仙游县榜头镇下天马水库除险加固

仙游县榜头镇下天马水库除险加固

仙游县榜头镇下天马水库除险加固及管理房工程招标文件（网上投标版）招标编号：【2013】众亿仙招字002号项目名称：仙游县榜头镇下天马水库除险加固及管理房工程招标人：仙游县榜头镇人民政府（盖章）法定代表人：（盖章）招标代理单位：福建众亿工程项目管理有限公司（盖章）法定代表人：（盖章）日期：2013年5月n目录第一部分投标人须知（一）总则（二）招标文件（三）投标文件的编写（四）投标文件的递交（五）开标、评标及定标（六）授予合同第二部分合同条款第三部分投标文件组成（格式）第四部分法定代表人资格证明书（格式）法定代表人授权委托书（格式）第五部分工程预算造价文件第六部分行贿犯罪档案查询申请附件:（身份查验时按纸质提供）n第一部分投标人须知一、投标人须知前附表项号条款号内容说明与要求1工程项目名称仙游县榜头镇下天马水库除险加固及管理房工程2建设地点仙游县榜头镇3建设规模约260万4承包方式包工包料5质量标准合格6招标范围按图纸并结合审核后的工程量清单和编制说明7要求工期施工总工期：180日历天8资金来源上级拨款9投标人资质等级要求投标人必须在莆田市市内注册登记（含工商营业执照、企业资质、税务登记等）、具有独立法人资格，符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人均可参与投标。10资格审查方式资格后审11踏勘现场招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场n项号条款号内容说明与要求12网上澄清和修改投标人对招标文件、工程审核后预算书、施工图纸等存有异议的，可不署名于2013年5月21日17：00时前登录在仙游县招投标中心网将疑问材料向招标人提出（应列明招标项目名称和编号），招标人于2013年5月23日12：00时前在仙游县招投标中心网和莆田市发展服务中心网上公布修改内容。13投标有效期为：60日历天（从投标截止之日算起）14投标保证金凡在莆田市内注册登记但未在仙游预缴需交投标保证金的企业应按招标文件的要求交纳投标保证金；在仙游县内已预缴的企业按《仙游县小额工程施工发包暂行规定》（仙政文[2013]69号规定不需再交纳投标保证金。16工程预算价工程发包价工程预算价：2370768元工程发包价：2062568元本工程发包下浮率为13%。17投标文件份数招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由仙游县招投标办决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。在核对投标人及其代表的身份时须提交书面法定代表人授权委托书（须按招标文件要求的格式编制并签字、盖章）及身份证原件。（投标人中标后应提供与网上投标一致的书面投标文件一式陆份，并加盖投标人公章。）18投标文件提交地点及截止时间收件人：福建众亿工程项目管理有限公司地点：仙游县自来水公司办公楼五层时间：2013年5月24日15时00分n19开标开标时间：2013年5月24日15时00分地点：仙游县自来水公司办公楼五层20评标方法按照招标文件规定21履约保证金、质量保证金投标人提供的履约保证金为合同金额的5%投标人提供的质量保证金为合同金额的5%备注（一）总则1工程说明1.1项目名称：仙游县榜头镇下天马水库除险加固及管理房工程1.2建设地点:仙游县榜头镇1.3建设规模:约260万1.4承包方式:包工包料1.5质量标准:合格1.6招标范围:按图纸并结合审核后工程量清单和编制说明1.7施工总工期:180日历天1.8资金来源:上级拨款2获取招标文件方式1．招标人在莆田市发展服务中心网(http://www.ptfwzx.gov.cn)和(http://www.ptztb.gov.cn)发布招标文件，投标人可登录网站自行下载招标文件,或利用已经激活并审核通过的CA登陆到以下网址http://www.ptfwzx.gov.cn/pthy进行招标文件的下载。n2．招标人不提供书面招标文件及图纸，只提供电子招标文件及电子图纸（GDF格式）。投标人必须通过网上银行在仙游县招投标中心网或莆田市公共资源网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。注：网上投标系统以BOT方式招标，软件开发公司以本系统为平台收取投资回报。经有关部门研究审定，电子招标文件在100页（A4纸）及以下的，每份按50元收取；超过100页的，超过部分按每页0.5元收取。招标文件下载和网上支付具体操作方式详见系统“帮助文档”里面的《操作手册》。招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，按投标须知第21条要求密封、标记)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由莆田市招投标办决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。在核对投标人及其代表的身份时须提交书面法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书（须按招标文件第四部分格式编制并按要求签字、盖章）及身份证原件、经过激活的福建企业CA数字证书。投标单位的投标文件必须使用网上申报系统中最新版（V7.3.1.08）来制作，所有项目必须先下载代理做的电子招标文件、再导入投标工具制作投标文件。机电安装工程、装饰装修工程、园林绿化工程、公路工程、通信与广电工程、民航机场工程、港口航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程等施工项目、勘察、设计、监理等其他类投标人须在其投标文件首页加盖电子印章，否则，按废标处理；房屋建筑工程、市政公用工程施工项目新版投标工具中需要上传工程量清单的投标文件，必须严格按照福建省定额站2011年1月4日发布的《闽建价〔2011〕1号》规定的《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》（修订部分）为准（一般造价软件都支持该标准清单xml文件的导出），否则投标文件工具因不能导入清单文件而导致无法生成最终的投标文件,后果由投标人自行负责。房屋建筑工程、市政公用工程施工项目新版投标工具中需要上传工程量清单的投标文件，必须严格按照福建省定额站2011年1月4日n发布的《闽建价〔2011〕1号》规定的《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》（修订部分）为准（一般造价软件都支持该标准清单xml文件的导出），否则投标文件工具因不能导入清单文件而导致无法生成最终的投标文件,后果由投标人自行负责。技术上如有问题，请咨询江苏国泰新点软件有限公司，客服热线：400-850-3300、0594-2853358。3投标人的资格资质要求3.1须在莆田市市内注册登记、资质属地管理并具有独立法人资格及按福建省水利厅【闽水建设（2007）44号文】和【闽水建设（2007）45号文】及莆市水利[2011]192号规定通过信用登记备案,符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人均可参与投标。3.2具备承担本招标工程项目的能力并具备建设行政主管部门核发的经年检合格的水利水电工程施工总承包三级及以上资质并具有安全生产许可证的独立法人（不分主、增项差别）。注册建造师（含临时）须是申帽请人本企业职员（以注册建造师执业证上的工作单位为准），具备相应专业二级及以上注册建造师资质且目前无在建工程项目。3.2.1莆田市外的建设企业不得参加本次招标项目的投标。3.2.2莆田市水利局信用登记备案按水利局网上发布的准予备案的通知单为准。3.3本招标工程项目采用资格后审方式确定合格投标人。投标人递交的投标文件应包括本招标文件21.1.2的资格审查材料。3.4投标人必须通过本单位福建企业CA数字证书登陆莆田市发展服务中心网(http://www.ptfwzx.gov.cn)和仙游招投标中心(http://www.xyztbzx.com)发布招标文件方可参与投标，在规定的时间内未报名下载招标文件所造成的损失由投标人自行承担。4投标有效期60日历天（从投标截止之日算起）。5投标费用n投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。6本招标工程项目不允许违法转包、分包。除地基基础和主体工程外确需分包的，应符合有关法律、法规规定并经招标人同意。7本文件依据仙政文【2013】69号文、福建省水利厅【闽水建设（2007）44号文】和【闽水建设（2007）45号文】及莆市水利[2011]192号文规定制定。招投标活动的有关问题处理按照仙政文【2013】69号文，福建省水利厅【闽水建设（2007）44号文】和【闽水建设（2007）45号文】及莆市水利[2011]192号规定执行。（二）招标文件8招标文件招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、工程量清单、工程预算、施工图纸、修改和澄清的答疑文件组成。9现场踏勘9.1招标人不组织现场勘察。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。9.2参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。9.3投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。10招标人不组织投标答疑会。11招标文件的澄清及修改11.1投标人对工程情况和招标文件含工程量清单、工程预算价、发包价有疑问的可于2013年5月21日17：00前在仙游县招投标中心（www.xyztbzx.com)和莆田市发展服务中心网(http://www.ptfwzx.gov.cn)，向招标人提出（应列明招标项目名称和编号）。招标人将于2013年5月23日12：00前在仙游县招投标中心（www.xyztbzx.com)和莆田市发展服务中心网(http://www.ptfwzx.gov.cn)利用已经激活并审核通过的CA登陆到以下网http://www.ptfwzx.gov.cn/pthy 进行网上公布澄清及修改的答疑内容。11.2招标人应当对工程量清单和工程预算价、发包价的准确性负责。n11.3招标文件及招标文件的澄清答疑内容应当经相关行政监督部门备案后发布。12工程预算价：2370768元（人民币）13工程发包价：2062568元（人民币）工程发包价=工程预算价×（1-下浮率）＝2370768×（1-13%）＝2062568元（人民币）本工程下浮率为13%。14合同承包价14.1招投标双方在签订施工合同时工程发包价为合同承包价。14.2若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据。15投标保证金的缴交和退还凡在莆田市内注册登记但未在仙游预缴需交投标保证金的企业应按招标文件的要求交纳投标保证金；在仙游县内已预缴的企业按《仙游县小额工程施工发包暂行规定》（仙政文[2013]69号规定不需再交纳投标保证金。15.1投标保证金金额为人民币:肆万元整（￥40000元），投标人必须按规定向仙游县招投标中心交纳。未按规定要求交纳投标保证金的投标将被拒绝，投标保证金有效期为开标之日起60日历天。银行帐户名称：仙游县招投标中心开户行：中国工商银行帐  号：140501041901004140815.2投标保证金手续须在截标前自行办妥。投标保证金应当通过投标人开户行基本帐户转入招标人指定的银行专户，并写明投标项目名称。缴交时间确认以招标文件指定银行对帐单上加盖公章的日期为准。投标人的投标保证金汇款单上没有体现投标项目名称，则视为该投标人未提交投标保证金。截标时，县招投标中心应当负责查询该项目投标保证金入帐情况，并及时通知招标人。15.3开标完成后，未中标的投标人的保证金次日退还至其基本账户，中标人的投标保证金在签订施工合同后五日内退还至其基本账户。15.4发生下列情况之一，投标保证金将被没收 (1)开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；(2)中标人放弃中标的或不按规定签约的；n(3)中标人在规定的期限内未提交履约保证金的；注：保证金交纳凭证原件随带备查。16投标工期及质量16.1本招标工程每个项目总工期不超过180日历天。逾期未能完成，将按每日300元赔偿招标人损失。16.2工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。17工程预算价编制说明17.1工程预算价须由具有相应资质的单位盖编制单位章，并按照招标文件要求和有关计价规定编制并加盖相应专业资格的概预算人员章或水利造价工程师执业专用章。17.2工程预算价编制原则：工程预算价应力求与市场的实际变化相吻合，要有利于竞争和保证工程质量与安全。17.3工程预算价编制依据：招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要及水利行政主管部门颁布的有关现行定额和规定。第一部份17.3.1工程预算价执行的编制办法及定额标准。17.3.1.1编制办法1、仙游县鲤源咨询服务有限公司设计的《施工图》（日期：2013.1）2、福建省水利厅文件闽水计财【2011】98号《福建省水利厅关于颁布<福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定>、3、福建省水利厅文件闽水计财【2011】98号<福建省水利水电建筑工程预算定额>、4、福建省水利厅文件闽水计财【2011】98号<福建省水利水电工程施工机械台班费定额>及<福建省水利水电设备安装工程预算定额>的通知》。5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）；《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）；《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2012版）n6、《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401-2005）7、莆市建价【2011】25号《关于发布<2010年莆田市建筑工程材料价格>的通知》8、闽建筑【2011】37号《关于调整建设工程人工预算单价的通知》9、闽建筑函【2012】4号《关于执行闽建筑〔2011〕37号文人工预算单价的补充通知》10、闽建筑【2012】4号《关于调整建筑安装工程税率的通知》11、闽建筑【2012】36号《关于价格调节基金计取有关问题的通知》及莆政综【2012】153号《莆田市价格调节基金管理暂行规定》12、2013年1月上旬《福建工程造价信息》及2012年第四季度机械台班费用，安装主材价格参考《2012年福州市安装工程材料价格》及市场价格信息。13、价格调节基金征收莆田市人民政府2012年12月19日“关于印发莆田市价格调节基金管理暂行规定的通知”按营业额的0.3%征收。17.3.2工程相关说明：17.3.2．1应业主要求，取芯试验钻孔按65m计、试验钻孔封孔按65m计、迎水坡整治的沥青砂浆伸缩缝按320m3计；C20砼防滑护脚按5m3计；输水涵洞部分的拆除旧浆砌体按10m3计；进水口人工挖沟槽土方按125m3计；17.3.2．2应业主要求，新建管理房为4m2计，每平米的价格为2000元；预制瓷砖文字按120元/m2计；17.3.2．3应业主要求，溢洪道加固工程中的溢洪道杂草清除200m2；侧墙M15水泥砂浆深沟缝侧墙M15水泥砂浆深沟缝100m2；溢洪道交通桥工程中的原旧交通桥的拆除按20m3计；17.3.2．4应业主要求，水库水雨情自动测报系统各个项目的数量、价格按设计概算第81项计；17.3.2．5临时工程的抽水台班按50台班计；17.3.2．6其他工程：0.4kv线路工程图纸中没有体现，按设计概算工程量列入预算；蚂蚁防治图纸没有说明范围等，按设计概算15000元包干预算；水位尺按设计概算单价包干预算；17.3.3工程其他说明详见预算编制说明。n第二部份一、工程范围：对莆田市仙游县榜头镇下天马水库除险加固管理房工程的土建、装饰等进行计算；改管理房建筑面积：57.19m2，檐高3.3m；二、编制依据：1、本预算依据由福州芳圆建筑工程设计有限公司设计的《福建省仙游县榜头镇下天马水库除险加固管理房工程》施工图及甲方要求。2、《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《福建省建设工程工程量清单计价宣贯材料》、《福建省建设工程量清单计价指引》（2005版）。3、《福建省建筑工程消耗量定额》(2005版)、《福建省装饰装修工程消耗量定额》(2005版)、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(2012版)。4、《福建省建筑工程综合单价表》（2005版）、《福建省建筑装饰装修工程综合单价表》（2005版）、《福建省建筑安装工程综合单价表》、《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）。5、本工程为三类工程，劳保按丁类计费，税金按3.284%计，风险费按2%计。6、材料信息价：莆田2013年1月份(上旬)材料价格及市场询价；机械台班：福建省2012年4季度机械台班。三、相关说明：1、本工程土方采用反铲挖掘机开挖，人工配合修边，人机比按1：9计入。余土采用自卸汽车外运，运距暂按3KM考虑。2、推拉门及推拉窗玻璃按5厚普通玻璃计入；3、办公室、餐厅、厨房、卫生间踢脚线高度按120mm计入；4、成品不锈钢木色百叶按主材价200元/m2计入。5、空调洞按综合单价15元/个计入。6、厨房灶台构造做法不详暂不列预算。7、管理房配备有线对讲机n17.4工程量清单应依据招标文件、施工图纸、施工现场条件，按照《建设工程工程量清单计价规范》、国家统一工程量计算规则、分部分项工程项目划分、计量单位及国家和本省有关规定由有相应资质的中介机构进行编制。工程量清单为招标文件的组成部分。17.5投标人应认真对照施工图设计文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量清单存在差错、漏项的，应在规定时间内向招标人提出，招标人经核实确认单项子目工程量误差在±1%（含±1%）以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%（含±1%）以内，但造价超过1000元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人应当进行修正，并将修正后完整的工程量清单作为答疑内容的组成部份在市政府指定的招投标信息网上一并公布。17.6招标人编制工程预算价时，根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、工期长短，按2%的风险包干系数计入工程预算价，风险因素包括下列范围：17.6．1因工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确。17.6．2因市场变化、政策性调整导致材料价格变化。17.6．3因天气、地形、地质等自然条件（不可抗力的除外）变化而采取的临时措施。17.6.4人工、机械费价格变化的。17.7税率按3.284%计取。18材料价格风险控制本工程采取材料价格风险包干方式，材料价格风险由投标人自负。18.8.1有下列情形之一的,可以调整合同价:（1）经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；（2）现场中不可预见的与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人核定的；（3）发包人追加或减少的施工项目；18.8.2风险范围以外合同价款调整方法：18.8.2.1增减工程量的单价确定（1）在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）（2）在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）n（3）不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及中标价降幅系数计算。不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)（4）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。（5）中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。18.8.2.2材料（设备）变更的价格确定（1）拟变更使用的材料（设备）属招标人材料（设备）价格明细表已有的，根据招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。拟变更使用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)（2）拟变更使用的材料（设备）属招标人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。拟变更使用的材料（设备）价格＝信息价×(1-中标价降幅系数)（3）拟变更不用的材料（设备），其价格按招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。拟变更不用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)（4）上述发布媒介没有公布的材料（设备）单价，按招标人、中标人、监理单位三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。18.8.3n投标人应当根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求进行投标报价。工程量清单内的费用、招标文件中合同条款的其它费用、风险包干费用、招标文件要求的优良工程增加费和赶工措施费等，应体现在投标报价中。投标人没有就上述费用报价的，视为费用已包括在其他有价款项目的综合单价内。19本工程施工发包承包实行发包价包干制度，发包后原则上不得进行设计变更和工程量现场签证变更追加工程造价。施工图设计文件一经审查通过，建设单位不得随意提出设计变更。严禁通过设计变更扩大建设规模、增加设计内容、提高建设标准，但因技术、地质等原因确需进行设计变更的，由设计单位出具设计变更通知，招标人签署确认后，按下列规定办理，由此增加的投资原则上在总投资中调剂解决：(一)设计变更增加投资累计超过发包价5%以下的;现场签证确认增加投资累计超过发包价2%以下的,应当按项目管理权限送相关建设行政主管部门备案,(二)设计变更增加投资累计超过发包价5%及以上的;现场签证增加投资累计超过发包价2%及以上的,招标人应事先将增加项目的合理性按项目管理权限书面报告给相关建设行政主管部门,经相关建设行政主管部门同意后,报送县审计局审核确认后给予追加造价,整个工程追加造价总额不得超过发包价的10%,否则县审计局不予决算审计,建设单位不得支付该工程款.对工程造价超批准投资规模，还应当按规定重新办理审批手续。（三）特殊情况或政策性原因造成设计变更和现场签证增加投资累计超过发包价10%及以上的，或一次性增加投资造价达30万元及以上的，应由项目主管部门负责召集监察、发改、审计、财政、招投标办及相关建设行政主管部门集体论证、审查。并将审查确认结果报县政府审批后，方可追加造价。审计部门在工程决算审核中发现决算价超发包价10%及以上或未经批准擅自委托中价机构决算审计的，要加强沟通协调，及时对有关情况进行反馈和通报，并报县政府按有关规定查处。20主要材料、设备要求20.1本工程主要材料、设备使用品牌要求为：水泥：采用“莲花牌”同等或以上品牌；钢筋：“三钢牌”同等或以上品牌；n（三）投标文件的编写21投标文件的组成21.1　投标内容填写说明21.1.1投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函，中文打字并装订成册。21.1.2投标文件由下列内容组成。(1)投标承诺函（2）法人授权委托书（格式）、法定代表人资格证明书（格式）（3）年检有效的营业执照副本（4）年检有效的资质证书副本（5）年检有效的注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证（6）年检有效的安全生产许可证（7）年检有效的银行开户许可证（或开户核准通知书）以上（3）-（7）项的相关证书、证件（以莆田市发展服务中心网建设工程基础信息库为准，投标人制作投标文件时应从信息库中挑选相应的材料，投标文件相关证件、证书应体现与信息库的链接，未链接的按废标处理）21.3投标人欲参与本项目投标，必须通过本单位福建企业CA数字证书登陆企业信息库下载招标文件方可参与投标，在规定的时间内未报名下载招标文件所造成的损失由投标人自行承担。21.4投标内容填写说明21.4.1投标文件应按照招标文件第三部分“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。21.4.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期等实质性内容作出响应。（四）投标文件的递交22备用电子版投标文件的密封及标记n22.1备用电子版投标文件(如光盘、U盘等)应用信封密封，信封上应写明招标人名称、招标项目名称及投标人名称，并在封口上加盖投标人单位公章。投标人应对所提交的电子版投标文件的完整性负责,招标人在开标会上不查验电子版投标文件包封的完整性。评标结束后未开启的电子版投标文件予以退还。22.2招标人在开标前，应当在福建水利信息网、福建省住房和城乡建设网和莆田市招投标中心网查询投标人的信用记录，对曾被县区级以上相关行政监督部门记入不良行为的，自记录之日起三年内，招标人不得开启有不良行为的投标人的投标文件。23电子版投标文件的提交和投标截止时间23.1网上投标文件及备用电子版投标文件提交截止时间为：北京时间2013年5月24日15时00分。备用电子版投标文件的提交地点为：仙游县招投标中心（仙游县自来水公司办公楼五层）。投标人没有提交备用电子版投标文件的不作废标处理，但由此可能给投标人造成的损失由投标人自行承担。23.2没有预缴保证金的投标人，投标保证金须在截标前汇到指定账户并写明招标项目编号。23.3投标单位递交投标文件时必须随身携带CA，并随带个人身份证、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书原件参加开标会。23.4投标单位利用莆田市投标文件制作工具生成最终投标文件，再利用激活并审核通过的CA陆到企业信息库中，选择项目将制作好的投标文件进行网上递交。具体操作方式详见《操作手册》，其中莆田市投标专用工具在以下网址可以免费下载。23.5逾期提交的网上投标文件、逾期送达或未送达指定地点的电子版投标文件，招标人将拒绝接收。23.6存在下列情形之一的，招标人不予开启其网上投标文件并予以退还：（1）投标人代表未随带有效身份证的；（2）投标人未提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书的；（3）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按要求签字、盖章的；（4）未按规定交纳投标保证金；n（5）投标人曾受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格未满的行政处罚的；（6）投标人非莆田市市内注册登记及资质属地管理的独立法人的企业，不符合规定资质条件且或因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人。（7）未随身携带激活的福建企业CA数字证书。24到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。（五）开标、评标、定标开标24.1开标时投标人须随身携带已激活的福建企业CA数字证书（用于开标解密各自的投标文件）,未随身携带的所造成的损失由投标人自行承担。24.2开标会定于2013年5月24日15:00时在仙游县招投标中心（仙游县自来水公司办公楼五层）进行，开标会由招标代理单位主持并邀请相关行政监督部门参加。24.3参加本工程投标的投标人，投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书以及已激活的本企业福建数字CA证书。24.3．1身份查验时，法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和提供纸质法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和提供纸质法定代表人的授权委托书。注:身份查验时须另附一份，详见招标文件附件:（身份查验时按纸质提供）。24.4开标、评标程序：（一）招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位；（二）招标人或招标代理机构、行业行政主管部门对投标人资格资质、投标保证金到位情况、投标承诺函的有效性进行审查，并现场核验投标人身份，确定进入公开抽取程序的合格投标人名单，并由招标人当场公布。(三)随机抽取按以下程序进行：n(1)确定进入资格审查的潜在投标人名单，若参加抽取的投标人少于15家(含15家)的，则所有投标人全部进入资格审查；若参加抽取的投标人多于15家，在资格审查前随机抽取10家进入资格审查程序，未抽中的，退出资格审查和下轮抽取程序。（2）招标人（或招标代理机构）对进入资格审查程序的投标人进行资格审查，并众公布资格审查结果。（3）由每个审查合格的投标人公开抽取、登记代表该投标人的号码，并当众公布每个号码所对应的投标人。（4）招标人公开随机抽取其中一个号码，该号码所对应的投标人即为中标人。工程发包价即为投标人的中标价。（5）存在下列情形之一的，不得进入后续程序：1）投标人代表未按要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；3）投标人未随带已激活的福建企业CA数字证书的；4）投标人不属于莆田市市内注册登记的水利水电工程施工总承包三级及以上资质的企业或不在莆田市发展服务中心网建设工程基础信息库中；(6)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目经理姓名及其它必要的内容。24.5资格审查小组招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。25评标n25.1资格审查小组审查网上投标文件（特殊情况下由仙游县招投标办决定启用电子版投标文件进行评标。若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准），确定进入随机抽取中标人程序的合格投标人名单。投标人相关证件、信息以莆田市招投标中心网建设工程基础信息库为准，若发现建设工程基础信息库中存在虚假信息，投标人可在中标结果公示期间向相关行业主管部门投诉。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：25.1.1投标人的资格资质不符合招标文件要求的；25.1.2投标承诺函不满足招标文件实质性要求；25.1.3投标承诺函没有法定代表人或者法定代表人授权的代理人无填写姓名及未加盖企业电子印章；25.1.4代理人没有法定代表人出具的授权委托书的；25.1.4对工程承包价、施工工期和质量的承诺不满足招标文件要求的；26.1.5未按照招标文件要求提交投标保证金的；25.1.6投标人曾受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格的行政处罚的；26确定中标人26.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。26.1.1招标人或招标代理机构宣布抽取规则；26.1.2按网上提交投标文件的顺序，由每个审查合格的投标人公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人；26.1.3招标人公开随机抽取其中一个号码，该号码所对应的投标人即为中标人；26.2招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后入档。26.3经过审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定该投标人为中标人。26.4招标人应当自确定中标人之日起，将招标项目名称、中标人名称及其中标金额在仙游县招投标中心网站和招标人所在单位公示。27中标通知27.1招标人应当在开标完成后2日内根据中标结果发出中标通知书，通知中标人。27.1投标人或中标人有下列情形之一的，由县相关建设行政主官部门记入不良行为一次，并依据有关法律法规予以处罚。n（1）符合相关项目资质的投标人已交纳投标保证金的必须参加该相关项目的投标，未按时递交投标文件的，由相关建设行政主管部门予以通报，同一年度内投标人累计两次出现上述情形的。（2）中标后非不可抗力事由放弃中标的。（3）收到中标通知书之日起5日内不与招标人签订施工合同或不按照与招标人订立的合同履行义务的。（4）中标后无正当理由拖延工期，影响工程建设进度1个月及以上的。（六）授予合同28签订合同28.1招标人应当在开标完成后2日内根据中标结果发出中标通知书，并在发出中标通知书后5日内与中标人签订施工合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。28.2招标人应在签订施工合同后十五日内将施工合同原件提交相关行政监督部门备案。28.3中标单位逾期不与建设单位签订施工合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。29履约担保、质量保证29．1中标人在签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的5%。履约保证金必须按现金形式汇入招标人的指定账户。29.2中标人在签订施工合同时，应向行政监督部门提交质量保证金，质量保证金数额为合同金额的5%作为质量保证金汇入行政监督部门的质保金账户并承诺施工车辆采用莆田籍车辆。由施工单位的基本帐户汇到行政监督部门的质保金帐户（具体祥见：莆建管【2011】75号文）。29.3履约保证金返还办法：按仙招投标办[2009]02号文件。29.4质量保证金返还办法：质保金自工程竣工（交工、完工）验收合格之日起满两年后返还（具体返还办法参照仙政办【2012】50号文相关规定）。n29.5根据仙政办[2011]172号文件规定中标单位施工车辆必须采用自有车辆或莆田籍车辆,根据相关部门通报的企业违反招标文件规定使用处挂车辆施工不诚信行为情况，在莆田市发展服务中心网予以曝光被曝光企业在一定时间内禁止参加本市投标。相关部门提供的书面材料未明确限制时间的，自曝光之日起予以限制一个月。30其它本项目的施工便道由施工单位自行负责，施工单位不得因现场道路不畅而影响工期。第二部分合同主要条款一、合同采用文本1工程施工合同按《水利水电土建工程施工合同条件》(GF－2000－0208.第二版.2000年版)第一、二部分；通用合同条款不得更改，并可结合本工程实际情况制订专用合同条款。二、合同条款第一部分通用合同条款见水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局于2000年2月联合颁布的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）第2版（2000年版），第一部分，《通用合同条款》。第二部分专用合同条款n专用合同条款的各条款是补充和修改《通用合同条款》中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准。《通用合同条款》中未补充和修改的部分仍有效。1词语涵义1.1有关合同双方和监理人的词语（1）发包人：（2）监理人：指由发包人委托对本合同实施监理的当事人。1.3有关工程和设备的词语（1）主体工程：（2）单位工程指以下工程：待监理单位确定。3合同文件的优先顺序除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）协议书（包括补充协议）（2）中标通知书；（3）投标报价书；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术条款；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）经双方确认进入合同的其它文件。4发包人的一般义务和责任4.4提供施工用地删去本款全文，并代之以：发包方负责办理工地范围内的征地和移民，向承包方提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。5.2提交履约担保证件承包人应按第6条的规定向发包人提交履约保证金。5.3及时进点施工本款作如下修改:承包人应在签定合同后5天内及时调遣人员和施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。5.6办理保险承包人应对其施工设备和自身人身安全等进行投保。5.12为其他人提供方便n承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。5.15其它一般义务和责任⑴承包人应接受工程质量监督和工程安全鉴定单位的检查，并及时提交相关的自检报告。⑵承包人应努力做到保证竣工资料编制与施工同步进行，保证竣工资料的完整性和准确性。⑶本合同工程承包人自行开采的当地材料，其所发生地一切费用由承包人自行承担。6履约担保6.1履约担保证件本款中只采用现金形式，担保金额为中标价的5%。应在合同签订前汇入招标人指定帐户。6.2履约担保证件的有效期履约保证金自合同生效日起至工程移交证书颁发（竣工验收合格）后28天内一直有效。履约保证金在其有效期结束后14天内退还给承包人。7监理人和总监理工程师7.1监理人的职责和权力本款(2)项补充：监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：⑴备用金的使用；⑵按第11条规定，批准工程的分包；⑶按第20条规定，确定延长完工期限；⑷按第39条规定，当变更引起的合同价格（与变更有关的单位工程的合同价格相比）变化时，在发包单位的授权范围内作出变更决定。⑸重大变更；⑹影响工期、质量、合同价格等其它重大决定。尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为清除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人按第39条规定增加相应的费用，并通知承包人。11分包n11.1工程分包应经批准本款中“经监理人同意的分包工程不允许分包人再分包出去”改为“本工程不允许分包”。11.2承包人的职员和工人“……派遣或雇佣技术合格……”改为“……派遣技术合格……”12.2承包人项目经理⑶承包人应按投标书承诺的项目经理到位,施工过程中如需更换项目经理，需提前7天将拟代之以相当资历（投标时要求的项目经理资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移交清楚后方可离开。擅自变更项目经理一人（次）罚款壹拾万元人民币。13承包人人员管理13.1承包人人员的安排⑴“……所在地或其它地方雇佣的所有职员……”改为“……所在地所有职员……”⑵承包人应按投标书承诺的技术主管等主要管理人员到位,施工期间中如需更换技术主管等，需提前7天将拟代之以相当资历（投标时要求的技术主管资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移交清楚后方可离开。擅自变更技术主管一人（次）罚款伍万元人民币。擅自变更主要管理人员一人（次）罚款壹万元人民币。13.2提交管理机构和人员情况报告“……通知后84天内………”改为“……通知后15天内………”14材料和工程设备的提供14.1承包人提供的材料和工程设备第（1）款更改为：为承包人采购材料设备：本工程所用的材料和设备均有承包负责采购、运输、验收、保管。15承包人材料和设备管理本款增加如下内容:对施工进度起关键作用的施工设备，若未按签订协议书时商定的设备进点计划按时进场，每滞后一天，罚款500元人民币。16交通运输16.1场内施工道路承包人应在自己承建的工地范围内修建施工道路和交通设施。承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人监理人和其他承包人使用。16.2场外公共道路n本条款(1)改为“承包人的车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税费等一切费用(含三类费用)由承包人承担。”17进度计划17.2修订进度计划⑴“……指示在28天内……”改为“……指示在10天内……”“……计划后的28天内……”改为“……计划后的10天内……”17.4提交资金流估算表本款补充下表。资金流估算表金额单位：年份季度完成工作量付款保留金扣留其它应得付款18工程开工和完工18.1开工通知18.2本工程施工准备时间为3天。监理人应在本合同签订后3天内发出开工通知。18.3承包人延误进点承包方在接到开工通知后3天内未及时进点组织施工，…。18.4完工日期本合同全部工程总工期为180日历天，单位工程和部分工程的要求完工日期如下表。要求完工日期表序号项目及其说明要求完工日期123全部工程完工20工期延误20.1发包人的工期延误删去本款⑴⑵⑶⑷。n删去本款⑹全文，并代之以：不能预见，不能避免、并不能克服的异常恶劣的气候条件。20.2承包人要求延长工期的处理⑴“……通知后28天内，……”改为“……通知后15天内，……”⑵“……结束后14天内，……”改为“………结束后7天内，……”20.3承包人的工期延误由于承包人的原因未能按合同规定日期完工，承包人除自行承担赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳300元违约金。逾期违约金最多不超过50000元。21工期提前21.1承包人提前工期承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数，承包人可获得每天0的奖励金。22质量检查的职责和权力承包人应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在接到开工通知后的15天内，提交一份内容包括质量检查机构及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。23材料和工程设备的检查和检验23.1材料和工程设备的检验和交货验收本款（1）项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收，”改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收。23.5额外检验和重新检验额外检验和重新检验需发包人同意。24现场试验24.1现场材料试验“承包人应在工地建立自己的试验室，配备足够的人员和设备，…….”改为“承包人应在工地建立自己的试验室，配备足够的人员和经计量检定机构检测合格的设备，…….”27测量放线27.1施工控制网n监理单位应在开工日期后5天内，向承包方提交测量基准点、基准线和水准点及其它方面资料；承包方应在开工日期后2天内，将施工控制网提交监理单位审批。27.3监理人使用施工控制网本款中“其他承包人需使用上述施工控制网时，应按5.12款的规定办理。”改为“其他承包人需使用上述施工控制网时，承包人应提供必要的方便。”29文明施工29.1治安保卫删去本条款(2)，并代之以下文：（2）承包人应做好其管辖区（包括施工工地和生活区）的治安保卫工作，其费用由承包人承担。29.2施工安全删去本条款(3)，并代之以下文：（3）承包人应做好其管辖区（包括施工工地和生活区）的消防工作，并配备必要的专职人员、消防设施和救助设施，其费用由承包人承担。31计量31.2完成工程量的计量(1)“承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，……”改为“承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的单元质量合格的工程进行准确计量，……”32预付款32.1本工程不预付工程款；33工程进度付款以结算方式（1）监理人应从第一个月开始，在给承包人的月进度付款中扣留20％，在工程结算经审计后15天内支付至工程总价款的95％，留5％作为保修金，待保修期满及项目经审计核定后，28天内付清。（2）中标人应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认，招标人应当在接到监理工程师审核确认意见后十四天内足额支付进度款。（3）实行投标风险相关项目单价包干，中标人中标的相关项目，以业主送审计局审核的项目为准相关项目的单价，以审计局审核后的单价为准；中标人的中标相关项目单价，按审计局审核后的相关项目单价及中标人的中标价降幅系数计取后包干（中标价降幅系数为13%）。（4）工程量按实决算。（5）工程量增减，按下列办法计算相关费用：n①增减工程量的单价确定a、在工程量清单内的项目，按业主委托审计局审核后的相关项目单价及中标降标幅系数计取后包干。b、不在工程量清单内的项目，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的定额、费用定额、价格信息及中标价降幅系数计算。中标价降幅系数=中标价/工程预算价×100%。若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。②材料变更的价格确定a、中标人材料价格明细表已有的材料，根据中标人材料价格明细表所列的材料单价计算。b、中标人材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门及市招投标中心指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价与中标价降幅系数的乘积计算。c、上述发布媒介没有公布的材料单价，由中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。33.1月进度付款申请单删除本条款（2）（3）（4）（6）。34保修金本款（1）更改为：（1）监理人应从第一个月开始，在给承包人的月进度付款中扣留20％，在工程结算经审计后15天内支付至工程总价款的95％，留5％作为保修金，待保修期满及项目经审计核定后，28天内付清。37物价波动引起的价格调整38法规更改引起的价格调整39变更39.1变更的范围和内容本款内容增加：监理人的变更指示须征得发包人同意。(6）“……完工日期或改变已批准的施工顺序；”更改为“……完工日期或因非承包人原因改变已批准的施工顺序；”39.4变更的报价（1）“……变更指示后28天内……”改为“……变更指示后15天内……”40备用金n取消本条文。41承包人违约41.2对承包人违约发出警告“……警告后的28天内……”改为“……警告后的7天内……”41.3责令承包人停工整改“……警告后的28天内……”改为“……警告后的7天内……”41.4承包人违约解除合同“……整改通知28天后……”改为“……整改通知10天后……”41.9违约责任（增加本款）(1)承包人发生41.1款规定的违约行为后，应按监理人的要求进行整改，造成工期延误的，按专用合同条款20.3款承担逾期完工违约金。(2)发包人按照41.4款规定解除合同的，承包人应当按照合同价的20％支付给发包人，作为违约金。(3)发包人可在支付给承包人的工程款或履约保证金中直接扣除违约金。44争议调解删除本条款全文。45争议的友好解决本条款作如下修改：发包人和承包人或其中一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议，争议双方应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议，亦可提请行业主管部门以寻求友好解决。46仲裁或诉讼46.1仲裁删除本条款全文。46.2诉讼发包人和承包人因本合同发生争议，协商不成时，任一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼。48工程保险和风险损失的补偿。48.1工程和施工设备的保险（１）承包人应以承包人和发包人的共同名义向发包人同意的保险公司投保工程险（包括材料和工程设备），投保的工程项目及其保险金额在签订协议书时由双方协商确定(保险费用由承包人承担)。n　　（２）承包人应以承包人的名义投保施工设备险，投保项目２及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定，但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故以及自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响。　　（３）工程和施工设备的保险期限及其保险责任范围为：　　①从承包人进点至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的除外责任以外的工程（包括材料和工程设备）和施工设备的损失和损坏；　　②在保修期内由于保修期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏；　　③承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。49人员的工伤事故49.2人员的工伤事故的赔偿“……其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。”改为“……其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费、律师代理费和其它有关费用。”50人身和财产的损失50.4第三者责任险（包括发包人的财产）。承包人应以承包人和发包人的共同名义投保由于履行合同造成在工地及其毗邻地带的第三者人员伤害和财产损失的第三者责任险，其保险金额由双方协商确定。此项投保不免除承包人和发包人各自应负的在其管辖区内及其毗邻地区发生的第三者人员伤害和财产损失的赔偿责任，其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它有关费用。52工程保修参照相关规范执行。52.1保修期本合同工程的保修期为两年。三、技术条款按《水利水电工程施工合同技术条款》(GF－2000－0208.第二版.2000年版)及施工图纸要求的规范、标准、规程、图集等执四、协议书4.1协议书协议书（格式）合同名称：合同编号：（发包人名称）(以下称发包人)拟修建n工程，接受了（承包人）(以下称承包人)的投标，双方达成如下协议，并于年月日签订了本协议书，合同总金额为人民币(大写)元。1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。2、本合同包括下列文件：(1)协议书(包括补充协议)；(2)中标通知书；(3)投标报价书；(4)专用合同条款：(5)通用合同条款；(6)技术条款；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)经双方确认进入合同的其它文件。上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效，6、本合同一式捌份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，发包人执贰份，承包人执贰份，其余副本由发包人分送有关单位。发包人：（名称）承包人：（名称）(盖单位章)(盖单位章)法定代表人法定代表人(或委托代理人)(签名)(或委托代理人)(签名)地址：地址：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：帐号：帐号：注：若承包人为联合体，除责任方外，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。n第三部分投标文件的组成（格式）水利工程施工（网上投标）投标文件招标编号：项目名称：招标人:投标人：法定代表人或其委托代理人：投标人地址:投标人邮政编码：编制时间：]注：投标文件首页加盖电子印章n投标文件的组成(1)投标承诺函（2）法定代表人资格证明书（格式）、法人授权委托书（格式）（3）年检有效的营业执照副本（4）年检有效的资质证书副本（5）年检有效的注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证（6）年检有效的安全生产许可证（7）年检有效的银行开户许可证（或开户核准通知书）以上（3）-（7）项的相关证书、证件（以莆田市发展服务中心网建设工程基础信息库为准，投标人制作投标文件时应从信息库中挑选相应的材料，投标文件相关证件、证书应体现与信息库的链接，未链接的按废标处理）n1、投标承诺函致：{招标人名称}1、根据你方招标工程项目编号为{招标编号}的{招标工程项目名称}工程招标文件，按照《仙游县小额工程施工发包承包暂行规定》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单、工程预算价及其他有关文件后，我方愿以招标人的发包价人民币（大写）元（RMB：￥元）并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑内容（如有时）及有关附件。3、一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定的要求工期{工期}日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到标准。4、一旦我方中标，我方将派为本工程项目经理。5、我方承诺我单位及项目负责人在检察部门没有行贿犯罪记录。6、如果我方中标，我方将按照规定向行业主管部门和招标人提交合同价款的5%作为履约保证金、合同价款的5%作为质量保证金，并承诺施工车辆采用莆田籍车辆。7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。投标人：（投标人单位名称）单位地址：______________________________________法定代表人或其委托代理人：（姓名）邮政编码：__________电话：_______传真：_____________开户银行名称：_____________________________________开户银行账号：_____________________________________日期：_____年____月____日n2法定代表人资格证明书单位名称：_____________________________________________单位性质：_____________________________________________地址：_____________________________________________成立时间：年月日经营期限：_____________________________________________姓名：性别：年龄：职务：_____系（投标人单位名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖公章）日期：年月日注：投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，应提供本资格证明书。n3法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托（单位全称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加(招标人全称)的(工程项目全称)的投标活动。代理人在资格后审、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转让委托权，特此委托。代理人：性别：年龄：职务：身份证号码：法定代表人：（盖章）授权委托日期：年月日投标人：（公章）注：投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，不应提供本授权委托书。上述证书、证件均须在有效期内或经年检有效。（注：网上投标时格式中要求代理人、法定代表人签名并盖章的“法定代表人资格证明书”、“法定代表人授权委托书”，在网上投标填报时只须填写代理人或法定代表人姓名加盖企业电子印章。）第四部分工程预算造价文件（另附）n第五部分行贿犯罪档案查询申请行贿犯罪档案查询申请仙游县人民检察院:（招标人）单位因（项目名称）项目,根据莆检会[2010]4号《关于共同开展行贿犯罪档案查询工作的通知》的规定,现向你院申请查询（投标人名称）等单位及负责人有无行贿犯罪记录。被查询单位/个人情况表项目名称：序号单位名称项目经理/负责人项目经理/负责人身份证号码（投标人名称）法人：（姓名）（身份证号码）（投标人名称）建造师：（姓名）（身份证号码）特此申请查询单位：（印）年月日仙游县人民检察院:（招标人）单位的（项目名称）项目,已送交贵院进行行贿犯罪记录查询,现介绍（不必填）前往领取结果,请予以支持反馈。查询单位：（印）年月日注明：本申请表请各投标人填写完整在提交原件时一并提交（不必在投标文件中提交）n附件:（身份查验时按纸质提供）1法定代表人资格证明书单位名称：_____________________________________________单位性质：_____________________________________________地址：_____________________________________________成立时间：年月日经营期限：_____________________________________________姓名：性别：年龄：职务：_____系（投标人单位名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖公章）日期：年月日注：投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，应提供本资格证明书。n2法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托（单位全称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加(招标人全称)的(工程项目全称)的投标活动。代理人在资格后审、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转让委托权，特此委托。代理人：(签名并盖章)性别：年龄：职务：身份证号码：法定代表人：（签名并盖章）授权委托日期：年月日投标人：（公章）注：投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，不应提供本授权委托书。