同意,每更换一人,对乙方罚款伍仟元,若甲方发现乙方现场人员不能胜任工作,乙方应在7日内予以更换。否则对乙方处以伍仟元·天·人的罚款。‎ ‎ 5、乙方在每道工序施工完毕后,应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收,并配合甲方及时上报签认各项相关资料,待监理工程师签证确认后,方能进行下道工序施工,否则,甲方将不予计量,由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承担。‎ ‎ 第六条安全施工、环境保护和文物保护 ‎ 1、乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定,严格按业主监理要求建设安全、文明标准化工地,各种安全文明标牌由乙方按照要求制作和布设,随时接受各级安全人员的监督检查,按规定采取措施做好现场的安全防护工作,消除事故隐患。‎ ‎ 2、乙方对现场的作业人员进行安全教育,明确其安全责任,甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规定进行施工。‎ ‎ 3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时,施工开始前向甲方上报安全施工方案及安全防护措施,经甲方审批后实施。防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。‎ ‎ 4、遵守甲方的职业健康安全管理文件要求,采取有效的职业病防治措施,做好职业病的控制和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时,提出相应的安全防护措施,报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进行职业健康安全教育,提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等,施工生产过程中确保正常的使用或运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。‎ ‎ 5、按规定为施工现场人员配备安全保护用品,指导现场人员正确使用,确保施工人员的人身安全,费用由乙方承担。‎ ‎ 6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时,应于8小时内以书面形式通知甲方,并保护好现场,甲方及时提出处理方案,乙方应积极给予配合,并进行保护或组织施工处理,所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后,甲方再支付乙方由此增加的相关费用。‎ ‎ 7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的规章制度,严格按操作规程办事,做到安全生产,文明施工,在开工之日起10日内,将保证安全施工的措施和应急预案报送甲方。‎ ‎ 8、甲方有权检查乙方安全生产情况,对于存在的事故隐患,责令乙方整改,否则,甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处罚,直至安全隐患消除为止。‎ ‎ 9、乙方应制订出严密的安全防范措施,杜绝各种人身伤亡,机械设备事故的发生。在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故,其损失和费用均由乙方负责并承担所有法律和经济责任。‎ ‎ 10、乙方必须与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书,并在进入现场10日内将人员花名册,身份证复印件报项目部配合甲方办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法,其责任由乙方全部承担,给甲方造成声誉、经济损失的,甲方有权给予经济处罚。‎ ‎ 11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险,超过合同部分乙方按工程所承担的比例34%进行分摊。‎ ‎ 12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为安全风险抵押金,待本合同工程完工后,无任何安全事故,两个月内无息退还。否则,甲方将根据对乙方的安全指标考核果具体情况予以扣留。‎ ‎ 13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和安全文明生产等的管理规定,执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求,加强从业人员的环保教育,杜绝人为破坏和污染环境及生态系统,严格控制污染源,按规定排放污染物,避免和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。‎ ‎ 14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时,应立即保护好现场,并在4小时内通知甲方,双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护,若未按规定采取措施造成的损失由乙方承担。‎ ‎ 15、若乙方未履行上述条款,发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等安全事故,以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用,均由乙方依法承担。上述行为若给甲方带来不良的影响,即视为乙方违约,甲方有权终止合同。‎ ‎ 第七条工期延误 ‎ 1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等原因造成的工期延误,只顺延工期,不增加费用。‎ ‎ 2、由于业主方原因造成的材料供应不上,甲方不赔偿任何费用。如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时,从第6天起,按照甲乙双方确认的人员,给予乙方每人每天20元的生活补贴,其他费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失,甲方不予补贴费用。‎ ‎ 3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者,甲方不顺延工期,造成的损失由乙方负责;甲方有权终止协议。‎ ‎ 第八条材料供应及机械设备使用 ‎ 1、材料供应 ‎ (1)甲方供应的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板,甲方供应至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场,卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗,超限额数量部分按照采购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准(向乙方出示并提供发票复印件一份),经双方人员确认,在当月计价款中扣除(材料单价以甲方实际购买的单价为准)乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料计划,否则由此造成的材料供应不及时或工期拖延,其责任由乙方全部承担。《甲方提供材料清单》见附表。‎ ‎ (2)除上述明确甲方提供的材料外,其余材料由乙方自行采购。乙方自行采购的材料必须保证材料质量达到本工程及甲方规定的标准,同时向甲方报送每次采购各种材料的出厂质检合格证,并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意,试验合格后方可使用,否则,由此造成的一切损失由乙方负责。‎ ‎ (3)施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。‎ ‎ (4)本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行承担。如果业主对本工程材料进行调整,材料调差待业主批复后按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件合同专用条款第70.1条进行调整。‎ ‎ 2、施工机具、机械设备供应 ‎ (1)乙方按照投标承诺及合同约定配备设备及小型机具,应及时组织上场,安排操作人员和进行管理。《乙方上场主要施工机具、机械设备清单》见附件。‎ ‎ (2)乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。‎ ‎ (3)本工程所需机具、设备由乙方自行解决。‎ ‎ 第九条变更设计 ‎ 1、甲方有权对乙方承担的工程提出变更设计,乙方必须按照变更设计组织施工。‎ ‎ 2、乙方提出工程变更时,由乙方提交变更设计相关基础资料,报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单,上报监理、业主,待业主批准后方可实施。‎ ‎ 3、对于人力不可抗拒的自然灾害(如战争、瘟疫、地震)所造成的损失,由乙方提出申请,甲方汇总上报,待业主批复(损失金额)后,按标段批复总额%进行补偿。‎ ‎ 4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例,按各自上报金额统一下浮。‎ ‎ 第十条计量与算 ‎ 1、对业主计量:乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查,经审查无误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序。‎ ‎ 2、甲方对乙方的计量:甲方对乙方的算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价,算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主算工程量为准,完成本工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中,除非业主对该单价调整,任何情况下均不调整。‎ ‎ 3、乙方必须在每月18日前将已完工程项目的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。‎ ‎ 4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数量报表后,由施工技术部、物资设备部、安全环保部、质量管理部、计划部负责现场核实,确认已完分项工程数量无误且达到质量标准及验收标准,资料提交齐全时给予计量,发现工程质量不合格不予计量,并责令乙方返工处理,期间发生的一切费用均由乙方承担。待工程全部达质量标准后,重新申报验工计量。‎ ‎ 5、计量数量为乙方实际完成、达到本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准后方对乙方进行计量,计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应及时提供相关检验资料,如检验资料提供不及时而导致甲方不能按时从业主方计量,由此引起的一切损失均由乙方负责。‎ ‎ 6、算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。‎ ‎ 7、每月计量报表业主批复后,甲乙双方共同清理当月计量工程量,并将乙方范围内的复印给乙方一份。‎ ‎ 8、算前,乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余部分、周转材料、机具等移交给甲方,材料的节超由甲方核算,周转材料不足部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由计划部门算。‎ ‎ 第十一条劳务报酬价款支付 ‎ 1、劳务报酬的支付:甲方财务部门依据批准的支付凭证,扣除其它应扣款项(包括代发工资、代付和代缴款项等),从银行转账支付。‎ ‎ 2、甲方按批准的验工计价款,扣留当月业主批复计价金额的%作为工程质量保证金(工程质量保证金限额亿×%‎ ‎×%=万元,如果变更超过业主规定的限额需要增加,乙方也相应增加)%的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。‎ ‎ 3、预付款待业主支付后,按乙方承担工程比例支付乙方,乙方确保专款专用,不得将资金外挪或用到其他项目。预付款支付分两次支付,支付比例及程序按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件专用条款第60.5条规定支付。‎ ‎ 4、计价支付以业主计价支付周期为准,但推迟7个工作日,计价支付相关条款按业主对甲方要求进行。‎ ‎ 5、甲方向乙方每次拨付工程款之前,乙方必须将上次拨付工程款开支原始依据和本次申请拨付资金开支计划,经甲方现场指导监督和财务监督人员审核、签署意见后,依据《劳务施工合同》条款,方可拨付工程进度款。否则,不予拨款。‎ ‎ 6、乙方应固定财务人员,建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案,并接授甲方核查。‎ ‎ 7、支付方式:在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作日内,通过银行转帐一次或多次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误,甲方支付工程款的日期相应顺延,乙方应积极采取措施不得影响工程进度,延期支付的资金不计利息和违约金。‎ ‎ 第十二条履约保证金 ‎ 1、乙方履约保证金为叁拾万元,在签定合同前一次足额交纳。‎ ‎ 2、若合同执行期间,因乙方原因未能履行合同条款,则履约保证金予以扣除。‎ ‎ 3、合同执行期间,因业主或甲方原因未能履行合同条款,则按约定返还乙方履约保证金。‎ ‎ 第十三条履约、质量保证金返还 ‎ 1、履约保证金在乙方按照合同要求实施和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下,业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。若工程有安全、质量问题(或隐患)或乙方拖欠民工工资、材料款等,在乙方未及时处理或处理不力时,甲方有权动用该保证金进行善后处理。(由于甲方原因造成业主扣甲方履约保证金不能或不足额返还,不影响甲方对乙方的履约保证金返还)‎ ‎ 2、质量保证金返还 ‎ 工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后,甲方扣除乙方管段工程维修费后一个月内返还乙方。‎ ‎ 第十四条甲方权利及义务 ‎ 1、全面履行总承包合同的义务,组织实施施工管理,对工程的工期、质量负总责。‎ ‎ 2、负责该工程项目的控制测量、试验工作(乙方试验人员全面配合),及时提供施工设计图纸及有关技术资料;开展设计图纸会审、施工前的交底和培训,协助乙方解决技术难题;收集整理技术档案资料和交工验收。‎ ‎ 3、负责编制施工组织设计,制定各项管理目标,下达年、季、月、旬(周)施工计划,审核材料、设备计划,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。‎ ‎ 4、对乙方的工程进度、安全质量、现场管理、环水保等进行监控,对不按要求操作的,有权责令乙方停工整改,其发生的费用由乙方全部承担。‎ ‎ 5、负责验工计价。‎ ‎ 6、负责与业主、监理、设计有关部门联系,协调施工现场关系;对现场管理、安全质量、环水保、施工进度及内业资料进行检查评比并给予表彰和奖罚。‎ ‎ 7、如因乙方原因造成的罚款均由乙方全部承担;若因乙方原因被业主或监理通报,每通报一次罚款10000~20000元。‎ ‎ 8、在拨付劳务报酬前,甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣工工资进行代扣、代发和监督兑现。‎ ‎ 第十五条乙方权利及义务 ‎ 1、对本合同劳务分包范围的工程进度、安全质量、环水保、文明施工及现场管理向甲方负责。在合同签订后7天内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格证书的熟练工人、管理人员及技术人员,自有机械设备、周转料进入施工现场,并满足施工需要。负责编制详细施工方案,报甲方批准后实施。乙方承诺上场的人员、机械设备见附件《乙方上场主要人员清单》、《乙方上场主要机械设备清单》。‎ ‎ 2、协助完成甲方制定的工程创优目标及措施,确保工程一次创优,杜绝质量事故。‎ ‎ 3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,与现场其他单位协调配合,接受甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业资格证书,特种作业人员要有有效的特种作业证书,做到持证上岗。‎ ‎ 4、配合甲方现场控制测量及试验工作,熟悉图纸,严格按照设计文件、施工规范、施工组织设计、技术交底精心组织施工,确保工程质量、工期和施工安全;甲乙双方共同完成施工日志、施工记录、自检技术资料,竣工资料以及竣工交验工作,申报隐蔽工程检查以及提供相关技术资料及竣工资料的完成,上报施工计划、报表,遵守甲方项目质量、进度、验工计价等管理办法,配合甲方办理交工验收。‎ ‎ 5、乙方的农民合同工工资必须由甲方代发。乙方按甲方要求每月如实上报欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费,上报的资料必须由乙方施工负责人签字加盖公章,由甲方核实后代付或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间算款中扣除,其它乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其他经济来往,由乙方自行偿还,甲方不承担与此相关的任何责任及费用。‎ ‎ 6、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用。‎ ‎ 7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工计划,并有保证措施,乙方必须无条件地接受甲方的施工计划安排,并保质、按期完成。及时、准确、真实地向甲方上报各种资料、报表、数据等。‎ ‎ 8、在施工中乙方必须加强环境保护,防止水土流失,否则由此引起的一切后果均由乙方负责,费用已经包含在协议单价中,甲方不另行支付,若乙方未及时处理,甲方有权委托其他人员进行善后处理,费用从乙方的计价款或质量保证金中扣除。‎ ‎ 9、乙方严格按照技术规范要求控制好隧道超挖,设计容许超挖工程量及相应回填工程量均已经包含在相关单价中,不单独计量,不论乙方出于任何原因而造成的超过设计允许范围的超挖,和由于超欠挖所引起的增加的工程量,均不予以计量,由乙方自行承担。‎ ‎ 10、业主、地方政府组织的各种检查评比及施工过程中的正常检查,若因乙方原因造成业主对甲方罚款,则该罚款由乙方承担,并在当月计量支付款中扣除。‎ ‎ 11、乙方必须确保洞内“三管两线”布设有序,且应做到不漏水,不漏电,通风防尘和照明符合规范要求。否则,甲方有权责令乙方增加相应设备并对乙方进行每次壹万元的处罚,且甲方可以委托其他单位进行施工,由此带来的一切损失和费用均由乙方自负。‎ ‎ 12、分项工程交工验收后,乙方应负责对该工程的看管,出现任何问题均由乙方自费修复,直到该合同全部交工验收为止。‎ ‎ 13、民爆物品的管理必须遵守国家各级民爆物品管理办法和业主的安全管理规定,甲方统一采购,乙方无条件服从。‎ ‎ 14、不得将本合同范围内工程向第三方进行分包或转包。‎ ‎ 第十六条自然灾害 ‎ 由于人力不可抗拒的自然灾害所造成的损失,参照建设单位或保险公司补偿标准。由乙方提出申请,经甲方核实后报建设单位或保险公司批复后给予补偿。‎ ‎ 第十七条违约责任 ‎ 1、乙方承包施工的工程项目禁止分包或转包,如经发现甲方将拒绝对乙方进行计量支付,甲方有权终止合同,乙方必须无条件服从,由此而造成一切损失由乙方承担,乙方无条件退场。‎ ‎ 2、在业主组织安全、质量、进度检查中,由于乙方原因造成甲方连续两个月被业主评价为较差,则对乙方处罚伍万元,对乙方施工队负责人和技术负责人分别处罚壹仟元,;若由于乙方原因造成甲方连续三个月被业主评价为较差,甲方有权终止合同,没收乙方履约保证金,并要求乙方在7天内退场,由此引起的一切责任及损失均由乙方承担。‎ ‎ 3、乙方必须按本合同规定的质量、工期要求完成本合同工程的施工,否则乙方应全部承担业主对甲方的处罚和甲方对乙方的处罚。‎ ‎ 4、乙方应按照甲方批准的实施性施工组织设计上足人员和机械设备,若乙方设备、人员在合同签订后5天内未能及时到场或不能全部到场,则甲方有权另行确定施工单位或对乙方处以伍仟元·人和伍仟元·台机械设备的处罚,由此引起的一切损失由乙方承担。‎ ‎ 第十八条合同纠纷 ‎ 在履行合同中若出现纠纷时,双方应公平、合理的进行协商解决,若不能协商解决时,须在甲方上级企业工商注册所在地-陕西省西安铁路运输法院或西安市中级人民法院起诉。‎ ‎ 第十九条补充协议 ‎ 本合同未尽事宜,经双方协商可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。‎ ‎ 第二十条合同的终止与生效 ‎ 本合同书经双方签字盖章,乙方上场的人员、施工设备、机具满足合同及甲方要求、在正式施工一个月且经甲方综合评价合格后生效。如甲方的综合评价认为乙方不具备履行合同的能力,本合同无效,乙方立即退出施工现场,甲方按乙方完成合格的工程量和本合同单价支付乙方费用,除此外不再支付任何费用。甲方依据竣工算将相关费用支付完毕,缺陷责任期,本合同自行失效。‎ ‎ 第二十一条其他 ‎ 1、合同签订地点.‎ ‎ 2、本合同壹式伍份,甲方执叁份,乙方执贰份。‎ ‎ 甲方:(盖合同专用章)乙方:(盖章)‎ ‎ 甲方法定代表人乙方法定代表人 ‎ 或或 ‎ 授权的代理人(签字)授权的代理人(签字)‎ ‎ 开户银行:开户银行:‎ ‎ 账号:账号:‎ ‎ 签约地点:签订日期:年月日 第9篇:安装合同 写作有套路,直接套用这篇安装格式即可,希望可以帮到你。‎ ‎ 安装合同 ‎ 发包方:惠州九鼎饲料科技有限公司(甲方)承包方:东莞市金禾锅炉设备有限公司(乙方)‎ ‎ 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定,为明确双方的权利义务和经济责任,经协商同意签订本合同。‎ ‎ 1、项目名称:锅炉安装工程 ‎ 2、工程地点:广东省惠州市博罗县泰美镇板桥工业区 ‎ 3、工程造价:本合同不涉及资金往来,不承担任何经济责任,仅对工程质量和进度负责。‎ ‎ 4、工程内容:一台DZL4-1.25-SW卧式快装链条炉排生物质颗粒锅炉安装工程。‎ ‎ 5、承包方式:包工包料。‎ ‎ 二、施工准备。‎ ‎ 1、乙方按施工规范施工。‎ ‎ 2、所有的劳保用品和生活用品均乙方自负。‎ ‎ 3、乙方按计划组织施工人员。‎ ‎ 三、工期:通过审批后15天完工。‎ ‎ 四、工程质量 ‎ 1.按照施工及验收规范标准及施工图纸的要求,达到优良。其中有关法规主要有:GB50273-2009《工业锅炉安装工程施工及验收规范》;‎ ‎ GB50236-2010《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》。‎ ‎ 2.隐蔽工程必须经甲方检查、验收签字后,方可进行下一道工序。‎ ‎ 五、工程验收 ‎ 1.按施工技术规范、标准进行验收。‎ ‎ 2.在工程未通过验收,不解除乙方的合同责任。‎ ‎ 六、附则 ‎ 本工程合同一式两份。甲乙方双方各执一份。代表签字加盖双方公章或合同专用章即生效。合同执行过程中的未尽事宜,双方协商一致,签定补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。‎ ‎ 发包方:惠州九鼎饲料科技有限公司承包方:东莞市金禾锅炉设备有限公司 ‎ 代表:代表:‎ ‎ 日期:日期:1‎ ‎ 9篇安装,安装。‎
查看更多

相关文章

您可能关注的文档