窗帘安装工程施工合同 _合同范本

窗帘安装工程施工合同 _合同范本

窗帘安装工程施工合同 _合同范本 甲方因需要购置一批窗帘，根据《合同法》及有关法律法规，在审核乙方的有关资料质后，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下： 一、工程慨况及内容： 承包方式：包工包料，不得转包、分包。 承包内容：祥见附表。 工期： 年 月 日至 年 月 二、质量标准： 保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起二年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。 三、造价： 工程总价为人民币_______________元整。 合同签订时甲方已预付￥：元整。剩下余额￥： 元整应在窗帘安装完毕当天全额付清。（注：附表） 四、付款方式： 本合同所签定之日甲方需向乙方预交工程总价50%的定金，在安装全部完后甲方需向乙方结清工程总价所剩的余额，乙方需向甲方提供正式有效的发票。在合同完工后倘若甲方不按照合同如期付款，乙方有权收回所有窗帘物件，不予退还定金。 五、违约责任： 1）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失； 2）由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。 3）由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价1%的处罚金，乙方工期延误不得超过 天（含 ‎ 天），否则视为违约。倘若因甲方的窗户墙体有问题阻碍乙方施工滞后的责任应由甲方承担。 六、合同争议的解决方式： 双方发生争议协商解决不成时，按下列第___________种方式解决： 1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁； 2）向合同签订地人民法院起诉。 七、其他具体规定： 1）因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。 2）执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。 3）执行合同时间为不分周一至周日。 4）因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故，其责任追究将论事处理。 八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 代表（签字）： 代表（签字）： 签约地点： 签约日期： 年 月 日