精编最新国家开放大学电大本科《建设监理》期末标准题库及答案(试卷号:1194)

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

精编最新国家开放大学电大本科《建设监理》期末标准题库及答案(试卷号:1194)

最新国家开放大学电大本科《建设监理》期末标准题库及答案(试卷号:1194)‎ ‎ 最新国家开放大学电大本科《建设监理》期末标准题库及答案(试卷号:1194) 考试说明:本人汇总了历年来该科所有的试题及答案,形成了一个完整的标准考试题库,对考生的复习和考试起着非常重要的作用,会给您节省大量的时间。内容包含:单项选择题、多项选择题、案例分析题。做考题时,利用本文档中的查找工具(Ctrl+F),把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内,就可迅速查找到该题答案。本文库还有其他网核、机考及教学考一体化试题答案,敬请查看。 一、单项选择题 1.建设工程监理的行为主体是( )。 A.施工单位 B.政府部门 C.项目业主 D.工程监理单位 2.项目业主与监理方的关系是( )。 A.监督与被监督 B.委托与被委托 C.行政隶属 D.没有任何关系 ‎ ‎ 3.不具备监理工程师资格的其他监理人员称为( )。 A. 总监代表 B.监理员 C.总监 D.施工员 4.为了有效地控制建设工程项目目标,应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施,审核工程量、工程款支付申请及工程结算报告应属于(1)。 A.组织方面 B.技术方面 C.经济方面 D.合同方面 5.项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动称为( )。 A. 平行检查 B.旁站 C.巡视 D.见证取样 6.单位时间内投入的工程建设资金的数量称为( )。 A.工程的建设强度 B.工程的复杂程度 C.工程的组织形式 D.工程的规模大小 7.监理规划编写的主持人是( )。 A.承建商 ‎ ‎ B.项目总监理工程师 C.专业监理工程师 D.监理员 8.借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同指的是( )。 A.买卖合同 B.赠与合同 C.借款合同 D.技术转让合同 9.在没有施工图的情况下,或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全清楚的情况下,不能比较精确地计算工程量,但又不使双方承担过大的风险,宜采用的合同形式是( )。 A.固定总价合同 B.计量估价合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同 10.根据工程质量形成的时间阶段,施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制,其中工作的重点应是( )。 A.事前控制 B.事中控制 C.事后控制 D.不能确定 11.关于见证点、停止点描述不正确的一项是( )。 ‎ ‎ A.见证点和停止点都是质量控制点 B.见证点的重要性高于停止点 C.一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象,应设置停止点 D.见证点也可称为截留点 12.监理工程师对施工承包单位提出指示和要求的书面文件,称为( )。 A.指令文件 B.施工图纸 C.技术档案 D.支付凭证 13.建筑企业管理人员的工资应属于( )。 A.企业管理费 B.人工费 C.办公费 D.差旅交通费 14.造价控制的目标是( )。 A.确保投资目标的实现 B.确保安全目标的实现 C.确保进度目标的实现 D.确保质量目标的实现 15.在网络图中,对于某工作而言,紧排在该工作之前的工作称之为该工作的( )。 ‎ ‎ A. 平行工作 B.紧后工作 C.紧前工作 D.垂直工作 16.网络计划的优化主要包括( )。 A.工期优化、费用优化和资源优化 B.工期优化、质量优化和资源优化 C.工期优化、费用优化和质量优化 D.质量优化、费用优化和资源优化 17.下列关于建设工程安全生产管理监理工作的意义说法有误的一项是( )。 A. 有利于强化安全生产技术管理 B.有利于强化政府充当企业安全员的职责 C.督促监理单位建立安全生产管理教育培训制度 D.督促监理单位建立安全生产管理的监理工作的责任制度 18.建筑工程施工中的车辆伤害指的是( )。 A.被机械设备或工具绞、碾、碰、割、戳等造成的人身伤害 B.指从事各种起重作业时发生的机械伤害 C.被车辆挤、压、撞和车辆倾覆等造成的人身伤害 ‎ ‎ D.指落物、磙石、锤击、碎裂、崩块、砸伤等造成的人身伤害 19.监理信息中内部横向的信息流指的是( )。 A.由上级管理机构向下级管理机构流动的信息 B.由下一级管理机构向上一级管理机构流动的信息 C.在同一级管理机构之间流动的信息 D.在工程项目内部与外部环境之间流动的信息 20.监理工程师信息收集工作的最主要阶段是( )。 A. 设计阶段 B.施工阶段 C.招投标阶段 D.竣工验收阶段 21.项目业主与监理方的关系是( )。 A.监督与被监督 B.委托与被委托 C.行政隶属 D.没有任何关系 22.在工程项目建设过程中,超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为( )。 A.项目业主 B.勘察单位 C.承建商 D.监理单位 23.监理工程师与监理员的主要不同点在于( )。 ‎ ‎ A.从事的工作内容不同 B.监理工程师有岗位签字权 C.要求的具有的学历高低不同 D.从事工程建设项目年限不同 24.为了有效地控制建设工程项目目标,应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施,对各种技术数据进行审核、比较应属于( )。 A.组织方面 B.技术方面 C.经济方面 D.合同方面 25.项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为( )。 A.平行检查 B.旁站 C.巡视 D.见证取样 26.工程项目的监理实践中总负责人是( )。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 ‎ ‎27.委托监理合同签订后,由总监理工程师主持,在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指( )。 A.监理规划 B.监理实施细则 C.工程进度报表 D.承建方索赔文件 28.出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同指的是( )。 A.买卖合同 B.赠与合同 C.借款合同 D.技术转让合同 29.解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式,其中在第三者的参与下,以事实、合同条款和法律为依据,通过对当事人的说服,使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为 ( )。 A.协商解决 B.调解解决 C.仲裁解决 D.诉讼解决 30.工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制,其中承建商方面质量控制的特点是( )。 A.外部的、横向的控制 ‎ ‎ B.内部的、横向的控制 C.外部的、纵向的控制 D.内部的、自身的控制 31.设计交底程序的第一步应为( )。 A.撰写出会议纪要 B.研究和商讨,拟定出解决的方法 C.施工单位提出图纸中存在的问题和疑点以及需要解决的技术难题 D.设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题 32.影响工程项目质量的施工环境因素较多,主要有( )。 A.技术环境、施工管理环境和自然环境 B.技术环境、人文环境和自然环境 C.技术环境、施工管理环境和人文环境 D.人文环境、施工管理环境和自然环境 33.施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费称为( )。 A.企业管理费 B.材料费 C.施工机具使用费 D.规费 34.目前,我国工程监理单位对工程造价控制主要集中在( )。 ‎ ‎ A.设计阶段 B.建设项目发包阶段 C.施工阶段 D.项目竣工验收阶段 35.最常用的调整施工进度的方法有( )。 A.压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系 B.降低费用支出或降低工程质量 C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模 D.缩减工程规模或降低工程投入费用 36.单代号网络中箭线表示( )。 A.工作 B.费用 C.工作开始时间 D.工作之间连接 37.下列关于职工伤亡事故报告制度说法有误的一项是( )。 A.职工发生负伤并使其工作中断超过一个工作日以上的都属伤亡事故 B.施工现场发生死亡或重伤事故时,应在48小时内逐级上报 C.发生伤亡事故时,不得隐瞒不报或故意拖延报告 D.职工伤亡事故报告制度是劳动保护工作的重要环节,必须坚持伤亡事故报告制度 38.安全管理的中心问题是( )。 A.降低工程造价成本 B.缩短工程进度工期 C.提高工程建设质量 D.保障人的安全和生产的顺利进行 ‎ ‎39.监理信息中自下而上的信息流指的是( )。 A.由上级管理机构向下级管理机构流动的信息 B.由下一级管理机构向上一级管理机构流动的信息 C.在同一级管理机构之间流动的信息 D.在工程项目内部与外部环境之间流动的信息 40.完整的竣工资料应由承包商收集整理,经监理工程师及有关方面审查后,移交( )。 A.设计单位 B.咨询单位 C.施工单位 D.建设单位 41.项目建议书的主要作用是( )。 A.作好勘察和调查研究工作,落实外部建设条件,确定设计方案和设计单位 B.对项目在技木上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证 C.为推荐拟建项目做出说明,论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性 D.保证项目建成后能及时投产或投入使用 42.项目业主与监理方的关系是( )。 A.监督与被监督 B.委托与被委托 C.行政隶属 D.没有任何关系 43.受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为( )。 A.工程勘察单位 B.工程施工单位 C.工程设计单位 ‎ ‎ D.工程监理单位 44.不具备监理工程师资格的其他监理人员称为( )。 A.总监代表 B.监理员 C.总监 D.施工员 45.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为( )。 A.平行检查 B.旁站 C.巡视 D.见证取样 46.下列关于直线一职能制组织形式特点说法有误的一项是( )。 A.既能保持指挥统一、命令一致,又能发挥专业人员的作用 B.管理组织结构系统比较完整,隶属关系分明 C.重大问题研究和设计有专人负责,能发挥专业人员的积极性,提高管理水平 D.管理人员少,管理费用小 47.单位时间内投入的工程建设资金的数量称为( )。 A.工程建设强度 B.工程的复杂程度 C.工程的组织形式 ‎ ‎ D.工程的规模大小 48.下列关于建设工程监理的招标方式说法有误的一项是( )。 A.建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式 B.公开招标属于非限制性竞争招标 C.相比公开招标,邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大 D.邀请招标属于有限竞争性招标,也称为选择性招标 49.当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同指的是( )。 A.买卖合同 B.赠与合同 C.租赁合同 D.技术合同 50.受约人同意要约的意思表示指的是( )。 A.邀约 B.要约 C.承诺 D.保证 51.工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制,其中业主方面质量控制的特点是( )。 ‎ ‎ A.外部的、横向的控制 B.内部的、横向的控制 C.外部的、纵向的控制 D.内部的、自身的控制 52.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等,其中对建筑物或构筑物的长度尺寸、方位进行检验时,应采用( )。 A.实验检查 B.量测检查 C.目视检查 D.不能确定 53.设计交底完成的时间应为( )。 A.工程开工后 B.工程竣工前 C.工程竣工后 D.工程施工前 54.建设项目做出投资决策后,控制项目投资的关键就在于( )。 A.勘察 B.设计 C.装修 D.施工 55.投资控制的目标是( )。 A.力求工程实际投资不超过计划投资 B.确保不出现安全事故 C.确保按期完成任务 ‎ ‎ D.确保质量目标的实现 56.建设工程可行性研究的核心是( )。 A.项目的经济评价 B.项目的规模评价 C.项目的质量评价 D.项目的地点评价 57.用来确定建设工程项目中所包含的各单位工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计划称为( )。 A.施工总进度计划 B.项目投资计划 C.建设项目规划 D.建设项目策划 58.工程进度表可采用横道图比较法绘制,下列关于横道图比较法相关说法有误的一项是( )。 A.采用横道图比较法,可以形象、直观地反映实际进度与计划进度的比较情况 B.横道图比较法适用于工程项目中某些工作实际情况与计划进度的局部比较 C.横道图比较法可分为匀速进展横道图比较法和非匀速进展横道图比较法 ‎ ‎ D.横道图比较法由于其以横道计划为基础,因而几乎没有什么局限性 59.安全管理的中心问题是( )。 A. 降低工程造价成本 B.缩短工程进度工期 C.提高工程建设质量 D.保障人的安全和生产的顺利进行 60.监理信息中自上而下的信息流指的是( )。 A. 由上级管理机构向下级管理机构流动的信息 B.由下一级管理机构向上一级管理机构流动的信息 C.在同一级管理机构之间流动的信息 D.在工程项目内部与外部环境之间流动的信息 61.建设监理任务的受托方是( )。 A.工程监理单位 B.业主 C.设计单位 D.勘察单位 62.在工程项目建设过程中,超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为( )。 A.项目业主 B.勘察单位 C.承建商 D.监理单位 ‎ ‎ 63.下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是( )。 A.不在施工、材料和设备的生产供应等单位兼职 B.不以个人名义承揽监理业务 C.坚持独立自主的开展工作 D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动 64.为了有效地控制建设工程项目目标,应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施,明确各级目标控制人员的任务和职责分工应属于( )。 A. 组织方面 B.技术方面 C.经济方面 D.合同方面 65.项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动称为( )。 A.平行检查 B.旁站 C.巡视 D.见证取样 66.直线制监理组织形式的特点,从命令源来讲( )。 ‎ ‎ A.只有一个顶头上司的一元化领导 B.有多个顶头上司的多元化领导 C.只有一个顶头上司的多元化领导 D.有多个顶头上司的一元化领导 67.工程建设强度可用来衡量( )。 A.工程建设的紧张程度 B.工程建设的复杂程度 C.工程建设的进展速度 D.工程质量的好坏程度 68.合同的客体是指( )。 A.合同签约双方的当事人 B.合同当事人的权利义务共同指向的对象 C.合同当事人之间的具体权利和义务 D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人 69.在没有施工图的情况下,或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全清楚的情况下,不能比较精确地计算工程量,但又不使双方承担过大的风险,宜采用的合同形式是( )。 A.固定总价合同 B.计量估价合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同 ‎ ‎70.解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式,其中在第三者的参与下,以事实、合同条款和法律为依据,通过对当事人的说服,使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为( )。 A. 协商解决 B.调解解决 C.仲裁解决 D.诉讼解决 71.工程质量控制按其实施主体不同,分为自控主体和监控主体,下列均为监控主体的是( )。 A. 政府和监理单位 B.施工单位和设计单位 C.设计单位和建设单位 D.监理单位和勘察单位 72.施工图纸会审的三方分别为( )。 A.监理方、施工方、设计方 B.建设方、施工方、设计方 C.设计方、材料供应方、政府 D.监理方、材料供应方、设计方 73.见证点又称为( )。 A.停止点 B.截留点 C.待检点 D.免检点 74.项目的负债是指( )。 A.项目总投资中必须包含一定比例的,由出资方实缴的资金 ‎ B.项目承担的能够以货币计量的,需要以资产或劳务偿还的债务 C.在筹集资金过程中发生的各种费 D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬 75.在投资控制中,把投资的实际值与计划值的差异叫做( )。 A.投资偏差 B.计价偏差 C.设计偏差 D.计量偏差 76.用来反映项目偿付流动负债能力的指标是( )。 A.投资利润率 B.流动比率 C.资产负债率 D.速动比率 77.影响建设工程项目进度最大的干扰因素是( )。 A. 人为因素 B.技术因素 C.设备与构配件因素 D.水文地质与气象因素 78.工期延误造成的损失的承担方应为( )。 A.监理单位 B.承包单位 C.建设单位 D.设计单位 79.安全管理的中心问题是( )。 A. 降低工程造价成本 B.缩短工程进度工期 C.提高工程建设质量 D.保障人的安全和生产的顺利进行 ‎ ‎80.监理工程师信息收集工作的最主要阶段是( )。 A.设计阶段 B.施工阶段 C.招投标阶段 D.竣工验收阶段 81.工程建设过程的最后一环是( )。 A.设计阶段 B.可行性研究 C.竣工验收 D.施工阶段 82.建设工程监理任务的委托方是( )。 A.工程项目建设 B.业主 C.施工企业 D.勘察单位 83.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题,因此建设工程监理的性质具有( )。 A. 服务性 B.公平性 C.独立性 D.科学性 84.监理工程师与监理员的主要不同点在于( )。 A.从事的工作内容不同 B.监理工程师有岗位签字权 C.要求的具有的学历高低不同 ‎ ‎ D.从事工程建设项目年限不同 85.为了有效地控制建设工程项目目标,应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施,审核工程量、工程款支付申请及工程结算报告应属于( )。 A.组织方面 B.技术方面 C.经济方面 D.合同方面 86.巡视检查是项目监理机构对实施建设工程监理的重要方式之一,下列关于巡视检查相关说法有误的一项是( )。 A.巡视检查是监理人员针对施工现场进行的日常检查 B.巡视检查内容仅限于工程质量、安全生产方面的内容 C.监理人员应按照监理规划及监理实施细则的要求开展巡视检查工作 D.监理文件资料管理人员应及时将巡视检查记录表归档 87.工程项目的监理实践中的总负责人是( )。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 ‎ ‎ 88.合同的主体是( )。 A.合同签约双方的当事人 B.合同当事人的权利义务共同指向的对象 C.合同当事人之间的具体权利和义务 D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人 89.借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同指的是( )。 A.买卖合同 B.赠与合同 C.借款合同 D.技术转让合同 90.下列关于要约说法有误的一项是( )。 A.要约到达受约人时生效 B.要约一经发出,仍可随意变更 C.要约的撤回和撤销,应按《合同法》的规定实行 D.要约人在要约有效期内受法律约束 91.工程项目质量控制即( )。 A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动 B.为加快进度所采取的作业技术和活动 C.为降低成本所采取的作业技术和活动 ‎ ‎ D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动 92.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等,其中对混凝土、钢筋、砖石的强度检验时,应采用( )。 A.实验检查 B.量测检查 C.目视检查 D.不能确定 93.设计交底程序的第二步应为( )。 A.撰写出会议纪要 B.研究和商讨,拟定出解决的方法 C.施工单位提出图纸中存在的问题和疑点以及需要解决的技术难题 D.设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题 94.建设项目的投资控制贯穿于项目建设的全过程,但重点应放在( )。 A.施工和竣工阶段 B.决策和设计阶段 C.可行性研究和勘察极端 D.项目装修和试运行阶段 95.编制资金使用计划过程中最重要的步骤,就是( )。 ‎ ‎ A. 项目投资目标的分解 B.减少人员配备 C.确定工程项进度计划 D.编制进度计划的横道图 96.可行性研究的根本目的就是( )。 A. 确定投资计划值衄线 B.为了避免投资决策上的失误,减少项目投资的风险,力争达到最好的经济效果 C.进行投资偏差分析 D.在质量第一的前提下,保证工程顺利按期交付 97.建设工程进度控制的最终目的是( )。 A.确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用 B.确保建设工程项目实现最大经济效益 C.确保建设工程质量合格 D.避免产生安全事故 98.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是( )。 A.工程延误与工程延期是同一概念 B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延 ‎ C.工程延期经监理工程师审查批准后,所延长的时间属于合同工期的一部分 D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素 99.建设行政主管部门、建筑安全监督管理机构、建筑施工企业及相关单位对建筑安全生产过程中的安全工作,进行计划、组织、指挥、控制、监督、调节和改进等一系列致力于满足生产安全的管理活动称为( )。 A.建筑工程安全生产管理 B.安全生产事故处理 C.安全生产 D.安全监理 100.为了提高检索、传递和使用效率,监理信息储存宜采用的形式为( )。 A.纸张 B.交卷 C.电子计算机及其他微缩系统 D.录音录像 101.建设监理的服务对象是( )。 A.工程监理单位 ‎ ‎ B.建设单位 C.设计单位 D.勘察单位 102.建设工程监理的行为主体是( )。 A.施工单位 B.政府部门 C.项目业主 D.工程监理单位 103.工程建设企业资质证书的有效期为( )。 A. l年 B.2年 C.3年 D.5年 104.注册监理工程师继续教育分为必修课和选修课,在每一注册有效期内各为( )。 A. 10学时 B.12学时 C.24学时 D.48学时 105.项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的旄工质量进行的监督活动称为( )。 A.平行检查 B.旁站 C.巡视 D.见证取样 106.工程建设强度越大,需投入的监理人员( )。 A.越少 B.越多 C.不变 ‎ ‎ D.无法确定 107.组织投标人进行现场踏勘的目的在于( )。 A.有助于编写招标文件 B.确保投标人满足招标项目的资格条件 C.了解工程场地和周围环境情况,以获取投标人认为有必要的信息 D.保证潜在投标人能够公平地获取投标竞争的机会 108.合同的内容是指( )。 A.合同签约双方的当事人 B.合同当事人的权利义务共同指向的对象 C.合同当事人之间的具体权利和义务 D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人 109.建筑工程中的“交钥匙合同”指的是( )。 A.总包合同 B.设计合同 C.施工合同 D.设计一材料供应合同 110.下列关于承诺说法有误的一项是( )。 A.承诺通知到达要约人时生效,承诺生效时合同成立 B.承诺应当以通知的方式作出,禁止通过行为表示承诺 C.承诺只能由受约人或其合法代理人表示 D.承诺一般只能在要约有效期内作出 ‎ ‎111.根据工程质量形成的时间阶段,施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制,组织对工程项目进行质量评定应属于( )。 A.事前控制 B.事中控制 C.事后控制 D.不能确定 112.负责组织施工图纸会审的一方为( )。 A.监理方 B.施工方 C.设计方 D.材料供应方 113.关于见证点、停止点描述不正确的一项是( )。 A.见证点和停止点都是质量控制点 B. 见证点的重要性高于停止点 C. 旦发生质量事故则难以挽救的施工对象,应设置停止点 D.停止点也可称为待检点 114.项目资本金是指( )。 A.项目总投资中必须包含一定比例的由出资方实缴的资金 B.项目承担的能够以货币计量的需要以资产或劳务偿还的债务 C.在筹集资金过程中发生的各种费 D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬 115.用于取土坑或填筑路堤土方的工程计量方法通常是( )。 A.断面法 B.均摊法 C.凭据法 D.估价法 ‎ ‎116.建设项目在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时所对应的折现率,称为( . A.投资利润率 B.投资利税率 C.财务净现值 D.财务内部收益率 117.单位工程施工进度计划的编制时,第一步应( )。 A.划分工作项目 B.绘制施工进度计划图 C.计算工程量 D.施工进度计划的检查与调整 118.用网络图表示的进度计划称为( )。 A.曲线计划 B.网络计划 C.投资计划 D.横道图计划 119.安全管理的中心问题是( )。 A.降低工程造价成本 B.缩短工程进度工期 C.提高工程建设质量 D.保障人的安全和生产的顺利进行 120.完整的竣工资料应由承包商收集整理,经监理工程师及有关方面审查后,移交( )。 A.设计单位 B.咨询单位 C.施工单位 D.建设单位 二、多项选择题 1.建设工程监理的意义在于( )。 A.有利于提高建设工程投资决策科学化水平 ‎ B.有利于规范工程建设参与各方的建设行为 C.有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 D.有利于政府加强对工程建设领域的监督管理 E.实行监理制度,是以对外开放、加强国际合作与国际惯例接轨的需要 2.建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括( )。 A.计划 B.执行 C.检查 D.纠偏 E.编制 3,工程项目监理人员数量的确定一般应考虑( )。 A.工程的建设强度 B.工程的复杂程度 C.工程的专业种类 D.监理人员的业务素质 E.监理人员的年龄层次 4.总监理工程师代表的职责涉及( )。 A.负责总监理工程师指定或交办的监理工作 B.按监理工程师授权,行使监理工程师的部分职责和权力 C.审批项目监理实施细则 D.主持或参与工程质量施工调查 E.审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算 5.建设工程合同的内容由当事人约定,下列包含在建设合同的条款有( )。 ‎ ‎ A.当事人的名称或者姓名和住所 B.数量和质量 C.价款或者报酬 D.履行期限、地点和方式 E.违约责任 6.根据工程质量形成的时间阶段,施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制,其中下列属于事中控制内容的有( )。 A.隐蔽工程检查验收 B.组织单位、单项工程竣工验收 C.组织对工程项目进行质量评定 D.审核竣工图及其他技术文件资料 E.整理工程技术文件资料并编目建档 7.索赔的费用可包括( )。 A.人工费 B.材料费 C.机械施工使用费 D.利息 E.工地管理费 ‎ ‎ 8.实际进度和计划进度的比较方法有( )。 A.横道图比较法 B.S曲线比较法 C.香蕉曲线比较法 D.前锋线比较法 E.列表比较法 9.安全事故处理的“四不放过”原则主要指( )。 A.坚持事故原因未查清不放过 B.责任人员未处理不放过 C.整改措施未落实不放过 D.有关人员未受到教育不放过 E.领导职务未降级不放过 10.信息管理的环节主要有( )。 A.信息收集 B.信息加工整理 C.信息传递 D.信息储存 E.信息使用 11.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作,其主要内容包括( )。 A.征地、拆迁和场地平整 B.完成施工用水、电、路等工程 C.组织设备、材料订货 D.准备必要的施工图样 ‎ ‎ E.组织施工招标投标,择优选定施工单位 12.下列各项与注册监理工程师的职业道德守则相违背的有( )。 A.以个人名义承揽监理业务 B.维护国家的荣誉和利益 C.收受被监理单位的小礼品 D.同时在两个以上监理单位注册和从事监理活动 E.坚持独立自主地开展工作 13.下列属于建设工程监理招标工作内容的有( )。 A.招标准备 B.发出招标公告或投标邀请书 C.组织资格审查 D.编制和发售招标文件 E.开标、评标和定标 14.建设工程的三大控制目标为( )。 A.规模 B.投资 C.质量 D.进度 E.美观 15.合同双方的当事人在构成合同时必须遵循一定的基本原则,下列属于平等、自愿原则的有( )。 ‎ ‎ A.当事人依自己意愿自主决定是否订立合同 B.在订立合同时,有权选择对方当事人 C.合同内容由当事人在不违法的情况下自由约定 D.在合同履行过程中,当事人可以协议补充或变更有关内容 E.双方可以协议解除合同 16.项目监理机构在工程质量控制过程中,应遵循的原则主要有( )。 A.坚持质量第一的原则 B.坚持以人为核心的原则 C.坚持以预防为主的原则 D.以合同为依据,坚持质量标准的原则 E.坚持科学、公平、守法的原则 17.影响工程投资的主要因素有( )。 A.项目的建设规模 B.项目的建设水平 C.建设地点 D.可行性研究及投资估算 E.项目的监理单位 18.编制施工总进度计划的依据包括( ) A.施工总方案 ‎ ‎ B.各类定额资料 C.合同文件 D.工程项目建设总进度计划 E.建设地区自然条件 19.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始,直至建设工程保修期满为止,其工作内容主要包括( )。 A.编制施工进度控制工作细则 B.编制或审核施工进度计划 C.下达工程开工令 D.协助承包单位实施进度计划 E.监督施工进度计划的实施 20.建设工程监理信息的来源包括( )。 A.建设单位 B.施工承包单位 C.设计单位 D.监理组织内部各个部门 E.材料供应单位 21.建设工程监理的性质可以概括为( )。 A.服务性 B.科学性 c.独立性 ‎ ‎ D.公平性 E.相对性 22.建设工程监理的意义在于( )。 A.有利于提高建设工程投资决策科学化水平 B.有利于规范工程建设参与各方的建设行为 C.有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 D.有利于政府加强对工程建设领域的监督管理 E.实行监理制度,是对外开放、加强国际合作,与国际惯例接轨的需要 23.项目监理组织的人员一般包括( 。)。 A.总监理工程师 B.专业监理工程师 C.监理员 D.必要的行政管理人员 E.注册结构工程师 24.工程项目监理人员数量的确定一般应考虑( )。 A. 工程的建设强度 B.工程的复杂程度 C.工程的专业种类 D.监理人员的业务素质 E.监理人员的年龄层次 25.施工阶段,监理工程师合同管理的主要内容有( )。 A.对承包方进行资格审查 ‎ ‎ B.工程变更管理 C.合同纠纷的调解 D.工程分包管理 E.帮助业主弄清各种法律关系 26.项目监理机构在工程质量控制过程中,应遵循的原则主要有( )。 A.坚持质量第一的原则 B.坚持以人为核心的原则 C.坚持以预防为主的原则 D.以合同为依据,坚持质量标准的原则 E.坚持科学、公平、守法的原则 27. -般来说,项目方案相关因素的不确定性是项目投资风险的根源,从这一基本思想出发,为减小项目投资的风险,可采取的对策有( )。 A.减小项目方案相关因素的不确定性 B.提高项目方案的经营安全性 C.严格控制负影响敏感因素的变动幅度 D.多方案中优选风险小的项目方案 E.增大项目的总投资 28.网络计划的涉及到的时间参数有( )。 A.最早开始时间 ‎ ‎ B.最迟完成时间 C.最早完成时间 D.总时差 E.自由时差 29.下列属于建设工程安全生产管理制度的是( )。 A. 安全生产责任制度 B.安全生产教育制度 C.安全生产检查制度 D.高处作业安全管理制度 E.职工伤亡事故报告制度 30.信息管理的环节主要有( )。 A. 信息收集 B.信息加工整理 C.信息传递 D.信息储存 E.信息使用 31.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等,下列各项属于法律法规的是( )。 A.《建筑法》 B.《建设工程质量管理条例》 ‎ ‎ C.《建设工程监理与相关服务收费标准》 D.《合同法》 E.《招标投标法实施条例》 32.监理工程师注册的条件包括( )。 A.热爱中华人民共和国,拥护社会主义制度,遵纪守法 B.遵守监理工程师职业道德准则 C.取得监理工程师资格证书 D.身体健康,适合现场监理工作 E.在监理岗位上,能胜任所担负的监理工作 33.为完成施工阶段质量控制任务,下列属于项目监理机构应做好的工作的有( ) A.协助建设单位做好施工现场准备工作,为施工单位提交合格的施工现场 B.审查施工组织设计和施工方案 C.检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境 D.控制施工工艺过程质量 E.验收分部分项工程和隐蔽工程 34.现场监理组织人员数量的确定,一般应考虑的因素包括( )。 A.工程建设强度 ‎ ‎ B.工程复杂程度 C.工程的专业种类 D.监理人员的业务素质 E.工程当地的物价水平 35.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况,在实践中的做法主要有( )。 A.成本加固定百分数酬金 B.成本加固定酬金 C.成本加浮动酬金 D. 目标成本加奖罚 E.固定总价 36.项目监理机构在工程质量控制过程中,应遵循的原则主要有( )。 A.坚持质量第一的原则 B.坚持以人为核心的原则 C.坚持以预防为主的原则 D.以合同为依据,坚持质量标准的原则 E.坚持科学、公平、守法的原则 37.导致投资偏差的原因可能有( )。 A.物价上涨 B.设计原因 C.业主原因 D.法律法规更改 E.施工原因 ‎ ‎38.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始,直至建设工程保修期满为止,其工作内容主要包括( )。 A.编制施工进度控制工作细则 B.编制或审核施工进度计划 C.下达工程开工令 D.协助承包单位实施进度计划 E.监督施工进度计划的实施 39.建设工程安全生产管理监理工作的原则有( )。 A.“安全第一,预防为主”的原则 B.以人为本、关爱生命,维护作业人员合法权益的原则 C.职权与责任一致的原则 D.“百年大计,质量为本”的原则 E.效率至上的原则 40.施工过程中需要收集的主要信息有( )。 A. 业主提供的信息 B.承包方提供的信息 C.推销商提供的信息 D.监理方提供的信息 E.与工地相关的其他信息 41.监理工程师注册的条件包括( )。 ‎ ‎ A.热爱中华人民共和国,拥护社会主义制度,遵纪守法 B.遵守监理工程师职业道德准则 C.取得监理工程师资格证书 D.身体健康,适合现场监理工作 E.在监理岗位上,能胜任所担负的监理工作 42.下列属于建设工程监理招标工作内容的有( )。 A.招标准备 B.发出招标公告或投标邀请书 C.组织资格审查 D.编制和发售招标文件 E.开标、评标和定标 43.下列属于监理规划所应包含的内容是( )。 A.工程情况 B.监理范围、内容和目标 C.监理工作依据 D.项目监理工作制度 E.监理组织形式 44.合同的三要素主要有( )。 A.主体 B.权利 C.客体 D.内容 E.义务 45.下列属于发包方的主要义务有( )。 A.办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租地,申请施工许可执照 B.确定建筑物或构筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩,水准点的坐标和高程 ‎ C.开工前接通施工现场的水源、电源和运输道路,拆迁现场内民房和障碍物,平整场地 D.委托社会监理单位或派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督 E.负责组织设计单位和施工单位共同审定施工组织设计、工程拨款和竣工结算 46.根据工程质量形成的时间阶段,施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制,其中下列属于事前控制内容的有( )。 A.确定质量标准,明确质量要求 B.建立本项目的质量监理控制体系 C.审查承建商的资质 D.督促承建商建立并完善质量保证体系 E.审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案 47.按我国现行规定,建筑安装工程价款结算的方式包括( )。 A.按月结算 B.分段结算 C.竣工后一次结算 D.目标结算 E.双方约定方式的结算 48.绘制双代号网络图时,一般应遵循的基本原则包括( )。 ‎ ‎ A.网络图必须按照已定的逻辑关系绘制 B.网络图中严禁出现从一个节点出发,顺箭线方向又回到原出发节点的循环回路 C.网络图中严禁出现双向箭头和无箭头的连线 D.严禁从箭线上引入或引出箭线 E.绘制网络图时,宜避免箭线交叉 49.重大事故书面报告(初报表)应当包括( )。 A.事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称 B.事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计 C.事故发生原因的初步判断 D.事故发生后采取的措施及事故控制情况 E.事故报告单位 50.建设工程信息系统应由四个子系统组成,其分别是( )。 A.工程建设投资控制子系统 B.工程建设质量控制子系统 C.工程建设进度控制子系统 D.工程建设安全管理子系统 E.工程建设合同管理子系统 51.工程监理企业按资质分为( )。 ‎ ‎ A.综合资质 B.专业资质 C.事务所资质 D.甲级资质 E.乙级资质 52.工程项目三大目标间的对立关系表现在( )。 A.提高质量标准就增加投资 B.提高质量标准就延长工期 C.缩短工期就增加投资 D.提高质量工程不返工,相当于缩短工期 E.缩短工期,项目提前动用,增加经济效益 53.在公路工程中,监理组织应具备的专业人员包括( )。 A.公路专业 B.桥梁专业 C.装饰专业 D.测量专业 E.给排水专业 54.在工程项目的监理实践中,把监理人员分为( )。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 E.监理员助理 ‎ ‎ 55.下列索赔,监理工程师可直接审批的有( )。 A.造成索赔事件的原因比较简单 B.事件无连续性影响,即具有独立性 C.影响时间短 D.范围较小或索赔量较小 E.较复杂的索赔事件 56.项目监理机构在工程质量控制过程中,应遵循的原则主要有( )。 A.坚持质量第一的原则 B.坚持以人为核心的原则 C.坚持以预防为主的原则 D.以合同为依据,坚持质量标准的原则 E.坚持科学、公平、守法的原则 57.工程支付的条件包括( )。 A.质量合格 B.符合合同条件 C.承包商的工作使工程师满意 D.变更项目必须有工程师的变更通知 E.支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额 58.网络计划的涉及到的时间参数有( )。 A.最早开始时间 B.最迟完成时间 C.最早完成时间 D.总时差 E.自由时差 ‎ ‎59.建设施工现场安全防范的重点是( )。 A.高空坠落 B.起重伤害 C.触电 D.坍塌和物体打击 E.扬尘 60.建设工程信息系统应由四个子系统组成,其分别是( )。 A.工程建设投资控制子系统 B.工程建设质量控制子系统 C.工程建设进度控制子系统 D.工程建设安全管理子系统 E.工程建设合同管理子系统 三、案例分析题 1.某花园公寓建设工程项目,业主委托一监理单位进行施工阶段的监理,并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。 在施工过程中,总包单位没有做屋面防水的专业技术,按照合同约定,提出将屋面防水工程进行分包。为了保证施工质量,并赶在雨季前做完屋面防水,业主代表选择了一家专业防水施工公司,将屋面防水工程分包给专业防水施工公司(合同未签),并向总包施工单位和监理单位发出通知,要求总包单位配合防水分包单位施工。 ‎ ‎ [问题] (1)你认为业主代表的做法是否正确?为什么? (2)若总包单位提出异议,监理方应按什么程序协调有关方的关系? (3)分包单位施工完毕后,向监理方报送了工程款支付申请和工程结算书,你认为,监理方应如何处理? 答:问题1答案:业主代表做法不正确。因为: (1)业主代表自行肢解工程进行分包,承包合同违约; (2)业主代表未通过监理方直接向施工单位发通知,监理合同违约; (3)业主代表自行选择分包单位,监理合同违约。 问题2答案: (1)由总监理工程师签发监理通知,召开有关方协调会,中止业主方违约行为; (2)由监理单位对分包单位进行审核(如合格)和确认,并报业主; (3)由总包单位与分包单位签订分包合同。 问题3答案: (1)退回分包单位的申请,监理方不直接审核分包单位的工程款; ‎ ‎(2)发监理通知,督促总包单位对分包单位和工程质量进行验收; (3)分包单位与总包单位进行结算。 2.某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位 签订了施工总承包合同。合同约定:开工日期为2016年3月1日,工期为302天:建设单位负 责施工现场外道路开通及设备采购;设备安装工程可以分包。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1所示(时间单位:天)。 工程实施中发生了下列事件: 事件1:由于施工现场外道路未按约定时间开通,致使甲施工单位无法按期开工。2016年2月21日,甲施工单位向项目监理机构提出申请,要求开工日期推迟3天,补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查,情况属实。 事件2:C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气,工程出现重大安全事故隐患,可能危及作业人员安全,甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患,C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天,补偿直接经济损失10万元。 ‎ ‎ 问题: (1)事件1中,项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求?说明理由。 (2)事件2中,收到甲施工单位报告后,项目监理机构应采取什么措施?应要求甲施工单位采取什么措施?对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复?说明理由。 答:(1)事件1答复:同意推迟3天开工(或:同意2016年3月4日开工),同意赔偿损失3万元。 理由:场外道路没有开通属建设单位责任,且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。 (2)事件2采取措施:下达施工暂停令。要求:撤出危险区域作业人员,制订消除隐患的措施或方案,报项目监理机构批准后实施。 答复:由于难以预料的暴雨天气属不可抗力,施工单位的经济损失不予补偿; ‎ 理由:因C工作延长12天,只影响工期1天,故只批准顺延工期1天。 3.某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程,设计图纸齐全,采用玻璃幕墙,暗设水、电管线。目前,主体结构正在施工。 问题: (1)监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些? (2)监理工程师应对进场原材料(钢筋、水泥、砂、石等)的哪些报告、凭证资料进行确认? (3)在检查钢筋施工过程中,发现有些部位不符合设计和规范要求,监理工程师应如何处理? 答:问题(1)答案:监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料,例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施,如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。 进行质量的跟踪监理检查,包括预检(模块、轴线、标高等)、隐蔽工程检查(钢筋、管线、预埋件等)、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证,如预检、隐检中报表,抽检试验报告,试件、试块试压报告等。 ‎ ‎ 问题(2)答案:监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有:材料出厂证明、质量保证书、技术合格证(原材料三证)、材料抽检资料、试验报告等。 问题(3)答案:监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改(如要求返工),并监督检查整改过程,对整改后的工程进行检查验收与办理签证。 4.某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元,该工程所签订的合同可调值总价合同,合同报价日期为2015年3月,合同工期为12个月,每个季度结算一次,工程开工日期为2015年4月1日。 在施工过程中,发生如下四项事件: 事件1:2015年4月,在基础开挖过程中,个别部位实际土质与给定地质资料不符,造成施工费用增加2.5万元,相应工序持续时间增加了4天; 事件2:2015年5月,施工单位为了保证质量扩大基础底面,开挖量增加导致费用增加3.O万元,相应工序的持续时间增加了3天; ‎ 事件3:2015年6月,在主体砌筑过程中,因施工图设计有误,实际费用增加了3.8万元,相应工序的持续时间增加了2天; 事件4:2015年8月进入雨季施工,恰逢20年一遇的大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4天。 在以上事件中,除事件4外,其余工序均未发生在关键线路上,并对总工期无影响。针对上述事件施工单位提出如下索赔要求:①增加合同工期13天;②增加费用11.8万元。 问题: (1)施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔,为什么? (2)如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下,另请其他施工单位维修,则所发生的维修费用该如何处理? 答:问题(1)答案:事件1费用索赔成立,因为业主提供的地质资料与实际情况不符,这是承包商不可预见的。工期不予延长。 事件2费用索赔不成立,工期索赔也不成立。因为该工作属于承包商采取的质量保证措施。 ‎ 事件3费用索赔成立,因为这是设计方案有误。工期不予延长。 事件4费用索赔不成立,工期可延长。因为属异常气候条件变化,承包商不应得到费用补偿。 问题(2)答案:所发生的维修费用应从乙方保修金(或质量保证金、保留金)中扣除。 5.某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程,设计图纸齐全,采用玻璃幕墙,暗设水、电管线。目前,主体结构正在施工。 问题:(1)监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些? (2)监理工程师应对进场原材料(钢筋、水泥、砂、石等)的哪些报告、凭证资料进行确认? (3)在检查钢筋施工过程中,发现有些部位不符合设计和规范要求,监理工程师应如何处理? 答: (1)监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料,例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施,如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。 ‎ 进行质量的跟踪监理检查,包括预检(模块、轴线、标高等)、隐蔽工程检查(钢筋、管线、预埋件等)、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证,如预检、隐检中报表,抽检试验报告,试件、试块、试块施压报告等。 (2)监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有:材料出厂证明、质量保证书、技术合格证(原材料三证)、材料抽检资料、试验报告等。 (3)监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改(如要求返工),并监督检查整改过程,对整改后的工程进行检查验收与办理签证。 6.对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工,承包商都 ‎ 及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。 问题:(1)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些? (2)监理工程师对两次索赔申请应如何处理? 答: (1)对承包商资质审查的内容有:企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。 (2)两次索赔处理 对第一次索赔 1)判定第一次索赔成立。因为:①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险,不属于承包商的责任,工期索赔理由成立;②承包商及时提供了证据资料;③承包商及时提出了索赔申请。 2)监理工程师根据监理记录核实延误的天数。 3)监理工程师签发工期变更指令。 对第二次索赔 1)判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任,索赔无理由。 ‎ ‎ 2)监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复,表示索赔不成立。 7.事件1:工程开工前,总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证,遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。 事件2:专业监理工程师检查主体结构施工时,发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下,已自行施工,且现场没有管理人员。于是,总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。, 事件3:专业监理工程师在现场巡视时,发现设备安装分包单位违章作业,有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工,但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》,总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前,发生了设备安装质量事故。 [问题] (1)针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求,写出项目监理机构的处理程序. ‎ ‎(2)根据《建设工程安全生产管理条例》规定,事件2中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施? (3)指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当?说明理由。 (4)事件3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么? 答:针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求,写出项目监理机构的处理程序。 (1)总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求 (2)若审查后同意总承包单位的设计变更申请,按下列程序进行: ①项目监理机构将审查意见提交给建设单位; ②项目监理机构取得设计变更文件后,结合实际情况对变更费用和工期进行评估; ③总监理工程师就评估情况与建设单位和总承包单位协商; ④总监理工程师签发工程变更单; ⑤若审查后不同意总承包单位的设计变更申请,应要求施工单位按原设计图纸施工。 问题2答案: ‎ 方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。 问题3答案:不妥 理由:承包单位起重吊装专项方案没有报审,现场没有专职安全生产管理人员,依据《建设 工程安全生产管理条例》,总监理工程师应下达《工程暂停令》,并及时报告建设单位。 问题4答案:可以。 理由:紧急情况下,总监理工程师可以口头下达暂停施工指令,但在规定的时间内应书面 确认。 8.某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元,该工程所签订的合同为可调值总价合 同,合同报价日期为2016年3月,合同工期为12个月,每个季度结算一次,工程开工日期为2016年4月1日。 在施工过程中,发生如下四项事件: 事件1. 2016年4月,在基础开挖过程中,个别部位实际土质与给定地质资料不符,造成施 工费用增加2.5万元,相应工序持续时间增加了4天; ‎ ‎ 事件2. 2016年5月,施工单位为了保证质量扩大基础底面,开挖量增加导致费用增加3万元,相应工序的持续时间诣加了3天; 事件3. 2016年7月,在主体砌筑过程中,因施工图设计有误,实际费用增加了3.8万元,相应工序的持续时间增加了2天; 事件4. 2016年8月进入雨季施工,恰逢20年一遇的大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4天。 在以上事件中,除事件4外,其余工序均未发生在关键线路上,并对总工期无影响。针对上述事件施工单位提出如下索赔要求:①增加合同工期13天;②增加费用11.8万元。 问题: (1)施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔,为什么? (2)如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主多次催 促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下,另请其他施工单位维修,则所发生的维修费用该如何处理? 答: (1)事件1费用索赔成立,因为业主提供的地质资料与实际情况不符,这是承包商不可预 ‎ 见的。工期不予延长。 事件2费用索赔不成立,工期索赔也不成立。因为该工作属于承包商采取的质量保证措 施。 事件3费用索赔成立,因为这是设计方案有误。工期不予延长。 事件4费用索赔不成立,工期可延长。因为属异常气候条件变化,承包商不应得到费用补 偿。 (2)所发生的维修费用应从乙方保修金(或质量保证金、保留金)中扣除。 9.事件1:工程开工前,总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证,遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。 事件2:专业监理工程师检查主体结构施工时,发现总承包单位在未向监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下,已自行施工,且现场没有管理人员。于是,总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。 ‎ ‎ 事件3:专业监理工程师在现场巡视时,发现设备安装分包单位违章作业,有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工,但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向承包单位下达了《工程暂停令》,总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前,发生了设备安装质量事故。 问题: (1)针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求,写出项目监理机构的处理程序。 (2)根据《建设工程安全生产管理条例》规定,事件2中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施? (3)指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当?说明理由。 (4)事件3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么? 答:针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求,写出项目监理机构的处理程序。 ①总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求: ‎ ‎②若审查后同意总承包单位的设计变更申请,按下列程序进行: 1)项目监理机构将审查意见提交给建设单位; 2)项目监理机构取得设计变更文件后,结合实际情况对变更费用和工期进行评估; 3)总监理工程师就评估情况与建设单位和总承包单位协商; 4)总监理工程师签发工程变更单; 5)若审查后不同意总承包单位的设计变更申请,应要求施工单位按原设计图纸施工。 问题(2)答案:方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。 问题(3)答案:不妥 理由:承包单位起重吊装专项方案没有报审,现场没有专职安全生产管理人员,依据《建设工程安全生产管理条例》,总监理工程师应下达<工程暂停令》,并及时报告建设单位。 问题(4)答案:可以 理由:紧急情况下,总监理工程师可以口头下达暂停施工指令,但在规定的时间内应书面确认。 ‎ ‎ 10.对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工,承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。 问题: (1)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些? (2)监理工程师对两次索赔申请应如何处理? 答:问题(1):①对承包商资质审查的内容有:企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。 问题(2):两次索赔处理 对第一次索赔 ①判定第一次索赔成立。因为: ‎ ‎ 1)遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险,不属于承包商的责任,工期索赔理由成立; 2)承包商及时提供了证据资料; 3)承包商及时提出了索赔申请。 ②监理工程师根据监理记录核实延误的天数。 ③监理工程师签发工期变更指令。 对第二次索赔 ①判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任,索赔无理由。 ②监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复,表示索赔不成立。 11.某工厂建设项目分两期工程建设,项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同,委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师8人,施工阶段监理工程师20人,并分设计阶段和施工阶段制定了监理 ‎ 规划。子项目监理工程师王工在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报,擅自将蒸馏塔设备安装工程分包给某安装公司并进场施工,立即向承包方下达了停工指令,要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位的资质证明,王工审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。王工还审核了承包方送来的蒸馏塔设备安装工程施工进度的保证措施,并提出了改进建议。承包方反映,由于业主供应的部分材料尚未到场,有些保证措施无法落实,会影响工程进度。王工说:“我负责给你们协调,我去施工现场巡视一下,就找业主。 问题: (1)该项目的监理公司应派出几名总监理工程师?为什么?总监理工程师监理项目监理机构应选择什么结构形式?总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当?为什么? (2)根据监理人员的职责分工,指出王工的工作哪些是履行了自己的职责,哪些不属于王工应履行的职责?不属于王工履行的职责应属于谁履行? 答:(1)该项目监理工程师应派一名总监理工程师。因为项目只有一份监理委托合同(或一个项目监理机构)。 总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式。 分阶段制定监理规划妥当。因为该工程项目包含设计阶段监理和施工阶段监理。 ‎ ‎ (2)王工的职责问题: 要求承包方上报分包单位资质材料;审查进度保证措施,提出改进建议;巡视现场,这些均属于王工的职责。 不属于王工的职责有:下达停工令;审查确认分包单位资质;协调业主与承包方关系。这些都属于总监理工程师的职责。 12.对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工,承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。 问题: (1)定金与预付款有什么区别? ‎ ‎(2)监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么? 答:(1)定金与预付款的区别: 1)目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合恳的履行;而预付款是为了解 决承 包商的工程准备和材料准备中的资金问题。 2)性质不同:定金是担保形式,是法律行为;而预付款是一种惯例,是约定俗成的习惯,不 是法律行为。 3)处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果:①合同正常履行,定金返还;②合 同不履行,双方都无过错,定金返还;③支付定金的一方不履行合同,无权获得返还定金;④收 取定金的一方不履行合同,双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。 (2)监理工程师判定承包商索赔成立的条件: 1)承包商受到了实际损失或损害} 2)损失不是因承包商的过错造成; 3)损害也不是承包商应承担的风险造成; 4)承包商在合同规定的索赔时限内提出。 ‎
查看更多

相关文章

您可能关注的文档