仙游县书峰乡拱桥头水库除险加固工程

仙游县书峰乡拱桥头水库除险加固工程

仙游县书峰乡拱桥头水库除险加固工程招标文件（网上投标）项目编号：闽泓业莆[2013]招009号项目名称：仙游县书峰乡拱桥头水库除险加固工程招标人：仙游县书峰乡人民政府（盖章）法定代表人：（盖章）招标代理单位：福建省泓业招标有限责任公司（盖章）法定代表人：（盖章）日期：2013年10月35n目录第一部分投标人须知（一）总则（二）招标文件（三）投标文件的编写（四）投标文件的递交（五）开标、评标及定标（六）授予合同（七）行政处罚第二部分合同条款第三部分投标文件组成（格式）法定代表人资格证明书法定代表人授权委托书第四部分工程预算造价文件第五部分开标会手持附件第一部分投标人须知一、投标人须知前附表35n项号条款号内容说明与要求1工程项目名称仙游县书峰乡拱桥头水库除险加固工程2建设地点仙游县书峰乡3建设规模约290万元4承包方式包工包料5质量标准合格6招标范围按图纸并结合审核后的工程量清单和编制说明7要求工期施工总工期：180日历天8资金来源财政拨款及单位自筹9投标人资质等级要求投标人必须是莆田市内工商注册登记，具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上（不分主、增项差别）且在莆田市发展服务中心网上最新公布的2013年莆田市水利工程施工企业名录库内的企业。”10资格审查方式资格后审11踏勘现场招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场12网上澄清和修改投标人对招标文件、工程审核后预算书、施工图纸等存有异议的，可不署名于2013年10月22日17：00时前登录在仙游县招投标中心网将疑问材料向招标人提出（应列明招标项目名称和编号），招标人于2013年10月23日17:00时前在仙游县招投标中心网上公布修改内容。13投标有效期为：60日历天（从投标截止之日算起）35n14投标保证金人民币：肆万元（￥40000元），本工程投标保证金按仙政文[2013]69号文及仙发[2013]36号文规定，投标人须在截标前办妥报备手续。16工程预算价2861545元工程发包价2489544元17投标文件份数招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由仙游县招投标办决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。在核对投标人及其代表的身份时须提交书面法定代表人授权委托书（须按招标文件要求的格式编制并签字、盖章）及身份证原件。（投标人中标后应提供与网上投标一致的书面投标文件一式陆份，并加盖投标人公章。）18投标文件提交地点及截止时间收件人：福建省泓业招标有限责任公司地点：仙游县自来水公司办公楼五层时间：2013年10月25日9时30分19开标开标时间：2013年10月25日9时30分地点：仙游县自来水公司办公楼五层注：至截标时间，投标人代表未到场签到，不能进入后继入围抽签程序。20评标方法按照招标文件规定21履约保证金投标人提供的履约保证金为合同金额的5%质量保证金投标人提供的质量保证金为合同金额的5%35n备注1、中标单位应按仙水〔2013〕246号文关于仙游县水务局关于进一步落实水利水电施工企业农民工工资保证金制度的通知规定，预存工资保证金为建设项目工程总造价（或中标价）的5%2、中标单位在合同签订前，应以中标单位名称开设建设项目资金专用账户，专用账户实行联合共管、专款专用.（一）总则1工程说明1.1项目名称：仙游县书峰乡拱桥头水库除险加固工程1.2建设地点:仙游县书峰乡1.3建设规模:约290万元1.4承包方式:包工包料1.5质量标准:合格1.6招标范围:按图纸并结合审核后工程量清单和编制说明1.7施工总工期:180日历天1.8资金来源:财政拨款及单位自筹2获取招标文件方式1）招标人在仙游县招投标中心网发布招标文件，投标人可登录网站自行下载招标文件,或利用已经激活并审核通过的CA登陆到以下网址仙游县招投标中心网进行招标文件的下载。2）招标人不提供书面招标文件及图纸，只提供电子招标文件及电子图纸。投标人必须通过网上银行在莆田市公共资源网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。注：网上投标系统以BOT方式招标，软件开发公司以本系统为平台收取投资回报。经有关部门研究审定，电子招标文件在100页（A4纸）及以下的，每份按50元收取；超过100页的，超过部分按每页0.5元收取。招标文件下载和网上支付具体操作方式详见系统”帮助文档”里面的《操作手册》。”3)35n招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，按投标须知要求密封、标记)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由仙游县招投标办决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。在核对投标人及其代表的身份时须提交书面法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书（须按招标文件编制并按要求签字、盖章）及身份证原件、经过激活的福建企业CA数字证书。投标单位的投标文件必须使用网上申报系统中最新版（V7.3.1.08）来制作，所有项目必须先下载代理做的电子招标文件、再导入投标工具制作投标文件。机电安装工程、装饰装修工程、园林绿化工程、公路工程、通信与广电工程、民航机场工程、港口航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程等施工项目、勘察、设计、监理等其他类投标人须在其投标文件首页加盖电子印章，否则，按废标处理；房屋建筑工程、市政公用工程施工项目新版投标工具中需要上传工程量清单的投标文件，必须严格按照福建省定额站2011年1月4日发布的《闽建价〔2011〕1号》规定的《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》（修订部分）为准（一般造价软件都支持该标准清单xml文件的导出），否则投标文件工具因不能导入清单文件而导致无法生成最终的投标文件,后果由投标人自行负责。房屋建筑工程、市政公用工程施工项目新版投标工具中需要上传工程量清单的投标文件，必须严格按照福建省定额站2011年1月4日发布的《闽建价〔2011〕1号》规定的《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》（修订部分）为准（一般造价软件都支持该标准清单xml文件的导出），否则投标文件工具因不能导入清单文件而导致无法生成最终的投标文件,后果由投标人自行负责。技术上如有问题，请咨询江苏国泰新点软件有限公司，客服热线：400-850-3300、0594-2853358。3投标人的资格资质要求3.1投标人必须是莆田市内工商注册登记，具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上（不分主、增项差别）且在莆田市发展服务中心网上最新公布的2013年莆田市水利工程施工企业名录库内的企业。”4投标有效期60日历天（从投标截止之日算起）。5投标费用投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。6本招标工程项目不允许违法转包、分包。除地基基础和主体工程外确需分包的，应符合有关法律、法规规定并经招标人同意。35n7本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。（二）招标文件8招标文件招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、工程量清单、工程预算、施工图纸、修改和澄清的答疑文件组成。9现场踏勘9.1招标人不组织现场勘察。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。9.2参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的,由投标人自行决定。9.3投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。10招标人不组织投标答疑会。11招标文件的澄清及修改投标人对工程情况和招标文件（含工程量清单及工程预算价）有疑问的可于2013年10月22日17：00前直接登录仙游县招投标中心网（www.xyztb.gov.cn）向招标人提出（应列明招标项目名称和编号）。招标人将于2013年10月23日17:00前在仙游县招投标中心网上公布澄清及修改的答疑内容。12工程预算价：2861545元13工程发包价：2489544元13.1工程发包价=工程预算价×（1-下浮率）=2489544元13.2本工程下浮率为13％14合同承包价招投标双方在签订施工合同时工程发包价为合同承包价。15投标保证金的缴交和退还35n15．1本项目投标保证金为人民币：40000元。工程投标保证金缴交和退还，按仙政文[2013]69号文及仙发[2013]36号文进行报备；未按规定要求交纳投标保证金的投标将被拒绝。15.2投标保证金手续须在截标前自行办妥报备手续。截标时，县招投标中心应当负责查询该项目投标保证金入帐情况，并及时通知招标人。15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：(1)开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；(2)中标人放弃中标的或不按规定签约的；(3)中标人在规定的期限内未提交所有履约保证金的；没收投标保证金。16投标工期及质量16.1本招标工程每个项目总工期不超过180日历天。逾期未能完成，将按每日500元赔偿招标人损失。16.2工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。17工程预算价编制说明17.1、工程概况及范围本工程主要是对福建省仙游县书峰乡拱桥头水库进行除险加固；本工程的审核内容包括大坝加固、输水涵洞加固、防汛水泥路、机电设备等项目，凡图纸内注明用户自理项目暂不预算。具体说明如下：(1)建筑工程：1、应业主要求，迎水坡的杂草清除面积工程量按4381m2计；2、应业主要求，输水涵洞部分：1）、DN100钢管工程量按50m3计；2）、拉杆线工程量按53.0m3计；3）金属结构防腐工程量按50m2计；4）修缮启闭房工程量按12.0m2计；3、应业主要求，溢洪道加固工程：1）溢洪道清草除杂图纸设计不详，工程量按450.0m2计4、应业主要求，交通桥工程：1）土方开挖工程量按72.0m3计，2）土方回填工程量按30.0m3计；35n5、应业主要求，其它工程：1）0.4kv线路工程工程量按1km计；2）白蚂蚁防治的单价按15000元/项计。6、应业主要求，DN300进水口转动门盖价格按3500元/套计；7、应业主要求，水雨情自动测报系统的数量、单价不明，按业主提供询价说明计；17.2审核依据：1.仙游县人民政府关于进一步加强工程建设项目招投标工作管理的通知（仙政文【2005】192号）2.仙游县人民政府关于工程建设项目标前预算审核的补充通知（仙政文【2009】241号）3.福建省水利厅文件闽水计财【2011】98号《福建省水利厅关于颁布<福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定>、4.福建省水利厅文件闽水计财【2011】98号<福建省水利水电建筑工程预算定额>、5.福建省水利厅文件闽水计财【2011】98号<福建省水利水电工程施工机械台班费定额>及<福建省水利水电设备安装工程预算定额>的通知》。6.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）；《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）；《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2012版）7.《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401-2005）8.莆市建价【2011】25号《关于发布<2010年莆田市建筑工程材料价格>的通知》9.闽建筑【2011】37号《关于调整建设工程人工预算单价的通知》35n1.闽建筑函【2012】4号《关于执行闽建筑〔2011〕37号文人工预算单价的补充通知》2.闽建筑【2012】4号《关于调整建筑安装工程税率的通知》3.闽建筑【2012】36号《关于价格调节基金计取有关问题的通知》及莆政综【2012】153号《莆田市价格调节基金管理暂行规定》4.2013年6月上旬《福建水利水电工程造价信息》及安装主材价格参考《2012年福州市安装工程材料价格》；17.3工程预算控制价审核说明：(一)风险费按2%计取；税率按3.284%计取。(二)本工程造价已含价格调节基金，按0.3%列入预算。工程竣工结算时，中标人须提供已交纳价格调节基金凭证，否则竣工结算时予以扣除。18工程合同价控制18.1实行投标风险包干的工程，除地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的情形外，一律不再调整合同价。18.2本工程按2％风险包干，计入工程预算价。风险因素包括下列范围：18.2.1工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的；18.2.2市场变化、政策性调整导致人工、机械、材料价格变化的；18.2.3天气、地形、地质等自然条件（不可抗力的除外）变化而采取的临时措施的；18.2.4增减工程量的单价确定（1）在工程预算内的项目综合单价，按预算内相应项目的综合单价及下浮率计算。工程预算内的项目综合单价＝预算内相应项目的综合单价×（1－下浮率）（2）不在工程预算内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及下浮率计算。不在工程预算内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1－下浮率）（3）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报相关部门造价管理机构备案。定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1－下浮率）如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。18.2.5材料变更的价格确定（1）工程预算的材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价及下浮率计算。35n材料价格明细表中没有的材料价格＝信息价×（1－下浮率）（2）上述发布媒介没有公布的材料单价，由中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。19材料价格风险控制本工程采取材料价格风险包干方式，材料价格风险由投标人自负。20本工程施工发包承包实行发包价包干制度，发包后原则上不得进行设计变更和工程量现场签证变更追加工程造价。施工图设计文件一经审查通过，建设单位不得随意提出设计变更。严禁通过设计变更扩大建设规模、增加设计内容、提高建设标准，但因技术、地质等原因确需进行设计变更的，由设计单位出具设计变更通知，招标人签署确认后，按下列规定办理，由此增加的投资原则上在总投资中调剂解决：(一)设计变更增加投资累计超过发包价5%以下的;现场签证确认增加投资累计超过发包价2%以下的,应当按项目管理权限送相关建设行政主管部门备案,(二)设计变更增加投资累计超过发包价5%及以上的;现场签证增加投资累计超过发包价2%及以上的,招标人应事先将增加项目的合理性按项目管理权限书面报告给相关建设行政主管部门,经相关建设行政主管部门同意后,报送县审计局审核确认后给予追加造价,整个工程追加造价总额不得超过发包价的10%,否则县审计局不予决算审计,建设单位不得支付该工程款.对工程造价超批准投资规模，还应当按规定重新办理审批手续。（三）特殊情况或政策性原因造成设计变更和现场签证增加投资累计超过发包价10%及以上的，或一次性增加投资造价达30万元及以上的，应由项目主管部门负责召集监察、发改、审计、财政、招投标办及相关建设行政主管部门集体论证、审查。并将审查确认结果报县政府审批后，方可追加造价。审计部门在工程决算审核中发现决算价超发包价10%及以上或未经批准擅自委托中价机构决算审计的，要加强沟通协调，及时对有关情况进行反馈和通报，并报县政府按有关规定查处。21主要材料、设备要求本工程使用主要材料、设备的规格、型号、标准、品牌(中标人可任选以下一个品牌用于本工程)：35n21.1水泥：大田广平“岩城牌”或同等品质及以上；；21.2钢筋:“三钢牌”同等或以上品牌；（三）投标文件的编写22投标文件的组成22.1投标文件由下列内容组成。(1)投标承诺函（2）企业及人员的证书、证件（以莆田市发展服务中心网建设工程基础信息库为准，投标人制作投标文件时应从信息库中挑选相应的材料，投标文件文件相关证件、证书、业绩应体现与信息库的链接，未链接的按废标处理）22.2投标人欲参与本项目投标，必须通过本单位福建企业CA数字证书登陆企业信息库下载招标文件方可参与投标，在规定的时间内未报名下载招标文件所造成的损失由投标人自行承担。22.3投标内容填写说明22.3.1投标文件应按照招标文件第三部分“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。22.3.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。（四）投标文件的递交23．备用的电子版投标文件的密封及标记23.1备用的电子版投标文件（如光盘、U盘等）应在投标截止时间前密封提交，并在信封密封口上加盖单位公章。信封上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。24投标文件的提交和投标截止时间35n24.1网上投标文件及备用电子版投标文件递交截止时间为：北京时间2013年10月25日9时30分。备用电子版投标文件递交地点为：仙游县招投标中心（仙游县自来水公司五层）。投标人没有提交备用电子版投标文件的不作废标处理，但由此可能给投标人造成的损失由投标人自行承担。24.2投标单位递交投标文件时必须随身携带CA，并随带个人身份证、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书原件参加开标会。至截标时间，投标人代表未到场签到，不能进入后继入围抽签程序。24.3投标单位利用莆田市投标文件制作工具生成最终投标文件，再利用激活并审核通过的CA陆到企业信息库中，选择项目将制作好的投标文件进行网上递交。具体操作方式详见《操作手册》，其中莆田市投标专用工具在以下网址可以免费下载。24.4逾期提交的网上投标文件、逾期送达或者未送达指定地点的备用电子版投标文件，招标人将拒绝接收。24.5存在下列情形之一的，招标人不予开启其网上投标文件并予以退还：（1）投标人代表未随带有效身份证的；（2）投标人未提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书的；（3）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按要求签字、盖章的；（4）未按规定报备投标保证金；（5）投标人曾受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格未满的行政处罚的；（6）投标人非莆田市发展服务中心网上最新公布的2013年莆田市水利工程施工企业名录库内的企业，不符合规定资质条件且或因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人。（7）未随身携带激活的福建企业CA数字证书。24.4到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。（五）开标、评标、定标25开标25.1开标会定于2013年10月25日9时30分在仙游县招投标中心（仙游县自来水公司办公楼五层）进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。25.2参加本工程投标的投标人，投标人的法定代表人参加开标会的，35n须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书以及已激活的本企业福建数字CA证书。25.3开标程序：(1)招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位；(2)主持人宣布开标纪律。(3)确定进入资格审查的潜在投标人名单，若投标人少于15家(含15家)的，则所有投标人全部进入资格审查；若投标人多于15家，则在资格审查前随机抽取10家进入资格审查程序，未抽中的，退出资格审查和中标人抽取程序。以投标人网上递交投标文件的顺序号对应代表该投标人，由招标人代表当众抽取10个号码，所对应的投标人进行资格审查，未抽中的不进入评标程序。(4)主持人宣布进入资格审查的投标人名单。（5）查验投标人代表的身份、投标人的资格。（6）存在下列情形之一的，不得进入后续程序：1）投标人代表未按要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；3）投标人未随带已激活的福建企业CA数字证书的；4）投标人不属于莆田市内工商注册登记，具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上（不分主、增项差别）且在莆田市发展服务中心网上最新公布的2013年莆田市水利工程施工企业名录库内的企业.5)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目经理姓名及其它必要的内容。25.3资格审查小组招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。26评标35n26.1资格审查小组审查网上投标文件（特殊情况下由行政监督部门决定启用电子版投标文件进行评标。若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准），确定进入随机抽取中标人程序的合格投标人名单。投标人相关证件、信息以莆田市发展服务中心网建设工程基础信息库为准，从信息库中挑选相应的材料并与信息库的链接，若发现建设工程基础信息库中存在虚假信息，投标人可在中标结果公示期间向相关行业主管部门投诉。26．2投标文件或投标人存在下列情形之一的，应当作为不合格标处理，不得进入随机抽取程序：26.2.1投标人的企业营业执照、资质证书、建筑施工企业安全生产许可证、注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证、银行开户许可证(或开户核准通知书)不符合招标文件要求的；26.2.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容的；26.2.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；26.2.4代理人没有法定代表人出具的授权委托书的；26.2.5对工程承包价、施工工期和质量的承诺不满足招标文件要求的；26.2.6莆田市发展服务中心网建设工程基础信息库中，投标人没有招标文件要求提供的证书、证件的，投标人制作投标文件时未从信息库中挑选相应的材料，投标文件文件相关证件、证书、业绩未能体现与信息库的链接。26.2.7投标文件首页未加盖电子印章26.2.8未按照招标文件要求报备投标保证金的。26.2.9投标人曾受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格的行政处罚的。27确定中标人27.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。27.1.1招标人或招标代理机构宣布抽取规则；27.1.2按网上提交投标文件的顺序，由每个审查合格的投标人公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人；27.1.3招标人公开随机抽取其中一个号码，该号码所对应的投标人即为中标人；27.2招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后入档。27.3经过审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定该投标人为中标人。27.4招标人应当自确定中标人之日起，将招标项目名称、中标人名称及其中标金额在莆田市发展服务中心网站和招标人所在单位公示。28中标通知在开标完成并经公示无异议后7个工作日内，招标人根据中标结果以“中标通知书”的形式通知中标人。35n（六）授予合同29签订合同29.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。29.2招标人应在签订施工合同后十五日内将施工合同原件提交相关行政监督部门备案。29.3中标单位逾期不与建设单位签订施工合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。30履约担保30．1中标人在签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的5%。履约保证金必须按现金形式汇入招标人的指定账户。30.2中标人在签订施工合同时，应向行政监督部门提交质量保证金，质量保证金数额为合同金额的5%。由施工单位的基本帐户汇到行政监督部门的质保金帐户（具体祥见：仙政办【2012】50号文）。30.3履约保证金返还办法：在本工程竣工验收合格后一个月内返还。30.4质量保证金返还办法：质保金自工程竣工（交工、完工）验收合格之日起满贰年后返还（具体返还办法参照仙政办【2012】50号文相关规定）。30.5根据仙政办[2011]172号文件规定中标单位施工车辆必须采用自有车辆或莆田籍车辆,根据相关部门通报的企业违反招标文件规定使用处挂车辆施工不诚信行为情况，在莆田市发展服务中心网予以曝光被曝光企业在一定时间内禁止参加本市投标。相关部门提供的书面材料未明确限制时间的，自曝光之日起予以限制一个月。（七）行政处罚31投标人或中标人有下列情形之一的，由县相关建设行政主管部门记入不良行为一次，并依据有关法律法规予以处罚。31.1符合相关项目资质的投标人已交纳投标保证金的必须参加该相关项目的投标，未按时递交投标文件的，由相关建设行政主管部门予以通报，同一年度内投标人累计两次出现上述情形的；31.2中标后非不可抗力事由放弃中标的；31.3收到中标通知书之日起5日内不与招标人签订施工合同或不按照与招标人订立的合同履行义务的；31.4中标后无正当理由拖延工期，影响工程建设进度1个月及以上的。35n第二部分合同主要条款一、合同采用文本1工程施工合同按《水利水电土建工程施工合同条件》(GF－2000－0208.第二版.2000年版)第一、二部分；通用合同条款不得更改，并可结合本工程实际情况制订专用合同条款。二、合同条款第一部分通用合同条款见水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局于2000年2月联合颁布的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）第2版（2000年版），第一部分，《通用合同条款》。第二部分专用合同条款专用合同条款的各条款是补充和修改《通用合同条款》中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准。《通用合同条款》中未补充和修改的部分仍有效。1词语涵义1.1有关合同双方和监理人的词语（1）发包人：（2）监理人：指由发包人委托对本合同实施监理的当事人。1.3有关工程和设备的词语（1）主体工程：（2）单位工程指以下工程：待监理单位确定。3合同文件的优先顺序35n除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）协议书（包括补充协议）（2）中标通知书；（3）投标报价书；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术条款；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）经双方确认进入合同的其它文件。4发包人的一般义务和责任4.4提供施工用地删去本款全文，并代之以：发包方负责办理工地范围内的征地和移民，向承包方提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。5.2提交履约担保证件承包人应按第6条的规定向发包人提交履约保证金。5.3及时进点施工本款作如下修改:承包人应在签定合同后5天内及时调遣人员和施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。5.6办理保险承包人应对其施工设备和施工相关人员人身安全等进行投保。5.12为其他人提供方便承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。5.15其它一般义务和责任⑴承包人应接受工程质量监督和工程安全鉴定单位的检查，并及时提交相关的自检报告。⑵承包人应努力做到保证竣工资料编制与施工同步进行，保证竣工资料的完整性和准确性。⑶本合同工程承包人自行开采的当地材料，其所发生地一切费用由承包人自行承担。6履约担保6.1履约担保证件35n6.1.1本款中只采用现金形式，担保金额为中标价的5%。应在合同签订前汇入招标人指定帐户。6.1.2质保金自工程竣工（交工、完工）验收合格之日起满贰年后返还（具体返还办法参照仙政办【2012】50号文相关规定）。6.2履约担保证件的有效期删去本款全文，并代之以：履约保证金自合同生效日起至工程移交证书颁发后28天内一直有效。履约保证金在其有效期结束后14天内退还给承包人。7监理人和总监理工程师7.1监理人的职责和权力本款(2)项补充：监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：⑴备用金的使用；⑵按第11条规定，批准工程的分包；⑶按第20条规定，确定延长完工期限；⑷按第39条规定，当变更引起的合同价格（与变更有关的单位工程的合同价格相比）变化时，在发包单位的授权范围内作出变更决定。⑸重大变更；⑹影响工期、质量、合同价格等其它重大决定。尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为清除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人按第39条规定增加相应的费用，并通知承包人。11分包11.1工程分包应经批准本款中“经监理人同意的分包工程不允许分包人再分包出去”改为“本工程不允许分包”。11.2承包人的职员和工人“……派遣或雇佣技术合格……”改为“……派遣技术合格……”12.2承包人项目经理⑶承包人应按投标书承诺的项目经理到位,施工过程中如需更换项目经理，需提前7天将拟代之以相当资历（投标时要求的项目经理资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移交清楚后方可离开。擅自变更项目经理一人（次）罚款壹拾万元人民币。13承包人人员管理35n13.1承包人人员的安排⑴“……所在地或其它地方雇佣的所有职员……”改为“……所在地所有职员……”⑵承包人应按投标书承诺的技术主管等主要管理人员到位,施工期间中如需更换技术主管等，需提前7天将拟代之以相当资历（投标时要求的技术主管资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移交清楚后方可离开。擅自变更技术主管一人（次）罚款伍万元人民币。擅自变更主要管理人员一人（次）罚款壹万元人民币。13.2提交管理机构和人员情况报告“……通知后84天内………”改为“……通知后15天内………”14材料和工程设备的提供14.1承包人提供的材料和工程设备第（1）款更改为：为承包人采购材料设备：本工程所用的材料和设备均有承包负责采购、运输、验收、保管。15承包人材料和设备管理本款增加如下内容:对施工进度起关键作用的施工设备，若未按签订协议书时商定的设备进点计划按时进场，每滞后一天，罚款500元人民币。16交通运输16.1场内施工道路删除本款⑶全文，全文代之以：承包人应在自己承建的工地范围内修建施工道路和交通设施。承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人监理人和其他承包人使用。16.2场外公共道路本条款(1)改为“承包人的车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税费等一切费用(含三类费用)由承包人承担。”17进度计划17.2修订进度计划⑴“……指示在28天内……”改为“……指示在10天内……”“……计划后的28天内……”改为“……计划后的10天内……”17.4提交资金流估算表本款补充下表。资金流估算表金额单位：年份季度完成工作量付款保留金扣留其它应得付款35n18工程开工和完工18.1开工通知18.2本工程施工准备时间为3天。监理人应在本合同签订后3天内发出开工通知。18.3承包人延误进点承包方在接到开工通知后3天内未及时进点组织施工，…。18.4完工日期本合同全部工程总工期为180日历天，单位工程和部分工程的要求完工日期如下表。要求完工日期表序号项目及其说明要求完工日期123全部工程完工20工期延误20.1发包人的工期延误删去本款⑴⑵⑶⑷。删去本款⑹全文，并代之以：不能预见，不能避免、并不能克服的异常恶劣的气候条件。20.2承包人要求延长工期的处理⑴“……通知后28天内，……”改为“……通知后15天内，……”⑵“……结束后14天内，……”改为“………结束后7天内，……”20.3承包人的工期延误由于承包人的原因未能按合同规定日期完工，承包人除自行承担赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳500元违约金。逾期违约金最多不超过50000元。21工期提前21.1承包人提前工期承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数，承包人可获得每天0的奖励金。35n22质量检查的职责和权力承包人应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在接到开工通知后的15天内，提交一份内容包括质量检查机构及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。23材料和工程设备的检查和检验23.1材料和工程设备的检验和交货验收本款（1）项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收，”改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收。23.5额外检验和重新检验额外检验和重新检验需发包人同意。24现场试验24.1现场材料试验“承包人应在工地建立自己的试验室，配备足够的人员和设备，…….”改为“承包人应在工地建立自己的试验室，配备足够的人员和经计量检定机构检测合格的设备，…….”27测量放线27.1施工控制网监理单位应在开工日期后5天内，向承包方提交测量基准点、基准线和水准点及其它方面资料；承包方应在开工日期后2天内，将施工控制网提交监理单位审批。27.3监理人使用施工控制网本款中“其他承包人需使用上述施工控制网时，应按5.12款的规定办理。”改为“其他承包人需使用上述施工控制网时，承包人应提供必要的方便。”29文明施工29.1治安保卫删去本条款(2)，并代之以下文：（2）承包人应做好其管辖区（包括施工工地和生活区）的治安保卫工作，其费用由承包人承担。29.2施工安全删去本条款(3)，并代之以下文：（3）承包人应做好其管辖区（包括施工工地和生活区）的消防工作，并配备必要的专职人员、消防设施和救助设施，其费用由承包人承担。31计量35n31.2完成工程量的计量(1)“承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，……”改为“承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的单元质量合格的工程进行准确计量，……”32预付款32.1本工程不预付工程款；33工程进度付款以结算方式（1）根据甲乙双方合同约定的方式，按核定完成工程量的85%拨付。当工程款支付额达到实际完成的工程价款的85%时，暂停付款，预留15%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算（经审计）后付清工程结算总价。（2）中标人应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认，招标人应当在接到监理工程师审核确认意见后十四天内足额支付进度款。（3）本工程采用固定合同价包干方式（4）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：A、因工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确。B、因市场变化、政策性调整导致人工、机械、材料价格变化的。C、因天气、地形、地质等自然条件（不可抗力的除外）变化而采取的临时措施。D、因拆迁、征地原因导致工程施工期间的停工、窝工所发生的相关费用，工期经招标人确认后可以顺延。风险费用的计算方法：工程风险系数按2％包干计入工程预算价。实行投标风险包干的工程，除地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的情形外，一律不再调整合同价。风险范围以外合同价款调整方法：（5）增减工程量的单价确定A、在工程预算内的项目综合单价，按预算内相应项目的综合单价及下浮率计算。工程预算内的项目综合单价＝预算内相应项目的综合单价×（1－下浮率），下浮率为13%。B、不在工程预算内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及下浮率计算。不在工程预算内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1－下浮率）C、若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1－下浮率）如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。（6）材料变更的价格确定：A、工程预算的材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价及下浮率计算。材料价格明细表中没有的材料价格＝信息价×（1－下浮率）35nB、上述发布媒介没有公布的材料单价，由中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。C、采用可调价格合同，合同价款调整方法：无。D、采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无。33.1双方约定合同价款的其他调整因素：（1）经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；（2）现场中不可预见的与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人核定的；（3）发包人追加或减少的施工项目；⑷施工过程中建筑材料价格异常波动时，按建设厅闽建筑[2007]53号文有关规定及仙政办（2011）10号文规定执行。33.2月进度付款申请单删除本条款（2）（3）（4）（6）。34保修金本款（1）更改为：（1）根据甲乙双方合同约定的方式，按核定完成工程量的85%拨付。当工程款支付额达到实际完成的工程价款的85%时，暂停付款，预留15%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算（经审计）后付清工程结算总价。质量保证金待工程保修期满贰年后返还（具体返还办法参照仙政办【2012】50号文相关规定）。37物价波动引起的价格调整38法规更改引起的价格调整39变更39.1变更的范围和内容本款内容增加：监理人的变更指示须征得发包人同意。(6）“……完工日期或改变已批准的施工顺序；”更改为“……完工日期或因非承包人原因改变已批准的施工顺序；”39.4变更的报价（1）“……变更指示后28天内……”改为“……变更指示后15天内……”40备用金取消本条文。41承包人违约41.2对承包人违约发出警告“……警告后的28天内……”改为“……警告后的7天内……”41.3责令承包人停工整改“……警告后的28天内……”改为“……警告后的7天内……”41.4承包人违约解除合同“……整改通知28天后……”改为“……整改通知10天后……”41.9违约责任（增加本款）35n(1)承包人发生41.1款规定的违约行为后，应按监理人的要求进行整改，造成工期延误的，按专用合同条款20.3款承担逾期完工违约金。(2)发包人按照41.4款规定解除合同的，承包人应当按照合同价的20％支付给发包人，作为违约金。(3)发包人可在支付给承包人的工程款或履约保证金中直接扣除违约金。44争议调解删除本条款全文。45争议的友好解决本条款作如下修改：发包人和承包人或其中一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议，争议双方应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议，亦可提请行业主管部门以寻求友好解决。46仲裁或诉讼46.1仲裁删除本条款全文。46.2诉讼发包人和承包人因本合同发生争议，协商不成时，任一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼。48工程保险和风险损失的补偿。48.1工程和施工设备的保险（１）承包人应以承包人和发包人的共同名义向发包人同意的保险公司投保工程险（包括材料和工程设备），投保的工程项目及其保险金额在签订协议书时由双方协商确定(保险费用由承包人承担)。　　（２）承包人应以承包人的名义投保施工设备险，投保项目２及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定，但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故以及自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响。　　（３）工程和施工设备的保险期限及其保险责任范围为：　　①从承包人进点至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的除外责任以外的工程（包括材料和工程设备）和施工设备的损失和损坏；　　②在保修期内由于保修期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏；　　③承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。49人员的工伤事故49.2人员的工伤事故的赔偿“……其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。”改为“……35n其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费、律师代理费和其它有关费用。”50人身和财产的损失50.4第三者责任险（包括发包人的财产）。承包人应以承包人和发包人的共同名义投保由于履行合同造成在工地及其毗邻地带的第三者人员伤害和财产损失的第三者责任险，其保险金额由双方协商确定。此项投保不免除承包人和发包人各自应负的在其管辖区内及其毗邻地区发生的第三者人员伤害和财产损失的赔偿责任，其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它有关费用。52工程保修参照相关规范执行。52.1保修期本合同工程的保修期为壹年。三、技术条款按《水利水电工程施工合同技术条款》(GF－2000－0208.第二版.2000年版)及施工图纸要求的规范、标准、规程、图集等执行。四、协议书4.1协议书协议书（格式）合同名称：合同编号：（发包人名称）(以下称发包人)拟修建工程，接受了（承包人）(以下称承包人)的投标，双方达成如下协议，并于年月日签订了本协议书，合同总金额为人民币(大写)元。1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。2、本合同包括下列文件：(1)协议书(包括补充协议)；(2)中标通知书；(3)投标报价书；(4)专用合同条款：(5)通用合同条款；(6)技术条款；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)经双方确认进入合同的其它文件。35n上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效，6、本合同一式捌份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，发包人执贰份，承包人执贰份，其余副本由发包人分送有关单位。发包人：（名称）承包人：（名称）(盖单位章)(盖单位章)法定代表人法定代表人(或委托代理人)(签名)(或委托代理人)(签名)地址：地址：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：帐号：帐号：注：若承包人为联合体，除责任方外，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。第三部分投标文件的组成（格式）仙游县书峰乡拱桥头水库除险加固工程投标文件（本）“开标时间前不得开封”招标编号：35n项目名称：招标人:投标人：投标人地址:投标人邮政编码：编制时间：注：投标文件首页加盖电子印章投标文件的组成（1）投标承诺函（2）年检有效的营业执照副本（3）年检有效的资质证书副本（4）年检有效的注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证（5）年检有效的安全生产许可证（6）年检有效的银行开户许可证（或开户核准通知书）以上（2）-（6）项的相关证书、证件（以莆田市发展服务中心网建设工程基础信息库为准，投标人制作投标文件时应从信息库中挑选相应的材料，投标文件文件相关证件、证书应体现与信息库的链接，未链接的按废标处理）35n1、投标承诺函致：{招标人名称}1、根据你方招标工程项目编号为{招标编号}的{招标工程项目名称}工程招标文件，按照有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单、工程预算价及其他有关文件后，我方愿以按招标人的发包价（大写）：元整(RMB：￥元)作为承包价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑内容（如有时）及有关附件。3、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期{工期}日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到合格标准。4、一旦我方中标，我方将派为本工程项目经理，该建造师无承担其他在建工程施工任务。（注：工程造价100万元以上的工程要求项目经理必须无在建工程）5、如果我方中标，我方将按照规定提交合同金额的%作为履约保证金汇入招标人的基建专户，和提交合同金额的%作为质量保证金汇入行政监督部门的质保金账户并承诺施工车辆采用莆田籍车辆。6、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。35n8、我方在此声明：本承诺函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。9、我方承诺，若有违反《莆田市关于进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定》（莆政综〔2013〕55号）、《莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）》（莆招投标办〔2013〕2号）规定的行为，愿意接受相应处理。投标人：单位地址：___________________________________邮政编码：__________电话:传真：_____________开户银行名称：开户银行账号：日期：年月日（2）年检有效的营业执照副本（3）年检有效的资质证书副本（4）年检有效的注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证（5）年检有效的安全生产许可证（6）年检有效的银行开户许可证（或开户核准通知书）（7）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书以上（2）-（6）项的相关证书、证件（以莆田市发展服务中心网建设工程基础信息库为准，投标人制作投标文件时应从信息库中挑选相应的材料，投标文件文件相关证件、证书应体现与信息库的链接，未链接的按废标处理）35n（7）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)1、法定代表人资格证明书单位名称：。地址：。姓名：性别：年龄：职务：。系(投标人名称)的法定代表人。特此证明。投标人：(盖单位章)日期：年月日35n2、法定代表人授权委托书本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　(招标人名称)的(项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。代理人姓名：性别：年龄：单位：部门：职务：身份证号码：投标人：(盖单位章)法定代表人：日期：年月日上述证书、证件均须在有效期内或经年检有效。（注：网上投标时格式中要求代理人、法定代表人签名并盖章的“法定代表人资格证明书”、“法定代表人授权委托书”35n在网上投标填报时只须填写代理人或法人姓名加盖企业电子印章）第四部分工程预算造价文件（另附）第五部分开标会手持附件1、行贿犯罪档案查询申请仙游县人民检察院:（招标人）单位因（项目名称）项目,根据莆检会[2010]4号《关于共同开展行贿犯罪档案查询工作的通知》的规定,现向你院申请查询（投标人名称）等单位及负责人有无行贿犯罪记录。被查询单位/个人情况表项目名称：序号单位名称项目经理/负责人项目经理/负责人身份证号码（投标人名称）法人：（姓名）（身份证号码）（投标人名称）建造师：（姓名）（身份证号码）特此申请查询单位：（印）年月日仙游县人民检察院:（招标人）单位的（项目名称）项目,已送交贵院进行行贿犯罪记录查询,现介绍（不必填）前往领取结果,请予以支持反馈。查询单位：（印）年月日注明：本申请表请各投标人填写完整在身份查验时一并提交（不必在投标文件中提交）35n2、法定代表人资格证明书单位名称：。地址：。姓名：性别：年龄：职务：。系(投标人名称)的法定代表人。特此证明。投标人：(盖单位章)日期：年月日上述格式用于投标人代表参加开标时使用。35n3、法定代表人授权委托书本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　(招标人名称)的(项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。代理人姓名：性别：年龄：单位：部门：职务：身份证号码：投标人：(盖单位章)法定代表人：(签字或签章)日期：年月日上述格式用于投标人代表参加开标时使用。35