孟州市小柴河水库除险加固工程施工监理工作报告

孟州市小柴河水库除险加固工程施工监理工作报告

河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告孟州市小柴河水库除险加固工程施工监理工作报告1、孟州市小柴河水库除险加固工程概况孟州市小柴河水库除险加固工程位于黄河流域蟒河支流，孟州市西部岭区南那沟的上游。水库坝址上游干流长5km，控制流域面积14.78km2，总库容779万m3，是一座以防洪、灌溉为主，兼顾水产养殖等综合利用的小（l）型水库。本程等别为IV等，大坝级别为4级。本加固工程包括大坝整修、新建溢洪道、输水洞维修、防汛道路、增设观测设施等。孟州市小柴河水库除险加固工程共一个施工标段，于2008年3月份开工。1.1工程参建单位建设单位：孟州市中小型水库除险加固工程建设管理局质量监督单位：焦作市水利水电建设工程质量监测监督站监理单位：河南省山河建设工程管理有限责任公司设计单位：许昌勘测设计研究院施工单位：河南省水利第二工程局1.2水文气象：小柴河水库位于黄河流域蟒河支流孟州市西部岭区南那沟上游，引沁济蟒总干渠尾部，河道比降1/100。小柴河水库流域属暖温带季风型气候，四季分明，气候适宜，光照充足。影多年平均降水量600mm，年内分配不均，多集中在七、八、九三个月，约占全年降水量的60％以上。多年平均气温14℃，极端最高气温43℃，极端最低气温－18℃，多年平均降雨量600mm左右。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告该水库缺乏年径流资料，查河南省水利厅1984年编制的《河南省地表水资源图》后，经折算年径流量7.84×105m3。1.3工程地质条件：坝体质量不均匀为弱―微透水。第①土层单元为大坝筑填土，以重粉质壤土为主，夹有中粉质壤土，局部存在有软弱透镜体；大坝坝基中的第②1土层单元为新近河道内冲洪积形成，含有少量中细砂，偶见砾卵石，对坝基防渗不利；第②、②1土层单元为弱透水，对坝基防渗不利；第③土层单元属弱一极微透水层，对坝基防渗有利。溢洪道地基为黄土状重粉质壤土具有弱湿陷性。1.4建筑材料：本工程位于焦作孟州市，建筑材料市场货源较为充足、物资丰富。工程施工主要材料有：水泥、砂、碎石、钢材、块石等。根据现场的调查，工程所使用的水泥按设计标号使用，从孟州市购进；砂、碎石、块石从洛阳、济源、孟州附近的石料场购买；钢材在孟州市物资市场购进，其他零星材料可从孟州市购买，以上材料采用公路运输。工程施工用水主要利用水库水，水库水和地下水对混凝土均无腐蚀性。1.5交通条件：孟州市位于河南省西北部，国道207、309纵横穿越该市，大坝上有乡级公路经过，对外交通较为便利，场内交通布置方便。1.6工程特点孟州市小柴河水库除险加固工程主要有大坝防渗工程，大坝护坡工程及大坝背水坡排水、导渗沟工程，防汛公路工程，溢洪道完善工程，新输水洞整修工程，老输水洞封堵工程等。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告1.7工程关键部位本工程的关键部位是新建输水洞、竖井及交通桥。1.8孟州市小柴河水库除险加固工程概况孟州市小柴河水库除险加固工程位于黄河流域蟒河支流，孟州市西部岭区南那沟的上游。水库坝址上游干流长5km，控制流域面积14.78km2，总库容779万m3，是一座以防洪、灌溉为主，兼顾水产养殖等综合利用的小（l）型水库。本程等别为IV等，大坝级别为4级。孟州市小柴河水库除险加固工程施工包括：大坝防渗工程，大坝护坡工程及大坝背水坡排水、导渗沟工程，防汛公路工程，溢洪道完善工程，新输水洞整修工程，老输水洞封堵工程等。主要工程量约：主要工程量有土方45706m3，浆砌石32613m3，干砌石11464m3，砼及钢筋砼1682m3。1.9施工总体安排孟州市小柴河水库除险加固工程其施工部位及工序：施工准备、上游坝坡土方开挖、高压摆喷灌浆、上游干砌石护坡、进水口土方开挖、新建输水洞砼浇筑、进水塔底板基础砼浇筑、进水塔砼浇筑、检修平台、交通桥、启闭机房、启闭机房框架柱、金属结构及机电安装、下游土方开挖、下游干砌石导渗沟、坝顶防浪墙砼浇筑、坝顶路面砼浇筑、分部工程验收、阶段验收。总的施工计划为2008年2月25日开工，2008年12月25日竣工，施工总工期304天。由于外部施工环境等原因，总的实际施工时间为2008年5月1日开工，2009年10月26日完工，施工总工期393天，比计划总工期滞后天。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告2监理规划2.1监理依据1、孟州市小柴河水库除险加固工程“施工招标文件”2、孟州市小柴河水库除险加固工程“建设监理招标文件”3、建设单位与监理单位签订的《水利水电工程建设监理合同书》；4、《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-20035、建设单位与施工单位签订的《水利水电工程建设施工合同书》6、《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分）7、《水利水电建设工程验收规程》SL223-19998、《堤防工程施工质量评定与验收规程》（试行）SL239-19999、《水利水电工程施工测量规范》（SL52—93）10、《水利水电工程施工质量评定规程》SL176-199811、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-200012、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002913、《水工混凝土施工规范》SDJ207-8214、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-8715、《水闸施工规范》SL27-9116、《水利水电工程闸门制造安装及验收规范》DL5018-9417、《水工金属结构防腐蚀规范》SL105-9518、《水利水电工程启闭机安装及验收规范》DL/T5019-9419、《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》（试行）2002.12.11颁布47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告20、国家有关法律，主管部门和地方政府颁发的有关法规文件21、国家和行业主管部门的有关规程、规范和技术标准22、本工程已批准的设计文件、图纸、技术说明及工程实施过程中的设计变更通知及其他补充文件2.2监理机构2.2.1监理机构的设置河南省山河建设工程管理有限责任公司“孟州市小柴河水库除险加固工程项目监理部”，实行总监理工程师负责制，有丰富监理经验的杨超同志为“孟州市小柴河水库除险加固工程项目监理部”总监理工程师，选派吴伟同志为副总监理工程师、任总监理工程师代表，选派驻地现场监理多名，根据工程进展情况，监理部随时补充增加和调整现场监理人员。根据招标文件和监理合同的要求，通过规范化、标准化和制度化的监理工作，对监理合同范围内的工程进行全方位监理，坚持守法、诚信、公正、科学的原则，实事求是，积极工作，以最经济的投入、科学的管理方法，创出一流的监理工作质量。2.2.2监理机构运行状况监理部先后投入监理人员6人：设总监理工程师1人、总监代表1人、现场监理人员4人。监理工作设施配备齐全，满足了本工程施工阶段的监理工作的正常有序的进行。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告监理人员情况一览表姓名职称职务专业电话杨超高工总监水工吴伟高工总监代表、副总监水工薛小辉工程师现场监理地质李卫东工程师现场监理水工王国阳助工现场监理地质王正文助工现场监理水工2.3岗位职责2.3.1总监理工程师职责：监理部实行总监理工程师负责制。总监理工程师负责全面履行监理合同中所约定的监理单位的职责。主要职责包括以下各项：1、主持编制监理规划，制定监理机构规章制度，审批监理实施细则。签发监理机构内部文件。2、确定监理机构各部门职责分工及各级监理人员职责权限，协调监理机构内部工作。3、指导监理工程师开展监理工作，负责本监理机构中监理人员的工作考核，调换不称职的监理人员；根据工程进展情况，调整监理人员。4、主持审核施工单位提出的分包项目和分包人，报建设单位批准。5、审批施工单位提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划、资金流计划。6、组织设计交底，签发施工图纸。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告7、主持第一次工地会议，主持或授权监理工程师主持监理例会和监理专题会议。8、签发进场通知、合同项目开工令、分部工程开工通知、暂停施工通知和复工通知等重要监理文件。9、组织审核付款申请，签发各类付款证书。10、主持处理合同违约、变更和索赔等事宜，签发变更和索赔等文件。11、主持施工合同实施中的协调工作，调解合同争议，必要时对施工合同条款做出解释。12、要求施工单位撤换不称职或不宜在本工程工作的现场施工人员或技术、管理人员。13、审核质量保证体系文件并监督其实施情况；审批工程质量缺陷的处理方案；参与或协助建设单位组织处理工程质量及安全事故。14、组织或协助建设单位组织工程项目的分部工程验收、单位工程完工验收、合同项目完工验收，参加阶段验收、单位工程投入使用验收和工程竣工验收。15、签发工程移交证书和保修责任终止证书。16、检查监理日志，组织编写并签发监理月报、监理专题报告、监理工作报告；组织整理监理合同文件和档案资料。2.3.2监理工程师职责：1、参与编制监理规划，编制监理实施细则。2、预审施工单位提出的分包项目和分包人。3、预审施工单位提交的施工组织设计、施工措施、施工进度计划。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告4、预审或经授权签发施工图纸。5、核查进场材料、构配件、工程设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况。6、审批分部工程开工申请报告。7、协助总监理工程师协调参建各方之间的工作关系。按照职责权限处理施工现场发生的有关问题，签发一般监理文件和指示。8、检验工程的施工质量，并予以确认或否认。9、审核工程计量的数据和原始凭证，确认工程计量结果。10、预审各类付款证书。11、提出变更、索赔及质量和安全事故处理等方面的初步意见。12、按照职责权限参与工程的质量评定工作和验收工作。13、收集、汇总、整理监理资料，参与编写监理月报，填写监理日记。14、施工中发生重大问题和遇到紧急情况时，及时向总监理工程师报告、请示。15、指导、检查监理员的工作。可向总监理工程师建议调换监理员。2.3.2现场监理员职责：1、核实施工测量成果报告等原始资料。2、检查并记录现场施工程序、施工工法等实施过程情况。3、检查和统计计日工情况。核实工程计量结果。4、核查关键岗位施工人员的上岗资格。检查、监督现场的施工安全和环境保护措施的落实情况，发现异常情况及时向监理工程师报告。5、检查施工单位的施工日志和试验室记录，填写监理日记。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告6、核实施工单位质量评定的相关原始记录。2.4监理方式、监理内容和监理工作制度2.4.1监理方式施工建设监理方式：采用旁站、巡视、跟踪检测、平行检测、督促承包人按规定进行设备安装后的设备性能实验等全过程全方位施工监理方式。2.4.2监理内容施工建设监理的内容：主要是工程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和协调工作以及施工安全监督与环境保护。1.协助发包人签订工程建设合同；2.全面管理工程建设合同，就承包人选择的分包单位资格进行审查批准；3.督促发包人按照工程建设合同的规定，落实必须提供的施工条件、检查工程施工单位的开工准备工作，并在检查与审查合格后签发工程开工令；4.审批承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计以及使用的原材料等；5.签发补充设计文件、技术文件等，答复工程施工单位提出的建议和意见；6.工程进度控制：根据工程建设合同总进度计划，编制控制性进度目标和年度施工计划，并审查批准承包人提出的施工实施进度计划和检查其实施情况。督促承包人采取措施，实现合同的工期目标要求。当实际进度发生较大偏差时，及时向发包人提出调整控制性计划的建议意见，经发包人批准后，完成进度计划的调整；47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告7．施工质量控制：审查施工单位的质量保证体系和措施，核实质量文件；依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程进行检查，对重要工程部位和主要工序进行跟踪监督。以单元工程为基础，按水利部《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》和《水利水电施工质量评定规程》的要求，对施工单位评定的工程质量等级进行复核；8．工程投资控制：协助发包人编制投资控制目标；审查施工单位提交的资金流动计划；审核施工单位完成的工程量和单价费用，并签发计量和支付凭证；受理索赔申请，索赔调查和谈判，并提出处理意见；处理工程变更，下达工程变更令；9．施工安全监督：检查施工安全措施、劳动保护和环境保护措施，并提出建议；检查防洪度汛措施提出建议；参加重大的安全事故调查；10．主持建设单位授权范围内工程建设各方的协调工作，编制施工协调会议纪要；11．协助发包人按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收，审查设计单位和施工单位编制的竣工图纸和资料；12．信息管理：做好施工现场记录和信息反馈；按照监理合同附件的要求编制监理月报；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交发包人。2.4.3监理部质量保证体系以及工作制度监理制度是实施监理工作的保证，根据本工程特点，制定以下若干制度，并严格遵守执行以为确保监理部工作顺利开展，保证工程施工顺利进行，杜绝质量隐患和安全事故发生。2.4.3.1监理部日常工作管理规章制度47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告（1）本次工程涉及工期较长，监理例会应每月召开二次，并当天形成纪要，下发与会有关单位。（2）质量、进度、投资、安全等专题会议应根据工程实际情况定期或与监理例会合并召开，并形成纪要，分发与会有关单位。（3）每日填写监理日志，全面准确地记录工程完成情况、存在问题及处理情况。（4）每月30日前向业主和公司工程部报送当月《监理月报》。（5）各种形成的工程归档材料都要统一标准。（6）严肃劳动纪律：严格执行监理人员“十不准”，杜绝工程现场无人值守，应该旁站监理的施工工序必须坚持旁站。（7）根据工程实际情况及监理人员进场计划，合理安排休假时间，监理人员入住工地时间不得小于25天/月。（8）项目监理部应组织学习《工程建设监理规程》的有关规定，监理资料的整理要与工程进展同步。2.4.3.2监理部工作制度：（1）设计交底及图纸会审制度（2）施工组织设计（施工方案）审核制度（3）施工测量放线成果检验制度（4）第一次工地会议程序制度（5）工程开工申请制度（6）工程材料、构配件、半成品采购报验制度（7）工程设备采购报验制度47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告（8）隐蔽工程、分部工程验收制度（9）设计变更及技术核定制度（10）工程交接、验收制度（11）监理例会、专题会议及会议纪要签发制度（12）施工现场紧急情况处理制度（13）安全监理制度（14）计划管理制度（15）工程计量及支付签审制度（16）工程索赔签审制度（17）监理文书流转制度（18）监理日志制度（19）监理培训制度（20）监理月报制度2.4.3.3做好现场施工的管理工作监理部制定各种监理制度，如“现场值班制度”、“交接班制度”、“例会制度”等，在这些制度中，进一步明确各级监理人员的职责和权限范围，使各级监理人员在处理监理工作中的具体问题时，真正做到心中有数，有的放矢，有条不紊。遇到较大的技术、施工管理问题，通过监理会议，在总监的主持下集体研究形成统一意见后，再与建设单位代表交换意见后实施。2.4.3.4记好监理日记、日志和工程档案收集管理工作监理部建立“监理工作日志制度”和“资料档案管理制度”47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告，要求现场监理人员及时、准确、实事求是的做好现场监理记录的同时，还要按照档案管理办法做好工程监理的档案工作。2.4.3.5现场值班记录的规定（1）现场值班时要求值班人员实事求是、准确、及时地做好现场记录，客观反映工程建设中出现的各种问题，并定期交现场负责人审阅现场记录应注明记录人员姓名和日期。（2）值班记录本不得涂改、缺页、损坏和遗失。（3）监理值班记录本编页，只能存放在驻地监理办公室，不能带出工地，以免发生意外。此外每个监理人员应携带小型笔记本，对现场情况进行及时记录，回驻地整理后，记载于监理日记本上。（4）现场值班记录的主要内容：当天的气象资料包括气温、晴雨及雨量等资料；当日施工的工程部分、工作内容、进展情况及完成的工作量；投入的人力、机械设备的情况和工作环境；当日现场检查和验收情况，在施工中出现的各种问题以及监理人员对问题的处理经过和结论意见；建设单位、施工单位、设计单位以及监理单位之间工作联系情况，各种会议的主要议题、参加人员、会议结论等情况；当日收到各单位的文件内容以及处理方法。现场记录除一般文字记载外，还应附有适当的图表，计算公式及计算成果等。2.4.3.6设计变更处理制度（1）对设计修改（包括承包方、发包方和监理部对设计的修改意见）应通过现场设计代表或请设计单位研究后提出修改通知，并须经监理工程师会签后交承包方施工。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告（2）监理工程师会签有关各种设计变更时，应侧重审查对工程质量进度、投资是否有不利影响，如发现有不利影响，须明确提出监理意见，必要时以书面形式向建设单位或发包方备案。（3）设计修改和变更应严格按合同有关条款执行。2.4.3.7施工组织设计报审制度（1）承包方正式开工前必须将施工组织设计和准备开工的分项工程的施工方案报监理部审核。（2）接到报送的施工组织设计和施工方案后，总监理工程师应及时组织有关各方共同审议，将审议结果通知施工单位。（3）监理部对工程的重大或关键部位施工，应要求施工单位提出具体的施工方案，经监理工程师认可后方可施工。（4）审批后的施工组织设计是承包方的奋斗目标，是监理的控制依据，必须严格执行。2.4.3.8施工计划审核制度（1）在开工前，要求承包方根据合同要求，提出工程总进度计划，监理部对总进度计划的竣工日期是否满足要求进行审查，提出意见。（2）在总进度计划的前提下，要求承包方做月计划与安排，并上报监理部。（3）审定的施工计划，作为进度控制目标进行动态管理，如发现执行进度中不能完成工程计划时，应检查分析原因，督促承包方及时调整计划和采取补救措施，以保证工程进度的实现。2.4.3.9监督检查施工单位的质量保证体系和安全保障体系的建立和执行情况制度47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告（1）监督承包方在开工前建立质量保证体系和安全保障体系，并审查承包方的质量和安全保证体系的组织、制度和工作程序。（2）在施工过程中，监督检查承包方是否从组织上、制度上和工作程序上进行质量保证，发现问题及时纠正。（3）施工过程中的安全防护（包括第三方的）责任，由承包方负责，监理人员应配合监督和检查。（4）对于施工过程中存在的质量隐患和不安全因素，监理人员应立即向施工单位提出处理意见（整改、返工、停工等）并行文上报建设单位。（5）监理工程师对工程（质量）事故，负责组织有关方面进行事故原因分析，并责成事故责任方及时写出事故报告和处理方案。（6）责任方提出的事故处理方案，应征得监理工程师意见后，由责任方提出事故处理文件并对处理技术负责，监理工程师监督检查实施情况。（7）事故处理后，监理工程师须责成责任双方写出处理报告，并审查之后，将来作为竣工资料，一并交建设单位。（8）监理部对施工中出现的或可能出现的重大事故隐患，在施工单位未排除之前，可下暂时停工令，责其停工处理，并报建设单位。（9）工程质量（安全）事故处理按工程质量事故处理程序执行。2.4.3.10原材料、构配件、设备、半成品检验制度（1）用于施工的原材料、构配件和工程设备必须是合格产品，进场时应有出厂合格证明、出厂日期、技术说明书、材质化验单或现场试验报告，经承包人自检合格后，方可报监理机构检验。不合格的材料、构配件和工程设备应按监理指示在规定时限内运离工地或进行相应处理。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告（2）承包人用于本工程所有机械，其品种、型号及性能，均须监理工程师签字认可后，方能在本工程使用，并不得随意调出本工地。2.4.3.11工程质量检验制度承包人每完成一道工序或一个单元工程，都应经过自检。合格后方可报监理机构进行复核检验。上道工序或上一单元工程未经复核检验或复核检验不合格，不得进行下道工序或下一单元工程施工。2.4.3.12工程开工及批准制度（1）工程开工（包括单项）采用申报批准制度，凡私自开工的项目，一律定为违约。（2）工程开工须满足下列条件：施工组织设计已批复；质量保证体系已建立、认可；材料（半成品）、设备已签认；已具备开工条件；具备以上条件后方可按开工程序向监理部申请开工。（3）监理工程师在接到开工申请后，应尽快进行审验（复验），签发监理意见（包括开工通知）2.4.3.13工程量与价款的签认、否决制度工程计量付款签证制度。所有申请付款的工程量均应进行计量并经监理机构确认。未经监理机构签证的付款申请，发包人不应支付。（1）工程量与价款的签认过程严格按支付程序执行。（2）凡经监理工程师质量认证的工程量，认真填写工程量清单，上报总监审核。（3）上报的工程量报验清单在合同规定时间内，组织人员测量、计算，进行见证或认定，认真审核计算。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告（4）经认定的工程量按合同价计算工程款，并逐项核定，方可签发支付凭证。（5）经总监签认的支付凭证，方可向发包方申请支付。2.4.3.14会议制度监理机构建立会议制度。会议由总监理工程师或由其授权副总监理工程师主持，工程建设有关各方应派员按时参加。重要的会议（如：图纸会审、第一次工地会议、监理例会、专题会议等），应有“会议纪要”，并打印下发给与会有关单位。2.5检测采用的方法和主要设备2.5.1检测采用的方法为加快施工进度,确保工程质量，结合工程施工实际情况，监理部精心组织，加大人员、检测设备的投入，检测采用的方法如下：2.5.1.1施工单位严格执行“三检制”：施工单位每完成一个单元工程（工序），都要经过班组自检，施工队复检、质检科终检。2.5.1.2原材料、构配件和工程设备检验：水泥、钢筋、橡胶止水带、土工布进场必须有出厂材质证明书（出厂产品合格证）和技术说明书，并按批量经监理见证取样送甲方指定的第三方实验室复检；砂、石子按每400m3复检一次，施工单位复检合格后，方可报监理检验。不合格材料、构配件和工程设备按监理指示限期清理出施工现场。2.5.1.2土方回填验收：施工单位经自检试验（环刀）合格后报监理复检，监理验收合格后方可进行下一层土方回填或其他工序的施工。2.5.1.347n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告配合比控制和混凝土开仓浇筑：依据实验室出具的试验配合比，检查调整后的施工配合比，确保原材料计量的准确性；混凝土开仓浇筑之前，监理要对基面清理（或结合面凿毛）、钢筋绑扎、模板安装、止水和预埋件等细部经检查验收合格后，签发混凝土浇筑开仓证，施工单位方可进行混凝土浇筑。2.5.1.4隐蔽工程联合验收：对重要的隐蔽工程，施工单位应提前24小时提出验收申请，并经自检合格后报监理复检，监理验收合格后由监理组织设计单位、建设单位、质量监督单位进行联合验收，验收通过后签发隐蔽工程验收签证。2.5.2检测采用的主要设备47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告用于本工程施工监理的主要检测设备表序号设备名称单位型号与产地数量来源设备状况自有租赁新购1水准仪台DZS3-111完好2经纬仪台DJ－611完好3回弹仪台ZC3－A11完好4计算机台联想P411完好4-1手提电脑部11完好5打印机台HP353822完好6摄像机台SONY11完好7数码相机台理光R111完好8汽车辆面包车11完好9办公用房间33完好10移动电话部66完好11办公桌台53完好3、监理合同履行情况和监理过程3.1监理合同履行情况47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告监理合同是建设单位和监理单位在工程施工中一切活动的依据，合同管理则是监督缔约双方遵守合同，保证工程目标的实现。本工程合同管理由监理部总监负责，监理工程师按照总监授权范围，行使管理职权。合同管理要求监理人员认真读懂建设各方的合同条文与约定，了解建设各方的权利和义务，采用预先分析、调查的方法经常跟踪合同执行情况和施工中的问题，及时采取措施，防止双方偏离合同约定事件发生。3.2监理过程工程监理人员自2008年3月份陆续进驻工地。在监理工作中，监理部全体监理人员遵守监理工作的职业道德和行为规范。坚持守法、诚信、公正、科学的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理工作，维护建设单位的利益和施工单位的合法权益。依照招标文件和合同文件的要求，履行自己的义务、职责，正常有序开展工作。对工程的进度﹑质量﹑投资进行着有效的控制，对实施阶段的信息，资料进行收集整理和及时存档，并在授权范围内对工程建设各方关系进行协调处理和文明安全施工监督等。3.3工程进度控制3.3.1计划进度编制承包单位编制计划进度时，要求承包单位同时编制下一期进度计划；当实际进度滞后与计划进度时，专业监理工程师书面通知承包单位采取纠偏措施并监督实施。如果季、月施工进度计划没有按期完成，根据建设单位和施工单位签署合同内的要求，可以以监理通知的形式通知施工单位采取增加施工人员、机械设备等赶工手段，并调整下一期进度计划，以保证年、月度计划和总计划目标的实现。3.3.2处理工程拖期47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告根据工程拖期发生的原因，结合施工合同中的相关条款，由监理工程师以监理通知的方式通知施工单位，处理工程拖期可分四种类型：可原谅拖期、可原谅并藉以补偿的拖期、可原谅不给予补偿的拖期、不可原谅拖期，并及时将处理结果及时报送建设单位。3.3.3积极的进行全过程进度控制在施工过程中，监理部采取了多种方法与多种手段对进度进行了积极的控制。1、在工程开工之初，认真审核施工单位的施工进度计划，做到确保关键工期。在审核过程中，充分考虑外界影响等不利因素，做到积极主动留有余地。2、要求施工单位建立健全进度控制管理网络，并明确进度控制责任，任务到人。3、审核了施工单位的施工方案，检查人员机械配置是否合理，是否满足施工强度、工期的要求。4、根据计划进度执行情况，及时分析进度计划偏差，查找原因，制定对应措施，修订进度计划，对于严重滞后的要求制定赶工措施。5、检查施工单位的人、财、机、料投入到位情况，督促其资源投入。要求施工单位加强现场施工管理，合理调度资源，优化施工方案。6、加强现场巡查，及时了解进度动态情况，对进度实施动态细化管理。7、为加快工程施工进度，确保汛期前完工，监理部联合建管局在各标段间进行“旬评比、月兑现”47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告活动，在施工单位间形成竞赛活动，对先进的前奖励，对落后的处罚，并把评比结果通报各项目部总部，有力地督促了各施工单位加大资源投入，加快了施工进度，掀起了施工高潮。8、监理部由总监组织定期主持召开监理工地例会；监理工程师不定期组织施工单位项目部相关人员召开工地现场会议，对施工中存在的质量和进度问题及时解决；建设单位不定期组织召开监理部和驻地监理、技术负责人、质检科长、资料员以及相关人员参加的施工进度、工程质量和组织协调会议。向建设单位汇报工程进展情况、存在问题、计划措施，建设单位根据以上信息提出工期控制目标。鉴于施工工期较紧，一个非汛期内完成主体工程，进水闸等工程具备使用条件，施工时必须多工作面同时施工，充分利用白天的工作时间，合理安排夜间施工，确保主体工程按期完工。3.4工程质量控制3.4.1质量控制方法、措施监理部内部明确监理岗位责任，责任到人，实行持证上岗，要求全体监理人员牢固树立“质量第一”的思想意识，健全内部管理机制，加强“重点部位、关键环节”的旁站监理，严格质量评定和验收制度。工程施工前组织监理人员熟悉图纸、学习技术条款、规范、实施细则，制定“监理质量控制体系”。依据施工合同文件、设计文件、技术规范，质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，审核施工单位提交的施工技术方案，对不合理的施工方案提出修改意见，审查施工单位的质量保证体系和控制措施，核实质量管理文件，经审查施工单位具有完善质保体系。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告在进行事中控制过程中，现场监理人员通过巡视，对施工作业程序进行跟踪监理，在施工单位“三检”基础上，实行工序初检、复检制度。对隐蔽工程实行联合验收制度，严格按照水闸施工规范及设计文件技术条款来要求，进行现场巡视和旁站，检查施工质量，完善操作工艺，保证技术措施的落实。结合巡视，检查技术操作人员的技术水准，保证各上岗专业技术人员的技能。坚持抽检验收制度，经常检查审核施工单位班组记录和原始资料情况。积极开展宣传解释工作，使施工承包单位熟悉工程技术指标，熟悉监理程序，提高质量意识。3.4.2各分部工程、单元工程（或工序）质量控制各分部工程、各单元工程（或工序）是形成单位工程质量的重要组成部分。其质量控制就是用各种手段对人、机械、材料、方法、环境等影响工序质量的因素进行控制。结合本工程特点，其主要分部工程、单元工程（或工序）施工要点及质量要求如下：3.4.2.1土方工程①回填：首先对填筑土料进行击实试验，验证土料压实质量能否达到设计压实度，并根据试验结果确定施工压实参数，主要包括：设计干密度、最优含水率、铺土厚度、压实遍数以及碾压方法等。填筑土料含水率与最优含水率的允许偏差为±3%，对于含水量较大的土料应进行晒晾，达到设计要求后方能运用。坝顶土体必须分层填筑，铺土厚度20～30cm。应将坝坡挖成台阶状，然后分层填筑，以保证新、老坝防结合面的施工质量。碾压机械行走方向应平行于坝轴线，相邻作业面碾迹必须搭接。搭接碾压宽度，平行于坝47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告轴线方向不小于0.5m，垂直堤轴线方向不小于3m。机械碾压不到部位，应辅以夯具夯实，分段、分片夯实时，夯迹搭压宽度应不小于1/3夯径。若发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时，应及时进行处理，并经验收合格后，方准铺填新土。堤顶填筑完毕后，应作整坡压实及削坡处理，并对两侧护坝地范围内的坑塘、洼地进行铺填平整。回填土碾压干密度抽样检查，达不到设计干密度要求的,应进行返工，然后重新抽样试验。②土料碾压填筑单元工程质量控制及评定标准填边线沿坝轴线长度每20～50m测1次；压实指标为主要检测项目，每层填筑100～2150m3取样1个测干密度，每层不少于5次；对加固的狭长作业面，可按每20～30m长取样1个测干密度。合格标准：检查项目达到质量标准，铺料厚度和辅填边线偏差合格率不小于70%。优良标准：检查项目达到标准，铺料厚度和铺填边线偏差合格率不小于90％。3.4.2.2砌体工程②-1浆砌石工程材料控制:石料材质应坚实新鲜，无风化剥落及裂纹，表面无污垢、水锈等杂质，色泽均匀一致，毛石呈块状，中部厚度不小于15㎝，小于要求的用于塞缝，不超过用量的10%，料石，应棱角分明，平面平整，其长度应大于50㎝，高度大于15㎝，长高比不大于3，石料外露面应凿加工，砌面高差应小于5㎜，石料容重大于25KV/M3，抗压强度大于100MPa。砂粒径不大于2.5㎜，细度模数为2.5—3.0。水泥按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块水泥，严禁使用。所有材料要经试验合格方可使用。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告砂浆严格按配合比计量过磅进行配料，材料用量的误差：水泥2%、砂3%、水外加剂1%，不得擅自更改，确保水灰比的准确性，搅拌时间不少于2分钟，人工拌和要干拌三遍，达到搅拌均匀、色泽一致，方可使用自卸三马车和胶轮翻斗车运到施工现场，底下铺放铁皮堆放砂浆。砌筑采用铺浆砌法，毛石基础第一层座浆，大面朝下，基础扩大部分做成阶梯形，上级阶梯的石块压砌下级阶梯石块不少于1/2，相邻阶梯的毛石应错缝搭接，毛石砌体应分皮卧砌，上下错缝，内外搭砌，不得采用外面侧立，灰缝控制在2—3㎝，填满捣实，用片石填塞大缝，转角用较大的平毛石，墙体拉结石，要分布均匀，相互错开，同皮内的中距不大于2m，拉结石长不少于40㎝，坝体要内外分同步上升，在砌筑12～18小时后开始洒水养护，养护时间不少于14天。②-2干砌石工程1)检查项目：①面石用料，质地坚硬，无风化剥落，表面无泥垢、杂质；②不得使用有尖角或薄边的石料砌筑，单块重量不小于25kg，最小边长不小于20cm，小于要求的用于塞缝；③砌石应垫稳填实与周边砌石靠紧，严禁架空；④严禁出现通缝、对缝、浮石、空洞和叠砌；⑤石料外露面应凿敲加工，不得在外露面用块石砌筑，而中间以小石填心；⑥不得在砌筑层面用小块石片石找平。2)检测项目：①厚度允许偏差为设计厚度的±10%；②表面平整度：2m靠尺检测凸凹不超过5cm。抽样检查,达不到设计要求的，应进行返工，然后重新抽样试验。3.4.2.3混凝土工程47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告③-1模板1)保证浇筑后的砼结构物的形状、尺寸与相互位置符合设计要求；模板表面光洁平整，且有足够的稳定性、刚度和强度；2)模板安装，必须按设计图纸测量放样，模板与砼接触的面板，以及各块模板接缝处，必须平整严密，以保证砼表面的平整度和砼的密实性，模板安装的允许误差不得超过规定的允许值；3)砼浇筑过程中，应设置专人负责经常检查，调整模板的性状及位置。对承重模板的支架，应加强检查、维护。模板如有变形走样，应立即采取措施，直至停止砼浇筑。③-2钢筋和锚筋1)材料：钢筋混凝土结构用的钢筋，其种类、型号、直径等均应符合有关设计文件的规定。热轧钢筋的性能必须符合国家标准GB7499—79的要求。钢筋应有出厂证明书或试验报告单，使用前，仍应作拉力、冷弯试验；2)加工：钢筋的表面应洁净，使用前应将表面油渍、漆物、锈皮、鳞伤等清除干净，并且应平直，无局部弯折。其中心线同直线的偏差不应超过其全长的1％，成盘的钢筋或弯曲的钢筋均应矫直后，才允许使用。钢筋在调直机上调直后，其表面伤痕不得使钢筋截面面积减少5％以上；钢筋接头应分散布置，配置在同一截面内的受力钢筋，其接头的截面面积，点焊接头在受弯构件的受拉区，不超过受力钢筋总截面面积的50％，绑扎接头，在构件的受拉区中不超过25％，在受压区中不超过50％；47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告3)安装：钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋的规模尺寸，均应符合设计图纸的规定，安装后的钢筋，应有足够的刚性和稳定性，并应及时妥善保护，避免发生错动和变形。未浇筑砼之前，须按照设计图纸和规范的标准进行详细检查，经检查合格后方能浇筑砼。③-3混凝土1)水泥品质应符合现行的国家标准及有关部颁标准的规定。运至工地的水泥，应有制造厂的品质试验报告，试验时必须进行复验，必要时应进行化学分析；2)砂料应质地坚硬、清洁、级配良好，砂的细度模数宜在2.4－2.8范围内，砂料其它质量技术要求应符合规范中的规定；a.粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋净间距的2/3，及构件断面最小边长的1/4，素砼板厚的1/2。粗骨料的质量标准符合有关施工规范中的规定；b.配比设计：选择砼的配合比和水灰比时，应根据其所处部位的工作条件，分别满足抗压、抗渗、抗冻、抗裂、抗拉、抗冲耐磨、抗风化和抗腐蚀等设计要求外，还应满足施工和易性的要求，并采取措施合理降低水泥用量。为确保砼质量，工程所用砼的配合比和水灰比，均由试验室通过试验确定，并且各项技术指标应符合规范中的要求；c.拌制砼时：必须严格按照试验室签发的砼配料单进行配料，严格擅自更改，在砼拌合过程中，应根据气候条件定时地测定砂、石骨料的含水量（尤其是砂子的含水量）在降雨的情况下，应相应的增加测量次数，以变随时调整砼的加水量；47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告d.砼在运输过程：严禁发生分离，漏浆严重泌水及过多降低坍塔度等现象；不论采用何种运输设备，砼自由下落高度以不大于2m为宜，超过此界限应采取缓降措施，砼运输时间一般夏季不超过30min，春秋季不超过45min，冬季60min；建筑物地基必须经验收合格后，方可进行砼浇筑的准备工作，浇筑砼前，应详细检查模板、钢筋、预埋件及止水设施等是否符合设计要求，并应做好记录。浇筑砼时，严禁在舱内加水。如发现砼和易性较差时，必须采取加强振捣等措施，以保证砼质量，不合格的砼严禁入仓，已入仓的不合格的砼必须清除，砼浇筑应保持连续性；如因故中止且超过允许间歇时间，则应按工作缝处理。砼的浇筑层厚度，应根据拌和能力、运输距离，浇筑速度，气温及振捣器的性能因素确定。e.砼浇筑完毕后，应及时洒水养护:砼表面经常保持湿润。一般应在砼浇筑完毕后12－18小时内即开始养护，砼养护时间，根据所用水泥品种而定，如硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥不少于14天，火山灰质硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等不少于29天，但重要部位和利用后期强度的砼，以及在干燥炎热气候条件下应延长养护时间（至少养护28天）。3.4.2.4混凝土预制块护坡工程混凝土预制块外观要求：尺寸准确、整齐统一，表面清洁平整。预制块铺砌要求：平整、稳定、缝线规则。坡面平整度：2m靠尺检测凸凹不超过1cm。3.4.2.5金属结构及启闭机安装工程金属结构及启闭机安装工程主要包括：进水闸一座47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告。施工单位应按《水利水电工程闸门制造、安装及验收规范》DL5017-9313、《水利水电工程启闭机安装及验收规范》DL/T5019-94、《水工金属结构防腐蚀规范》SL105-95进行全面检查，并做好记录。3.4.3质量控制程序及质量评定表格3.4.3.1测量放线质量控制严格要求施工单位按照设计图纸进行测量放线，监理部及时复核，确保测量放线准确无误。复测无误后，根据上述控制基准点布设施工测量使用的控制网，并绘制出测量成果报送监理部审核。工程开工前，施工单位进行施工放样，驻地监理对施工放样及高程控制进行核查施工单位的测量记录，经监理人员审核签字后才能使用。监理部对承包单位在施工过程中报送的施工测量成果进行复验和确认。监理部及时按照《水利水电工程施工质量评定规程》（试行）（SL176－1996），进行质量评定。施工单位在完成一个单元（工序）工程后，填写单元（工序）工程质量报验单，附该单元工程的施工技术资料报监理部，监理工程师接到报验材料后及时核检上报材料和数据，并抽检数据，进行签发认可，待监理工程师检查验收合格后，方进入下一单元（工序）工程的施工。工程质量报验表格统一采用《水利水电建设项目施工监理规范》（SL288—2003）CB18“单元工程施工质量报验单”，工程质量评定表格统一采用《水利水电工程施工质量评定填表说明与示例》（试行）中的各个表格，对分部工程和单位工程，由施工单位自检合格后填写“验收申请”附该分部、单位工程的施工技术资料报监理部，监理部接到报验材料后及时按照《水利水电工程验收规程》协助建设单位组织有关单位参加工程验收，验收合格后由验收单位共同签发“工程验收签证”。对验收不合格的工程，由监理部下发“不合格工程通知”要求施工单位进行整改重新报验。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告及时处理工程质量缺陷，监理工程师在施工现场随时进行质量监督和查验，关键部位进行旁站监理，发现不规范的施工行为以“监理通知”的形式责令施工单位进行整改，施工单位应书面答复并立即执行，整改后以“监理通知回复单”的形式报监理部复查；对验收不合格的工程，由监理部下发“不合格工程通知”要求施工单位进行整改重新报验，直至合格为止。3.4.3.2监理单位对工程质量抽查情况监理部对原材料、砼试块试验进行抽检，待监理工程师检查验收合格后，签发工程质量认可书后，方进入下一单元（工序）工程的施工。3.5工程投资控制施工阶段的投资控制目的是：在施工合同的基础上，控制施工阶段的新增费用，已达到对工程实际投资的控制。也就是说，监理工程师在施工阶段进行投资控制是把计划投资作为工程项目投资的目标值，把工程项目建设进展过程中的实际支出额与工程投资目标进行比较，通过比较发现并找出实际支出额与投资控制目标之间的偏差。采取有效措施加以控制，将工程投资控制在计划投资之内，并尽可能做到节省、节约。其控制主要内容主要有以下几个方面：1.编制资金使用计划，确定投资控制目标；2.审查施工组织设计，控制投资目标；3.进行工程风险分析，制定防范性对策，减少索赔事项的发生；项目监理机构应依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策。4.严格控制施工过程中的变更；47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告总监理工程师将从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。5.严格控制工程费用的签证；项目监理机构应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。6.控制计量与支付，及时对已完工工程量进行验收；专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定；承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表，由专业监理工程师审核工程量以后，由总监理工程师向施工单位签发工程进度款支付证书，并报建设单位。7.监督检查施工单位执行合同，使其全面履约；最终决算时，承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表，专业监理工程师审核承包单位报送的竣工结算报表，由总监理工程师审定竣工结算报表，与建设单位、承包单位协商一致以后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报建设单位。项目监理机构将及时按施工合同的有关规定进行竣工结算，并对竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商。当无法协商一致时，按照施工合同规定进行处理。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告8.定期向建设单位报告工程费用支出情况；专业监理工程师将及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并在监理月报中向建设单位报告。9.公正处理索赔。在施工过程中，不可避免的会发生这样或那样的索赔事件，总监理工程师要站在公正的立场上，分析索赔原因、提出索赔意见、按索赔程序进行合理的处理。专业监理工程师将及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。3.6环境保护和施工安全控制项目监理部将协助发包方负责统一管理和协调全工地的施工安全与环境保护以及社会治安、消防、防汛和防灾、抗灾等工作。承包方应接受发包方的统一管理和认真执行监理单位发出的有关上述安全管理工作的任何指示。发包方对安全的统一管理和协调工作并不解除承包方按照合同规定应负的安全责任。3.6.1协助发包方完成的工程安全监督工作（1）协助发包方组建由发包方、监理单位和承包方参加安全生产委员会，统一管理和协调施工安全工作。监理单位按照国家和地方安全法规以及本合同技术规范的规定，检查和监督施工安全工作的实施。（2）协助发包方与当地公安部门协商，共同在工地建立或委托当地公安部门建立一个现场治安管理机构，统一管辖工地的治安管理事宜。（3）协助发包方或委托承包方在工地建立一只消防队伍，负责工地的消防工作，配备必要的消防设备和救助设施。（4）协助发包方在汛期前组织承包方和有关单位进行防汛检查，并负责统一指挥全工地的防汛抗灾工作。3.6.2监督承包方履行的安全责任47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告（1）监督承包方按照合同规定履行其安全职责。（2）要求承包方设立必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理，特别加强对爆破材料和爆破作业的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。（3）要求承包方对其工程以及管辖区域范围内的人员、材料和设备（包括在其辖区域范围内发包方的人员、材料和设备）的安全负责。做好其辖区域范围内的工作场所和居住区的日常治安保护工作。（4）要求承包方对其工程以及管辖区域范围环境、消防、防汛和防灾、抗灾等工作负责。按照合同规定设置必要的消防水源和消防设施以及防汛器材和救助设施。定期进行防火安全检查和汛前检查。（5）提醒承包方注意保护工地邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使环境污染或使附近居民的人身和财产遭受损失。3.7合同管理、信息管理与组织协调工程项目实施阶段的主要工作是围绕进度控制、质量控制、控资控制和合同管理四个方面进行。其中，进度控制是中心，质量控制是根本，投资控制是控制的关键，合同管理是保证实施三大控制的依据。3.7.1施工合同管理工程承包合同、建设委托监理合同是项目实施过程中各当事人双方的最高行为准则，施工过程中的一切活动都是为了履行合同，因此在本工程施工管理过程中必须以合同管理为核心，都必须按合同办事。①按照合同条款规定，监督双方完成应尽的义务47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告1.合同界限的管理；2.认真研究合同文件，进行风险分析；3.根据工程进度情况，及时发布指示文件，保证合同的顺利实施；②对施工合同目标进行控制对施工合同目标进行控制其主要分为8种:1）.成本监督；2）.进度监督；3）.质量监督；4）.做好合同的变更管理；变更不能超过合同规定的范围，如果超过这个范围，施工单位有权不执行变更或先商定价格后再进行变更的权利。5）.做好合同双方的协调工作；6）.做好合同的索赔管理；7）.监督、检查、处理重大质量事故；8）.做好合同资料的文档管理。③对施工合同管理的其他工作（1）工程变更的实施1）经监理机构审查同意的工程变更建议书需报发包人批准；2）经发包人批准的工程变更，应由发包人委托原设计单位负责完成具体的工程变更设计工作；3）监理机构核查工程变更设计文件、图纸后，应向承包人下达工程变更指示，承包人据此组织工程变更的实施；4）监理机构根据工程的具体情况，为避免耽误施工，可将工程变更分两次向承包人下达：先发布变更指示（变更设计文件、图纸），指示其实施变更工作；待合同双方进一步协商确定工程变更的单价或合价后，再发出变更通知（变更工程的单价或合价）。④索赔管理47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告（1）监理机构应受理承包人和发包人提起的合同索赔，但不接受未按施工合同约定的索赔程序和时限提出的索赔要求。（2）理机构在收到承包人的索赔意向通知后，应核查承包人的当时记录，指示做好延续记录；要求承包人提供进一步的支持性资料。（3）监理机构在收到承包人的中期索赔申请报告或最终索赔申请报告后，应进行以下工作：1）依据合同约定，对索赔的有效性、合理性进行分析和评价；2）对索赔支持性资料的真实性逐一进行分析和审核；3）对索赔的计算依据、计算方法、计算过程、计算结果及其合理性逐项进行审查；4）对于由施工合同双方共同责任造成的经济损失或工期延误，应通过协商一致，公平合理地确定双方分担的比例；5）必要时要求承包人再提供进一步的支持性资料。（4）监理机构应在施工合同约定的时间内做出对索赔申请报告的处理决定，报送发包人并抄送承包人。若合同双方或其中任一方不接受监理机构的处理决定，则按争议解决的有关约定或诉讼程序解决。（5）监理机构在承包人提交了完工付款申请后，不再接受承包人提出的在工程移交证书颁发前所发生的任何索赔事项；在承包人提交了最终付款申请后，不再接受承包人提出的任何索赔事项。⑤工程延期及工程延误的处理当承包单位提出工程延期要求符合施工合同文件的规定条件时，项目监理机构予以受理。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构在收到承包单位提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后，由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报建设单位。当承包单位提交最终的工程延期申请表后，项目监理机构应复查工程延期及临时延期情况，并由总监理工程师签署工程最终延期审批表。项目监理部在作出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，应与建设单位和承包单位进行协商。项目监理部在审查工期延期时，依下列情况确定批准工程延期的时间：1）合同中有关工程延期的约定；2）　工期拖延和影响工期事件的事实和程度；3）　影响工期事件对工期影响的量化程度。工期延期造成承包单位提出费用索赔时，项目监理部应按费用索赔处理。当承包单位未能按照施工合同要求的工期竣工交付造成工期延误时，项目监理机构按施工合同规定从承包单位应得款项中扣除误期损害赔偿费。⑥合同争议的调解项目监理部接到合同争议的调解要求后将进行以下工作：1）　及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证；2）　及时与合同争议的双方进行磋商；3）在项目监理机构提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解；4）　当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理合同争议的意见；5）　在争议调解过程中，除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外，项目监理机构应要求施工合同双方继续履行施工合同。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告在总监理工程师签发合同争议处理意见后，建设单位或承包单位在施工合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异议，在符合施工合同的前提下，此意见应成为最后的决定，双方必须执行。在合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后，应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。⑥合同的解除施工合同的解除必须符合法律程序。当建设单位违约导致施工合同最终解除时，项目监理部就承包单位按施工合同规定应得到的款项与建设单位和承包单位进行协商，并应按施工合同的规定从下列应得的款项中确定承包单位应得到的全部款项，并书面通知建设单位和承包单位：由于承包单位违约导致施工合同终止后，项目监理机构应按下列程序清理承包单位的应得款项，或偿还建设单位的相关款项，并书面通知建设单位和承包单位.总监理工程师按照施工合同的规定，在与建设单位和承包单位协商后，书面提交承包单位应得款项或偿还建设单位款项的证明。由于不可抗力或非建设单位、承包单位原因导致施工合同终止时，项目监理部将按照施工合同规定处理合同解除后的有关事宜。3.7.2信息管理①建立信息的收集体系：信息是本工程监理部实施监理控制的基础、作出监理决策的依据，协调好各参建单位关系的重要媒介。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告②工程质量记录、试验结果记录、试验样本记录、质量检查评定记录、驻地管理工程师的建立记录（监理日记）；③各种会议记录；专题分析会、监理例会、协调会、验收会议等④监理工程师下达的各种指令，向施工单位，建管局的发、收文；⑤施工单位上报的各种报表，试验资料，各参建单位、部门间的来往信函及监理月报等。⑥建立文书档案管理a)监理资料台帐及主要内容监理资料台帐；建设监理合同；文件：按行政和技术分为两类，分别按时间顺序编目；已竣工的监理统计表；在建工程统计表;b)监理资料的主要内容监理合同；监理大纲，监理规划，监理实施细则；监理月报；监理日记；会议记录；会议纪要；监理通知；工程质量事故核查处理报告；施工组织设计及审查签证；工程结算核定；单元工程，分部工程，验收鉴定意见；单位工程竣工验收鉴定意见。3.7.3组织协调协调主要内容：相互配合，顺利履行合同义务，共同保证工程项目建设目标的实现。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告项目监理部系统内部协调主要是人员、组织关系，内部需求（人、财、物）等方面。明确规定每个机构的目标职责、权限，并且以规章制度的形式作出明文规定。在人才安排方面要量才录用；人员搭配注意能力互补和性格互补。抓好需求关系、计划环节，平衡人、财、物的需要，对建设力量的平衡要抓住瓶颈环节等。①项目监理部对外协调：主要是为工程项目的顺利实施创造一个良好的监理建设的环境。主要涉及单位有：建设单位、政府机构、施工单位，各社会团体等。具体方法主要是运用请示、报告、送审、取证、宣传说明等协调方法和信息沟通等。②建设单位与承建单位（施工单位）关系的协调1、施工准备阶段的协调监理工程师在施工准备阶段应保持双方的信息沟通，协商办事，督促双方严格执行合同，力避不愉快的事件发生。2、施工阶段的协调①进度协调：通过公司前一些项目证明，对进度有两项协调工作很有效，一是建设单位和承建单位(施工单位)双方共同商定项目的一级网络计划。并由双方主要负责人在一级网络计划上签字，作为工程承包合同的附件；二是设立提前竣工奖，商请建设单位（监理代行）按一级网络计划节点考核，分期预付，让承建单位（施工单位）也设立施工进度奖，调动承建单位（施工单位）职工的积极性。本期工程之所以顺利实施，一是建设单位领导的高度重视，二是得到了当地政府、行政村的大力支持。在整个施工过程中，偶有发生群众阻挠事件，建设单位都能及时处理，从而保证了工程的顺利实施。②质量问题协调：实行监理工程师质量签证认可，对没有出厂证明，不符合使用要求的原材料、设备和构件，不准使用，对不合格的工程部位不予验收，也不予计算工程量，不予支付进度款。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告③交工验收阶段的协调项目在交工验收后，督促承建单位（施工单位）尽快编制竣工决算报告，加以审核后，报送建设单位办理竣工决算，结清帐款。如延付工程款，按照合同相关的违约条款承担违约责任。④与设计单位的关系协调主要工作方法为：真诚尊重设计单位意见；主动向设计单位介绍工程进展情况，促使设计单位将工程中与设计相关的工作做在前面。⑤与其他层次方面关系的协调主要是与政府机关、新闻媒体、金融、社会服务等单位的关系，通过努力协调为工程项目创造一个好的工作环境。3.8工程验收与移交3.8.1分部工程验收分部工程验收应具备的条件是该分部工程的所有单元工程已经完建且质量全部合格。分部工程验收的主要工作是：1.鉴定工程是否达到设计标准。2.按现行国家或行业技术标准，评定工程质量等级。3.对验收遗留问题提出处理意见。分部工程验收的图纸、资料和成果是竣工验收资料的组成部分，必须按竣工验收标准制备。分部工程验收成果是“分部工程验收签证”。3.8.2阶段验收根据工程建设需要，当工程建设达到一定关键阶段时(如基础处理完毕、过流、截流等)，应进行阶段验收。阶段验收的主要工作是：47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告1.检查已完工程的质量和形象面貌。2.检查在建工程建设情况。3.检查待建工程的计划安排和主要技术措施落实情况，以及是否具备施工条件。4.检查拟投入使用工程是否具备运用条件。5.对验收遗留问题提出处理要求。阶段验收的成果是“阶段验收鉴定书”。自鉴定书通过之日起14天内，由验收主持单位行文发送有关单位。3.8.3单位工程验收单位工程投入使用验收应具备以下条件：1.已按批准设计文件规定的内容全部建成。2.工程投入使用后，不影响其他工程正常施工，且其他工程施工不影响该单位工程安全运行(或防护措施已落实)。3.运行管理条件已初步具备。4.少量尾工已妥善安排。5.需移交运行管理单位时，项目法人与运行管理单位已签订单位工程提前启用协议书。3.8.4投入使用验收投入使用验收的成果是“单位工程验收鉴定书”，其原件不少于5份，自鉴定书通过之日起28天内，由验收主持单位行文发送有关单位。3.8.5竣工验收竣工验收应具备以下条件：47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告1.工程已按批准设计规定的内容全部建成。2.各单位工程能正常运行。3.历次验收所发现的问题已基本处理完毕。4.归档资料符合工程档案资料管理的有关规定。竣工验收必须有水利水电工程质量监督单位的工程质量评定报告；竣工验收委员会在其基础上鉴定工程质量等级。5.工程建设征地补偿及移民安置等问题已基本处理完毕，工程主要建筑物安全保护范围内的迁建和工程管理土地征用已经完成。6.工程投资已经全部到位。7.竣工决算已经完成并通过竣工审计。验收工作由验收委员会(组)负责。验收委员会(组)成员必须在验收成果文件上签字。验收委员(组员)的保留意见应在验收鉴定书或签证中明确记载。工程验收的遗留问题，各有关单位应按验收委员会(组)所提要求，负责按期处理完毕。工程竣工验收前应进行初步验收。不进行初步验收必须经过竣工验收主持单位批准。工程在投入使用前必须通过竣工验收。竣工验收应在全部工程完建后3个月内进行。进行验收确有困难的，经工程验收主持单位同意，可以适当延长期限。工程项目法人、设计、施工、监理、运行管理单位作为被验收单位不参加验收委员会，但应列席验收委员会会议，负责解答验收委员的质疑。47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告如果在验收过程中发现重大问题，验收委员会可采取停止验收移交或部分验收等措施，并及时报上级主管部门。竣工验收的成果是“竣工验收鉴定书”。自鉴定书通过之日起28天内，由验收主持单位行文发送有关单位。竣工验收遗留问题，由竣工验收委员会责成有关单位妥善处理。项目法人应负责督促和检查遗留问题的处理，及时将处理结果报告竣工验收主持单位。投入使用的单位工程验收通过后，监理机构应签发工程移交证书。4、监理效果4.1进度控制监理工作效果及综合评价由于外部环境等各方面原因，本工程的主体工程未能按照招投标文件中计划的工期完成任务。但是建设单位领导对小柴河工程十分重视和支持，经常到工地一线检查，召开会议，听取汇报，对影响工程的问题及时协调解决，施工期间，对干扰施工的现象及时处理，同时积极筹措工程款；其次是施工组织设计科学合理，在监理人员的控制下得到全面落实。施工设备、人员都能及时到位，努力按计划实施。孟州市小柴河水库除险加固工程完成工程量统计表单位工程土方工程（m3）砼及钢筋砼（m3）钢筋制安（t）砌石工程（m3）小柴河水库除险加固工程4947275034.945100合计4947275034.9451004.2投资控制监理工作效果及综合评价47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告本工程的主体工程基本都采用了单价承包，临时工程采用了总价承包；新增工程项目中费用较小的项目，则采用单价承包，根据施工单位与建设位签订的《施工合同协议书》中单价，按照结算程序逐项进行投资控制。实际支付工程款与批复费用基本平衡，达到了投资控制目标。孟州市小柴河水库除险加固工程累计共完成工程量：土方工程约49472m3；砼及钢筋砼约750m3；砌石工程约5100m3；钢筋制作安装约34.94t；模板制作安装1155m2；砂垫层1821m3；完成工作闸门安装1扇；检修闸门安装1扇；交通桥主体及装饰210.5m2、启闭机房主体及装饰120m2。截至2009年11月9日，累计已支付4036542元；累计已支付工程款为合同价款7690819万元的52.49%。孟州市小柴河水库除险加固工程付款情况统计（单位：元）标段合同价款累计应支付价款扣除保留金扣除预付款累计已支付支付价款占合同总价款百分比（％）小柴河76908194248992212450769082403654252.49小计76908194248992212450769082403654252.49备注：1、表中包括一部分新增工程价款；4.3质量控制监理工作效果及综合评价在对工程实施质量控制过程中，监理部本着做好事前控制，加强事中控制的原则。并加强技术交底和岗前培训工作：就孟州市小柴河水库除险加固工程而言，不论是建管局还是设计单位、监理单位、施工单位都非常重视。在工程质量控制方面，一方面要求施工单位工程科、质量检查科加强对项目的技术指导和技术监督，并充实项目的技术力量；另一方面要求项目经理部加强“四项”47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告技术交底：设计要求交底、施工要求交底、质量标准交底、技术措施交底。质量标准交底、技术措施交底。在对工程实施质量控制过程中，监理部实行动态监理，做好事前控制，加强事中控制，严把工程质量关。4.3.1工程外观质量评价在保证工程质量的同时，建设各方都非常重视工程的外观质量。经建设单位组织，质监站主持，监理单位、设计单位、施工单位一起到工地进行现场评定，外观质量评定得分率为%。4.3.2工程质量检测情况4.3.2.1工程质量检测情况水工建筑物质量检测的主要内容有原材料、土样、混凝土试块、砂浆试块以及坝顶、边坡断面尺寸，坝顶高程、护坡、土方填筑压实度、干密度、水工建筑物砼检测强度等。孟州市小柴河水库除险加固工程对原材料及砼、砂浆试块、钢筋焊接工艺共自检163组。4.3.2.2单元工程、分部工程质量评定项目划分：根椐水利水电工程施工质量评定标准，“孟州市小柴河水库除险加固工程”按工程项目划分为一个单位工程，分部工程按功能划分，单元工程按施工方法、部署、便于质量控制和评定的原则划分，并报焦作市水利水电建设工程质量监测监督站认定。孟州市小柴河水库除险加固工程共分为5个分部工程，其中由于资金原因溢洪道分部工程未作，共计有单元工程51个，合格单元工程51个，其中优良单元工程29个，单元工程优良率56.86%。单元及分部工程质量评定情况统计表如下：47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告孟州市小柴河水库除险加固工程单元工程质量评定统计表单位工程名称分部工程名称分部工程编号开工日期完工日期单元个数优良个数优良率（％）孟州市小柴河水库除险加固工程坝面工程Ⅰ—12008-8-152009-10-2624833.3△防渗工程Ⅰ—22008-8-102008-11-22121191.7溢洪道工程Ⅰ—3输水洞工程Ⅰ—42008-9-302009-7-2711763.6△坝顶及防汛道路Ⅰ—52009-10-52009-10-264375小计512956.86其中△为优良分部工程孟州市小柴河水库除险加固工程分部工程质量评定统计表单位工程名称单位工程编号分部工程个数合格个数优良个数优良率（%）孟州市小柴河水库除险加固工程Ⅰ44250小计442504.3.2.3分部工程验收2009年10月15日，建管局刘同柱局长、郑立新副局长、宋诗武科长、郭建伟副处长、监理部总监杨超等对孟州市小柴河除险加固工程2个分部工程进行验收。2009年10月27日，建管局刘同柱局长、郑立新副局长、宋诗武科长、郭建伟副处长、监理部总监杨超等对孟州市小柴河除险加固工程2个分部工程进行验收。至此，孟州市小柴河除险加固工程共4个分部工程已全部验收完毕。5经验与建议监理工作受孟州市中小型水库除险加固工程47n河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程工程项目监理部监理工作报告建管局委托，在总监领导下，在施工单位的友好配合下，通过全体监理人员的共同努力，做到了严格监理、热情服务，顺利完成了孟州市小柴河除险加固工程监理任务。通过本工程，锻炼了我们的监理队伍，总结了监理工作经验，为以后开展类似工程监理业务打下了坚实的基础。1、建设单位的信任和支持是搞好监理工作的基础工程监理工作得到了建设单位的充分信任，大力支持监理部在合同职权范围内开展各项工作，不干涉监理工作，对监理提出的合理化建议积极采纳实施，为搞好监理工作打下了坚实的基础。2、施工环境的好坏是影响工程顺利实施的主要因素建议：1、应及时准确做好工程价款支付工作以及对加快对新增工程量的认定与签证。2、监理单位应认真履行各岗位职责，切实做好施工过程控制，认真做好关键工序和关键工序的旁站监理工作，主动协调好各方的关系。3、搞好施工环境的协调工作，为施工单位创造良好的施工环境。河南省山河建设工程管理有限责任公司孟州市小柴河水库除险加固工程项目监理部二00九年十一月47