文成县2011年度水库除险加固工程(仙岩一级`龙井口二级`斗潭`...

文成县2011年度水库除险加固工程(仙岩一级`龙井口二级`斗潭`...

第一卷浙江水利水电工程审价中心147n第1章招标公告项目编号：1、项目名称：文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭水库、周山际下水库、龙井口二级水库、仙岩一级水库）2、建设单位：文成县山塘水库除险加固工程建设指挥部3、工程地点：斗潭水库位于峃口镇，周山际下水库周山乡，龙井口二级水库叶胜林场，仙岩一级水库西坑镇。4、初设文号：斗潭水库文发改基[2011]99号批文；周山际下水库文发改基[2011]98号批文；龙井口二级浙水管[2011]96号批文；仙岩一级浙水管[2011]98号批文。5、工程概况：斗潭水库,总库容14.5万m3，是一座以灌溉、发电为主的小（2）型水库，工程初步设计概算总投资为162.04万元人民币。周山际下水库,总库容11.5万m3，是一座以灌溉、发电为主的小（2）型水库。工程初步设计概算总投资为252.35万元人民币。龙井口二级水库,总库容65万m3，是一座以发电为主的小（2）型水库。本工程初步设计概算总投资为209.36万元人民币。仙岩一级水库,总库容87.8万m3，是一座以灌溉、引水为主的小（2）型水库。本工程初步设计概算总投资为229.78万元人民币。6、招标范围：斗潭水库：1）坝体和右坝肩灌浆处理工程；2）坝顶溢流堰、导水墙加固工程；3）引水钢管等金属结构防腐处理工程；4）坝顶交通桥及上坝道路工程；5）新建水库管理房工程；6）相应的临时工程。周山际下水库：1）下游砼护坡工程；2）坝顶溢流堰工程；3）管理用房工程；4）上坝道路工程；5）相应的临时工程。龙井口二级水库：1）坝顶加高及防浪墙工程；2）坝体和坝肩灌浆处理工程；3）坝顶交通桥工程；4）二道坝工程；5）隧洞进水口启闭机房拆除重建工程；6）管理房工程；7）相应的临时工程。仙岩一级水库：1）大坝坝体加高加固工程；2）坝体和坝基灌浆处理工程；3）管理房及启闭机房工程；4）上坝道路工程；5）相应的临时工程。7、质量要求：合格。8、工期：180日历天（单个水库）。9、投标人资格要求:1）投标人为具备水利水电工程施工总承包叁级及以上施工资质的独立法人。2）拟投入的项目负责人应具有水利水电专业贰级及以上建造师注册证书或建造师临时执业证书，技术负责人具有水利专业中级以上（含中级）职称，安全员具有上岗证。3）投标人应持有《安全生产许可证》，投标人的企业主要负责人（四个岗位）、拟派的项目负责人和本项目的专职安全生产管理人员必须持有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。4）项目负责人无在建项目。5）投标人不存在限制投标的行贿犯罪档案记录及水利建设市场主体不良行为档案记录（若无限制期，以通报之日起至公告截止日6个月计）。6）本次招标不允许联合体投标。浙江水利水电工程审价中心147n7）根据浙江省水利厅浙水建[2009]30号文规定，外地进浙单位参加水利工程投标，下载标书前应当在浙江水利网上公示本单位的安全生产人员和条件（详见浙江水利网http//www.zjwater.com）。8）各潜在投标人在开标前必须具备有效的交易证。办理交易证按文招管办〔2010〕1号“关于办理建设项目交易证的通知”文件执行。投标时投标人应带原件：详见3.5资格审查资料3.5.5条款。10、招标方式:公开招标（资格后审）11、公告发布时间：2011年9月20日至2011年9月27日12、招标文件下载地址及时间：文成县招投标信息网（http://www.wczbtb.com）上的交易公告，于2011年9月20日至2011年9月27日下载招标文件、施工电子图纸。13、投标文件递交：：投标文件递交截止时间为2011年10月10日上午10:30，请在此时间前将投标文件送达文成县公共资源交易中心收标区（文成县西门街50号）。14、特别声明：本次开评标顺序为：斗潭水库、周山际下水库、龙井口二级水库、仙岩一级水库。潜在投标人允许参加四个水库的投标，但只能被推荐为两个水库的中标候选人。被推荐为第一中标候选人的投标单位，不再参加下一个水库的评标（预备中标候选人不受此限制）。15、建设单位：文成县山塘水库除险加固工程建设指挥部联系人及电话：胡先生0577-678097716、代理公司:浙江水利水电工程审价中心联系人及电话:刘先生0571—86799270传真：0571-8679926617、文成县公共资源交易中心咨询电话0577-678168292011年9月20日浙江水利水电工程审价中心147n第2章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人文成县山塘水库除险加固工程建设指挥部1.1.3招标代理机构浙江水利水电工程审价中心1.1.4项目名称文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭水库、周山际下水库、龙井口二级水库、仙岩一级水库）1.1.5建设地点斗潭水库位于峃口镇，周山际下水库位于周山乡，龙井口二级水库位于黄坦镇，仙岩一级水库位于西坑镇。1.1.6现场管理机构/1.1.7设计人杭州市水利水电勘测设计院1.1.8监理人/1.1.9代建机构/1.2.1资金来源政府投资及业主自筹1.2.2出资比例/1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围斗潭水库：1）坝体和右坝肩灌浆处理工程；2）坝顶溢流堰、导水墙加固工程；3）引水钢管等金属结构防腐处理工程；4）坝顶交通桥及上坝道路工程；5）新建水库管理房工程；6）相应的临时工程。周山际下水库：1）下游砼护坡工程；2）坝顶溢流堰工程；3）管理用房工程；4）上坝道路工程；5）相应的临时工程。龙井口二级水库：1）坝顶加高及防浪墙工程；2）坝体和坝肩灌浆处理工程；3）坝顶交通桥工程；4）二道坝工程；5）隧洞进水口启闭机房拆除重建工程；6）管理房工程；7）相应的临时工程。仙岩一级水库：1）大坝坝体加高加固工程；2）坝体和坝基灌浆处理工程；3）管理房及启闭机房工程；4）上坝道路工程；5）相应的临时工程。1.3.2计划工期计划工期：180日历天（单个水库）计划开工日期：2011年10月20日计划完工日期：2012年4月17日1.3.3质量要求合格浙江水利水电工程审价中心147n1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：投标人应具备水利水电工程施工总承包叁级及以上施工资质的独立法人。财务要求：良好业绩要求：/信誉要求：/项目负责人资格：拟投入的项目负责人应具有水利水电专业贰级及以上建造师注册证书或建造师临时执业证书技术负责人资格：技术负责人具有水利专业中级以上（含中级）职称,安全员：具有上岗证。其他要求：（1）投标人应持有《安全生产许可证》，投标人的企业主要负责人和拟投入本项目的项目负责人和专职安全生产管理人员必须持有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。(2)项目负责人无在建项目。(3）投标人及拟派项目负责人不存在行贿犯罪档案记录及水利建设市场主体不良行为档案记录（若无限制期，以通报之日起至公告截止日6个月计）。(4)本次招标不允许联合体投标。(5)根据浙江省水利厅浙水建[2009]30号文规定，外地进浙单位进浙参加水利工程投标，下载标书前应在浙江水利网上公示本单位的安全生产人员和条件（详见浙江水利http//www.zjwater.com）。1.9.1踏勘现场□组织þ不组织1.10投标预备会□召开þ不召开1.10.2投标截止时间2011年10月10日10时30分1.11分包þ不允许□允许，分包内容要求：/分包金额要求：/接受分包的第三人资质要求：/1.12偏离□þ不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。3.3.1投标有效期投标文件自投标截止时间起生效，有效期为60天3.4.1投标保证金投标保证金的形式：采用银行转账或电汇形式，在2011年10月9日16：00时前到帐。投标保证金的金额：斗潭水库：人民币叁万元；周山际下水库：人民币叁万元；龙井口二级水库：人民币叁万元；仙岩一级水库：人民币叁万元（汇款时注明水库名称）保证金账户一：开户行：建设银行文成县支行开户名：文成县公共资源交易中心帐号：33001627327053001589保证金账户二：开户行：信用联社开户名：文成县公共资源交易中心帐号：2010000189613784.2.2递交投标文件地点文成县公共资源交易中心收标区（文成县西门街50号）浙江水利水电工程审价中心147n5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：文成县公共资源交易中心5.2开标程序(4)密封情况检查：由投标人的代表检查投标文件密封、完整情况，经确认无误后，招标人或招标代理机构的工作人员即当众拆封(5)开标顺序：按先送达者后开的顺序进行。本次开评标顺序为：斗潭水库、周山际下、龙井口二级水库、仙岩一级水库。潜在投标人允许参加四个水库的投标，但只能被推荐为两个水库的中标候选人。被推荐为第一中标候选人的投标单位，不再参加下一个水库的评标（预备中标候选人不受此限制）。6.1.1评标委员会的组建评标委员会的构成：成员为5人及以上单数，招标人派1名代表参加，其余为专家库中随机抽取的专家。评标专家确定方式：在文成县公共资源交易中心评标专家库中随机抽取。7.3.1履约担保履约担保的形式：采用银行履约保函形式履约担保的金额：合同履约保函为合同价格的10%10需要补充的其他内容10.1类似项目不要求10.2已标价工程量清单电子版份数：一份；格式：与投标文件中的已标价工程量清单一致。10.3原件þ提交□不提交10.4中标后须提交的投标文件份数：签订合同协议书时确定。10.5.1招标人最高限价及风险控制价招标人最高限价在开标当天公布。招标人风险控制价为最高限价的85%。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额的担保金，担保金采用银行汇款(中标人在接到中标通知书7日内须向招标人提交风险担保金;风险担保金在主体工程完工后,经监理人和发包人确认同意后一次性退还,不计利息)。10.5.2安全生产人员和条件根据浙江省水利厅浙水建〔2009〕30号文的有关规定，外地进浙单位在进浙参加水利工程投标，下载标书前必须在浙江水利网上公示本单位的安全生产人员和条件。10.5.3行贿犯罪与不良行为档案记录查询根据浙江省水利厅浙水建〔2008〕13号文的有关规定，招标人还应对所有投标人进行行贿犯罪、水利建设市场主体不良行为档案记录进行查询。10.5.4诚信投标承诺书递交投标文件时需同时递交诚信投标承诺书，若未同时递交诚信投标承诺书则投标文件将被拒收。浙江水利水电工程审价中心147n10.5.5交易手续、招标文件成本费投标人在递交投标文件前须在文成县公共资源交易中心办妥交易手续（必须由交易员本人刷卡）。投标人在递交投标文件前必须以现金形式交纳招标文件成本费1200元整，由代理单位收取。10.5.6施工工期担保施工工期担保：本工程单个水库施工工期为180日历天，中标人在收到中标通知书后，应在签订合同前，向招标人提交合同价10%的工期保证金，中标人必须在2011年12月底前完成每座水库大坝主体加固工程，否则招标人有权没收该项保证金。10.5.7民工工资支付担保中标人在正式签署协议书前，向招标人提交经招标人同意的银行或其他金融机构出具的民工工资支付保函。本款中民工工资支付担保证件采用保函形式的担保金额为合同价的2%。1总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发【2009】22号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本项目建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附表。1.1.8本招标项目监理人：见投标人须知前附表。1.1.9本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本项目的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。(1)资质条件：见投标人须知前附表；(2)财务要求：见投标人须知前附表；(3)业绩要求：见投标人须知前附表；(4)信誉要求：见投标人须知前附表；(5)项目负责人资格：见投标人须知前附表；(6)其他要求：见投标人须知前附表。在签订合同前，招标人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。1.4.2本工程不接受由两个或两个以上企业法人联合组成的联合体的投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：浙江水利水电工程审价中心147n(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；(2)在本建设项目或本合同工程准备阶段曾被项目法人或本合同发包人聘用为本合同工程提供设计和咨询服务的单位；(3)为本项目的监理人；(4)为本项目的代建人；(5)为本项目提供招标代理服务的；(6)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；(7)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(8)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(9)被责令停业的；(10)被暂停或取消投标资格的；(11)财产被接管或冻结的；(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；(13)不允许一个投标人对同一合同提交两份或两份以上不同的投标文件；(14)任一投标人均不准以任何方式参加其他投标人对同一合同投标。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1本工程不集中组织踏勘现场。1.9.2投标人自行踏勘现场发生的费用自理1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.10投标预备会1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。1.11分包本工程不允许分包。1.12偏离投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。2招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：(1)招标公告：(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)工程量清单；(6)图纸；浙江水利水电工程审价中心147n(7)技术标准和要求；(8)投标文件格式；(9)招标文件规定的其他材料。根据本章第1.10条、第2.2条和第2.3条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，请以传真形式咨询招标人。招标人只对在投标截止时间的16天（指日历天，下同）前收到的要求答疑的问题予以答复。2.2.2招标人的答疑将在投标截止时间的15天前在文成县公共资源交易中心网站http://www.wczbtb.com的建设工程交易栏下的招标答疑中发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。2.3招标文件的修改2.3.1在距投标截止时间的15天前的任何时候，招标人可在文成县公共资源交易中心网站“建设项目交易”中发补充通知修改招标文件内容。若招标人在投标截止时间前7天内发补充通知，则应按第2.4.2款的规定酌情延长投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件。2.3.2上述补充通知将作为招标文件的组成部分。3投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：(1)投标函及投标函附录；(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3)投标保证金；(4)已标价工程量清单；(5)施工组织设计；(6)项目管理机构；(7)资格审查资料；(8)招标文件规定的其他材料。3.2投标报价3.2.1投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3条的有关要求。3.2.3其他说明：(1)承包方式：本合同永久工程采用单价承包，在合同执行期内，单价不变，工程量按合同条款的有关规定计量。施工临时工程和其他费用均采用一次性包干，在合同执行期内不作调整。(2)投标人应按第5章《工程量清单》中的说明，填报工程量清单中各项单价和合价以及投标报价汇总表。(3)投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。(4)除第4章第二部分《专用合同条款》另有规定外，投标人的报价在合同实施期间可按第4章第一部分《通用合同条款》有关的规定调价。(5)投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时修改各项目的报价或说明对《工程量清单》中各项目报价的修改办法。(6)材料和施工用水用电的供应浙江水利水电工程审价中心147n斗潭水库：1）工程建设中所需的建筑材料均由承包人负责自行采购或开采。2）本工程所在九溪上、生产、生活用水可通过水泵直接在溪水里提取。3）施工用电可就近从斗潭电站接入，并在工地附近设200KVA的变压器。投标人应按其自身需要配置低压线路，并为本工程的施工和生活用电配置一定容量的事故备用电源，投标人应自行负责其电力设备和备用电源出现故障引起的损失。投标人应考虑自备电源的费用，无论是否在投标文件中列项，招标人均认为投标文件中已包含该部分费用，在合同执行期内不作调整。周山际下水库：1）工程建设中所需的建筑材料均由承包人负责自行采购或开采。2）本工程所在九溪上、生产、生活用水可通过水泵直接在溪水里提取。3）施工用电可就近从际下电站接入，并在工地附近设200KVA的变压器。投标人应按其自身需要配置低压线路，并为本工程的施工和生活用电配置一定容量的事故备用电源，投标人应自行负责其电力设备和备用电源出现故障引起的损失。投标人应考虑自备电源的费用，无论是否在投标文件中列项，招标人均认为投标文件中已包含该部分费用，在合同执行期内不作调整。龙井口二级水库：1）工程建设中所需的建筑材料均由承包人负责自行采购或开采。2）本工程所在叶胜溪上、生产、生活用水可通过水泵直接在溪水里提取。3）施工用电可就近从龙井口二级电站接入，并在工地附近设200KVA的变压器。投标人应按其自身需要配置低压线路，并为本工程的施工和生活用电配置一定容量的事故备用电源，投标人应自行负责其电力设备和备用电源出现故障引起的损失。投标人应考虑自备电源的费用，无论是否在投标文件中列项，招标人均认为投标文件中已包含该部分费用，在合同执行期内不作调整。仙岩一级水库：1）工程建设中所需的建筑材料均由承包人负责自行采购或开采。2）本工程所在梧溪上、生产、生活用水可通过水泵直接在溪水里提取。3）施工用电可就近从仙岩电站接入，并在工地附近设200KVA的变压器。投标人应按其自身需要配置低压线路，并为本工程的施工和生活用电配置一定容量的事故备用电源，投标人应自行负责其电力设备和备用电源出现故障引起的损失。投标人应考虑自备电源的费用，无论是否在投标文件中列项，招标人均认为投标文件中已包含该部分费用，在合同执行期内不作调整。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标保证金采用银行转账或电汇形式。投标保证金必须从投标单位企业注册地银行基本账户汇出，不得通过投标单位分支机构或第三者账户转入，不得现金解入。各投标单位必须在投标文件提交截止时间前一天（即2011年10月9日下午16时前，以汇到为准）将投标保证金到账至文成县公共资源交易中心银行账户（开户名：文成县公共资源交易中心保证金账户一：开户行：建设银行文成县支行帐号：浙江水利水电工程审价中心147n33001627327053001589保证金账户二：开户行：信用联社帐号：201000018961378）并到中心结算窗口开具收据，然后在提交投标文件时将收据原件递交给招标代理单位。注：汇款时，资金用途栏或备注栏必须注明项目编号或水库名称，否则后果自负。3.4.2投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人发出中标通知书后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2“09年度或10年度财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。3.5.3“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4履约信誉的证明材料和“近3年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。3.5.5递交投标文件时需同时提交下列资格审查资料的原件和复印件（原件评标结束后归还，复印件装订入投标文件技术标中）：(1)投标人的基本情况，并附投标人的法人营业执照、企业资质证件、企业安全生产许可证、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）安全生产考核合格A类证书，企业分管安全生产的副经理的任职文件，拟派项目负责人安全生产考核合格B类证书，安全员安全生产考核合格C类证书等复印件。同时附上项目负责人的建造师注册执业证书，技术负责人的职称证书，安全员上岗证书等复印件。(2)授权委托人、项目负责人、项目技术负责人等主要管理人员须提供养老保险证明文件。(3)正在施工的和新承接的工程情况。(4)招标文件中要求递交的其他资料。3.5.6以上投标人资格资料开标时均需提供原件供核对。原件装袋并按顺序编制目录，交由招标人递送给评标委员会核对（原件按规定递送后，不能再对其进行补充或删减）。如上述证件提交不全或无效，则招标人视为其投标文件无效。3.6备选投标方案招标人不接受备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第8章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印，投标文件封面加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人签字。已标价的工程量清单还应加盖水利造价员资格章或浙江水利水电工程审价中心147n注册水利造价工程师执业印章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。3.7.4投标文件正本1份，副本5份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。4投标4.1投标文件的密封和标识4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套上还应写明以下内容：(1)所投段名称和合同编号；(2)招标人名称和地址；(3)投标人名称和地址；并加盖单位公章；(4)“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。4.1.3未按本章第4.1.1款或第4.1.2款要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.1.4投标文件应按斗潭水库、周山际下水库、龙井口二级水库、仙岩一级水库分开包装4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第1.10.3款规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3款的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.1条、第4.1条及第4.2条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5开标5.1开标时间和地点5.1.1招标人在本章第1.10.2款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）、项目负责人（携带本人身份证）准时参加。投标人的法定代表人（或其委托代理人）、项目负责人（携带本人身份证）未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：(1)宣布开标纪律；(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人法定代表人或其委托代理人及项目负责人是否在场，并对其法定代表人或委托代理人及项目负责人的身份进行核对；(3)宣布招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；(4)由投标人的代表检查投标文件的密封完整情况；浙江水利水电工程审价中心147n(5)宣布投标文件开标顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序进行；水库开评标标顺序为：斗潭水库、周山际下、龙井口二级水库、仙岩一级水库。潜在投标人允许参加四个标段的投标，但只能被推荐为两个标段的中标候选人。被推荐为第一中标候选人的投标单位，不再参加下一个水库的评标（预备中标候选人不受此限制）；(6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；(7)招标人代表、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人在开标记录上签字确认；(8)开标结束。6评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7合同授予7.1定标方式评标委员会推荐3名中标候选人，若不足3名时则推荐1~2名，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1款要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2浙江水利水电工程审价中心147n发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿中标人损失。8重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的；(4)同意延长投标有效期的投标人少于三个的；(5)中标候选人均未与招标人签订合同的。8.2不再招标重新招标后，仍出现本章8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。9纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。下列行为均属招标人与投标人串通投标：(1)招标人（或招标代理机构）在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；(2)招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；(3)招标人预先内定中标人；(4)招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；(5)法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2.1下列行为均属以他人名义投标：(1)投标人挂靠其它施工单位；(2)投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；(3)由其它单位及法定代表在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：(1)投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；(2)投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：1)聘任合同必须由投标人单位与之签订；2)与投标人单位有合法的工资关系；3)投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：(1)投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；(2)投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；(3)投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；浙江水利水电工程审价中心147n(4)不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；(5)不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；(6)不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；(7)不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；(8)不同投标人的投标文件载明的；项目管理人员出现同一人的情况；(9)不同投标人的投标文件相互混装(10)投标人之间其它串通投标报价的行为。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10需要补充的其他内容10.1类似项目类似项目的要求见投标人须知前附表。10.2已标价工程量清单投标人递交投标文件时，应同时提交已标价工程量清单电子版，份数及格式见投标人须知前附表。10.3原件投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按第8章投标文件格式中“十、原件的复印件”所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。10.4中标人的投标文件中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。10.5其它需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。浙江水利水电工程审价中心147n第3章评标办法（合理低价法）本次评标采用资格后审合理最低价评标法。开标后，评标委员会将根据下列方法对投标人所提交的投标文件进行评审。1评标原则评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。2评标委员会的组建评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人及以上单数，其中三分之二以上的成员在水利专家库中随机抽取。评标委员会对投标文件作出的评审结论，应该符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。3评标程序和内容3.1评标的一般程序为（1）熟悉招标文件和评标办法；（2）确定有效报价范围及有效投标人；（3）投标文件的符合性审查（包括投标人的投标资格）；（4）投标文件的技术标评审；（5）投标文件的商务标评审；（6）必要时对投标文件中的问题进行询标；（7）根据评标办法对投标文件进行排序；（8）完成评标报告，推荐中标候选人。3.2确定有效报价范围及有效投标人1）根据A≤Y≤B确定有效报价范围。A为低于招标人最高限价的投标报价的算术平均值下浮8%；B为招标人工程预算最高限价。Y为有效报价区；此范围外的投标报价均为无效报价，不进入评审。此范围内的投标报价由低至高取前5名（报价相同时按递交投标文件先后排序，先递交者排名靠前），进入下阶段评审。在下阶段评审过程（符合性审查、技术标评审）中如有不合格的，应在有效报价中由低到高排序依次递补足5名。有效报价不足5名，按实际数进入。经商务标评审合格数小于3名的，应在有效报价中由低到高排序依次递补足3名。2）开标后投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。3.3投标文件的符合性审查评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的资格和投标文件进行符合性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行技术标和商务标的评审：1）投标人的投标资格不满足国家有关规定的或招标文件、招标公告载明的投标资格条件；2）投标人的资质、人员、设备、等条件不满足招标文件载明的强制性要求的；3）未按招标文件的要求签署和盖章的；4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；5）投标文件附有招标人不能接受的条件的；6）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；7）投标人未按招标文件规定提供原件核对或提供原件不齐全的；浙江水利水电工程审价中心147n8）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。经符合性（投标人资格）审查合格数少于5名的，其他投标人按有效报价由低到高排序依次递补至5名。（如投标人少于5名时按实际数进入）。3.4投标文件的技术部分评审评标委员会的技术专家应对符合性审查通过的投标文件进行技术评审，专家评审采用集体评议、记名表决、少数服从多数的方法进行。如投标文件有以下情况之一的，按技术评审不合格处理：1)项目负责人、技术负责人不明确的；2)施工组织设计或主要施工技术方案不可行的；3)采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；4)采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或不满足国家现行施工技术规范要求的；5)缺少质量安全管理措施章节；6)主要施工机械设备不能满足施工需要的；7）附有招标人不能接受或工程无法适用的其他技术和管理条款。技术评审不合格的投标人不进入商务标评审。经技术标评审合格数小于5名的，投标人按其他有效报价由低到高排序依次递补至5名。（如投标人少于5名时按实际数计入）。3.5投标文件的商务部分评审评标委员会对符合性审查通过和技术评审合格的投标文件进行商务评审。评标委员会对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。对报价口径范围不一致的，凡属招标文件原因造成的应予以调整并作为评标价；投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整总价。但应在总价不变的原则下，修改单价。投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：1)投标人未按招标文件规定要求进行报价，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料的；2)评标委员会认定属投标人自身原因造成投标报价的工程项目、数量和费用等有较大错误，其数额超过投标价3％的；3)评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的；4)投标报价超过招标人最高限价的；5)投标人擅自更改招标人提供的暂定价或工程量清单中的工程量数值或单位的。经商务评审合格的投标文件，如果不足3名，在其他有效投标人中按报价由低到高排序依次递补足3名，合格数大于等于3名时不再递补。若经评审的合格数小于3名时，则按实际数计。3.6确定中标候选人经上述评审均合格的投标文件，评标委员会按自低到高投标价排列作为推荐中标候选人的次序，报价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人,第三低者为第三中标候选人。（报价相同时按递交投标文件先后排序，先递交者排名靠前）。本次开评标顺序为：斗潭水库、周山际下、龙井口二级水库、仙岩一级水库。潜在投标人允许参加四个水库的投标，但只能被推荐为两个水库的中标候选人。被推荐为第一中标候选人的投标单位，不再参加下一个标段的评标（预备中标候选人不受此限制）。3.7评标报告评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。浙江水利水电工程审价中心147n评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会在评标报告中应推荐最低评标价的投标人为第一中标候选人，次低评标价的投标人为第二中标候选人，第三低评标价的投标人为第三中标候选人。评标委员会不得推荐符合性审查、技术部分评审、商务部分评审不合格的投标人为中标候选人和预备中标候选人。评标委员会应按本次开评标标顺序（斗潭水库、周山际下水库、龙井口二级水库、仙岩一级水库），依次推荐各标段的中标候选人。潜在投标人允许参加四个水库的投标，但只能被推荐为两个水库的中标候选人。被推荐为第一中标候选人的投标单位，不再参加下一个标段的评标（预备中标候选人不受此限制）。评标报告应包括以下内容：1）开标记录；2）评标内容、过程和结果；3）废标情况说明及依据；4）询标澄清纪要；5）中标侯选人的优劣对比和存在问题；6）其他建议。评标结果按照《浙江省招标投标条例》要求，在文成县公共资源交易中心网站进行公示3个工作日。公示期间，投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可以按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令）的规定向有关监督部门提出投诉。4定标4.1定标由招标人（招标领导小组）负责，参与定标的人员不少于应到成员（招标领导小组）的三分之二（招标领导小组也可以授权评标委员会直接确定中标人）。4.2定标按照原国家发展计划委员会等七部委30号令的有关规定（定标应当坚持排名第一的中标候选人为中标人的原则。“排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、风险保证金，而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人”）确定中标人。4.3当所有中标候选人经查实都存在违法、违规行为时，将重新依法组织招标。4.4招标人将招标投标情况和定标结果报招标行政监管部门备案后，向投标人发出中标或招标结果通知书。4.5定标前招标人将对投标人进行行贿犯罪、水利建设市场主体不良行为档案记录进行查询。4.6当所有中标候选人经核验均不合格的，将重新依法组织招标。4.7按浙政发（2009）22号文第十五条规定：招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺，第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门将把其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人将重新依法组织招标。浙江水利水电工程审价中心147n附件一：招标文件澄清申请函招标文件澄清申请函编号：（招标人名称）：经过仔细阅读（项目名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：1、……2、…………注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用本格式。浙江水利水电工程审价中心147n附件二：招标文件澄清通知招标文件澄清通知编号：经研究，对（项目名称）招标文件，作如下澄清：1、……2、…………招标人：（盖单位公章）年月日注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三的内容合并发出。浙江水利水电工程审价中心147n附件三：招标文件修改通知招标文件修改通知编号：经研究，对（项目名称）招标文件，作如下修改：1、2、……招标人：（盖单位公章）年月日注：招标人对招标文件修改时，适用本格式。浙江水利水电工程审价中心147n附件四：投标文件澄清通知投标文件澄清通知编号：（投标人名称）（项目名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：1．……2．…………评标委员会负责人：（签字）年月日浙江水利水电工程审价中心147n附件五：投标文件澄清函投标文件澄清函编号：（项目名称）评标委员会：投标文件澄清通知（编号）已收悉，现就有关问题澄清如下：1．……2．…………投标人：（盖单位公章）法定代表人：（签字）或委托代理人年月日浙江水利水电工程审价中心147n第4章合同条款及格式第1节通用合同条款通用合同条款使用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》2009年版的合同条款。第2节专用合同条款前言1一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：1.1.2.3承包人：（签约后填入）。1.1.2.6监理人：待定1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：为1年。1.4合同文件的优先顺序除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：(1)协议书（包括补充协议）；(2)中标通知书；(3)投标函；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)经双方确认进入合同的其它文件。1.7联络1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达文成县山塘水库除险加固工程建设指挥部。2发包人义务2.3提供施工场地删去本款全文，并代之以：发包人负责向承包人提供施工用地，但弃碴场由承包人自行解决，所需费用及运距自行考虑到投标报价中。2.8其它义务/。3监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：(1)按第11.3条约定，确定延长完工期限；(2)按第15.6条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定。4承包人浙江水利水电工程审价中心147n4.1承包人一般义务4.1.10其它义务(1)/。4.3分包4.3.2允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额为：(1)工程项目：/。(2)工作内容：/。(3)分包金额：/。4.3.10分包人项目管理机构的设立：/。4.5承包人项目负责人补充以下条款：4.5.5项目负责人每月驻工地的天数不少于22天，项目负责人每少一天罚款500元。上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准或行政主管部门检查为准。4.6承包人人员的管理补充以下条款：4.6.5项目技术负责人每月驻工地的天数不少于22天，项目技术负责人每少一天罚款500元。承包人的安全员每月驻工地的天数不少于22天，安全员每人每少一天罚款300元。上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录或行政主管部门检查为准。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：台风、地震、战争等不可抗力的自然或社会因素或施工中遇到文物或古迹。5材料和工程设备5.2发包人提供的材料和工程设备删去本款全文，并代之以：发包人无工程设备、材料提供。所有材料均由承包人自行采购、运输和保管。6施工设备和临时设施6.2发包人提供的施工设备和临时设施删去本款全文，并代之以：发包人无施工设备或临时设施提供。7交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定：无。8测量放线8.1施工控制网8.1.1施工控制网的约定：发包人应在开工日期前7天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。9施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.4发包人提供施工图资料，其余资料由承包人负责收集。浙江水利水电工程审价中心147n9.2承包人的施工安全责任9.2.12下列工程应编制专项施工方案：/，其中/应组织专家论证和审查。9.7文明工地本合同文明工地的约定：争创文明施工工地。11开工和竣工（完工）11.4异常恶劣的气候条件11.4.3本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：(1)日降雨量大于50mm的雨日超过1天；(2)风速大于14m/s的7级以上台风灾害；(3)造成工程损失的冰雹和大雪灾害；(4)其它异常恶劣气候灾害。11.5承包人的工期延误(1)逾期完工违约金表。逾期完工违约金表序号项目及其说明要求完工日期违约金（元/天）1全部工程开工令发出后180日历天1000(2)全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的2%。11.6工期提前工期提前的奖金约定：本合同工程工期提前不奖励。12暂停施工12.1承包人暂停施工的责任(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：/。12.2发包人暂停施工的责任(3)发包人承担暂停施工责任的其他情形：/。13工程质量13.7质量评定13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。13.7.7工程质量目标合格，合格标准为：工程验收规程规定的合格标准；优良标准为：/，达到优良标准的奖金为/。13.8质量事故处理13.8.4工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。14验收和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责/。14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：水泥、砂石料、砼试块、钢筋、浙江水利水电工程审价中心147n砂浆等。15变更15.1变更的范围和内容(6)增加和减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的/%，关键项目：/，单价调整方式：/。15.4变更的估价原则15.4.3删去本项全文，并代之以：15.4.3己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，重新组价。（1）主要建筑材料按照投标时价格进入单价；无投标材料价格时，由承包人按市场采购价（不得超过温州市文成县造价管理部门发布的上一个月信息价）报监理人审核，发包人同意后进入单价。（2）工程组价采用投标期浙江省现行水利工程定额和有关规定，包括浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅以浙水建（2010）37号颁发的《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2010）》、《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2010）》、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2010）》及其他有关规定。如上述定额仍不能满足套价，可依次采用现行部颁水利定额、浙江省建筑安装定额含量组价。如在工程组价时，即使国家或我省颁发新的规定及定额，仍按照投标期的规定及定额执行。（3）取费费率。按照承包人投标时不同工程类别选取费率。对于新增的合同项目无相同或类似单价的工程项目费率，按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2010）》规定执行，取费费率取各项弹性区间费率的中间值。（4）上述单价按投标人投标报价综合优惠率同口径进行优惠，经监理人审核，报发包人同意后，作为该项的承包单价，调整合同价并支付。综合优惠率=[1-（投标人投标价-备用金）/（招标人最高限价-备用金）]×100%（5）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。本款增加：15.4.4本合同工程新增或变更工程金额，不论金额大小，均不得要求增加工程量清单中的临时工程费用和其它费用。15.5承包人的合理化建议15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：/。16价格调整16.1物价波动引起的价格调整本工程材料、人工及机械台班费在合同执行期间不作调整，风险由承包人自行负责。17计量与支付17.2预付款17.2.1预付款：(1)工程预付款的总金额为签约合同价（不含备用金）的10%，分二次支付给承包人。浙江水利水电工程审价中心147n各次预付款的支付额度和付款时间为：1)第一次预付款金额为工程预付款总金额的40%，付款时间应在合同协议书订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。2)第二次预付款金额为工程预付款总金额的60%。付款时间需待承包人主要设备进人工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。(2)工程材料预付款的额度和预付办法约定为：/。17.2.2预付款保函（担保）(2)工程材料预付款的担保约定为：/。17.2.3预付款的扣回与还清(1)工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的20%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80%时全部扣清。(2)工程材料预付款的扣回与还清约定为：/。17.3工程进度付款17.3.3进度付款证书和支付时间17.3.3（1）增加：工程进度款按月工程进度付款的85%进行支付，其余15%作为工程结算暂扣款，待工程完工验收合格并经工程结算审价后，再支付工程款的10%，剩余5%作为质量保证金，待缺陷责任期完后一个月内结清。本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。17.4质量保证金17.4.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的5%（已含在月进度付款时的扣款内），扣留的质量保证金总额为签约合同价的5％。17.5竣工（完工）结算17.5.1竣工（完工）付款申请单(1)承包人应提交完工付款申请单一式4份。本款增加:17.5.3工程价款必须经过财政审核或审计部门的审计。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单(1)承包人应提交最终结清申请单一式4份。17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。18竣工验收（验收）18.1验收工作本工程验收工作执行我省相关规定。浙江水利水电工程审价中心147n19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自工程接受证书中写明的全部工程完工日开始算起，本工程质量保修期为1年。20保险20.1工程保险建筑工程一切险投保人：由承包人投保；投保内容：文成县××（斗潭水库/周山际下水库/龙井口二级水库/仙岩一级水库）水库除险加固工程以及需要投保的临时工程项目；保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。20.4第三者责任险20.4.2第三者责任险保险费率：按国家有关规定，由承包人负责投保。20.5其它保险需要投保的其它内容：/；保险金额、保险费率和保险期限：/。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7天内提交。20.6.4保险金不足的补偿承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。24争议的解决24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交仲裁，仲裁机构为本工程管理机构所在地（文成县）的仲裁委员会。浙江水利水电工程审价中心147n第3节合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)合同协议书(包括补充协议)(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求（合同技术条款）；(7)图纸；(8)己标价工程量清单；(9)其他合同文件。2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3．签约合同价：人民币（大写）元（￥元）。4．承包人项目负责人：，技术负责人：。5．工程质量符合标准。6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8．承包人承诺执行监理人开工通知，工期为天。9．通过协商，双方特别约定如下：(1)(2)……10．本协议书一式份，合同双方各执一份。11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）或其委托代理人或其委托代理人年月日年月日浙江水利水电工程审价中心147n附件二：履约担保履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日递交的（项目名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1．担保金额人民币（大写）元（￥元）。2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日浙江水利水电工程审价中心147n附件三：预付款担保函预付款担保函（发包人名称）：根据（承包人名称，以下称“承包人”）与（发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。1．担保金额人民币（大写）元（￥）。2．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日浙江水利水电工程审价中心147n附件四廉政责任书工程廉政责任书（格式）为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，工程的项目法人（以下称甲方）与承包商（以下称乙方），特订立如下责任书。第一条甲乙双方的权利和义务(一)严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。(二)严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。(三)双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。(四)建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(六)发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。(二)甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。(三)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(四)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。(五)甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。(六)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。第三条乙方义务(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。(三)乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。(四)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。(五)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。第四条违约责任(一)浙江水利水电工程审价中心147n甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。(二)乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。第五条双方约定本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。第六条本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。第七条本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。第八条本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：（签名）法定代表人：（签名）地址：地址：电话：电话：年月日年月日浙江水利水电工程审价中心147n附件五：安全生产合同（格式）安全生产协议书为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称：“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。一、甲方职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．建立健全安全生产责制。从派往项目实施的施工项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，施工项目负责人必须承担管理责任。6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盟公章后生效，全部工程竣工验收后失效。浙江水利水电工程审价中心147n甲方：乙方：法定代表人法定代表人或或其授权的代理人：其授权的代理人：地址：地址：电话：电话：日期：日期：附件六：民工工资支付保函　民工工资支付保函（格式）　（发包人名称）：　因被保证人（承包人名称）（以下简称被保证人）与你方签订（合同名称）合同（合同编号：），我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人履行民工工资款项支付的义务向你方提供如下保证：　1．本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写）元。　2．本保函的有效期自上述合同生效日起至年月日止。　3．在本保函有效期内，如被保证人违约（按合同规定延误付款两个月），你方要求赔偿损失时，我方将在收到你方符合下列条件的提款通知后7天（日历天）内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额。　(1)你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式（包括信函、电传、传真和电子邮件）提出，提款通知应由你方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章。　(2)你方的提款通知应写明要求提款的金额，并附有说明被保证人违约造成你方损失情况的材料。　保证人：（名称）　（盖单位章）　　法定代表人（或委托代理人）：（姓名）　（签名）　　年月日浙江水利水电工程审价中心147n第5章工程量清单1工程量清单说明1.1本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。1.2工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量(有效工程量不含超挖超填工程量,超挖超填工程费用计入有效工程量单价中)。1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）的规定2投标报价说明2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的直接费、间接费、利润、税金并考虑风险因素。2.3工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。2.4除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章，以及我省的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它规费均应计入单价、合价和总报价中。2.5本工程弃渣场地由承包人自行解决，弃渣运距及所需费用自行测算并计入投标报价中，发包人不再另行支付。2.6工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定，详见《技术条款》的有关部分。3其他说明3.1材料供应工程建设中所需的建筑材料均由承包人负责自行采购、运输、保管。3.2施工用电、施工用水的供应3.2.1施工用电就近接入，供电价格由承包人按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。3.2.2施工和生活用水由承包人结合工程现场条件和当地实际情况自行解决，水质应符合相关标准的规定，所需费用计入投标报价。3.3施工道路承包人应根据现有的施工道路条件，在满足工程施工的前提下，浙江水利水电工程审价中心147n根据施工的需要，自行确定施工道路的级别与布置，并负责设计、施工、维护和养护，投标人应将上述所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。3.4房屋建筑工程根据发包人提供的管理房或启闭机工程招标设计图进行报价，折成单方造价填入清单中,单方造价在施工过程中不调整。3.5投标报价编制的参考依据1）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2010）》;2）《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2010）》;3）《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2010）》;4）《浙江省水利水电安装工程预算定额（2010）》;5）《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2010）》、《浙江省安装工程预算定额（2010）》;6）计费标准：按三类工程取费标准取费。投标人为了增加投标的竞争能力，也可自行确定定额和标准。浙江水利水电工程审价中心147n4工程量清单4.1投标报价汇总表投标报价汇总表单位：万元(人民币)序号项目名称金　　额备　　注一建筑工程二金属结构设备及安装工程三施工临时工程一次包干四其它费用一次包干五备用金发包人掌握六投标总报价投标总报价大写注：1、不允许在投标报价汇总表中增加优惠一栏，如有优惠，则应分摊在单价中。2、一次包干费用、备用金均不得优惠。3、备用金：斗潭水库为10万元、周山际下水库为15万元、龙井口二级水库为15万元、仙岩一级水库为15万元。投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n4.2建筑工程量清单表4.2.1斗潭水库单位：元(人民币)编号项目名称单位数量单价合计备注第一部分建筑工程　　一坝体防渗　1钻孔米590.002灌浆（平均孔深5m)米590.00二坝肩防渗　1钻孔米328.002灌浆（平均孔深15m)米328.00三下游砼护坦及压力钢管保护　1石方开挖立米90.002C15砼垫层立米20.003C30砼护坦、护底立米100.004钢筋制安吨4.40四坝顶溢流堰、导水墙　1坝顶砌石拆除立米25.002C30砼现浇立米20.003C30砼岸墙立米10.004钢筋制安吨1.50五上坝道路　1土方开挖立米502石方开挖立米121.13土石方回填立米903C30砼路面立米80投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n续上表编号项目名称单位数量单价合计备注3碎石垫层立米694C10素砼垫层立米465M7.5浆砌块石挡土墙立米2406M7.5浆砌块石排水沟立米557C25砼底板立米1508C25砼梁板现浇立米299C25砼墩立米5810钢筋制安吨6.4六观测设施1坝顶观测点（土建）个52观测基准点（土建）个23校核基准点（土建）个2七管理房1土方开挖立米1922石方开挖立米3843建筑面积平米98投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n4.2.2周山际下水库单位：元(人民币)编号项目名称单位数量单价合计备注　第一部分建筑工程　　一建筑工程(一)下游砼护坡1石方开挖立米282C25砼护坡立米903钢筋制安吨7(二)坝顶溢流堰、坝体1原坝顶砌石拆除立米352C25砼溢流堰立米743C20砼坝体立米5744钢筋制安吨25.35φ20锚筋（L=2m,孔深1m）根230(三)管理房1建筑面积平米952土方开挖立米2003石方开挖立米400(四)上坝道路1土方开挖立米4952石方开挖立米10903土石方回填立米11504C30砼路面立米4165碎石垫层立米3126C10素砼垫层立米2087M7.5浆砌块石挡土墙立米10808M7.5浆砌块石排水沟立米247投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月浙江水利水电工程审价中心147n续上表编号项目名称单位数量单价合计备注9C25砼底板立米675(五)观测设施1坝顶观测点（土建）个52观测基准点（土建）个23校核基准点（土建）个2投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月浙江水利水电工程审价中心147n4.2.3龙井口二级水库单位：元(人民币)编号项目名称单位数量单价合计备注第一部分建筑工程一坝体防渗1钻孔米180.002化学灌浆米180.003复合防渗层平米2071.00二坝肩防渗　1钻孔米319.422灌浆米319.42三下游二道坝元　1土方开挖立米530.002石方开挖立米156.493C15砼垫层立米193.244C15埋石砼立米445.835C20砼压顶立米37.806钢筋制安吨3.00四防浪墙　1C25砼防浪墙立米27.00五交通桥　1凿C15砼立米19.002栏杆（φ10镀锌钢管）米228.003C25砼现浇交通桥面板（150mm厚）立米28.004C25砼平台梁板立米4.00投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n续上表编号项目名称单位数量单价合计备注5C25砼柱立米2.126锚筋φ20（长1.5m，孔深1m)根8.007钢筋制安吨2.00六进水口元　1启闭机房重建（含拆除）平米12.002土方开挖立米22.003石方开挖（人工撬挖）立米15.004C25砼台阶立米12.775C20砼路面（450mm厚）立米27.006锚筋φ20（长1.5m)根12.00七观测设施1坝顶观测点（土建）个52观测基准点（土建）个23校核基准点（土建）个24φ10镀锌钢管栏杆m76八管理房工程1土方开挖立米52石方开挖立米103建筑面积平米98投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n4.2.4仙岩一级水库单位：元(人民币)编号项目名称单位数量单价合计备注　第一部分建筑工程　　一大坝加高加厚　1土方开挖立米35.002石方开挖立米125.003加厚C20砼立米506.054M12.5浆砌条石立米1555钢筋制安吨246C20砼防浪墙立米5.007φ20锚筋(L=2.4m,孔深1m)根3058原坝体拆除立米275.659C25砼溢流面立米14910C25砼桥墩立米8611C25砼桥面板立米40.612栏杆(φ10镀锌钢管)米76.4413C25砼坝后贴坡立米121二坝体坝基防渗　　1C20砼灌浆平台(垫层）立米64.752帷幕灌浆钻孔米378.843帷幕灌浆米378.844坝体钻孔及灌浆米50.00三启闭机房、管理房1启闭机房建筑面积平米16投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n续上表编号项目名称单位数量单价合计备注3管理房建筑面积平米964土方开挖立米1955石方开挖立米390四上坝道路1土方开挖立米4902石方开挖立米8483土石方回填立米8954C30砼路面立米3245碎石垫层立米2436C10素砼垫层立米1627M7.5浆砌块石挡土墙立米8408M7.5浆砌块石排水沟立米1939C25砼底板立米525五观测设施1坝顶观测点个52观测基准点个23校核基准点个2投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n4.3金属结构设备及安装工程量清单表4.3.1周山际下水库单位：元(人民币)编号项目名称单位数量单价合价设备费安装费设备费安装费　第二部分金属结构及安装工程　　　1螺杆式启闭机（CS-10,手动10吨）台12Φ50拉杆m20投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n4.3.2龙井口二级水库单位：元(人民币)编号项目名称单位数量单价合价设备费安装费设备费安装费　第二部分金属结构及安装工程　　　1启闭机20t（SDQ-20）台12DN300钢管(带闸阀)吨0.143Φ50拉杆米44投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n4.3.3仙岩一级水库单位：元(人民币)编号项目名称单位数量单价合价设备费安装费设备费安装费　第二部分金属结构及安装工程　　　１CDS-20手电两用螺杆式启闭机台1２阀门（φ500）台1３DN500钢管（δ=5）米2.5４DN300钢管（δ=5）米105Φ50拉杆米10投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n4.4施工临时工程量清单报价表（公用格式）单位:元(人民币)编号项目名称单位数量单价合计备注一施工导流工程　　小计　　二施工交通工程小计三施工供电线路工程小计四施工房屋建筑工程小计五其他临时工程小计合计投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n4.5其他费用报价表（公用格式）单位:元（人民币）编号项目名称单位数量单价合价备注一安全生产措施费二第三者责任险保险费三工程保险费四其他合计投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件4.6单价分析表投标人应按下列表格格式编制工程量清单中主要项目的单价分析表，每种单价一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。单价分析表定额编号：施工措施：项目名称及编号：定额单位：工作内容：单价：序号工料名称单位单价工料定额合价备注1直接工程费小计2措施费(一)直接费(二)间接费(三)利润(四)材料补差(五)三税税金合计投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件4.7主要材料用量汇总表主要材料用量汇总表编号材料名称单位数量备注1水泥2黄砂3碎石4块石5柴油6钢筋…….投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件4.8主要材料预算价格汇总表主要材料预算价格汇总表编号材料名称单位原价运费装卸费采保费预算价格备注投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件4.9砼及砂浆配合比单价分析表砼及砂浆配合比单价分析表序号强度等级级配水泥(kg)砂(m3)卵（碎）石(m3)水(m3)外加剂预算价格(元/m3)投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件4.10施工机械台班费计算表施工机械台班费计算表序号机械名称一类费用二类费用机械台班费备注人工汽油柴油电风水煤木柴小计投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名水利造价员或造价工程师：盖章年月日浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件第二卷浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件第6章图纸1图纸说明本招标文件所附全部图纸为招标图，仅供投标人在编制投标文件时使用，不得作为施工详图使用，否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。2图纸目录图纸目录序号图名图号一斗潭水库1设计总说明斗固-招-002枢纽平面示意图斗固-招-033拱坝现状平面布置图斗固-招-044拱坝除险加固平面布置图斗固-招-055坝体除险加固立面、剖面图斗固-招-066大坝观测设施详图斗固-招-077管理房平面图斗固-招-088管理房立面图斗固-招-099建筑说明斗固-招-10二周山际下水库1坝区现状平面图际固-招-042大坝加固平面图际固-招-053拱坝下游展示图际固-招-064大坝加固断面图际固-招-075大坝观测设施详图际固-招-086管理房平面图际固-招-097管理房立面图际固-招-108建筑说明际固-招-11三龙井口二级水库1工程地理位置图龙固-招-022拱坝现状平面布置图龙固-招-063除险加固平面布置图龙固-招-074坝肩帷幕灌浆剖面图龙固-招-085坝体防渗剖面图龙固-招-096放空管操作平台结构图龙固-招-107二道坝结构图龙固-招-11浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件8隧洞进水口结构图龙固-招-129大坝观测设施详图龙固-招-1310龙井口建筑图及建筑说明龙固-招-15、16、17四仙岩一级水库1水库集雨面积图仙岩固-招-032水库库容曲线图仙岩固-招-043工程总体平面布置图仙岩固-招-054大坝加固平面布置图仙岩固-招-065大坝拱冠剖面图（现状）仙岩固-招-076剖面图（方案1、推荐方案）仙岩固-招-087大坝加固下游展视图仙岩固-招-098启闭机房布置图仙岩固-招-109大坝观测设施详图仙岩固-招-1110管理房底层平面图管理房底层平面图仙岩固-招-1611管理房立面图仙岩固-招-1712建筑说明仙岩固-招-183图纸招标图纸见招标文件。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件第三卷浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件第7章技术标准和要求第1节一般规定1.1说明1.1.1工程概况斗潭水库斗潭水库坝址位于峃口镇公阳村附近，水库坝址以上集雨面积为14.5km2，总库容14.5万m3，是一座以灌溉、发电为主的小（2）型水库工程。工程主要建筑物：大坝、引水系统、厂房及升压站等。工程属V等工程，大坝为5级建筑物，引水系统、厂房及升压站为5级建筑物。本工程初步设计概算总投资为162.04万元人民币。本项目合同工作范围为：1）坝体和右坝肩灌浆处理工程；2）坝顶溢流堰、导水墙加固工程；3）引水钢管等金属结构防腐处理工程；4）坝顶交通桥及上坝道路工程；5）新建水库管理房工程；6）相应的临时工程。本合同工程施工总工期180日历天。工程质量目标合格。周山际下水库周山际下水库位于周山乡，水库坝址以上集雨面积为14.6km2，总库容11.5万m3，是一座以灌溉、发电为主的小（2）型水库工程。工程主要建筑物：大坝、引水系统、厂房及升压站等。工程属V等工程，大坝为5级建筑物，引水系统、厂房及升压站为5级建筑物。本工程初步设计概算总投资为252.35万元人民币。本项目合同工作范围为：1）下游砼护坡工程；2）坝顶溢流堰工程；3）管理用房工程；4）上坝道路工程；5）相应的临时工程。本合同工程施工总工期180日历天。工程质量目标合格。龙井口二级水库龙井口二级水库位于浙江省文成县黄坦镇柿树坳附近，水库坝址以上集雨面积为12.9km2，总库容64.2万m3，是一座以灌溉、发电为主的小（2）型水库工程。工程主要建筑物：大坝、引水系统、厂房及升压站等。工程属V等工程，大坝为5级建筑物。本工程初步设计概算总投资为209.36万元人民币。本项目合同工作范围为：1）坝顶加高及防浪墙工程；2）坝体和坝肩灌浆处理工程；3）坝顶交通桥工程；4）二道坝工程；5）隧洞进水口启闭机房拆除重建工程；6）管理房工程；7）相应的临时工程。本合同工程施工总工期180日历天。工程质量目标合格。仙岩一级水库仙岩一级水库位于飞云江水系小溪支流梧溪上游，水库坝址距西坑镇梧溪村约1.5km，水库坝址以上集雨面积为31km2，总库容87.8万m3，是一座以灌溉、发电为主的小（2）型水库工程。工程主要建筑物：大坝、发电引水隧洞、厂房及升压站等。工程属V等工程，大坝为5级建筑物。本工程初步设计概算总投资为229.78万元人民币。本项目合同工作范围为：1）大坝坝体加高加固工程；2）坝体和坝基灌浆处理工程；3）管理房及启闭机房工程；4）上坝道路工程；5）相应的临时工程。本合同工程施工总工期180日历天。工程质量目标合格。1.1.2水文气象和工程地质1.1.2.1水文气象(1)流域概况浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件斗潭水库斗潭水库位于浙江省文成县峃口镇公阳村，飞云江支流九溪上。九溪是飞云江一小支流，发源于高程1098.5m的龙井山，总集雨面积26.2km2，主流长度11.58km，流域内植被良好，树木繁茂，山峰峭立。斗潭水库坝址位于峃口镇公阳村附近，库区上游河道内岩多为裸露，河床也较为狭窄，河道平均坡度为6.51%。水库坝址以上集雨面积为14.5km2，主流长度为5.86km。周山际下水库周山际下水库位于浙江省文成县周山乡，飞云江支流九溪上。九溪是飞云江一小支流，发源于高程1098.5m的龙井山，总集雨面积26.20km2，主流长度11.58km，流域内植被良好，树木繁茂，山峰峭立。周山际下水库主河道长度为6.15km，坡降为6.51％。龙井口二级水库龙井口二级水库属于峃作口溪（也叫胜坑溪）流域水系，其坝址位于叶胜溪支流上。峃作口溪为珊溪水库库区第二大入流，集雨面积为287km2，主河道长度为40.5km，落差815m。叶胜溪为峃作口溪的上游支流，发源于叶胜林场，主峰海拔1196.5m，河道坡降大，冲沟发育。区内植被较好。水库集雨面积为12.9km2，主河道长度为7.9km，河道坡降7.42％。仙岩一级水库：仙岩一级水库位于飞云江水系小溪支流梧溪上游，水库坝址距梧溪村约1.5km，主峰海拔1334.2m。仙岩水库坝址控制流域面积31.0km2，主河长12.2km，河道坡降为4.54％。(2)气象斗潭水库九溪流域地处浙江省东南沿海，气候温和，雨量充沛，冬无严寒，夏无酷暑，属典型的亚热带季风气候。据文成县气象站统计，多年平均气温度19.7℃，极端最高气温37.6℃，极端最低气温零下5℃，多年平均日照指数为1867小时，多年平均无霜期为343天，多年平均相对湿度83%，多年平均地面蒸发量1163.1mm，平均风速2.0m/s，最大风速20.0m/s，相应风雨向为ESE。周山际下水库工程区流域地处浙江省东南沿海，气候温和，雨量充沛，冬无严寒，夏无酷暑，属典型的亚热带季风气候。据文成县气象站统计，多年平均气温为19.7℃，极端最高气温37.6℃，极端最低气温为-5℃，多年平均日照指数为1867小时，多年平均无霜期343天，多年平均相对湿度83%，多年平均水面蒸发量1163.1mm，平均风速2.0m/s，最大风速20.0m/s，相应风雨向为ESE。本流域降水丰富，在年内分配不均匀，按其特性可分为梅汛期、台汛期和枯水期。梅汛期是一年中连续降水日数最多的时期，在春末夏初（4月16日～7月15日），副热带高压逐渐加强，与北方冷空气交接，静止锋徘徊，造成长时间连绵阴雨高湿天气，降水量较大。台汛期为夏秋季节（7月16日～10月15日），天气受太平洋副热带高压控制，天气以晴热为主，有局部雷阵雨，容易伏旱或夏秋连旱，与此同时，太平洋上台风和热带风暴活动频繁并影响本地区，其挟带的大量水汽常造成短历时大暴雨。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件枯水期为每年10月16日～次年4月15日，非汛期的天气受冷高压控制，干燥少雨，除有北方冷高空气南下时，出现少数雨雪天气外，以晴好天气为主。龙井口二级水库该流域为典型的亚热带季风气候，雨量充沛，温和湿润，光照充足，四季分明。春季是冬夏季风转变季节，气旋活动频繁，常形成锋面降雨，称为“春雨”。春天夏初（4.16～7.15），太平洋副热带高压和北方冷空气相对峙，冷暖空气交绥，常形成大面积锋面雨，造成阴雨连绵的天气，俗称“梅雨”。盛夏至秋季，（7.16～10.15），受太平洋副热带高压控制，天气晴朗，气温高，常有局部雷阵雨发生。同时经常受热气旋影响，产生大暴雨，酿成洪涝灾害。冬季，在极地大陆气团控制下，低温干燥，天气以晴冷为主，出现少数雨雪天气。根据文成站气象资料统计，其多年平均气温为18℃，极端高温为39.4℃，极端最低气温为-4.7℃，多年平均水气压力17.9mb，多年平均相对湿度79%，多年平均日照时数1887h。水库附近分布有附近的雨量站有石垟站、西坑站和南田站。仙岩一级水库该流域为典型的亚热带季风气候，雨量充沛，温和湿润，光照充足，四季分明。春季是冬夏季风转变季节，气旋活动频繁，常形成锋面降雨，称为“春雨”。春天夏初（4.16～7.15），太平洋副热带高压和北方冷空气相对峙，冷暖空气交绥，常形成大面积锋面雨，造成阴雨连绵的天气，俗称“梅雨”。盛夏至秋季，（7.16～10.15），受太平洋副热带高压控制，天气晴朗，气温高，常有局部雷阵雨发生。同时经常受热气旋影响，产生大暴雨，酿成洪涝灾害。冬季在极地大陆气团控制下，低温干燥，天气以晴冷为主，出现少数雨雪天气。根据文成站气象资料统计，其多年平均气温为18℃，极端高温为39.4℃，极端最低气温为-4.7℃，多年平均水气压力17.9mb，多年平均相对湿度79%，多年平均日照时数1887h。水库附近分布的雨量站有石垟站、西坑站和南田站。1.1.2.2工程地质斗潭水库工程所处区域属高山地形，溪谷峭壁陡峭，山体覆盖较薄，两峰部分基岩裸露，区域内主要地层岩性为侏罗纪的流纹质玻屑凝灰岩，地震烈度为六度。坝址处地表土覆盖层较薄，大部分基岩裸露，岩石呈强、弱风化，两岸整体性较好。压力管及厂房部分基岩出露，地质条件较好。库区内有块石开采料场，坝址附近无砂料，石质可从附近购买。周山际下水库库区位于高山峡谷河段，库岩周围环山，山坡大都中下部陡峭，中部平缓，山体地下水分水岭极高，山体厚实，分水岭高于河床200m以上，河床大都呈“V”字型，局部较开阔。本区无低洼垭口，分水岭高，不存在永久渗漏问题。拱坝处河床基岩全部出露，右岸为陡峭岩壁，左岸下部基岩出露，坝基完整性较好。龙井口二级水库坝址区属于中低山峡谷区，河谷两岸山体海拔高程在400～500m，两岸山坡地形变化较均匀，大约45～55度，河床纵坡大，河流下切能力较强，河谷中除有少量漂砾和孤石外，无其他冲积物，无阶地无漫滩。坝址区在地貌形态上属于构造剥蚀中低山峡谷类型。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件坝址区地层均由第四系松散堆积层（Q4）和侏罗上统磨石山组C段（J3mC）火山碎屑岩组成，岩性单一。1．第四系松散堆积层（Q4）a．冲～洪积层（Q4a1-p1）坝址区冲洪积层主要分布在坝址以及上下游河床上，厚1～2米不等，冲洪积层以砾（卵）石为主，结构松散，含有大量的砾（卵）石、漂石，含砂量极低，砾（卵）石分选性差，磨圆度差，母岩岩性为凝灰岩，表面以弱分化为主。b．残～坡积层（Q4e1-d1）残坡积层在坝址区分布不均匀，左右岸坝肩基岩均有出露，覆盖层较薄，其成份主要为黄褐、灰褐色砂壤土夹碎石，含腐植物，结构松散。2．侏罗系上统C段火山岩（J3mc）侏罗系上统磨石山组C段（J3mc）流纹质玻屑凝灰岩是构成坝址单一的地层。块状构造，凝灰结构。坝址区出露岩体以强～弱风化为主，局部岩体较破碎。仙岩一级水库库区内山峰海拔多在1000米以上，最高峰双苗岗海拔1327米，属浙南中低山区。区内山峦起伏，山坡坡度30˚~45˚，溪谷深切，迭坎发育，水流湍急，覆盖层较薄，呈构造剥蚀地貌。地形总趋势呈西北高、东南低；河流总流向自西北向东南，河谷呈典型的“V”字型，表现出较强的侵蚀下切作用。河谷中漫滩、阶地极不发育。区内植被发育，水土保持较好。测区出露的地层较为简单，主要为两大部分：即第四系松散堆积物（Q4）、白垩系（K1）砂岩、粉砂岩、侏罗系上统第四段（J3d）流纹岩及燕山晚期γ53（3）花岗岩。（一）第四系松散堆积物（Q4）1、冲—洪积层（Q4al-pl）分布于山间平原、河床，主要以粉质粘土为主，夹碎石、松散砂卵（砾）石及漂石。一般厚度在5米以内，在厂房处厚度较大。2、残—坡积层（Q4el-dl）广泛分布于较平缓的山坡、山脊、冲沟及河谷两侧。岩性为粉质粘土夹碎石，碎石块径以3~10cm为主，大者可达30cm，含量在20%左右，中等密实，厚度一般小于4m。3、崩积堆积层（Q4col）发育于山体中上部地带，由块石、碎石以及坡积类土组成。厚度变化较大。（二）下白垩系（K1）：紫红、灰黄色凝灰质砂岩、粉砂岩，夹流纹质凝灰岩、安山岩及和黑色页岩。岩层倾角较小，产状平缓。分布于测区东部。（三）侏罗系上统第四段（J3d）紫红色流纹岩、球泡流纹岩、流纹斑岩。岩层倾角较小，产状平缓。分布于测区西南部。（四）燕山晚期γ53（3）紫红、肉红色钾长花岗岩、花岗岩。1.1.3施工条件(1)交通条件斗潭水库：本工程水库坝址附近有通村公路通过，交通较为便利。周山际下水库：本工程水库坝址处需先施工上坝道路，交通不便。龙井口二级水库：本工程水库坝址附近有通村公路通过，交通较为便利。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件仙岩一级水库：本工程水库坝址距西坑镇梧溪村约1.5km。附近有通村公路通过，新修建一条上坝道路，全长约700m，交通较为便利。(2)发包人按本技术条款第2节提供的施工临时工程和临时设施,详见本技术条款第2节。(3)本工程砂浆及砼所需黄砂、混凝土骨料由承包人自行解决，价格及风险自行承担，中标后价格不作调整；工程所需的钢筋、水泥从文成县城购买，用汽车运输至施工现场,购买运输等一切费用由承包人自行承担；施工用电就近接入，供电价格由承包人按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负；施工和生活用水由承包人结合工程现场条件和当地实际情况自行解决，水质应符合相关标准的规定，所需费用计入投标报价。1.2主体工程项目及其工作内容1.2.1本合同承包人承包的工程项目和工作内容(1)承包人应承包完成以下永久工程项目的土建工程等，主要项目包括：土石方开挖、混凝土浇筑、灌浆工程等。(2)承包人应承包完成的临时工程项目包括：1）施工围堰及基坑排水由承包人自行设计、施工；2）施工道路：场内由承包人根据现有的施工道路条件，在满足工程施工的前提下，根据施工的需要，自行确定施工道路的级别与布置，并负责设计、施工、维护和养护；3）施工用水系统；4）施工用电系统；5）压气系统；6）泥浆系统；7）砼拌和系统；8）施工场地平整；9）修配加工企业；10）临时生产管理及生活设施；11）其他临时设施；12）施工场地使用完的拆除；13）其它有关临时工程。1.2.2发包人承担的工程项目和工作内容(1)永久和临时施工场地的征用。1.3发包人提供的施工图纸和文件1.3.1发包人负责提供的施工图纸和文件(1)由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。(2)发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。1.3.2发包人供图计划(1)发包人应在发出开工通知后7天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。(2)每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。(3)浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。(4)发包人应向承包人提供4份各类施工图纸（包括设计修改图）,承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。1.3.3发包人提供施工图纸的期限(1)用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后7天内提供给承包人。(2)用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前21天提供给承包人。(3)用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前21天提供给承包人。（4）用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前14天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前14天提供给承包人。(5)用于金属结构的制作和安装（如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等）的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前28天提供给承包人。(6)用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前28天提供给承包人。1.3.4施工图纸的修改(1)承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的7天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后7天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。(2)监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图。(3)若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。1.4承包人提交的文件1.4.1承包人文件的提交计划承包人应在签署协议书后7天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由负责人签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的7天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2-1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。1.4.2承包人负责设计的临时工程图纸和文件(l)由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前28天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。(2)承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。1.4.3施工总进度计划(1)承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制。图网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：1)作业和相应节点编号；浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件2)各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；3)持续时间；4)最早开工及最早完工日期；5)最迟开工及最迟完工日期；6)总时差和自由时差；7)主要项目施工强度曲线；8)附需要资源和说明(2)承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求1.4.4施工总布置设计(1)承包人应在收到开工通知后的7天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准监理人应在签收后7天内批复承包人。(2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。(3）承包人应按本技术条款第3章有关“‘施工安全措施”和第4章“‘环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。1.4.5主要施工方法和措施(l)承包人应在每项工程开始施工或安装前14天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准监理人应在收到文件后的7天内批复承包人。(2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。1.4.6承包人文件的审批(1)除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后7天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准监理人的审批意见包括：1）同意按此执行；或2）按修改意见执行；或3）修改后重新提交；或4）不予批准。(2)凡标有”‘按修改意见执行”或”‘修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后14天内作出相应修改所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人负责人签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。(3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由负责人或其授权代表签名，否则均属无效凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。1.5发包人提供的材料和工程设备1.5.1发包人提供的材料发包人不提供材料。1.5.2发包人提供的工程设备发包人不提供工程设备。1.6承包人提供的材料和设备1.6.1承包人提供的材料浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件(1)承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：1)查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；2)抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人并对每批材料是否合格作出鉴定；3)材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点人库。(2)不合格材料的处理经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。(3)代用材料承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人经监理人批准后，才能采用代用材料。1.6.2承包人提供的工程设备按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。1.6.3承包人施工设备(1)承包人应在签署合同协议书后14天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准施工设备清单的内容应包括：1)新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；2)旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；3)租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。(2)承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投人使用。(3)承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。1.6.4不合格的材料和工程设备的处理由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。1.7进度计划的实施1.7.1施工总进度实施措施承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准实施措施应说明以下内容：(1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。(2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件(3）施工现场各类人员配备和劳务计划。(4)工程设备的订货、交货计划。(5)其它说明。1.7.2年进度计划承包人应在每年12月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：(1）计划完成的年工程量及其施工面貌。(2）该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。(3）要求发包人提供的施工图纸计划。(4)提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。(5）该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。(6）该年各施工工程项目的试验检验计划。(7）工程安全措施实施计划等。1.7.3季、月进度计划监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：(1)季、月工程量及其施工面貌。(2)该季、月所需施工设备数量及材料用量。(3)该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。1.7.4月、周进度报告(1)承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：1)月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；2)月完成的工程面貌图；3)材料实际进货、消耗和库存量；4)现场施工设备的投运数量和运行状况；5)工程设备的到货情况；6)劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）；7)当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；8)质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；9)安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；10)环境保护及水土保持措施实施情况。月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。(2)承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：1)上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；2)上周实际完成工程量统计；3)下周计划完成的工程量；4)要求监理人协调解决的主要问题。1.7.5进度会议(1)监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。(2)承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。1.8工程质量的检查、检验和验收1.8.1承包人的质量自检(1)承包人应在收到开工通知后的14浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：1)质量检查机构的组织框图；2)质量检查的岗位设置及检查人员名单；3)各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；4)隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；5)质量检查记录及验收单格式。(2)承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。(3)工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告自检报告应提交监理人。1.8.2监理人的质量检查(1)监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。(2)监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。1.8.3发包人的完工预验收(1)在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。(2)承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。1.9验收1.9.1专项验收(1)专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持、工程档案及通航等的专项工程验收。(2)本工程验收工作执行我省相关规定。1.9.2阶段验收本工程验收工作执行我省相关规定。1.9.3工程竣工验收(1)工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223——2008）的规定。(2)各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。(3)各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）:1)验收工程的各项施工材料的试验检验成果；2)监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；3)施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；4)质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；5)施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；6)质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件7)验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；8)监理人指示提交的其它竣工验收资料。(4)工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。(5)工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。1.10工程量计量1.10.1说明⑴本合同的工程项目应按本合同《通用合同条款》的有关规定进行计量。⑵所有工程项目的计量方法均应符合本技术条款各章的规定，承包人应自供一切计量设备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。⑶凡超出施工图纸和本技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。⑷实物工程量的计量，应由承包人应用标准的计量设备进行称量或计算，并经监理人签认后，列人承包人的每月工程量报表。1.10.2重量计量⑴凡以重量计量的材料，应由承包人合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量器，在规定的地点进行称量。⑵钢材、钢筋的计量应按施工图所示的净值计量。钢筋应按监理人批准的钢筋下料表计算，不计入钢筋损耗。钢板和型钢钢材按制成件的成型净尺寸和使用钢材规格的标准单位重量计算其工程量，不计其下料损耗量和施工安装等所需的附加钢材用量。1.10.3面积计量结构面积的计算，应按施工图纸所示结构物尺寸线，或监理人指示在现场实际量测的结构物净尺寸线进行计算。1.10.4体积计量⑴结构物体积计量的计算，应按施工图纸所示轮廓线内的工程量，或按监理人指示在现场量测的净尺寸线进行计算。经监理人批准，大体积混凝土中所设体积小于0.1m3的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等工程量不予扣除，按施工图纸和指示要求对临时孔洞进行回填的工程量不重复计量。⑵混凝土工程量的计量，应按施工图纸或监理人签认的已完工程的净尺寸计算；土石方填筑工程量的计量，根据相应章节规定计量。1.10.5长度计量所有以厘米计量的结构物，除施工图纸另有规定，应按平行于结构物位置的纵向轴线或基础方向的长度计算。1.11引用技术标准和规程规范的规定1.11.1遵守国家和行业标准的强制性规定技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。1.11.2引用标准和规程规范以最新版本为准新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。1.12工程保险1.12.1投保险种浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：(1)建筑安装工程一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）；(2)人员工伤事故险；(3)人身意外伤害险；(4)第三者责任险；(5)施工设备险（由承包人负责投保）。1.12.2保险费用(1)若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。(2)承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按本章《工程量清单》所列项目专项列报。(3)承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第20.4款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。(4)施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。1.13工程价款支付方法1.13.1单价支付项目除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。1.13.2一般总价支付项目除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的备用金额）的总价支付。1.13.3特殊约定的总价支付项目(1)进场费承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，应在《工程量清单》以总价形式列报，由发包人在合同计划开工日期14天前支付。(2)退场费工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人根据合同要求规定的工作内容在《工程量清单》以总价形式列报，在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退后由发包人予以支付。(3)保险费发包人按本章第1.12节规定支付(4)其它费用承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。第2节施工临时设施2.1一般规定2.1.1应用范围浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。2.1.2承包人责任(1)承包人应按本章第2.2节、第2.3节的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作并对其提供的测量和试验成果负全部责任。(2)承包人应负责修建完成本章第2.4-2.15节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。(3)承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。(4)承包人应按本章第2.5-2.9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施(5)承包人应按本章第2.10-2.14节的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。(6)承包人应按本章第2.15节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。2.1.3主要提交件承包人应按本技术条款第1.4.2条，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4-2.15节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准其内容包括：(1)施工临时设施布置图；(2)施工工艺流程和（或）施工程序说明；(3)安全和环境保护措施；(4)施工期运行管理方式。2.1.4引用标准在工程施工中应按下列规程规范进行施工（但不限于）。(1)《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；(2)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）；(3)《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）；(4)《水利水电工程施工测量规范》（SL52-1993）。2.2现场施工测量承包人应按本合同通用合同条款第8.1-8.4款的规定执行。2.3现场试验承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。2.4施工交通2.4.1场内施工道路除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）2.4.2场外公共交通承包人应按本合同通用合同条款第7.3-7.5款的规定执行。2.5施工供电施工单位自备电源，承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件2.6施工供水(1)承包人应按合同约定，在发包人指定取水点取水，负责提供本合同工程的施工和生活用水，水质应符合GB5749-2006有关的规定。(2)承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等(3)承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。(4)为进人现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。2.7施工供风承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。2.8施工照明(1)承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道（包括施工支洞）在内的施工区照明线路和照明设施。(2)承包人应按监理人指示，为进人现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。2.9施工通信和邮政服务(1)承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。(2)承包人应自行与当地邮政部门协商解决其施工现场邮政服务事宜。2.l0砂石料场开采加工系统本工程所需砂石料均由承包人自行采购。2.11混凝土生产系统(1)根据合同约定，由承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统（包括混凝土骨料储存系统）的设计和施工（包括场地的开挖、回填与平整）、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。(2)承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。2.12临时工厂设施承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。(1)钢筋加工厂；(2)木材加工厂；(3)混凝土构件预制工厂；(4)机械修配工厂；(5)汽车保养站；(6)压力钢管和钢结构加工厂（包括预装配场地）。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件2.13仓库和堆、存料场(1)承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。(2)承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。(3)除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。2.14弃渣场承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施防止冲刷弃渣，造成水土流失。2.15临时生产管理和生活设施2.15.1承包人临时生产管理和生活设施(1)除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。(2)承包人应在收到开工通知后的7天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。2.15.2发包人提供临时生产管理和生活设施发包人不提供临时生产管理和生活设施。2.16计量和支付2.16.1现场施工测量现场施工测量（包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等）所需费用，由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付。2.16.2现场试验(1)现场室内试验承包人现场试验室的建设费用，由发包人按《工程量清单》所列相应项目的总价支付。(2)现场工艺试验除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，包含在现场工艺试验项目总价中，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。(3)现场生产性试验除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外，其它各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。2.16.3施工交通设施(1)除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目总价支付。(2)场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。(3)承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。2.16.4施工及生活供电设施浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目总价支付。2.16.5施工及生活供水设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目总价支付。2.16.6施工供风设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目总价支付。2.16.7施工照明设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目总价支付。2.16.8施工通信和邮政设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目总价支付。2.16.9砂石料生产系统除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目总价支付。2.16.10混凝土生产系统除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目总价支付2.16.11附属加工厂除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目总价支付。2.16.12仓库和存料场除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.13弃渣场除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目总价支付。2.16.14临时生产管理和生活设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目总价支付。2.16.15其它临时设施未列人《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。第3节施工安全措施3.1一般规定3.1.1应用范围浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件本章适用于水利工程施工现场的安全管理工作包括：现场施工劳动保护、爆破作业、照明、场内交通、消防、地下洞室施工作业保护、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。3.1.2承包人责任(1)承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SLSL398-2007）的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。(2)承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。(3)承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2节规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工工人上岗前应进行安全操作的培训和考核合格者才准上岗。(4)承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后12-24小时内提交事故情况的书面报告。(5)承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。(6)承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。3.1.3主要提交件(1)承包人应在本工程开工前7天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家行业和地方有关法规，以及本章第3.2.1条规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。(2)承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。3.1.4引用的法律法规(1)《水利工程建设安全生产管理规定》；(2)《安全技术措施计划的项目总名称表》；(3)《中华人民共和国道路交通安全法》；(4)《中华人民共和国安全生产法》；(5)《中华人民共和国消防法》；(6)《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；(7)《中华人民共和国食品卫生法》；(8)《中华人民共和国劳动法》。3.1.5引用标准在工程施工中应按下列规程规范进行施工（但不限于）。(1)爆破安全规程》（GB6722-2003)；(2)《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008)；(3)《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007)；(4)《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL398-2007)；(5)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007)；(6)《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001)。3.2施工安全措施浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件3.2.1施工安全措施计划承包人应按本章第3.1.3条的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。3.2.2劳动保护(1)承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。(2)按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。3.2.3伤病防治和卫生保健(1)承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。(2)施工人员进人生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。(3)及时做好病源和疫情监测一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。(4)职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。(5)所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。3.2.4危险物品的安全管理承包人运输和存放爆破器材，应遵守SL398-2007第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守SL398-2007第11.5节的规定。3.2.5照明安全承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合SL398-2007第4.5.9-4.5.14条的规定。3.2.6接地及防雷装置接地及防雷装置应符合SL398-2007第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。3.2.7防有毒、有害物品的控制承包人应遵守SL378-2007第11.3节防尘、有害气体的规定。3.2.8爆破作业安全(1)承包人的施工爆破作业应严格遵照GB6722-2003及国家有关爆破安全管理的规定承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。(2)对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用试验报告应提交监理人。(3)当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。3.2.9消防(1)承包人应遵守《中华人民共和国消防法》浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件，并负责其自己辖区内的消防工作承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。(2)承包人应按SL398-2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道(3)承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。(4)承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。3.2.10洪水和气象灾害的防护。(1)承包人应做好水情和气象预报工作承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。(2)每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。3.2.11安全标志(1)承包人应按GB2894一2008的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：1)禁止标志；2)警告标志；3)指令标志；4)提示标志(2)承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。3.3应急救援措施3.3.1事故应急救援预案(1)承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。(2)发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。3.3.2伤亡事故处理(1)施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。(2)发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。(2)事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。3.3.3预防自然灾害措施(1)施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全(2)一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。(3)浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。3.4计量和支付(1)承包人按本章第3.2节、第3.3节要求进行的、非直接属于具体工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用，应在《工程量清单》以总价形式专项列报，经监理人检查确认实施情况后，由发包人按项审批支付(2)直接属于具体工程项目的安全文明施工措施费，应包含在《工程量清单》各具体工程项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。第4节环境保护和水土保持4.1一般规定4.1.1应用范围本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。4.1.2承包人责任(1)承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。(2)对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等），污染施工场地及场地以外的土地和河川。(3)承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。4.1.3主要提交件(1)环境保护及水土保持措施计划：承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1)承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；2)施工生产废水（如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等）处理措施；3)施工区粉尘、废气的处理措施；4)施工区噪声控制措施；5)固体废弃物处理措施；6)人群健康保护措施；7)本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；8)施工辅助生产区（如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；9)施工区边坡工程的水土保护措施；10)完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。(2)承包人应按监理人指示，在工程开工后7天内，将废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。(3)验收报告和资料：1)环境保护措施质量检查及验收报告；浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件2)水土保持措施的质量检查及验收报告；3)监理人要求提供的其它资料。4.1.4引用的法律法规(1)《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；(2)《中华人民共和国水法》；(3)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；(4)《中华人民共和国大气污染防治法》；(5)《建设项目环境保护管理条例》；(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；(7)《中华人民共和国水污染防治法》；(8)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；(9)《中华人民共和国水土保持法》；(10)《中华人民共和国环境保护法》。4.1.5引用标准在工程施工中应按下列规程规范进行施工（但不限于）。(1)《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006)；(2)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)；(3)《环境空气质量标准》（GB3095-1996)；(4)《污水综合排放标准》（GB8978-1996)；(5)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)；(6)《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）；(7)《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007)；(8)《水土保持监测技术规程》（SL277-2002)；(9)《水环境监测规范》（SL219-1998)；(10)《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2004)；(11)《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773-1995)。4.2施工环境保护4.2.1生活供水及生活废水处理（1）饮用水水质应符合GB5749-2006的规定（2）处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守GB8978-1996的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排人河流水体中，或造成生活供水系统的污染。第5节施工导流工程5.1一般规定5.1.1应用范围本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括施工导流挡水和泄水建筑物、截流、度汛、基坑排水和施工期下游供水的工程项目及其工作内容。5.1.2承包人责任（1）按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。（2）按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：1）完成本章第5.1.1条所规定的施工导流工程项目及其工作内容；2）保证永久建筑物在干地施工的措施；浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件3）按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。(3)协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水(4)导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。(5)当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。5.1.3主要提交件(1)导流工程施工措施计划承包人应在施工导流建筑物开工前14天，按本章第5.1.1条规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1)截流试验报告和截流施工措施方案；2)基坑排水措施；3)防洪和安全度汛措施；4)下闸封堵措施；5)导流工程施工进度计划；6)监理人要求其它补充措施计划(2)导流建筑物施工图纸除合同另有约定外，在导流建筑物施工前7天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准(3)安全度汛措施计划承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：1)截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌；2)临时和永久工程建筑物的汛期防护措施；3)防汛器材设备和劳动力配备；4)施工区和生活区的度汛防护措施；5)临时通航的安全度汛措施；6)遭遇超标准洪水时的应急度汛措施；7)监理人要求提交的其它施工度汛资料(4)施工期临时通航措施计划承包人应在施工期临时通航开始前，将施工期临时通航措施计划提交监理人批准。(5)截流措施计划承包人应在截流前，将截流措施计划提交监理人批准，其内容包括：1)截流施工进度；2)截流时段、截流方式（如立堵、平堵或两者兼有）、截流落差、截流哉堤轴线位置及截流水力参数；3)供料的料源、备料场地储量，各种截流抛投材料的品种、数量和备料情况；4)截流材料抛投的运输设备配置和运输道路情况；5)截流过程水力参数的测试安排；6)监理人要求提交的其它截流资料。(6)下闸封堵和水库蓄水措施计划承包人应在下闸封堵前，将下闸封堵和水库蓄水措施计划提交监理人批准，其内容包括：浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件1)主体工程应完成的工程形象面貌；2)封堵闸门和启闭机的试运行计划；3)下闸封堵前的库区施工场地清理和验收计划；4)下闸封堵前，观测设备的观测初始值；5)下闸封堵施工措施（如导流隧洞、导流底孔等的封堵措施）；6)下闸封堵后的下游供水措施；7)水库蓄水（或水库分阶段蓄水）计划。5.1.4引用标准在工程施工中应按下列规程规范进行施工（但不限于）。(l)《防洪标准》（GB50201-1999）；(2)《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；(3)《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008)；(4)《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004)；(5)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）；(6)《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）；(7)《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL174-1996)；(8)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994)；(9)导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。5.2施工期导流控制标准5.2.1施工导流及度汛标准列表说明本工程采用的导流方式、各阶段导流标准及导流程序。承包人应根据合同确定的施工导流标准、度汛标准和度汛方式，完成施工图纸所示的挡水建筑物的施工面貌。5.2.2临时通航、下游供水和排冰凌(1)施工期临时通航要求：/；(2)下游供水要求：；/；(3)排冰凌要求：/。5.3截流无。5.4导流建筑物施工5.4.1导流围堰(1)承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行导流围堰的施工各种建筑物的施工技术要求，应按本技术条款各有关章节的规定。(2)围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。(3)围堰拆除：承包人应按施工图纸指定的拆除范围和监理人指示及时拆除，并经监理人验收合格。5.4.2导流建筑物封堵(1)导流建筑物的封堵应按批准的施工图纸施工。(2)施工导流期结束后，承包人应尽早封堵与永久性水工隧洞相连接的导流隧洞部位，并应在导流隧洞结合段的上游侧进行封堵。5.4.3导流底孔及未完坝段（或缺口）过水导流底孔、未完建永久建筑物过水坝段（或缺口）的施工技术要求应遵守本技术条款各专项技术章节的有关规定。5.5基坑排水浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件5.5.1基坑初期排水承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。5.5.2基坑经常性排水承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进人基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。5.5.3基坑排水设备承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），避免造成基坑积水而延误工期。5.6安全度汛和排冰凌5.6.1安全度汛(1)每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。(2)每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。5.6.2排冰凌/5.7下闸封堵和下游供水/5.8施工期临时通航无。5.9质量检查和验收5.9.1导流建筑物的质量检查本工程的围堰、导流隧洞和明渠、导流底孔建筑物以及临时通航和下游供水建筑物等的土石方开挖、支护工程、土石方填筑工程、地基防渗工程、砌体工程、混凝土工程及钻孔灌浆工程等，应按本技术条款各专项技术章节的规定进行质量检查和验收。5.9.2主河床截流前验收/5.9.3水库蓄水前验收/5.10计量和支付(1)承包人按合同要求完成截流方案设计、材料制备与运输、截流施工和水情观测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》“工程截流”项目的总价中，发包人不另行支付；(2)承包人按合同要求完成截流模型试验所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付；(3)承包人按合同要求完成基坑排水工作（含基坑初期排水和经常性排水）所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付；(4)承包人按合同要求完成施工期防洪度汛所需的费用，由发包人根据合同具体约定，按《工程量清单》相应项目的总价分年度支付。(5)浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件除合同另有约定外，承包人完成临时导流泄水建筑物的建设和拆除（或封堵）工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目总价支付；临时导流泄水建筑物的运行维护费用包含在”‘施工期安全防洪度汛”项目总价中，发包人不另行支付；(6)施工期临时通航费用（包括断航期内的补偿费用）和向下游供水的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付(7)除合同另有约定外，导流泄水建筑物的永久或临时闸门及其启闭机的安拆和建设期运行费用，由发包人按《工程量清单》相应项目总价支付。第6节土方明挖6.1一般规定6.1.1应用范围(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡、土料场和砂石料场、石料场及其覆盖层等的明挖工程。(2)本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。6.1.2承包人责任(1)承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖线进行开挖施工。(2)承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先做好安全清理和支护。(3)在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。(4)承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。6.1.3主要提交件(1)开挖放样资料每项单位工程开工前14天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。(2)施工措施计划承包人应在本工程或每项单位工程开工前14天，按施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1)开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）；2)开挖程序与开挖方法；3)施工设备的配置和劳动力安排；4)开挖边坡的排水和边坡保护措施；5)土料利用和弃渣措施；6)质量与安全保证措施；7)主要开挖工程施工进度计划等。6.1.4引用标准在工程施工中应按下列规程规范进行施工（但不限于）。(1)《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007)；(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002)；(3)《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004)。6.2场地清理场地清理包括植被清理和表土开挖其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。6.2.1植被清理浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件(1)在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。(2)除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m距离。(3)承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。(4)场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。(5)凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第3章规定确保其周边地区的安全承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。(6)场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.l0款的约定办理。6.2.2表土的清挖、堆放和有机土壤的使用含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第4.5节的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。6.3土方开挖6.3.1土方定义(1)指黄土、粘土、砂土（包括淤沙、粉砂、河砂等）、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。(2)土类开挖级别划分，应符合SL303-2004表C.1.1的规定。6.3.2开挖区临时道路承包人应按SL303-2004第5.3节的规定，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。6.3.3校核测量承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行校核测量。6.3.4临时边坡的稳定主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。6.3.5基础和边坡开挖基础和边坡开挖的施工方法应符合SL303-2004第4.2节的规定。6.3.6边坡的护面和加固为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。6.3.7开挖线的变更在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条的约定办理。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件6.3.8边坡安全的应急措施若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。6.4施工期临时排水6.4.1排水措施(1)承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。(2)承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。(3)在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。(4)在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进人场地，并有效排除积水。6.4.2降低地下水位的排水措施(1)对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。(2)采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面0.5m以下。(3)在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。6.4.3保护水久建筑物和水久边坡免受冲刷承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。6.5土料场和砂砾料场开采6.5.1料场开采(1)土料场周围及开采区内，应按本章第6.4节的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。(2)土料和砂砾料的开采和加工处理应符合S1303-2004第4.4.9条、第4.4.l0条的规定。6.5.2开采结束后的料场整治料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人指示，进行以下料场整治和环境恢复工作包括：(1)开挖边坡面的整治；(2)修建环境保护的辅助工程设施；(3)按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。6.6开挖渣料的利用和弃渣处理6.6.1可利用渣料的利用(1)承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。(2)浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。(3)对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。6.6.2弃渣处理弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。6.7检查和验收6.7.1土方开挖前的检查和验收土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查：(1)用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。(2)按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。(3)按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。6.7.2土方明挖工程完成后的质量检查和验收(1)土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：1)按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；2)取样检测基础土的物理力学性质指标。(2）基础面覆盖前的质量检验和验收：1)基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第6.7.3条第1款的规定；2）对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体（或砌体）填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；3）上述第（1）项基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。(3)永久边坡的检查和验收：1)永久边坡的坡度和平整度的复测检查；2)边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。6.7.3完工验收各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：(1)土方明挖工程竣工平面和剖面图；(2)质量检查和验收记录；(3)监理人要求提供的其它资料。6.8计量和支付(1)场地平整按施工图纸所示场地平整区域计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。(2)一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。(3)塌方清理按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。(4)承包人完成本章第6.2.1条所列的“植被清理”工作所需的费用，包含在《工程量清单》浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件相应土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。(5)土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修），土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。(6)土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。(7)除合同另有约定外，开采土料或砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，发包人不另行支付。(8)除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》第4章“环境保护和水土保持”相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。第7节石方明挖7.1一般规定7.1.1应用范围本章规定适用于本工程施工图纸所示的石方明挖工程，包括坝（堰）基、溢洪道、进水口、隧洞进出口（含施工支洞）、引水（导流）明渠、地面厂房、地面变电站、施工临时道路、施工辅助设施和石料场开采的施工。7.1.2承包人的责任(1)承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物的石方明挖工程的开挖线进行开挖施工。(2)承包人在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。(3)承包人应按监理人指定的格式和要求，进行开挖面的地质测绘和地质编录工作（钓承包人应按合同约定，完成施工图纸要求的专项爆破试验工作。7.1.3主要提交件(1)施工措施计划承包人应在本工程每项单位工程开工前14天，按施工图纸和本技术条款的要求，编制包括下列内容的施工措施计划，提交监理人批准。1)施工开挖布置图；2)钻孔和爆破的方法和程序；3)施工设备配置和劳动力安排；4)出渣、弃渣和石料的利用措施；5)边坡的保护加固和排水措施；6)质量与安全保护措施；7)主要开挖工程施工进度计划等(2)开挖放样剖面资料每项开挖工程开工前7天，承包人应将石方开挖前的实测地形和开挖放样剖面，提交监理人复核，经批准后方可进行开挖。(3)钻爆作业措施计划浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件在每项单位工程（或开挖区）的开挖作业开始前14天，承包人应将该项钻爆作业措施计划提交监理人批准其内容包括：1)爆破孔的孔径、孔排距、孔深和倾角；2)炸药类型、单位耗药量和装药结构，单响药量和总装药量；3)延时顺序、雷管型号和起爆方式；4)承包人拟采用的任何特殊钻孔和爆破作业方法的说明；5)爆破参数试验成果。监理人应在收到爆破作业措施计划的7天内批复承包人。爆破方案的批准并不减轻承包人对爆破作业应负的施工责任。7.1.4引用标准在工程施工中应按下列规程规范进行施工（但不限于）。(1)《爆破安全规程》(GB6722-2003)；(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)；(3)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)；(4)《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)；(5)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)；(6)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)；(7)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(SL47-1994)。7.2钻孔与爆破7.2.1爆破作业安全爆破作业安全应遵守SL398-2007第8章的有关规定。7.2.2爆破材料的试验和选用承包人应根据本工程的实际使用条件和监理人批准的钻爆措施计划中规定的技术要求选用爆破材料，每批爆破材料使用前应进行材料性能试验，试验报告应提交监理人。7.2.3控制爆破边坡和基础开挖必须按以下各项要求进行控制爆破：(1)承包人应对岩质基础、边坡、马道的所有轮廓线上的垂直、斜坡面采用控制爆破。(2)紧邻设计建基面、设计边坡、建筑物或防护目标，应采用毫秒延时起爆网络，不应采用大孔径爆破方法。(3)钻孔爆破施工应遵守SL47一1994第3.3节的规定。(4)在新浇混凝土、新灌浆区、新喷锚支护区和已建建筑物附近进行爆破，以及在特殊要求部位进行爆破作业时，必须制定专门的爆破措施方案(5)对廊道、齿槽和其它特殊沟槽等开挖必须进行控制爆破设计，并通过爆破试验调整其爆破参数。(6)预裂爆破、梯段爆破、台阶爆破和特殊部位的爆破，其所用的参数和装药量应由承包人通过专项爆破试验确定，试验成果应提交监理人批准。(7)对爆破空气冲击波和飞石要做好控制与防护措施，以免危及机械设备和人身安全。7.3石方明挖7.3.1岩石分级和石方定义(1)岩石开挖级别划分应参照SL303-2004表C.1.2的建议值，结合本工程项目的具体地质特征选定。(2)石方明挖系指本章第7.1.1浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件条所列的开挖工程项目需要进行（或系统）钻孔和爆破作业的岩石开挖工程。7.3.2岩石开挖的技术要求(1)承包人应采取有效措施确保边坡、基础及其邻近建基面，以及坑、槽部位的开挖质量。除按本技术条款第规定7.2.3条做好控制爆破外,还应遵守SL47一1994第2.1节的有关规定。(2)裂隙较发育部位的基础面，应在清除裂隙松动岩石后，进行喷混凝土保护。7.4施工期临时排水承包人应遵遵守本技术条款第6.4节施工期临时排水的有关规定。7.5堆渣场地和渣料利用7.5.1堆渣场地(1)开挖出的渣料，除安排直接运往使用地点外，其余渣料（包括弃渣料）均应按本合同要求分类堆放在指定的存、弃渣场。(2)用作堆存可利用渣料的场地，应按监理人的要求进行场地清理和平整处理，渣料堆存应按施工措施计划要求分层进行，并便于取料。(3)堆渣位置、范围和高程必须严格按施工图纸和监理人指示实施，严禁将可利用渣料与弃渣混杂装运和堆存承包人应保护渣料堆体的边坡稳定，做好堆渣体周围的排水设施。7.5.2渣料利用按合同约定凡可利用的开挖渣料应属发包人所有,承包人需要使用本工程渣料时，应经监理人批准。承包人应采取合理的爆破、装运和堆渣措施，以提高渣料的利用率。7.6石料场7.6.1料场规划承包人应按SL303-2004第4.4.8条的规定，编制石料场开采规划，提交监理人批准。7.6.2石料场开采(1)承包人应按料场开采规划制定的作业措施，将表土和覆盖层剥离至可用石层为止其剥离的有机土壤和废土应按本技术条款第6.2.1条、第6.2.2条的规定，运往指定地点堆放。(2)开采石料采用台阶钻孔爆破分层开采的施工方法台阶高度、钻孔布置和单位炸药量，应针对采区的具体情况通过试验确定，试验成果应提交监理人。(3)在开采过程中，遇有比较集中的软弱带时，应按监理人指示予以清除，严禁在可利用料内混杂废渣料，可利用料和废渣料均应分别装运至指定的存料场和弃渣场堆存。7.6.3开采范围的调整在石料场开采过程中，承包人应根据石料的质量和使用情况，对料场的开采范围作出局部调整必要时应编制料场调整报告，提交监理人批准7.6.4爆破试验和爆破参数的优化石料场的开采爆破必须采取控制爆破措施，承包人应通过试验优选石料开采的爆破参数，开采的石料应符合本合同规定的各项用途爆破试验的成果应提交监理人7.6.5料场整治在施工过程中，承包人应按监理人指示，对不稳定的边坡应进行必要的处理，防止发生坍塌或形成泥石流，危及下游安全承包人应按本技术条款第4章的规定，对石料场开挖后的场地进行必要的整治。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件7.7质量检查和验收7.7.1边坡开挖工程的质量检查和验收承包人应会同监理人，对边坡开挖工程进行以下项目的质量检查和验收(1)边坡开挖前，应进行以下质量检查工作：1)按施工图纸所示检查边坡开挖剖面和测量放样成果，经监理人复核批准后，作为开挖工程量计量的依据；2)对边坡开挖区上部危岩进行清理，经监理人检查确认安全后，才能开始边坡开挖；3)按施工图纸和监理人的指示，对边坡开挖区周围排水设施的完工质量进行检查，经监理人确认合格后才能开始边坡开挖；(2)边坡开挖过程的定期检查在边坡开挖过程中，应按本技术条款第7.3.2条的规定，定期检查开挖剖面规格和边坡软弱岩层及破碎带等不稳定岩体的处理质量，经监理人检查确认安全后，才能继续开挖。(3)边坡开挖工程验收每项边坡开挖工程完工后，承包人应为边坡开挖工程的验收，提交以下资料：1)边坡开挖面的完工平面和剖面图；2)承包人的质量检查记录；3)监理人的质量验收签证7.7.2岩石基础开挖的质量检查和验收承包人应会同监理人进行以下的质量检查和验收：(1)岩石基础开挖至临近建基面时，承包人应会同监理人对基础开挖的爆破措施进行严格检查，以确保建基面的开挖质量。(2)建基面基础开挖完成后，承包人应为建基面基础验收，提交以下资料：1)开挖竣工后实测平面和剖面图；2)建基面岩体检测成果（超声波测试）；3)承包人的质量检查记录；4)监理人的质量验收签证；5)监理人要求提交的其它质量验收资料。(3)承包人应在岩基面基础的建筑物被浇筑（或砌筑）覆盖前，对岩基面基础进行基础清理和验收经监理人验收合格后，才能继续施工。本项规定的建基面检查验收与建筑物浇筑（或砌筑）前的基础清理验收是性质和目的不相同的两次验收，未经监理人同意，承包人不得将这两次验收合并为一次完成。7.7.3完工验收石方明挖工程全部完成后，承包人应按本合同约定，向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：(1)石方明挖工程竣工平、剖面图。(2)质量检查记录。(3)弹性纵波波速检测成果。(4)监理人要求提供的其它资料。7.8计量和支付(1)石方明挖和石方槽挖按施工图纸所示轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。(2)直接利用开挖料作为混凝土骨料或填筑料的原料时，原料进人骨料加工系统进料仓或填筑工作面以前的开挖运输费用，不计人混凝土骨料的原料或填筑料的开采运输费用中。(3)承包人按合同要求完成基础清理工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应开挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。(4)石方明挖过程中的临时性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修）所需费用，包含在《工程量清单》相应石方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中。(5)除合同另有约定外，当骨料或填筑料原料由石料场开采时，原料开采所发生的费用和开采过程中弃料和废料的运输、堆放和处理所发生的费用，均包含在每吨（或立方米）材料单价中，发包人不另行支付。(6)除合同另有约定外，承包人对石料场进行查勘、取样试验、地质测绘、大型爆破试验以及工程完建后的料场整治和清理等工作所需费用，应包含在每吨（或立方米）材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。第8节混凝土工程8.1说明8.1.1范围本章规定适和于本合同施工图纸所示的永久工程建筑物的混凝土、钢筋混凝土、预制混凝土等工程。8.1.2承包人的责任(1)承包人应负责提供骨料系统的预冷、运输以及试验检验所需的全部设备和辅助设施；(2)承包人应负责进行各种混凝土的配合比设计，混凝土的拌和、运输、浇筑、冷却、抹面、养护、维修和取样检验等全部混凝土施工作业，以及为浇筑混凝土所需原材料的采购、运输、验收和保管；(3)负责提供模板的材料以及进行工程所需模板的设计、制作、安装、维修和拆除；(4)负责提供止水和止浆、施工缝、膨胀缝、收缩缝、控制缝等所需的材料及其制作、安装及施工；(5)负责提供钢筋混凝土结构的钢筋材料及其制作、运输和安装；(6)负责提供混凝土温度控制所需的材料和和有关设备的采购、供应、制作和安装，并进行混凝土冷却；(7)负责提供混凝土表面保护所需的材料和有关设备的采购、供应、制作、安装。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件8.2主要提交件8.2.1普通混凝土（含钢筋混凝土）（1）施工措施计划承包人应在混凝土浇筑前35天，提交一份混凝土工程的施工措施计划，报送监理人审批，其内容包括：水泥、钢筋、骨料和模板的供应计划以及混凝土分层分块浇筑程序图和施工进度计划等。混凝土浇筑程序图应按施工图纸要求，详细编制各工程部位的混凝土浇筑以及钢筋绑焊等的施工方法和程序。若承包人在编制混凝土浇筑程序时，需要修改施工图纸规定的施工缝位置时，应报监理人批准。（2）现场试验室设置计划在混凝土工程开工前21天，承包人应提交现场试验室和设置计划报送监理人审批，其内容包括现场试验室的规模、实验设备和项目、试验机构设置和人员配备等。（3）质量检查记录和报表在施工过程中，承包人应及时向监理人提供混凝土工程的详细施工记录和报表，其内容应包括：1）每一构件或块体逐月的混凝土浇筑数量、累计浇筑数量；2）各种原材料的品种和质量检验成果；3）不同部位的混凝土等级和配合比；4）月浇筑计划中各构件和块体实施浇筑起迄时间；5）混凝土的冷却、保温、养护和表面保护的作业记录；6）浇筑时的气温、混凝土出机口和浇筑点的浇筑温度；7）模板作业记录和各部件拆模日期；8）钢筋作业记录和各构件及块体实际钢筋用量；9）混凝土试件的试验成果；10）混凝土质量检验记录和质量事故处理记录等。（4）完工验收资料承包人应为监理人进行各项混凝土工程的完工验收提交以下完工资料：1）各种混凝土建筑物竣工图；2）混凝土工程建筑物成型复测成果；3）各混凝土工程建筑物的隐蔽工程及其部位的质量检查验收报告；4）各混凝土工程建筑物永久观测设施的竣工图和施工观测资料；5）各混凝土工程建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；6）监理人指标提交的其它完工资料。8.2.2预制混凝土浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件⑴施工措施计划承包人应在预制混凝土构件制作前56天，提交一份预制混凝土构件制作安装的施工计划，报监理人审批。其内容包括预制混凝土原材料的供应、主要设备和设施的配置、预制混凝土制作安装的措施和方法以及施工进度安排等。⑵质量检查记录和报表承包人应按监理人的指示提供预制混凝土构件制作安装的详细施工记录和报表，其内容包括：1)各类预制混凝土构件数量和混凝土工程量；2)各种原材料的品种和质量检验成果；3)各类预制混凝土构件的安装数量和时间；4)预制混凝土各构件的混凝土试件的实验成果；5)预制混凝土构件的质量检查记录和质量事故处理记录。⑶完工验收资料承包人应为监理人进行预制混凝土工程的完工验收提交以下完工资料：1)各项预制混凝土构件的竣工图；2)各项预制混凝土构件的制作安装质量检查记录和原材料试验报告；3)质量事故处理报告；4)监理人指示应提交的其它完工资料。8.3引用标准和规程规范在工程施工中应按下列规程规范进行施工（但不限于）。(1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2002；(2)《混凝土质量控制标准》GB50164－92；(3)《低热微膨胀水泥》GB2938－2008；(4)《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169－2002；(5)《通用硅酸盐水泥》GB175－2007；(6)《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321－90；(7)《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》DL/T5055－1996；(8)《水工建筑物滑动模板施工技术规范》SL32－1992；(9)《混凝土用水标准》JGJ63－2006；(10)《钢筋焊接及验收规范》JGJ18－2003；(11)《水工混凝土施工规范》DL/T5144－2001；(12)《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100－1999；(13)《水工混凝土试验规程》SL352-2006；浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件(14)《水工混凝土硅粉品质标准暂行规定》（水规总院、水电总公司1992年3月）；(15)本章各专项施工技术涉及的其他有关标准和规程规范。8.4质量检查和验收8.4.1说明承包人应按本技术条款的规定对混凝土的原材料和配合比进行检测以及对施工过程中各项主要工艺流程和完工后的混凝土质量进行检查和验收。监理人应按本合同《通用合同条款》的有关规定进行抽样检测，承包人的检测试验资料应及时报送监理人。8.4.2混凝土原材料的质量检验8.4.2.1水泥检验每批水泥均应有厂家的品质试验报告，承包人应按国家和行业的有关规定，对每批水泥进行取样检测，必要时还应进行化学成分分析。检测取样以200～400t同品种、同标号水泥为一个取样单位，不足200t时也应作为一取样单位。检测的项目应包括：水泥标号、凝结时间、体积安定性、稠度、细度、比重等试验，监理人认为有必要时，可要求进行水化热试验。8.4.2.2混合材料检测粉煤灰及其它经批准的掺合料的检测取样以每100～200t为一取样单位，不足100t也作为一取样单位。检测项目包括细度、需水量比、烧失量和三氧化硫等指标。8.4.2.3外加剂的检验配置混凝土所使用的各种外加剂均应有厂家的质量证明书，承包人应按国家和行业标准进行试验鉴定，贮存时间过长的应重新取样，严禁使用变质的不合格外加剂。现场掺用的减水剂溶液浓缩物，以5t为取样单位，加气剂以200kg为取样单位，对配置的外加剂溶液浓度，每班至少检查一次。8.4.2.4水质检查拌和及养护混凝土所用的水，除按规定进行水质分析外，应按监理人指标进行定期检测，在水源改变或对水质有怀疑时，应采取砂浆强度试验法进行检测对比，如果水样制成的砂浆抗压强度，低于原合格水源制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%时，该水不能继续使用。8.4.2.5骨料质量检验骨料的质量检验应分别按下列规定在筛分场和拌和场进行：1）在筛分场每班应检查一次，内容包括各种骨料的超逊径、含泥量和砂的细度模数等。2）在拌和场，每班至少检查两次砂和小石的含水率，其含水率的变化应分别控制为±0.5%（砂）和±0.2%浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件（小石）范围内；当气温变化较大或雨后骨料含水量突变的情况下，应每两小时检查一次；砂的细度模数每天至少检查一次，其含水率超过±0.2时，需调整混凝土配合比；骨料的超逊径、含泥量应每班检查一次。8.4.3混凝土质量的检测8.4.3.1混凝土拌和均匀性检测1）承包人应按监理人指示，并会同监理人对混凝土拌和均匀性进行检测；2）定时在出机口对一盘混凝土按出料先后各取一个试样（每个试样不少于30kg），以测定砂浆密度，其差值不应大于30kg/m3；3）用筛分法分析测定粗骨料在混凝土中所占百分比时，其差值不应大于10%。8.4.3.2坍落度检测按施工图纸的规定和监理人指示，每班应进行现场混凝土坍落度的检测，出机口应检测四次，仓面应检测两次。8.4.3.3强度检测现场混凝土抗压强度的检测，同一等级混凝土的试样数量应以下规定为准；非大体积混凝土抗拉强度的检查以28天龄期的试件按每200m3成型试件3个，3个试件应取自同一盘混凝土。表6-1混凝土龄期试件取样表类别28天龄期试件数设计龄期试件数大体积混凝土每500m3成型试件3个每1000m3成型试件3个非大体积混凝土每100m3成型试件3个每200m3成型试件3个8.4.4混凝土工程建筑物的质量检查和验收8.4.4.1建基面浇筑混凝土前应按本章有关的规定进行地基检查处理与验收；8.4.4.2在混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物测量放样成果进行检查和验收；8.4.4.3按监理人指示和本章有关的规定对混凝土工程建筑物永久结构面修整质量进行检查和验收；8.4.4.4混凝土浇筑过程中，承包人应按本章有关的规定对混凝土浇筑面的养护和保护措施进行检查，并在其上层混凝土覆盖前，按本合同《通用合同条款》和本章有关的规定对浇筑层面养护质量和施工缝质量进行检查和验收；8.4.4.5在各层混凝土浇筑层分层检查验收中，应按本章有关的规定，对埋入混凝土块体中的止水、排水设施和各种埋设件的埋设质量以及伸缩缝的施工质量进行检查和验收。8.4.5混凝土工程建筑物的成型质量复测浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件混凝土工程建筑物全部浇筑完成后，承包人应按监理人指示，对建筑物成型后的位置和尺寸进行复测，并将复测成果报送监理人，作为完工验收的资料。8.4.6混凝土质量的钻孔抽样检验监理人认为有必要时，可通知承包人进行钻孔压水试验和钻孔取样试验，或用超声波或回弹仪等无损检测试验鉴定混凝土的质量。所需费用按合同《通用合同条款》的规定处理。8.4.7混凝土工程建筑物的完工验收混凝土工程建筑物全部完工后，承包人可按本合同《通用合同条款》第52条的规定，向发包人申请完工验收，并按本章有关规定的内容向监理人提交完工资料。8.5计量和支付8.5.1钢筋的计量和支付按技术条款第1.10.2款(2)项的规定计量，并按《工程量清单》所列项目的每吨单价支付。单价中包括钢筋材料的采购和运输、试验、加工、安装、质量检查和验收以及加工过程中的损耗等所需全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。8.5.2普通混凝土（含钢筋混凝土）的计量和支付(1)混凝土以立方米（m3）为单位，按施工图纸或监理人签认的建筑物轮廓线或构件边线内实际浇筑的混凝土工程量计量，按《工程量清单》所列项目的每立方米单价支付。按有关规定进行质量检查和验收的费用及规范允许的超挖、超填工程量发生的费用，均包括在每立方米混凝土单价中，发包人不再另行支付。(2)凡圆角或斜角、金属件占用的空间，或体积小于0.1m3，或截面积小于0.1m2和预埋件占去的空间，在混凝土计量中不予扣除。(3)混凝土浇筑所用的材料（包括水泥、掺和料、骨料、外加剂等）的采购，模板及其制成材料的制作安装、维护、拆除以及混凝土的制备、浇筑、养护、表面保护、试验和辅助工作等所需的人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在混凝土每立方米单价中。(4)根据本章有关规定要求完成的混凝土配合比试验，其费用已包括在每立方米单价中。(5)止水、止浆、伸缩缝所用的各种材料的供应和制作安装，应按《工程量清单》所列各种材料的计量单位计量，并按《工程量清单》所列项目的相应单价进行支付。(6)混凝土表面的修整费用不予单列，应包括在混凝土每立方米单价中。(7)多孔混凝土排水管的计量和支付，应根据施工图纸和监理人指示实际安装的每延米计量，并按《工程量清单》所列项目的每延米单价进行支付。8.5.3预制混凝土的计量和支付浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件(1)预制混凝土的计量与支付以施工图纸所示的构件尺寸，以每立方米单位进行计量，并按《工程量清单》所列项目的每立方米单价进行支付。单价中应包括原材料的采购，模板的制作、安装、拆除，混凝土的制备、浇筑、养护，预制混凝土构件的运输、安装、焊接和二期混凝土填筑等所需的全部人工、材料及使用设备和辅助设施以及试验检验等一切费用。(2)预制混凝土的钢筋按技术条款第1.10.2款(2)项的规定进行计量与支付。第9节砌体工程9.1说明9.1.1范围本章规定适用于本合同施工图纸和监理人指示的各类砌体工程建筑物，其工程项目包括护面、排水沟永久和生活建筑等建筑物的砌石等工程。9.1.2承包人的责任（1）承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，负责砌体材料的修琢加工、砌筑、基础和场地清理排水、材料的试验和供应、设备的配置和维修、工程质量的检验和验收等工作，以及提供为完成上述砌体工程所需的全部人工、材料、施工设备和辅助设施等。（2）承包人应负责砌体工程胶凝材料（如水泥砂浆、小骨料混凝土）的试验工作，择优选定其配合比、稠度，并应达到施工图纸要求的强度。（3）承包人应按有关规程、规范的各项规定，提交砌体工程施工措施计划和施工工艺，报送监理人批准后方可施工。9.2主要提交件9.2.1施工措施计划每项砌体工程开工前21天，承包人应提交包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。（1）施工平面布置图；（2）砌体工程施工方法和程序；（3）施工设备的配置；（4）场地排水措施；（5）质量和安全保证措施；（6）施工进度计划。9.2.2砌体石料的材料试验报告承包人应在砌体工程开工前21天，将工程采用的各种石料的材料试验成果，报送监理人批准。未经批准的材料不得使用。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件9.2.3质量检查记录和报表在砌体工程砌筑过程中，承包人应按监理人指示提交施工质量检查记录和报表，其内容包括：（1）砌体材料的取样试验成果；（2）砌体工程基础的质量检查记录；（3）砌体工程砌筑的质量检查记录；（4）质量事故处理记录。9.2.4完工验收资料承包人应为监理人进行砌体工程的完工验收提交下列完工资料：（1）砌体工程竣工图；（2）砌体材料试验报告；（3）砌体工程基础的地质测绘资料；（4）砌体工程的砌筑质量报告；（5）监理人要求提交的其它完工资料。9.3引用标准和规程规范在工程施工中应按下列规程规范进行施工（但不限于）。(1)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203－2002；(2)《水利水电工程施工质量评定规程》SL176－2007；(3)《浆砌石坝施工技术规定》（试行）SD120－84；(4)《水利水电建设工程验收规程》SL223－2008；(5)本章各专项施工技术涉及的其他有关标准和规程规范。9.4质量检查和验收9.4.1砌石工程质量检查承包人应会同监理人进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录应报送监理人。9.4.1.1原材料的质量检查(1)砌石工程所用的毛石和料石应按监理人指示和本章有关的规定进行物理力学性质和外形尺寸的检查。(2)用于砌石的水泥、水、外加剂以及砂和砾石等原材料应按监理人指示及本章有关的规定进行质量检查。9.4.1.2胶凝材料（包括水泥砂浆和小骨料混凝土）的质量检查(1)应按监理人指示定期检查砂浆材料和小骨料混凝土的配合比。(2)水泥砂浆的均匀性检查：定期在拌和机口出料时间的始末各取一个试样，测定其湿容重，其前后差值每立方米不得大于35kg。(3)水泥砂浆的抗压强度检查：同一标号砂浆试件的数量，28天龄期的每浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件200m3砌体取成型试件一组3个。(4)小骨料混凝土的抗压强度检查：同一标号的小骨料混凝土试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。9.4.1.3浆砌料石和毛石砌体质量检查(1)外观检查：砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量检查。(2)排水孔的坡度和阻塞情况检查。(3)料石和毛石砌筑的尺寸和位置的允许偏差检查：其检查方法按GB50203一98表6.1.6的规定执行。9.4.1.4干砌石挡土墙质量检查：(1)外观检查与本章有关规定的检查内容相同；(2)砌筑允许偏差和检查方法按有关规定执行。9.4.2砌体工程验收(1)砌体工程砌筑前进行砌筑体测量放样成果的检查和基础面开挖清理质量的检查和验收。(2)在砌体工程砌筑过程中，按本章有关的规定对砌体工程的各项材料和砌体砌筑质量进行检查和验收。(3)完工验收。每项砌体工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定，向监理人申请完工验收，并按本章有关的规定向监理人提交完工验收资料。9.5计量和支付（1）砌石体以施工图纸所示的建筑物轮廓线或经监理人批准实施的砌体建筑物尺寸量测计算的工程量以立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每立方米单价进行支付。（2）钢筋预埋件以施工图纸和监理人指示的钢筋下料总长度折算为重量，以吨（t）为单位计量，并按《工程最清单》所列项目的每吨单价进行支付。（3）因施工需要所进行砌体基础面的清理和施工排水，均应包括在砌筑体工程项目每立方米单价中，不单独计量支付。第10节土石方填筑工程10.1说明10.1.1范围浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件本章规定适用于本工程施工图纸所示土石方填筑工程的施工。其工作内容包括：土石方料物平衡；填筑料开采、加工和运输；各种填筑料（含碎石、片石垫层）的填筑、碾压和接缝处理；排水设施和护坡以及各项工作内容的质量检查和验收等。10.1.2承包人的责任(1)承包人应按施工图纸和监理人的指示，完成本章有关规定范围内的全部工作。(2)承包人应结合本工程土料场的统一规划，对开采和填筑的料物进行合理的平衡，保证填筑工程供料的连续和均衡。若供料不当，导致土方填筑施工受阻，其延误的工期和增加的费用由承包人负责。10.2主要提交件10.2.1土石方填筑施工措施计划在土石方填筑工程开工前14天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。(1)施工布置图；(2)土石方填筑程序和方法；(3)填筑料加工的要求和料物供应；(4)土石方平衡计划；(5)防渗结构的施工措施和方法；(6)施工设备和设施的配置；(7)质量与安全保证措施；(9)施工进度计划。10.2.2地形测量资料土石方填筑工程开工前14天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料报送监理人，经监理人签认的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。10.2.3现场生产性试验计划和试验成果报告土石方填筑工程开工前14天，承包人应根据本技术条款有关规定获得的资料，以及根据本技术条款有关内容，提交一份包括本章有关所列工作内容的现场生产性试验计划，报送监理人审批，试验成果应报送监理人。10.2.4完工验收资料土石方填筑工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定，为监理人进行完工验收提交以下完工资料：(1)土石方填筑工程竣工图；(2)土石方填筑工程基础地质编录资料；(3)土石料填筑的试验检验现场生产性试验成果；(4)各土石方填筑体的材料填筑质量施工质量报告；浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件(5)施工期的观测成果；(6)质量事故处理报告；(7)工程隐蔽部位的检查验收报告；(8)监理人要求提供的其它资料。10.3引用标准和规程规范在工程施工中应按下列规程规范进行施工（但不限于）。(1)《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129－2001；(2)《土工试验规程》SL237－1999；(3)《土工合成材料应用技术规范》GB50290－98；(4)《土工合成材料测试规程》SL/T235－1999；(5)《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225－1998；(6)本章各专项施工技术涉及的其他有关标准和规程规范。10.4质量检查和验收10.4.1土石方填筑工程的质量检查和验收10.4.1.1土石方填筑前，承包人应会同监理人进行以下各项目的质量检查和验收：(1)填筑前用于计量的地形平、剖面测量资料的复核检查；(2)填筑前按本章有关规定进行基础面清理质量的检查和验收；(3)现场生产性试验选定的施工碾压参数及其各项试验成果的检查和验收。10.4.1.2施工期的质量检查和验收：施工过程中承包人应会同监理人定期进行以下各项土石方填筑材料的质量检查和检验：对填筑体每一层填筑面，应按本合同《通用合同条款》第25条和本章有关的规定进行工程隐蔽部位的验收。10.4.2完工验收土石方填筑工程全部完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定，向监理人申请完工验收，并按本章有关的规定提交完工验收资料。10.5计量和支付(1)填筑体最终工程量的计量，应按本章有关规定和施工图纸所示各种填筑体的尺寸和基础开挖清理完成后的实测地形，计算各种填筑体的工程量，以《工程量清单》所列项目的各种填筑料的每立方米单价支付。填筑体的沉降、冲损等工程量发包人不另行支付，此部分费用含在相应单价中。(2)各种填筑体的每立方米单价中，已包括填筑所需的料场清理，料物开采、加工、运输、堆存、填筑、以及试验、土料填筑过程中的含水量调整、质量检查和验收等工作所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件（3）现场生产性试验所需的费用（包括爆破试验、碾压试验）所增加的费用已包括在《工程量清单》各有关填筑料的单价中，发包人不再另行支付。(4)土工合成材料工程量应以完工时实际测量的铺设面积计算，以平方米为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每平方米单价进行支付，其中接缝搭接的面积和折皱面积不另行计量。该单价中包含土工合成材料的提供及土工合成材料的拼接、铺设、保护等施工作业，以及质量检查和验收所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用。土工合成材料拼接所用的黏结剂、焊接剂和缝合细线等材料的提供及其抽样检验等所需的全部费用，应包括在土工合成材料的每平方米单价中，发包人不再另行支付。第11节钻孔和灌浆工程11.1一般规定11.1.1应用范围本章规定适用于本合同施工图纸所示各工程建筑物施工的钻孔和灌浆，其内容包括：(1)钻孔：包括勘探孔、灌浆孔、检查孔和排水孔的钻孔，以及为钻孔和灌浆工程所需进行的钻取岩芯和试验、钻孔冲洗、压水试验、灌浆前孔口加塞保护等钻孔作业。(2)灌浆：包括水泥灌浆、化学灌浆和劈裂灌浆水泥灌浆包括帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆和接触灌浆；化学灌浆包括水工建筑物结构的防渗、堵漏和补强灌浆；土坝劈裂灌浆为消除土坝坝体隐患、提高坝体防渗能力和稳定性的粘土灌浆。11.1.2承包人的责任(1)承包人应按施工图纸和监理人的指示，以及本技术条款的规定，完成本工程的全部钻孔和灌浆作业，包括进行灌浆试验，择优选定灌浆施工参数，并提供灌浆所需的人工、材料、设备及其辅助设施。(2)承包人应在施工前详细了解工程的地形地质和水文地质情况在不良地质段进行钻孔和灌浆时，应采取有效的安全保护措施。(3)在埋有观测仪器的建筑物进行钻孔灌浆作业时，承包人应按监理人指示保护好建筑物体内的预埋设施。11.1.3主要提交件(1)灌浆作业措施计划在灌浆作业开始前14天，承包人应根据施工图纸及本技术条款的规定，编制钻孔和灌浆作业措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1)钻孔和灌浆工程的施工布置图；2)钻孔和灌浆的材料和设备；3)钻孔和灌浆的程序和工艺；4)质量保证措施；5)灌浆试验大纲；6)施工人员配备；浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件7)施工安全措施等(2)施工记录和质量报表承包人应提交钻孔和灌浆工程的各项施工记录和质量报表，其内容应包括：1)灌浆工程原材料试验和质量检验成果；2)钻孔灌浆压水施工记录；3)钻孔岩芯取样试验成果；4)质量检查和质量事故处理记录；5)监理人要求提供的其它资料11.1.4引用标准(1)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)；(2)《水工混凝土试验规程》（SL352-2006)；(3)《水利水电工程物探规程》（SL326-2005)；(4)《水利水电工程钻孔压水试验规程》（SL31-2003)；(5)《水利水电工程岩石试验规程》（SL264-2001)；(6)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（DL/T-2001)；(7)《混凝土拌和用水标准》（JGJ63-2006)；(8)《土坝坝体灌浆技术规范》（SD266-88)。11.2灌浆材料11.2.1一般要求(1)除合同另有约定外，承包人应负责采购、运输、储存、保管钻孔和灌浆所需的全部材料。每批到达现场的水泥、外加剂、掺合料和化学灌浆材料等，均应符合本技术条款规定的材料质量标准，并附有生产厂家的质量证明书。(2)每批材料人库前均应由承包人会同监理人进行验收，并将验收清单提交监理人。11.2.2水泥承包人应根据施工图纸或监理人指示，选用灌浆水泥品种用于各项灌浆工程的水泥应遵守SL62-1994第2.1节的规定。11.2.3水灌浆用水应遵守JGJ63-2006的规定，拌浆水的温度不得高于40℃，接缝及接触灌浆拌浆水的温度不得高于20℃。11.2.4掺合料经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺人砂、粘性土、粉煤灰和水玻璃等掺合料各种掺合料的质量应遵守SL62-1994第2.1.6条的有关规定，其掺人量应通过试验确定，试验成果应提交监理人。11.2.5外加剂经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺人速凝剂、减水剂、稳定剂以及监理人指示或批准的其它外加剂各种外加剂的质量应遵守SL62-1994第2.1.7条的规定，其最优掺加量应通过室内试验和现场灌浆试验确定，试验成果应提交监理人。11.3设备钻孔和灌浆设备和机具的选用应遵守SL62-1994第2.3节的规定11.4钻孔11.4.1固结灌浆钻孔固结灌浆孔的钻孔应遵守SL62-1994第3.2节的规定。11.4.2钻孔保护浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件承包人应妥善保护施工图纸所示的所有钻孔，防止流进污水和落人异物，直到验收合格为止因承包人过失造成扫孔或重钻的费用由承包人承担。11.5钻孔冲洗和压水试验11.5.1一般要求(1)承包人应在岩石灌浆前，对所有灌浆孔（段）进行裂隙冲洗和压水试验。(2)在岩溶、断层、大裂隙等地质条件较复杂的区域，其裂隙冲洗方法应通过现场试验确定，现场试验记录应提交监理人。11.5.2钻孔冲洗钻孔冲洗应遵守SL62-1994第3.3.1-3.3.3条的规定。11.5.3压水试验帷幕灌浆和固结灌浆的压水试验应遵守SL62-1994第3.3.5-3.3.9条的规定。11.6灌浆试验11.6.1提交灌浆试验大纲承包人应在灌浆作业开工14天前，编制灌浆试验大纲，提交监理人批准灌浆试验结束后，承包人应将试验记录和试验分析成果提交监理人。11.6.2室内浆液试验现场灌浆试验前，承包人应按监理人指示，进行浆液试验选择浆液水灰比以及掺合料、外加剂等的品种及其掺量，并将试验成果提交监理人浆液试验的内容包括：(1)浆液配制程序及拌制时间；(2)浆液密度测定；(3)浆液流变参数；(4)浆液的沉淀稳定性；(5)浆液凝结时间，包括初凝或终凝时间；(6)浆液结石的密度、强度、弹性模量和渗透性；(7)监理人指示的其它试验内容。11.6.3现场灌浆试验(1)承包人应按监理人指示，根据工程建筑物布置，选择地质条件中等或偏差地段进行灌浆试验，或与永久灌浆区相似的地段作为灌浆试验区。(2)承包人应根据施工图纸要求和监理人指示选定试验孔的布置方式、孔深、灌浆分段、灌浆压力等试验参数。(3)承包人应按批准的灌浆试验大纲进行灌浆试验，检查灌浆效果承包人应将各序孔和检查孔的单位吸水率、单位耗灰量等试验资料和灌浆试验成果提交监理人。(4)承包人不得在帷幕灌浆线上进行灌浆试验。11.7制浆(1)制浆材料和浆液置备应遵守SL62-1994第2.1节的规定。(2)帷幕和固结灌浆的制浆应遵守SL62-1994第2.2节的规定。11.8固结灌浆11.8.1一般要求(1)同一地段的基岩灌浆必须在先完成固结灌浆，并经检查合格后才能进行帷幕灌浆。(2)平洞内的帷幕灌浆应在平洞支护（锚杆、混凝土衬砌等）作业完成后进行。(3)固结灌浆和帷幕灌浆应采用自动记录仪进行数据采集和分析。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件(4)岩基固结灌浆应在有混凝土盖重情况下进行，其钻孔和灌浆均需在相应部位混凝土达到50％设计强度后方可开始灌浆若需采用无盖重灌浆，应经监理人批准。11.8.2灌浆方法固结灌浆的灌浆方法应遵守SL62一1994第3.4节的规定。11.8.3灌浆压力和浆液变浆标准灌浆压力和浆液变浆标准应遵守SL62一1994第.5节的规定。11.8.4灌浆结束标准固结灌浆的灌浆结束标准应遵守SL62一1994第3.6节规定11.8.5灌浆孔封孔灌浆孔的封孔应遵守SL62一1994第3.7节的规定。11.8.6特殊情况处理灌浆过程中的特殊情况处理应遵SL62一1994第3.8节的规定。帷幕灌浆和固结灌浆确的灌浆质量检查应遵守SL62一1994第3.9节规定11.9地下洞室灌浆11.9.1一般要求(1)地下洞室的回填灌浆应在衬砌混凝土达到70％设计强度后进行，固结灌浆应在该部位的回填灌浆结束7天后进行。(2)灌浆结束后，应按监理人指示，对往外流浆或往上返浆的灌浆孔进行闭浆待凝处理。(3)监理人认为必要时，承包人应在灌浆过程中监测衬砌混凝土变形，并作好记录。11.9.2回填灌浆和固结灌浆回填灌浆和固结灌浆应遵守SL62一1994第4.2节和第4.3节的规定。11.9.3钢衬接触灌浆(1)钢衬接触灌浆应遵守SL62一1994第4.4.1一4.4.8条的规定。(2)钢衬接触灌浆结束标准应遵守5162一1994第4.4.9一4.4.l0条的规定。11.9.4灌浆质量检查(1)回填灌浆的质量检查应遵守SL62-1994第4.2.l0-4.2.12条的规定；固结灌浆的质量检查应遵守SL62-1994第4.3.11-4.3.14条的规定。(2)承包人应按监理人指示进行钻孔探测和岩芯检查孔内浆液结实，并充填饱满为合格品，达不到此标准的，应按监理人指示进行处理。(3)钢衬接触灌浆的质量检查应遵守SL62-1994第4.4.11条的规定。(4)地下洞室灌浆工作结束后，承包人应向监理人提交地下洞室灌浆质量检查报告，并应将检查记录提交监理人。11.10灌浆工程验收11.10.1灌浆工程施灌过程的验收监理人应在钻孔和灌浆过程中，按本技术条款规定的各类灌浆工程的质量检查项目和内容，进行灌浆工程的逐项验收承包人应将质量检查和验收记录提交监理人。11.10.2灌浆工程的完工验收各类灌浆工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：(1)灌浆工程的竣工图；(2)钻孔和灌浆的各项试验成果；(3)钻孔岩芯取样试验的岩芯柱状图和摄影资料；(4)质量检查记录和质量事故处理报告；(5)监理人要求提供的其它完工验收资料。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件11.l1计量和支付11.11.1钻孔钻孔按施工图纸所示尺寸计算有效钻孔长度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。《工程量清单》若无此此项目,则钻孔费用摊入工程量清单中灌浆单价中,发包人不再另行支付钻孔费用。11.11.2灌浆(1)固结灌浆的计量和支付应按施工图纸和监理人确认实际合格长度进行计算，并按《工程量清单》中所列项目的每米灌浆的单价支付。其单价中包含水泥、掺和料、外加剂等材料的采购、运输、储存和保管的全部费用，以及为实施全部钻孔及灌浆作业所需的人工、材料、使用设备等所需的一切费用。(2)回填灌浆和接缝灌浆应按施工图纸所示，并经监理人验收确认的灌浆面积，以平方米为单位进行计量，并按《工程量清单》所列项目的每平方米灌浆的单价支付。(3)灌浆过程中正常发生的浆液损耗应包含在相应的灌浆作业的单价中。(4)灌浆用水包括钻孔、灌浆、冲洗、压水试验等作业的用水不单独计量支付，其费用包含在相应的各灌浆项目中。第12节钢管制造和安装12.1一般规定12.1.1应用范围本章规定适用于本合同施工图纸所示的压力钢管的直管、弯管、渐变管、岔管和支管及其附件的制造和安装。12.1.2承包人责任(1)除合同另有约定外，承包人应负责采购本工程钢管制造和安装所需的全部材料，并按本章第12.2节的规定，进行检验和验收。(2)承包人应按本章第12.3一12.10节的规定，进行钢管卷制、焊接、试验、运输、安装、涂装、灌浆以及质量检查和验收的全部工作。(3)按合同约定，由其它承包人承担的水轮机进水管（阀）与压力钢管的对接安装段时，承包人应负责提供该压力钢管段的材料特性，以及壁厚与焊接工艺要求。12.1.3主要提交件(1)钢管制造安装措施计划承包人应在钢管工程施工前，应将钢管制造和安装措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1)钢管加工车间布置；2)钢管材料采购计划；3)钢管制造、安装、焊接、涂装工艺设计；4)钢管运输和安装措施；5)钢管接触灌浆施工方法；6)质量和安全保证措施；7)施工进度计划；8)监理人要求提交的其它资料。(2)车间加工图承包人应在钢管加工制造前，按监理人提供的压力钢管施工图纸，绘制钢管车间加工图，提交监理人批准。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件(3)钢管水压试验措施计划承包人应按本章第12.5.1条的规定，编制钢管水压试验措施计划，提交监理人批准，并按本章第12.5.4条的规定，将试验成果报告提交监理人。12.1.4引用标准在工程施工中应按下列规程规范进行施工（但不限于）。(1)《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-2008);(2)《压力容器用钢板》(GB6654-1996)；(3)《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T709-2006);(4)《金属熔化焊焊接接头射线照相》(GB3323-2005);(5)《无损检测人员资格鉴定与认证》(GB/T9445-2005);(6)《厚钢板超声波检验方法》(GB/T2970-2004);(7)《压力容器用调质高强钢》(GB19189一2003);(8)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345-1989);(9)《气焊、电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》(GB985-1988);(10)《埋弧焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》(GB986-1988);(11)）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-1988);(12)《优质碳素结构钢》(GB/T699-1999);(13)《碳素结构钢》(GB/T700-2006);(14)《厚度方向性能钢板》(GB5313-1985);(15)《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》(SL105-2008);(16)《水工金属结构防腐蚀规范》(SLl05-2007);(17)《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400-2007);(18)《水工金属结构焊工考试规则》(SL35-1992);(19)《水工金属结构焊接通用技术条件》(SL36-2006);(20)《无损检测焊缝磁粉无损检测》(JB/T6061-2007);(21)《无损检测焊缝渗透无损检测》(JB/T6062-2007)。12.2材料压力钢管用各种钢材、焊接材料应按51432-2008第3.4节和第3.5节的规定选用承包人应向监理人提交产品质量证明书等技术文件每批材料应由承包人会同监理人进行人库验收承包人应按监理人指示进行抽样检验，对钢板标号不清或对材质有疑问时应予复验，检验成果应提交监理人。12.3钢管制造12.3.1直管、弯管和渐变管制造(1)钢板划线、切割和坡口加工：1)钢板划线及标记应遵守SL432-2008第4.1.1-4.1.7条的规定；2)钢板下料前的超声波检测应遵守SL432-2008表2的规定；3)钢板下料和焊接坡口的加工应遵守SL432-2008第4.1.l0条的规定；4)切割质量和尺寸偏差、切割面修磨、补焊区及其周边20mm内进行无损检测的要求，应遵守SL432-2008第4.1.11条的规定；5)钢板加工后坡口的极限偏差应遵守GB985-1988、GB986-1988和施工图纸规定；坡口加工完毕后，应立即涂刷无毒、无害、且不影响焊接性能和焊接质量的坡口防锈涂料；6)高强钢板上严禁锯、锉及用钢印作记号，不得在卷板外侧表面打标记、冲眼。(2)卷板钢管管节的钢板卷板，应遵守SL432-2008第4.1.12条和第4.1.13条的规定。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件(3)钢管管节组装或组焊：1)钢管管节组焊应遵守本章第12.4.3条的规定；2)钢管管节成型后的检查，应遵守SL432-2008第4.1.13-4.1.21条的规定；3)在钢管管节上加焊和拆除卡具、吊耳等附加物时，应注意不伤及母材，以及保证起吊时不损伤钢管和产生过大的局部应力对后序工作无不良影响的附加物可不拆除。12.3.2岔管制造(1)承包人应根据本章第12.1.3条的规定提交岔管车间加工图。(2)岔管钢板的分块、划线、切割和坡口要求应遵守本章第12.3.1条的规定。(3)岔管钢板的卷板应遵守本章第12.3.1条的规定球形岔管球壳的压制成型，应按监理人批准的方法进行。(4)岔管组装或组焊：1)岔管组焊应遵守本章第12.4.3条的规定；2)岔管应在车间内进行整体组装或组焊组装或组焊后的各项尺寸应分别符合SL432-2008第4.2.2条和第4.2.4条的规定；3)球形岔管的球壳板曲率及几何尺寸的极限偏差应遵守SL432-2008第4.2.3条的规定；4)岔管组焊后若需进行消应处理，应在车间内进行若岔管尺寸大于运输界限，应在车间内按结构要求组装成允许的最大部件，再分件运至现场进行总组装；5)加强梁系（三梁岔的U形梁和腰梁、月牙岔的月牙肋、球岔的环形梁等）本身的连接焊缝及与之相邻管壁间的组合焊缝，必须在车间内完成，若因故不能在车间内完成时，现场施焊的工艺、方法等须经监理人批准；6)组装后岔管腰线转折角偏差应不大于2°。12.3.3附件制造(1)伸缩节：1)伸缩节的划线、切割、坡口加工和卷板应遵守本章第12.3.1条的规定波纹管式伸缩节应与制造厂家协商确定；2)伸缩节组焊应遵守本章第12.4.3条的规定；3)套筒式伸缩节内、外套管和止水压环制作成型后的直径、弧度、间隙和行程等的极限偏差，应遵守SL432-2008第4.2.5-4.2.7条、第4.2.l0条的规定；4)套筒式伸缩节的止水盘根应根据施工图纸的要求选用；5)套筒式伸缩节内套管外壁和外套管内壁的纵缝应磨平，使其与钢管表面同高，盘根滑动范围不得布置横向焊缝；6)波纹管伸缩节的制造和试验应遵守SL432-2008第4.2.8条和第4.2.9条的规定；7)伸缩节装配、运输应遵守SL432-2008第4.2.11条的规定。(2)明管支座：1)明管支座的制造应符合施工图纸的要求和遵守本章第12.3.1条和第12.4.3条的规定；2)滚动、滑动和摇摆支座，应保证组装后各部件不得妨碍支座行动；3)鞍形支座的弧形承压板允许制造误差与钢管相同预组装时，应校正其圆度安排管节时，应在支座滑动区内错开环缝及纵缝；4)支座应在车间内进行预组装(3)加劲环、支承环、止推环和阻水环：1)加劲环、支承环、止推环和阻水环的制造应遵守本章第12.3.1条和第12.4.3浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件条的规定；2)上述各环的对接焊缝应与钢管纵缝错开200mm以上加劲环、支承环与钢管管壁间的组合焊缝应按施工图纸要求进行阻水环与管壁间的组合焊缝应为连续焊缝；3)加劲环、支承环、止推环和阻水环的内圈弧度间隙，应参照SL432一2008表4的数据选定加劲环、支承环、止推环和阻水环与钢管外壁的局部间隙，不应大于3mm；4)钢管的加劲环、止推环和支承环组装的垂直度极限偏差，应参照SL432一2008表9的数据选定；5)在加劲环、支承环、止推环与钢管的连接焊缝和钢管纵缝交叉处，应在加劲环、支承环和止推环内弧侧钻设半径25-50mm的避缝孔(4)水压试验闷头：1)水压试验用的临时闷头由承包人负责设计和制造承包人应在闷头制造前，将闷头的布置图、计算书和车间加工图提交监理人批准；2)闷头上应、设置进人孔、排气孔、进水孔、排水孔和测试仪表的安装孔等。12.4焊接12.4.1焊工和无损检测人员资格(1)焊工应经SL35考试，并取得焊工合格证书，才能从事与其证书相适应的焊接工作。(2)从事压力钢管质量检测的无损检测人员，其相应的资质应符合SL432-2008第6.4.2条的规定焊缝质量评定应由持Ⅱ级或Ⅱ级以上资格证书的无损检测人员担任。12.4.2焊接工艺评定报告和焊接工艺规程承包人应按SL432一2008第6.1节的规定，编制焊接工艺评定报告和焊接工艺规程提交监理人批准。12.4.3生产性施焊(1)焊缝分类应遵守SL43202008第6.3.1条的规定。(2)焊接材料的选用、焊接环境、焊接烘焙和保管应遵守SL432一2008第6.3.3条、第6.3.4条和第6.3.6条的规定。(3)焊前清理：所有拟焊面及坡口两侧各l0一20mm范围内的氧化皮、铁锈、油污及其它杂物应清除干净，每一焊道焊完后也应及时清理，检查合格后才能继续施焊。(4)定位焊：采用已批准的焊接工艺规程进行组装和定位焊定位焊应遵守SL432一2008第6.3.8条的规定。(5)装配校正：装配中的错边应采用卡具校正，不得用锤击或其它有损钢板的器具校正。(6)预热：按工艺要求需要预热的焊件，应按SL432-2008第6.3.l0一6.3.15条的规定进行监理人有权对某些焊接部位提出特殊的预热要求，承包人应遵照执行。(7)焊接：除应遵守SL432-2008第6.3节和SL36一2006第6章的规定外，压力钢管的焊接工艺还应满足：1)为尽量减少变形和收缩应力，应在施焊前选定定位焊焊点和焊接顺序从构件受周围约束较大的部位开始焊接，向约束较小的部位推进；2)双面焊接时（设有垫板者例外），在其单侧焊接后应进行清根并打磨干净，再继续焊另一面对需预热后焊接的钢板，应在清根前预热若采用单面焊缝双面成型，应提出相应的焊接措施，并经监理人批准；浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件3)每条焊缝应一次连续焊完，当因故中断焊接时，应采取防裂措施。(8)产品焊接试板：（标准抗拉强度大于540N/mm2):1)管壁纵缝、加强构件（包括支承环及岔管的肋和梁）的对接焊缝应作产品焊接试板；2)相同板厚的纵焊，每l0mm焊缝长作一块产品焊接试板，且每种板厚不少于两块试板尺寸及试验项目与焊接工艺评定的规定相同；3)试板须在纵缝的延长部位与钢管纵缝同时施焊，试板的厚度和焊接工艺须与管壁相同，可以延长试板长度而不设助焊板(9)后热：后热要求应通过焊接工艺评定确定，并应遵守SL36-2006第7章的规定。12.4.4焊缝质量检验。(1)焊缝外观质量检查应遵守SL432-2008表16的规定。(2)焊缝质量检验所用的无损检测方法，应遵守SL432-2008第6.4.3-6.4.l0条的规定。12.4.5焊缝缺陷处理(1)承包人应根据焊缝质量检验确定的焊缝缺陷，提出缺陷返修的部位和返修措施，经监理人同意后，由承包人进行返修，直至监理人认为合格为止返修后的焊缝，仍应按本章第12.4.4条规定的焊缝质量进行复验返修和复验记录应提交监理人。(2)同一部位返修次数：碳素钢和低合金钢不宜超过两次、高强钢不宜超过一次，否则应制订可靠的技术措施，提交监理人批准。12.4.6焊后消应处理施工图纸要求进行焊后消应处理的钢管，应按SL432-2008第7章的规定进行消应处理数据应提交监理人。12.5水压试验12.5.1水压试验措施计划需要进行水压试验的钢管和岔管，承包人应在试验前，编制水压试验措施计划，提交监理人批准试验内容应包括水压试验工作段范围、试验场地布置、试验设备、检测方法、循环次数、测点布置、试验程序和安全措施等。12.5.2水压试验的工作分段(1)明管水压试验的分段长度和试验压力应按施工图纸的规定执行。(2)岔管应在制造厂作整体水压试验对大型岔管需要在现场组装时，经监理人批准可在现场进行试验。12.5.3试验方法(1)水压试验的压力、试验程序和方法，以及现场试验结束后的处理措施应按SL432-2008第9章及施工图纸的规定执行。(2)监理人认为有需要时，承包人应在试验工件上设置应变量测仪器，并及时将记录提交监理人。12.5.4试验成果报告试验结束后，承包人应向监理人提交水压试验成果报告，包括试验过程、测试成果、发生的异常情况及其处理措施，以及评价意见等。12.6钢管运输(1)承包人应根据钢管各项运输部件的不同情况，制定详细的运输措施，其内容包括采用的吊装和运输设备、大件运输方法以及防止钢管变形的加固措施等。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件(2)运输成型的管节时，可在管节内加设内支撑管节运输时，应将钢管安放在鞍形支座或加垫木梁上，以保护管节及其坡口免遭破坏。(3)钢索捆扎吊运钢管或瓦片时，应将钢索与钢管或瓦片接触部位加设软垫，避免在吊运和运输过程中损坏涂层。12.7钢管现场安装12.7.1一般要求(1)用于测量高程、里程和安装轴线基准点等安装控制点，均应明显、牢固和便于使用。(2)压力钢管制造、安装及验收所用的测量器具应遵守SL432-2008第3.6节的规定。12.7.2安装偏差(1)钢管的直管、弯管和岔管，以及伸缩节等附件与施工图纸规定的轴线平行度误差不应大于0.2%。(2)钢管安装中心和管口圆度偏差应遵守SL432-2008第5.2.1条和第5.2.3条的规定。(3)钢管始装节的里程偏差应遵守SL432-2008第5.2.2条的规定。(4)明管支座的安装偏差应遵守SL432-2008第5.3.1-5.3.3条的规定。(5)波纹管伸缩节的焊接、安装应遵守SL432-2008第5.3.6-5.3.7条的规定。(6)在焊接两镇墩间的最后一道合拢焊缝时，应解除伸缩节的约束。12.7.3现场安装焊接(1)在现场焊接钢管环缝前，应校测钢管位置和管口圆度，若发现其安装偏差超过规定时，应及时纠正，并经监理人检查认可后，才准施焊。(2)定位焊后应尽快焊接安装环缝，每条焊缝应连续完成，不得中断。(3)安装环缝应由两名或两名以上焊工，按同向对称进行焊接。12.7.4观测仪器埋设钢管安装时，应同时埋设观测仪器，观测仪器支座的焊接应遵守SL432-2008第6.3.9条的规定。12.7.5质量检验和缺陷处理承包人应按本章第12.4.4条的规定对全部现场安装焊缝进行检验，并按本章第12.4.5条的规定进行缺陷处理钢管安装的质量检验和缺陷处理记录应提交监理人。12.8涂装12.8.1涂装工艺措施报告承包人应在涂装作业前，编制钢管涂装工艺措施报告，提交监理人批准涂装工艺措施应详细说明各种涂装材料的施涂方法、使用设备、质量检验和涂装缺陷修补措施。12.8.2涂装施工(1)钢材表面涂装前，应将钢材表面的焊渣、毛刺、油脂等污物应清除干净。(2)当钢管内壁及明管外壁采用涂料或金属喷涂时，其表面清洁度和表面粗糙度应达到SL105-2007第3.3节的规定。(3)涂装施工前，承包人应根据施工图纸和涂料生产厂的要求进行工艺试验，试验过程应有涂料生产厂的人员负责指导，并与专业人员共同进行检验检验结果应提交监理人。(4)组焊后的管节、岔管及附件（除安装焊缝外），应在车间内完成涂装；现场安装焊缝及表面涂装损坏部位，则在现场进行涂装。(5)涂料涂装：浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件1)钢管内壁和明管外壁应涂刷自养护的底漆和面漆；2)涂料应按施工图纸的要求选择，并应遵守SL105-2007第4.2节的规定；3)涂料涂装施工方法和程序以及对环境的要求应遵守SL105-2007第4.3节的规定；4)涂料涂装后，埋管应在外壁均匀涂刷一层水泥浆，涂后注意养护。(6)金属热喷涂：1)金属热喷涂材料应按施工图纸的要求选择，并应遵守SL105-2007第5.2节的规定；2)金属热喷涂涂层厚度及配套涂料的选定应遵守SL105-2007第5.3节的规定；3)金属热喷涂施工应遵守SL105-2007第5.4节的有关规定12.8.3涂装质量检验(1)涂料涂层质量检验应遵守SL105-2007第4.4节的规定；若监理人检查发现流挂、皱纹、针孔、裂纹、鼓泡等现象时应及时进行处理，直至监理人认为合格为止。(2)金属热喷涂质量检验应遵守SL105一2007第5.5节的规定；金属热喷涂复合保护涂层的质量检验应遵守SL105一2007第5.6节的规定。(3)涂装结束后，应将钢管涂装的质量检验成果提交监理人。12.9质量检查和验收12.9.1钢管材料的检查和验收钢管制造和安装所需的材料均应按本章第12.2节的规定进行检验和验收。12.9.2钢管制造质量检查和验收钢管管节和附件全部制成后，承包人应向监理人提交钢管管节和附件的验收申请报告，并提交以下各项验收资料：(1)钢管管节和附件清单；(2)钢材、焊接材料、外购连接件和涂装材料的质量证明书、使用说明书或试验报告；(3)焊接工艺评定报告和焊接工艺规程；(4)焊缝质量检验成果；(5)缺陷修整和焊缝缺陷处理记录；(6)钢管管节和附件的尺寸及偏差检查记录；(7)涂装质量检验记录；(8)监理人要求提交的其它验收资料。12.9.3钢管安装质量检查和验收(1)承包人应会同监理人对各管段及部件的定位准确性、支撑牢固性等以及每条现场焊缝进行逐条检查、验收验收记录应提交监理人。(2)钢管的现场涂装结束后，承包人应会同监理人对钢管的涂装质量进行检查和验收，不合格的涂装面应进行返修和重新检验，直至监理人认为合格为止验收记录应提交监理人。12.9.4完工验收钢管工程全部完工后，承包人应向监理人提交工程验收申请报告，并附以下完工资料：(1)钢管竣工图；(2)各项材料和外购连接件的出厂质量证明和使用说明书；(3)钢管制造、安装的质量检查报告；(4)钢管一类、二类焊缝焊接工作档案卡（包括焊工名册和代号）；(5)水压试验成果；浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件(6)重大缺陷处理报告；(7)钢管接触灌浆质量检查报告；(8)）监理人要求提供的其它完工资料。12.10计量和支付12.10.1钢管(1)压力钢管（含岔管和伸缩节）及其附件的制造、运输和安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。(2)压力钢管（含岔管和伸缩节）水压试验、涂装等所需费用，包含在《工程量清单相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。12.10.2钢管接触灌浆钢管接触灌浆按施工图纸所示尺寸计算（钢管外缘周长乘以接触灌浆钢板衬砌段长度）的有效接触面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件第四卷浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件第8章投标文件格式封面浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件文成县斗潭水库除险加固工程投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）或其委托代理人年月日浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件文成县周山际下水库除险加固工程投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）或其委托代理人年月日浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件文成县龙井口二级水库除险加固工程投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）或其委托代理人年月日浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件文成县仙岩二级水库除险加固工程投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）或其委托代理人年月日浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件目录一、投标函及标函附录二、法定代表人身份证明二、授权委托书三、投标保证金四、已标价工程量清单五、施工组织设计六、项目管理机构表七、资格审查资料八、原件的复印件九、其他材料浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）:1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥元）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥元）。4．如我方中标：(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。6.（其它补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件（二）投标函附录序号条款名称约定内容备注1项目负责人姓名：2技术负责人姓名：3安全员姓名：3质量负责人姓名：4安全负责人姓名：6缺陷责任期7质量目标浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：身份证号码职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日注：此证明用于法定代表人亲自出席开标会。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件二、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件三、投标保证金（招标人名称）：鉴于（投标人名称，以下称“投标人”）已于年月日参加（项目名称）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内补充、修改、替代或撤回其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）元（￥元）。本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的书面通知应在投标有效期内送达我方。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：年月日注1：投标保证金采取银行汇票、电汇的，附相应票据的复印件；采取担保的，应采用上述格式。注2：担保人是委托代理人签字的，应附授权委托书。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件四、已标价工程量清单1、工程量报价汇总表2、工程量报价明细表3、单价分析表4、主要材料预算价格预算表5、机械台班费计算表6、砂浆及砼配合比单价分析计算表浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件五、施工组织设计1．投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：序号名称备注1施工围堰设计说明书及附图（包括加高、维护、拆除）2施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等）3材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等）4土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）5基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）6主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）7金属结构制造和安装计划、措施及附图8机电设备安装、调试方案、施工进度计划说明书9建筑与装修工程施工说明书（施工工艺及质量保证措施，施工进度工期计划等）10工程质量管理方案11安全生产管理方案12防汛度汛13文明工地建设措施，为其它承包人提供方便的措施等l4水土保持、环境保护管理方案15其它有关工程的施工工艺及进度计划16有关施工建议浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一拟投入本项目的主要施工设备表附表二拟投入本项目的试验和检测仪器设备表附表三计划开、完工日期和施工进度网络图附表四施工总平面图附表五临时用地表浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件附表一：拟投入本项目的主要施工设备表拟投入本项目的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力用于施工部位备注浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件附表二：拟投入本项目的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件附表三：计划开、完工日期和施工进度网络图1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2．施工进度表可采用网络图表示。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件附表四：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件附表五：临时用地表临时用地表用途面积（m2）位置需用时间浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件六、项目管理机构表（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业社会保险浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件（二）主要人员简历表姓名年龄学历执业资格安全生产考核合格证书职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：主要人员指项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、财务负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、施工管理人员及其他主要人员。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件七、资格审查资料1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行调查核实和澄清。2、招标人不接受联合体投标。3、资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资质、企业安全生产、人员、履约信誉四个方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，对不通过的投标人其投标文件不进行后续评审。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目负责人营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员安全生产许可证初级职称人员开户银行技工账号其它经营范围备注浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件（二）最近年度财务状况最近年度是指2009年1月至2010年12月。1.财务状况表财务状况表项目名称单位年年年一、注册资金二、净资产三、总资产四、固定资产五、流动资产六、流动负债七、负债合计八、营业收入九、净利润……2.拟投入本项目的流动资金函拟投入本项目的流动资金函（招标人名称）：我方拟投入（项目名称）的流动资金为万元，资金来源于，资金来源证明文件附后。申请人：（盖单位章）年月日注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。资金来源填写银行存款、银行信贷或其他形式。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件（三）正在施工的和新承接的项目情况表合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划完工日期承担的工作工程质量项目负责人（经理）项目技术负责人监理人或总监理工程师以及电话合同项目描述合同项目描述至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）备注注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件（四）近3年发生的诉讼及仲裁情况表近3年是指2008年1月1日至投标截止日。序号诉讼或仲裁事项诉讼或仲裁中的地位缘由结果备注一诉讼事项二仲裁事项注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件（五）行贿犯罪纪录申报表2008年1月1日以来投标人及拟派项目负责人行贿犯罪纪录申报表。投标人应如实填写下列内容序号内容备注1在建项目22008年1月1日以来投标人行贿犯罪纪录32008年1月1日以来拟派项目负责人行贿犯罪纪录说明：投标人应如实填写，若隐瞒不报，经查实一律取消中标资格。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件（七）资格审查自审表序号审查因素审查标准审查结果引用的证明材料对应页码详细审查1企业部分营业执照安全生产许可证资质证书及等级法人代表安全生产考核合格证书总经理安全生产考核合格证书分管安全生产副总经理安全生产考核合格证书分管安全生产副总经理的任命书技术负责人安全生产考核合格证书2项目部部分项目负责人建造师注证书项目负责人安全生产考核合格证书项目技术负责人专业及职称证书项目安全管理人员安全生产考核合格证书浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件（八）诚信投标承诺书诚信投标承诺书本企业郑重承诺：一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加（具体的工程项目名称）投标；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；七、不扰乱文成县招标投标市场秩序；八、不在开标后进行虚假恶意投诉。九、项目负责人和技术负责人均无在建项目。本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受文成县公共资源交易管理委员会办公室、文成县公共资源交易中心作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。十、本承诺书一式三份，建设单位、县公共资源交易中心、承诺企业各执一份。投标人（盖章）：法定代表人（签字、盖章）：年月日（注：请在递交投标文件时另行递交该承诺书（一式三份），否则投标文件将被拒收。）浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件八、原件的复印件1企业部分(1)营业执照复印件；(2)安全生产许可证复印件；(3)资质证书复印件；(4)经审计的财务会计报表复印件（含流动资金来源证明）；(5)法人代表的安全生产考核合格证书（A证）复印件；(6)总经理的安全生产考核合格证书（A证）复印件；(7)分管安全生产的副总经理安全生产考核合格证书（A证）和任命书复印件；(8)技术负责人的安全生产考核合格证书（A证）复印件。2项目部部分(1)项目负责人的水利水电工程贰级及以上建造师注证书（含临时执业证书）复印件；(2)项目技术负责人的工程师及以上职称证书复印件；(3)项目负责人的水利行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）复印件；(4)项目技术负责人水利专业工程师及以上职称证书和毕业证书复印件；(5)项目安全员的水利行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）复印件；(6)资格审查有关其他证明材料复印件。注：1、应递交上述复印件的原件。2、如查实投标人提供虚假资料以满足资格审查要求的，将取消投标或中标资格，并报相关部门予以通报。九、其他材料根据招标文件要求所需的其他材料。浙江水利水电工程审价中心147n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件目录第一卷1第1章招标公告2投标人须知前附表41总则72招标文件83投标文件94投标125开标126评标137合同授予138重新招标和不再招标149纪律和监督1410需要补充的其他内容15第3章评标办法（合理低价法）161评标原则162评标委员会的组建163评标程序和内容164定标18附件一：招标文件澄清申请函19附件二：招标文件澄清通知20附件三：招标文件修改通知21附件四：投标文件澄清通知22附件五：投标文件澄清函23第4章合同条款及格式24第1节通用合同条款24第2节专用合同条款241一般约定242发包人义务243监理人244承包人246施工设备和临时设施257交通运输258测量放线259施工安全、治安保卫和环境保护2511开工和竣工（完工）2612暂停施工2613工程质量2614验收和检验2615变更2716价格调整2717计量与支付2718竣工验收（验收）2819缺陷责任与保修责任2920保险29第3节合同附件格式30n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件附件一：合同协议书30附件二：履约担保31附件三：预付款担保函32附件四廉政责任书33附件五：安全生产合同（格式）35第5章工程量清单371工程量清单说明372投标报价说明373其他说明374工程量清单39第二卷45第6章图纸451图纸说明452图纸目录453图纸45第三卷45第7章技术标准和要求45第1节一般规定451.1说明451.2主体工程项目及其工作内容451.3发包人提供的施工图纸和文件451.4承包人提交的文件451.5发包人提供的材料和工程设备451.6承包人提供的材料和设备451.7进度计划的实施451.8工程质量的检查、检验和验收451.9验收451.10工程量计量451.11引用技术标准和规程规范的规定451.12工程保险451.13工程价款支付方法45第2节施工临时设施452.1一般规定452.2现场施工测量452.3现场试验452.4施工交通452.5施工供电452.6施工供水452.7施工供风452.8施工照明452.9施工通信和邮政服务452.l0砂石料场开采加工系统452.11混凝土生产系统452.12临时工厂设施452.13仓库和堆、存料场452.14弃渣场452.15临时生产管理和生活设施452.16计量和支付45第3节施工安全措施45n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件3.1一般规定453.2施工安全措施453.3应急救援措施453.4计量和支付45第4节环境保护和水土保持454.1一般规定454.2施工环境保护45第5节施工导流工程455.1一般规定455.2施工期导流控制标准455.3截流455.4导流建筑物施工455.5基坑排水455.6安全度汛和排冰凌455.7下闸封堵和下游供水455.8施工期临时通航455.9质量检查和验收455.10计量和支付45第6节土方明挖456.1一般规定456.2场地清理456.3土方开挖456.4施工期临时排水456.5土料场和砂砾料场开采456.6开挖渣料的利用和弃渣处理456.7检查和验收456.8计量和支付45第7节石方明挖457.1一般规定457.2钻孔与爆破457.3石方明挖457.4施工期临时排水457.5堆渣场地和渣料利用457.6石料场457.7质量检查和验收457.8计量和支付45第8节混凝土工程458.1说明458.2主要提交件458.3引用标准和规程规范458.4质量检查和验收458.5计量和支付45第9节砌体工程459.1说明459.2主要提交件459.3引用标准和规程规范459.4质量检查和验收459.5计量和支付45第10节土石方填筑工程4510.1说明45n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件10.2主要提交件4510.3引用标准和规程规范4510.4质量检查和验收4510.5计量和支付45第11节钻孔和灌浆工程4511.1一般规定4511.2灌浆材料4511.3设备4511.4钻孔4511.5钻孔冲洗和压水试验4511.6灌浆试验4511.7制浆4511.8固结灌浆4511.9地下洞室灌浆4511.10灌浆工程验收4511.l1计量和支付45第12节钢管制造和安装4512.1一般规定4512.2材料4512.3钢管制造4512.4焊接4512.5水压试验4512.6钢管运输4512.7钢管现场安装4512.8涂装4512.9质量检查和验收4512.10计量和支付45第四卷45第8章投标文件格式45封面45一、投标函及投标函附录45二、法定代表人身份证明45二、授权委托书45三、投标保证金45四、已标价工程量清单45五、施工组织设计45六、项目管理机构表45七、资格审查资料45八、原件的复印件45九、其他材料45n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件招标人：文成县山塘水库除险加固工程建设指挥部招标代理人：浙江水利水电工程审价中心日期：二○一一年九月n文成县2011年度水库除险加固工程（斗潭、周山际下、龙井口二级、仙岩一级）施工招标文件