工程分包合同范本4篇

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

工程分包合同范本4篇

工程分包合同范本4篇 总包方:____(以下简称甲方)‎ ‎  分包方:____(以下简称乙方)‎ ‎  依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府〔1984〕×号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。‎ ‎  第一条 工程项目 ‎  一、工程名称:____‎ ‎  二、工程地点:____‎ ‎  三、工程编号:____施工许可证号:____营业执照号:____‎ ‎  四、分包工程范围及工程量(附预算书)‎ ‎  五、分包工程期限  年  月  日开工、  年  月  日竣工。‎ ‎  六、分包工程人工费用____元。‎ ‎  七、乙方投入工种及人数  人。‎ ‎  第二条 工程结算 ‎  按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人15元计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。‎ ‎  第三条 工程质量 ‎  甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。‎ ‎  第四条 安全生产 ‎  一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。‎ ‎  二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。‎ ‎  三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。‎ ‎  第五条 生活管理 ‎  一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤,甲方按定量提供。‎ ‎  二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。‎ ‎  第六条 分包工程人工费单价 ‎  一、单位工程分包,每预算工日为  元。实行单方平方人工费包干,每平方米   元。‎ ‎  二、单项内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为  元。达到合格的每预算工日为  元。实行分项人工费包干每平米  元。‎ ‎  三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为  元。‎ ‎  四、清工每工日为  元。‎ ‎  五、全日停工、待料,停水、停电,清工工日为  元。‎ ‎  六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包)为  元。‎ ‎  七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为  元。‎ ‎  八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表)。‎ ‎  第七条 材料供应管理 ‎  乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场整洁。‎ ‎  第八条 施工机具 ‎  一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。‎ ‎  二、手持操作工具,由乙方负责。‎ ‎  三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。‎ ‎  四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械一般配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。‎ ‎  第九条 现场管理 ‎  一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。‎ ‎  二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。‎ ‎  三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。‎ ‎  第十条 违约责任 ‎  一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。‎ ‎  二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。‎ ‎  三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。‎ ‎  四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。‎ ‎  第十一条 附则 ‎  一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。‎ ‎  二、本合同一式  份。甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送  备案。‎ ‎  三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。‎ ‎  四、双方商定的其他条款:‎ ‎  1.‎ ‎  2.‎ ‎  3.‎ ‎  4.‎ ‎  第十二条 合同附件及有效期 ‎  一、合同附件:‎ ‎  1.工程预算书;‎ ‎  2.‎ ‎  3.‎ ‎  二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。‎ ‎  总承包方(甲方):______________________‎ ‎  分包方(乙方):________________________‎ ‎  双方根据分工负责、配合协作的精神,共同完成____________工程之建筑安装任务,经充分协商,特订立本合同。‎ ‎  第一条 工程名称 ‎  _____________________________________________________________。(指分包部分之工程名称)‎ ‎  第二条 工程地点 ‎  _____________________________________________________________。‎ ‎  第三条 工程范围 ‎  _____________________________________________________________。(可用列附表办法)‎ ‎  第四条 质量标准 ‎  _____________________________________________________________。‎ ‎  (可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)‎ ‎  第五条 承包方式 ‎  _____________________________________________________________。‎ ‎  (如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包方负责供应之材料,分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)‎ ‎  第六条 工程总价 ‎  本工程包价计人民币____________元整。‎ ‎  第七条 工程包价 ‎  本工程包价计人民币____________元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。‎ ‎  第八条 付款办法 ‎  _______________________________________________________________。‎ ‎  第九条 工程期限 ‎ ‎  按本合同第三条规定的工程范围自________年_________月_________日开工至________年_________月_________日止全部完工。‎ ‎  第十条 中间交工 ‎  本工程项目范围内的_________工程,自_________年_______月______日开工于_________年______月__________日开工于________年______月_________日完成交工。‎ ‎  第十一条 双方联系制度及协作办法 ‎  _______________________________________________________________。‎ ‎  第十二条 关于工程保密办法 ‎  _______________________________________________________________。‎ ‎  第十三条 违约责任 ‎  _______________________________________________________________。‎ ‎  第十四条 特殊条款 ‎  _______________________________________________________________。‎ ‎  第十五条 合同有效期限,本合同自双方签盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。‎ ‎  第十六条 合同份数 ‎  本合同正式本二份,双方各执一份,副本_____________份,总承包方收执_________份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执_________份。‎ ‎  总承包方(盖章):________________‎ ‎  分包方(盖章):__________________‎ ‎  负责人(签):__________________‎ ‎  地址:____________________________‎ ‎  电话:____________________________‎ ‎  _________年_________月__________日 ‎  附件 ‎  附表1 工程项目一览表(略)‎ ‎  附表2 总承包方(发包方)负责供应材料表(略)‎ ‎  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。‎ ‎  第一条 工程概况 ‎  1.1 工程名称: 。 1.2 工程地点: 。‎ ‎  1.3 承包范围及内容: 。‎ ‎  1.4 建筑面积: 。‎ ‎  1.5甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。‎ ‎  1.6 承包方式:本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。‎ ‎  第二条 合同工期 ‎  2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场准备工作。‎ ‎  2.2 合同工期:本工程于 年 月 日开工, 至 年 月 日竣工,共 个日历天。‎ ‎  2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的 计算,按天累计。‎ ‎  第三条 预付款担保及履约担保 ‎  3.1 乙方同意以下列第 种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行合同进行担保,乙方须在签订本合同的同时,向甲方提供预付款银行担保、分包履约担保书。‎ ‎  3.1.1 预付款银行保函:在甲方支付乙方预付款前,乙方需出具 ‎  与预付款同等金额即 ‎ 万元的预付款银行保函给甲方,预付款银行保函的期限为从预付款支付前开始到预付款在每月甲方支付给乙方工程款中全部回扣完为止。‎ ‎  3.1.2 履约保函:在合同签订后 天内,并在第一笔工程款支 ‎  付前,乙方需出具合同金额的 %计 万元的银行保函给甲方,履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务(除保修义务外)为止。‎ ‎  3.1.3 提交履约保证金:在合同签约后 天内,乙方须提交合 ‎  同金额的 %的履约保证金 万元于甲方的指定银行,至乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金。‎ ‎  3.1.4 分包工程款抵冲履约保证金:从甲方付乙方第一期工程款 ‎  开始,扣合同总价的 %工程款 万元作为履约保证,扣款期数从第一期甲方付乙方工程款开始到第 期甲方付乙方工程款结束,共分 期扣完,并必须在分包工作量达到50%合同总价前暂扣完毕,等乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止,开始释放暂扣工程款部分。‎ ‎  3.1.5 履约担保的其他约定方式: 。‎ ‎  3.1.6 如果乙方不能按照合同约定完成合同全部义务(除保修义 ‎  务外)或由于乙方原因造成工程及他人损失的,乙方同意除在质量、工期、安全标化等方面受到本合同相应条款约定的罚款和承担甲方受到各方面(包括业主方)的罚款外,还同意将该履约保证金作为乙方支付给甲方违约金及赔偿之费用。‎ ‎  第四条 工程款支付 ‎  4.1 工程预付款: 万元。‎ ‎  4.2 乙方须在每月20日将当月实际完成工作量上报甲方。乙方上报的工作量应按合同条款第六条有关合同价款计算约定进行计算(一式二份,盖企业印章,并附编制电盘和计算书),经甲方审核后,由甲方提交监理、业主,在得到监理、业主批准后,在业主向甲方支付工程款到帐后十天内,甲方按被批准的每月实际完成工作量和相应的到帐工程款,扣除甲方代扣代缴的税金、甲供材料、甲方管理费、质量保修金、履约保证金、甲方管理人员费用、各类罚款等相关费用后,按 %进行支付。工程竣工验收通过后,工程款累计支付不超过累计完成工作量的 %,竣工验收完成并办理好工程结算手续后30天内支付 %,留 %作为保修金,等 年保修期满无质量缺陷且业主保修金到位后支付。‎ ‎  第五条 甲方工作 ‎  5.1 甲方委派 为甲方驻施工现场甲方代表,代表甲方签发施工现场生产相关的技术、质量、安全、文明施工和进度等的工作指令。‎ ‎  5.2 甲方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员岗位资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收,并做好相应台帐。‎ ‎  5.3 开工(施工)前甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。‎ ‎  5.4 在开工前甲方提供乙方经监理复核后的施工所需的水准点和坐标控制点,并以书面形式进行现场交验。‎ ‎  5.5‎ ‎ 甲方代表有权对不能有效履行管理职责的乙方管理人员提出更换要求,但应出示书面通知,且具备合理理由。乙方在接到通知后的一周内替换人员要到岗就位。‎ ‎  5.6 甲方保安人员应严格按照甲方沪建股五司(xx)保第005号文件《关于加强施工现场材料、设备等出门制度的通知》有关规定。‎ ‎  第六条 乙方工作 ‎  6.1 乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量、工期、安全与文明,按合同约定完成全部义务。‎ ‎  6.2 乙方应按甲方项目部的要求,认真做好施工资料台帐工作,并保存和管理好各种原材料的质保书、合格证和检测、检验、复试等报告,遵守地方建设交易中心的规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用。‎ ‎  6.3乙方应在工程开工后10天内提交甲方一式二份的完整施工图预算书,如有业主未核定的市场价材料、设备及设计师未明确节点、工艺方案,乙方应结合自身技术能力和采购资源的优势,在编制预算书时以暂定价列入,并附暂定价清单和有施工工艺说明的单价分析表。‎ ‎  6.4 遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响,遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工,并承担对乙方职工的教育责任,实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。并承担一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。‎ ‎  6.5 乙方施工人员进场之前,必须先向甲方指派的现场专管人员递交本施工队伍资质“三证”复印件及安排进场人员的花名册、身份证、就业证、暂住证、上岗资格证、特殊工种(电工、机操工、电焊工、架子工、起重工、吊车司机、吊车指挥等)操作证等复印件,并按规定及时办理健康证及队伍进场开工报告等手续。‎ ‎  6.6 在施工过程中,因工程需要变动生产人员,必须事先得到甲方专管人员的同意,并补交变动人员花名册及有关证件复印件。‎ ‎  6.7 乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费。如甲方代乙方交纳该费用的,乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除。‎ ‎  6.8 乙方应负责办妥各专业分包的各类报批文件,如营业执照、资质证书、经营手册、操作人员的上岗证等资料,报甲方批准后方可进场施工。专业分包队伍进场时,甲乙双方都要对专业分包方的进场人员资质、设备、材料进行验证;对专项施工方案组织审核审批。对进场人员进行技术、质量、安全交底。‎ ‎  6.9 乙方对施工现场两瓶仓库、材料间、经理室等重点要害部位必须安装技术防范设施,该设施必须由甲方认可的专业队伍负责安装、维修和保养,费用由乙6.10 乙方对施工现场应配备足量的消防设施,制定消防应急预案,落实消防责任制,防止火灾事故的发生。‎ ‎  第七条 隐蔽工程和中间及分项验收 ‎  7.1‎ ‎ 工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间及分项验收条件,乙方自检互检合格后,通知甲方代表组织验收(在验收前48小时通知),验收合格,经各方代表在验收记录签同意后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量达不到验收标准的部分,乙方应按甲方要求的时间内予以修复,直到符合验收标准为止,其费用与工期拖延的损失由乙方承担。如工程质量符合规范要求,验收24小时后,各方代表不在验收记录上签,可视为各方代表已认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工。‎ ‎  7.2若甲方未能按时组织验收、乙方可自行验收,甲方应承认验收记录。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,若由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不予延顺。对事后无法判断质量的工序应作为特殊过程加强控制。‎ ‎  本合同自签日起生效,双方各执一份,具有法律效应。‎ ‎  甲方: 乙方:‎ ‎  签盖章:签盖章:‎ ‎  日期: 日期:‎ ‎  甲方_________(以下简称总包商),和乙方_________(以下简称分包商),于_________年_________月 _________日在_________订立本分包合同。鉴于总包商已同_________国_________大型电气项目管理局(以下简称业主),就在_________国的_________号工程项目的设计,运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价,鉴于总包商已接受分包商的报价,依据分包商_________年_________月_________日,_________号文件及其所附的报价表(注),现双方达成协议如下:‎ ‎  (一)下列文件应是本分包协议的一个组成部分:‎ ‎  1.电气、机械及技术操作的合同通用条款(1980年第一版)。‎ ‎  2.合同的特殊条款。‎ ‎  3._________工程项目的技术规范。‎ ‎  4.工作范围和技术要求。‎ ‎  5.土建和安装工程分包合同的报价表。‎ ‎  (二)定义 ‎  1.“总包商”:系指甲方_________。‎ ‎  2.“分包商”:系指乙方_________和乙方_________将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。‎ ‎  3.“总包商的工程师”:系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。‎ ‎  4.“分包”:系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。‎ ‎  (三)工作范围 ‎  本工程包括在_________国境内,根据业主的技术规定,建设_________工程项目,如图所示。‎ ‎  1.提供所有工程的监督人员,熟练和非熟练工人,提供运输、测绘工具及设备,挖掘及钻孔机械,吊车,以用于塔架安装和绝缘箍,地线配件,拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。‎ ‎  2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋,并运送到工地。‎ ‎  3.为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。‎ ‎  4.运送由总包商提供的材料:总包商在bkb库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料,包括从总包商在bkb的库房到施工现场的运输,并负责卸车和保管。‎ ‎  5.分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置,分包商应测量检验,以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求,并在取得总包商批准后,应对测绘图作相应的更改或修正。‎ ‎  (四)符合技术规范要求 ‎  熟悉业主技术规范的分包商,应按照业主的要求,并承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。‎ ‎  (五)劳动力 ‎  分包商应:‎ ‎  1.自始至终提供足够数量的工人,以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。‎ ‎  2.在工作时间、节假日方面,应遵守当地法律、规定和风俗习惯。‎ ‎  3.支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。‎ ‎  4.为其雇员提供住宿及膳食。‎ ‎  5.向总包商和_________国主管部门提供他们所需的有关其雇员的一切情况。‎ ‎  6.对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险,自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。‎ ‎  (六)法定责任 ‎  分包商应对下列事项承担责任:‎ ‎  1.遵守_________国关于所得税的规定。如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税,分包商也应对此完全负责。‎ ‎  2.根据_________国的法律,为其雇员支付各种国家安全捐款。‎ ‎  3.分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的_________国的法律、地方法及规定。‎ ‎  (七)与业主谈判 ‎  除总包商的工程师授权外,分包商任何时候均不能与业主接触或谈判。‎ ‎  (八)维修保证期 ‎  分包商将从接收补步验收证书之日起12个月内担保所有工程,不会由于其雇员的工艺低劣或因其提供的材料质量差而发生事故。‎ ‎  (九)意外事故或损失的责任 ‎  在工程移交之前,分包商应保障总包商不承担各种人身伤亡或财产(非工程部分的财产)损失的责任,并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。‎ ‎  (十)保险 ‎  1.工程保险:总包商应按合同一般条款的规定,自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险,这应包括分包工程在内。‎ ‎  2.第三方保险:包括分包商在内的第三方保险,将由总包商承担,而分包商不付任何费用。‎ ‎  3.工人补偿:分包商应自费负责其工人的保险,包括与分包工程有关的各种性质的索赔。‎ ‎  4.对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定,分包商应在3天内备齐各种有效的证单。‎ ‎  不能由第三方和工程保险偿付的各种损失和费用,分包商应对此承担责任。‎ ‎  所有扣减款额应记在分包商的帐上。‎ ‎  对属于分包商自己的,或租借总包商的或租给总包商的全部机动车辆运输设备和工具,如未计入总包商的保险单,分包商应自费保险。‎ ‎  (十一)运输 ‎  分包商应提供该分包工程施工及运送其人员往返工地所需要的全部运输车辆。‎ ‎  (十二)工具及设备 ‎  该分包工程施工和维修所需的全部工具,包括拉力设备、拨具、张紧装置、操作线、传动滑车等、分包商应自费提供。‎ ‎  分包商应遵守_________国有关各种工具、设备、机械及运输工具方面的所有法律和海关规定,并支付由此产生的全部费用。一俟该分包工程竣工,分包商就应负责把上述全部设备和工具撤出_________国。‎ ‎  (十三)总包商材料的交付 ‎  总包商应负责交付材料,包括塔架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地棒及接地线等。分包商应在bkb总包商的仓库提取材料,将材料装车,运送到施工现场并卸车,费用自行承担,按双方同意的工程进度计划,对分包商各项工作所需要的材料,至少要在该项工作开始前一周为分包商备好。如果总包商未能按上述要求把材料交付给分包商,总包商应准许分包商一个相应的延长期。 ‎ ‎  (十四)材料的有效利用 ‎  分包商应注意该分包工程所需要材料,如水泥、钢筋、燃料、润滑剂等,在_________国市场可能会出现供应短缺的情况时,分包商应自费安排从其他国家获得这些材料,从而保证该分包工程不间断地进行。‎ ‎  (十五)分包工程量 ‎  在该分包工程价格表中所列的工程量只是大约数,变化范围在±_________%之内,则单价不作任何变化。‎ ‎  如果变化值超过±_________%,应按总包合同一般条款中第_________条规定处理。‎ ‎  (十六)分包商的宿舍区 ‎  总包商应取得由业主写给市政府有关部门的介绍信,为分包商选定建立其宿舍区的场地。函件所花费用和有关宿舍区的一切费用均由分包商承担。‎ ‎  (十七)总包商的监督 ‎  总包商将指定一位或几位工程师监督该项分包工程,分包商的人员应对其承担义务。‎ ‎  (十八)许可证和执照 ‎  总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证和劳动证、该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证,以及生活用房和物资进口许可证,要获取由业主写给_________国有关当局的证明信。办理这些函件所花的费用以及由此产生的一切开支均应由分包商承担。‎ ‎  (十九)竣工及惩罚 ‎  根据双方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表,只要分包商能及时得到材料,分包商就应按下列规定日期完成各分项工程的施工。(各分项工程的竣工日期略)‎ ‎  如果由于分包商的错误或疏忽,未能按上述日期完成该分包工程,分包商同意每延误一天,就向总包商支付拖延分项工程的分包合同价的_________%,作为罚金或违约罚款金,罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合同总价的_________%。‎ ‎  (二十)分包商的过错 ‎  如果总包商认为分包商未能认真或迅速地进行施工,或没有准确地按合同施工,或忽视总包商工程师所发布的与工程有关的各种合理的书面指示,或违反合同规定,总包商可以向分包商发出书面通知,要求其改正失职、疏忽及违约行为。如果分包商在合理期限内,未能执行通知的要求,在此情况下,总包商将有权雇用其他人并立即对被忽略部分的工程进行施工。另一种方法是在不损害总包商其他正常权利的情况下,将工程的一部分或全部从分包商手中要回,给其他人完成。在此种情况下,总包商可随时自由使用分包商的一切设备(已在工地与工程有况下,将工程的一部分或全部从分包商手中要回,给其他人完成。在此种情况下,总包商可随时自由使用分包商的一切设备(已在工地与工程有关的),并对设备正常磨损不承担任何责任,亦不考虑分包商对这些设备所拥有的任何权利。此外,对按分包合同规定应属分包商的那部分余款,或所述那部分工程的施工款,总包商有权保留并要求不付,或根据已完工程的具体情况而定。‎ ‎  按前所述,完成这项工程或实施其中的一部分,费用如超过应属分包商的余款,那么分包商应承担这部分超过的款项。‎ ‎  (二十一)进度报告 ‎  分包商应按总包商同意的格式,呈送每周和每月的进度报表。‎ ‎  (二十二)厂商证明书和试验报告 ‎  分包商应呈送用于该分包工程的水泥、钢筋、砂、砾石以及任何其他材料的厂商证明及试验报告,并取得总包商对此批准。混凝土试块的报告单应同地基工程付款申请单一起呈送。所有试验及试验报告书应符合有关标准规范的要求。‎ ‎  (二十三)支付条款 ‎  总包商应按如下规定向分包商付款 ‎  1.预付款,其金额为分包合同价总额的_________%,自分包商提交由_________银行开具的等值银行预付款保函之日起15天内,付给分包商;保函有效期为_________个月。‎ ‎  2.每月完成的并经业主验收的工程占分包合同价的_________%。‎ ‎  3.分段工程占分包合同价的_________%;凭暂时验收证书。‎ ‎  4.分段工程占分包价的_________%;凭最终验收证书。‎ ‎  按总包合同规定,只有工程经业主在四周内验收后,上述1、2及4条规定的付款,自收到分包商发票之日起五周内,才能付给分包商。‎ ‎  应付给分包商的款额按下列百分比支付:_________国的当地货币:_________%;美元:_________%;‎ ‎  用当地货币支付的部分在_________国付款,用美元支付的部分,通过电汇付给分包商在_________银行_________帐号,汇费应由总包商负担。‎ ‎  预付款将用美元支付,预付款中超过_________%的美元数额应从前三次的进度付款中按比例扣除。‎ ‎  (二十四)验收工程 ‎  所有工程都应符合业主的要求,如相应的规范和在现场协商中作出的决定,总的原则应该是总包商工程师对工程质量所作的决定是最终的,但一旦发生争议,则业主代表的决定应为主导意见。‎ ‎  (二十五)税捐 ‎  分包商应对所有与该分包工程有关的税捐的付款承担责任,包括但不限于所得税税款。‎ ‎  (二十六)履约保函 ‎  在分包合同签订后15天内,分包商应根据所附的保函格式,提交一份_________银行开具的无条件履约保函,额度相当于分包合同价的_________%,有效期为_________个月,自本分包合同签订之日起。‎ ‎  (二十七)第_________号法律(_________国对承包工程的特定法律)‎ ‎  总包商受_________国_________号法律保护,并享有第_________条,_________条款所规定的免税权,这些免税权也适用于分包商。‎ ‎  (二十八)争议的解决 ‎  _________。‎ ‎  (二十九)文件和图纸 ‎  在收到最终付款之时,或在此之前,分包商应向总包商退还所有总包商向其提供的文件、图纸和技术规范。此处所述的任何文件分包商都不能用于除本协议目的以外的其他任何目的;同时分包商亦不能泄露或使用由总包商或业主所提供的文件中的任何资料。涉及本协议目的的除外。 ‎ ‎  (三十)素混凝土 ‎  技术规范第9节中所要求的素混凝土(混合比1∶3∶6),应视为已计算在分包合同的单价中,对这种混凝土规定的条款,分包商不得提出任何赔偿要求。‎ ‎  (三十一)总包商材料的延迟交付 ‎  如总包商未按本协议规定及时把材料交付给分包商,因总包商延迟交付材料而造成分包商现场工人和设备窝工,同时也不能将其人员和设备投入其他工程的施工,此时总包商应按价格表所规定的日工资(计日工资)标准,付给分包商窝工时间费用。延迟交付材料少于三天时,按本条规定,分包商不能提出赔偿要求。‎ ‎  (三十二)分包商应负责清扫公用道路,并铺筑供其车辆及设备出入公用道路的临时通道。分包商应谨慎小心,以免引起财产或农作物不必要的损失。‎ ‎  (三十三)如果在本协议签之日起_________天内业主表示同意本协议,本协议即生效。如果在上述日期内业主没有表示同意,本协议便无效,任何一方都不得向对方要求之日起_________天内业主表示同意本协议,本协议即生效。如果在上述日期内业主没有表示同意,本协议便无效,任何一方都不得向对方要求赔偿。‎ ‎  总包商(盖章):_________       分包商(盖章):_________‎ ‎  代表(签):_________        代表(签):_________‎ ‎  _________年____月____日        _________年____月____日 ‎  签订地点:_________          签订地点:_________‎ ‎  见证人(签):_________  _________年____月____日  签订地点:_________‎ 建筑安装工程分包合同范本 建筑工程分包合同范本 建筑安装工程分包合同(一)‎ 建筑安装工程分包合同(二)‎ 装修工程分包合同 装饰工程分包合同 建筑安装工程分包合同(样式二)‎ 工程分包合同书 工程分包合同范本 土建工程分包合同
查看更多

相关文章

您可能关注的文档