临海狮子山水库除险加固工程

临海狮子山水库除险加固工程

临海市狮子山水库除险加固工程施工标招标文件招标人：临海市灵江水务集团市区供水分公司招标代理人：浙江华诚建设工程招标代理有限公司监管单位：临海市水利局日期：二○一一年九月n临海市狮子山水库除险加固工程目录第一卷6第一章投标邀请书7第二章投标人须知8投标人须知前附表81总则102招标文件123投标文件134投标155开标166评标167合同授予178重新招标和不再招标189纪律和监督18第三章评标办法21第四章合同条款及格式27第一节通用合同条款27第二节专用合同条款271一般约定27浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程2发包人义务283监理人284承包人285材料和工程设备296施工设备和临时设施297交通运输298测量放线309施工安全、治安保卫和环境保护3011开工和竣工（完工）3012暂停施工3113工程质量3114验收和检验3115变更3116价格调整3217计量与支付3218竣工验收（验收）3319缺陷责任与保修责任3320保险3424争议的解决3425合同类型34浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程第三节合同附件格式35附件一：合同协议书35附件二：工程廉政责任书36附件三：安全生产协议书38第五章工程量清单计价格式和报价411工程量清单说明412投标报价说明413其他说明41第二卷54第六章图纸（招标图纸）551招标图纸说明552招标图纸附后55第三卷56第七章技术标准和要求571一般规定572施工临时设施713施工安全措施784砌体工程845施工导流工程87浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程6土方明挖927土石方填筑工程988混凝土工程103第四卷115第八章投标文件格式1161.技术标116技术标目录118一、法定代表人身份证明119二、授权委托书120三、技术标特征值表121四、投标保证金122五、施工组织设计123六、项目管理机构1302.商务标133商务标目录135一、投标函及投标函附录136二、已标价的工程量清单138三、其他材料139浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程第一卷浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程第一章投标邀请书合同名称：临海市狮子山水库除险加固工程施工承包合同临海市狮子山水库除险加固工程经台州市水利局台水利（2011）85号文批准建设，项目法人为临海市灵江水务集团市区供水分公司，建设资金来自财政拨款。本工程的招标人为临海市灵江水务集团市区供水分公司，现工程已具备招标条件，特邀请你单位投标。凡有意参加投标者，在2011年10月13日9时30分前，U盾用户可登陆帐户后到临海市招投标中心网站自行下载招标文件（如无法下载请及时联系招标代理机构，也可持《临海市招投标中心交易资格证》（IC卡）到代理机构处购买）。投标时应附交本合同招标文件规定的投标保证金。接受投标文件的截止时间为2011年10月13日上午9时30分，请在此时间前送达临海市招投标中心（临海市人民政府办事大厅四楼），在此时间后送达的投标文件将不再接受，未按规定附交投标保证金的投标文件将被拒绝。本合同工程招标定于2011年10月13日上午9时30分在临海市招投标中心（临海市办事大厅四楼）公开开标。发包人：临海市灵江水务集团市区供水分公司联系人：柯工电话：13575823838招标代理：浙江华诚建设工程招标代理有限公司联系人：徐欢欢电话：0576-85176229传真：0576-85176227地址：临海市凯歌路8号日期：2011年9月二○一一年九月二十一日浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：临海市灵江水务集团市区供水分公司地址：临海市巾山中路2号1.1.3招标代理机构名称：浙江华诚建设工程招标代理有限公司地址：临海市凯歌路8号联系人：徐欢欢电话：0576-85176229传真：0576-851762271.1.4项目名称临海市狮子山水库除险加固工程1.1.5建设地点临海市江南街道紫砂岙村1.1.6现场管理机构/1.1.7设计人台州市水利水电勘测设计院1.1.8监理人/1.1.9代建机构/1.2.1资金来源财政拨款1.2.2出资比例/1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围水库除险加固工程1.3.2计划工期工期：不超过180日历天计划开工日期：2011年月日（具体以监理发出开工令为准）计划完工日期：2012年4月30日1.3.3质量要求合格1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：投标人资质：全国范围内水利水电工程施工总承包二级及以上；项目负责人:水利水电专业注册建造师二级及以上。承担过小（1）型及以上水库（新建或除水加固）工程，并在近5年内具有3000ｍ²、厚度80CM及以上的大坝砼防渗墙工程（以施工合同和竣工报告为准）。格证书（含临时）;技术负责人：必须持有水利水电专业二级及以上建造师注册执业资格证书（含临时），同时具有水工相关专业中级及以上职称;其他要求：根据浙水建〔2009〕30号文规定，外地进浙单位在进浙参加水利工程投标前应当在浙江水利网上公示本单位的安全生产人员和条件。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.4.2是否接受联合体投标þ不接受□接受，应满足下列要求：1.9踏勘现场□组织þ不组织1.10投标预备会□召开þ不召开1.10.3投标截止时间2011年10月13日上午9时30分1.11分包□允许þ不允许1.12偏离□允许þ不允许3.3.1投标有效期投标文件自投标截止时间起生效，有效期为90天3.4.1投标保证金投标保证金的形式：采用网上银行转账、现金、电汇或汇票。投标保证金的金额：人民币壹拾万元整单位名称：临海市招投标中心开户银行：临海市工商银行帐号：1207021109200112818提交投标文件同时出示其IC卡，以证明投标担保是否到账。4.2.2递交投标文件地点单位：临海市招投标中心；地址：临海市招投标中心四楼会议室（临海市凯歌路6号）（持IC卡）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：临海市招投标中心（临海市办事大厅四楼）5.2开标程序(4)密封情况检查：由投标人的代表检查投标文件密封、完整情况，经确认无误后，招标人或招标代理机构的工作人员即当众拆封。(5)开标顺序：宣布投标人编号后进行开标。先开资信标。待企业资信标评审结束后再开技术标，待企业技术标评审结束后再开商务标，并宣读各投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。6.1.1评标委员会的组建评标委员会的构成：成员为5人，招标人代表1名。其余为专家库中随机抽取的专家人数。评标专家确定方式：在临海市水利评标专家库中随机抽取。7.3.1履约担保履约保证金的交纳时间、形式及金额1）履约保证金的交纳时间、形式：中标人收到中标通知书后，应在签订合同前，向临海市招投标中心提交银行汇票或经临海市招投标中心同意的银行或其他金融机构出具的履约保函。担保证件应采用招标文件规定的格式。2）本款履约保函形式的担保金额为合同价格的10%；银行汇票形式的为担保金额为合同价格的5%。3）民工工资支付担保证件：采用保函形式的担保金额为合同价格的2%。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程1总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发【2009】22号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附表。1.1.8本招标项目监理人：见投标人须知前附表。1.1.9本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。(1)资质条件：见投标人须知前附表；(2)财务要求：见投标人须知前附表；(3)业绩要求：见投标人须知前附表；(4)信誉要求：见投标人须知前附表；(5)项目负责人资格：见投标人须知前附表；(6)其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2本工程不接受联合体投标。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程1.4.3投标人不得存在下列情形之一：(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；(3)为本标段的监理人；(4)为本标段的代建人；(5)为本标段提供招标代理服务的；(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(9)被责令停业的；(10)被暂停或取消投标资格的；(11)财产被接管或冻结的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1本工程不组织踏勘现场。1.9.2投标人自行踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4投标人在踏勘现场中取得的工程场地和相关的周边环境情况，供编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程1.10.1本工程不召开投标预备会。1.10.2对招标文件有疑问的，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）在投标截止日10天前将需要招标人澄清的问题送达招标人。1.10.3投标截止时间7天前，招标人的补充通知、澄清和修改招标文件的内容通过招标公告发布的媒体发布。有意参加投标的投标人应随时关注并及时下载，改补充通知、澄清和修改招标文件的内容为招标文件组成部分。1.11分包本工程不允许分包。1.12偏离投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。2招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：(1)招标公告；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)工程量清单；(6)图纸；(7)技术标准和要求；(8)投标文件格式；(9)投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间7天前，以书面形式通知浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足7天，投标截止时间应相应延长。2.2.3投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清通知。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间7天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改通知。3投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：(1)投标函及投标函附录；(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3)投标保证金；(4)已标价工程量清单；(5)施工组织设计；(6)项目管理机构；(7)投标人须知前附表规定的其他材料。3.2投标报价3.2.1投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人必须在投标截止时间前，将投标保证金汇入招标人指定的银行帐户，其金额壹拾万元人民币。未提交投标保证金的投标文件无效。。投标保证金接收单位为：单位名称：临海市招投标中心开户银行：临海市工商银行 帐号：1207021109200112818提交投标文件同时出示其IC卡，以证明投标担保是否到账。3.4.2招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人无息退还投标保证金。未中标的投标保证金在评标公示结束后5个工作日内无息退还。3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；(3)投标人提供的承诺书中的情况有弄虚作假的。3.5资格审查资料投标人在编制投标文件时，如果投标人在资质条件、组织机构、财务能力、信誉等资格条件与资格预审时提交的资格预审申请文件相比发生变化的，应按新情况更新或补充其在申请资格预审申请文件中提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。3.6备选投标方案招标人不接受备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第8章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印，投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。已标价的工程量清单还应加盖注册水利工程造价工程师执业印章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。3.7.4投标文件正本1份，副本4份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。4投标4.1投标文件的密封和标识4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装、“资信标”、技术标”和“商务标”分开装订和包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套上还应写明以下内容：(1)所投段名称和合同编号；(2)招标人名称和地址；(3)投标人名称和地址；并加盖单位公章；(4)“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5开标5.1开标时间和地点招标人将于2011年10月17日上午9时30分在临海市招投标中心（临海市办事大厅四楼）公开开标，所有投标人均应派法定代表人（携带本人身份证）或委托代理人（携带授权委托书、身份证）、项目负责人参加，并带身份证、投标授权委托书、项目负责人的建造师证（水利水电）和B类证书、资质证书（副本）、营业执照（副本）等身份证明原件，并在招标人指定的登记册上签名报到。若投标人未派法定代表人或委托代理人出席开标会议，则招标人可宣读其已放弃投标。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：(1)宣布开标纪律；(2)除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；(3)宣布投标人编号后进行开标。先开资信标。待企业资信标评审结束后再开技术标，待企业技术标评审结束后再开商务标，并宣读各投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。(4)宣布投标文件开标顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；（6）招标人代表、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人在开标记录上签字确认；(8)开标结束。6评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的构成：成员为5浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程人，招标人代表1名。其余为专家库中随机抽取的专家人数。评标专家确定方式：在临海市水利评标专家库中随机抽取。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7合同授予7.1定标方式评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿中标人损失。8重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的；(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的；(5)中标候选人均未与招标人签订合同的。8.2不再招标重新招标后，仍出现本章8.1款规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。9纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。下列行为均属招标人与投标人串通投标：(1)招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；(2)招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；(3)招标人与投标人商定，投标是压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；(4)招标人预先内定中标人；(5)其他串通投标行为。9.2对投标人的纪律要求浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2.1下列行为均属以他人名义投标：(1)投标人挂靠其它施工单位；(2)投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；(3)由其它单位及法定代表在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程(1)投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；(2)投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：(1)聘任合同必须由投标人单位与之签订；(2)与投标人单位有合法的工资关系；(3)投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价(1)投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；(2)投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；(3)投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；(4)不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；(5)不同投标人使用同一人或同一单位的资金缴纳投标保证金；(6)不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；(7)不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；(8)不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人情况；(9)不同投标人的投标文件相互混装；(10)投标人之间其它串通投标报价的行为。9.3对评标委员会成员的纪律要求浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程第三章评标办法本次评标采用合理低价法。开标后，评标委员会将根据下列方法对投标人所提交的投标文件进行评审。(1)评标原则评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。(2)评标委员会的组建评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人，招标人代表1人，其他成员均在临海市水利评标专家库中随机抽取。(3)评标的一般程序1)熟悉招标文件和评标办法；2)投标文件的技术部分符合性审查：3)投标文件的技术评审；4)投标文件的商务部分符合性审查：5)投标文件的商务评审；6)询标澄清投标文件的疑问；7)完成评标报告，推荐中标候选人和预备中标候选人。(4)投标文件的技术部分符合性审查评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。如存在以下情况之一的，将视为技术部分符合性审查未通过而予以废除，不再进行技术和商务的评审。1)未按招标文件的要求签署和盖章的；2)投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；3)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；4)投标文件附有招标人不能接受的条件的；5)存在串标、抬标或弄虚作假情况的；6)拟派人员未经招标人同意更换的；浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程7)存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。(5)投标文件的技术标评审（一）评标委员会专家组针对投标人的技术标（投标人的技术标必须以暗标形式投标），按评分标准（见下表）中的9项内容，视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度进行评审。每项内容经评标委员会讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由专家组成员分别打分（取整数），再取平均分作为该项的分数（小数点后保留1位，第2位四舍五入）。如对某项类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定。（二）评分标准序号项目一类(好)二类(较好)三类(一般)四类(差)缺项1施工围堰设计说明书及附图（包括加高、维护、拆除）2～1.51.5～11～0.50.5～002施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等）2～1.51.5～11～0.50.5～003材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等）2～1.51.5～11～0.50.5～004土方工程施工说明书及附简图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）4～33～22～11～005帷幕罐浆工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）15～1212～88～44～006主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）4～33～22～11～007放水隧洞进水口砼浇筑（施工工艺及质量保证措施等）10～7.57.5～55～2.52.5～008施工进度计划说明书6～4.54.5～33～1.51.5～00浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程9大坝砼防渗墙工程（施工工艺及质量保证措施，施工进度工期计划等）25～2020～1515～1010～5010工程质量管理方案6～4.54.5～33～1.51.5～0011安全生产管理方案6～4.54.5～33～1.51.5～0012防汛度汛4～33～22～11～0013文明工地建设措施，为其它承包人提供方便的措施等4～33～22～11～0014水土保持、环境保护管理方案6～4.54.5～33～1.51.5～0015其它有关工程的施工工艺及进度计划2～1.51.5～11～0.50.5～0016有关施工建议2～1.51.5～11～0.50.5～00以上9项内容分值的合计即为投标人的技术标得分。若投标人的技术标总得分不足60分的，（60分以下为不合格），该技术标不予通过，其投标文件不再进入第二阶段评标。(6)投标文件的商务部分符合性审查：1)未按招标文件的要求签署和盖章的；2)投标文件附有招标人不能接受的条件的；3)存在串标、抬标或弄虚作假情况的；4)存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。(7)投标文件的商务评审评标委员会的商务专家应对符合性审查通过技术评审合格的投标文件进行商务评审。评标委员会的商务专家应对投标报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。对报价口径范围不一致的，凡属招标文件原因造成的应予以调整并作为评标价（修正后的投标报价）；投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整总价。但应在总价不变的原则下，修改单价。投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程1)投标人未按招标文件规定要求进行报价，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料的；2)评标委员会认定投标人改变招标人提供的工程量清单中的工程项目、数量、单位及暂定价的，或认定属投标人自身原因造成投标报价的工程项目、数量和费用等有较大错误，其数额超过投标价3％的；3)最终评标价超出最高限价的。最高限价=（测算标底-备用金）*95%+备用金。4)最终评标价低于控制最低成本价。控制最低成本价指：无1）~3）情况的所有投标人有效评标价的平均值再下浮3％。经上述审查合格的投标文件，评标委员会按自低到高评标价的次序推荐3名中标候选人。(8)推荐中标候选人1)评标委员会根据自低到高的评标价对投标文件进行排序，依次推荐前一至三名为中标候选人,评标委员会不得推荐符合性审查未通过或技术审查、商务审查不合格的投标人为中标侯选人和预备中标侯选人。本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。(9)评标报告1)评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。2)评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。3)评标委员会应在评标报告中依次推荐排序前一至三名的投标人为中标候选人。评标报告应包括以下内容：3.1开标记录；3.1评标内容、过程和结果；3.2废标情况说明及依据；3.3询标澄清纪要；3.4中标侯选人的优劣对比和存在问题；3.5其他建议。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程4)评标结果按照《浙江省招标投标条例》要求进行公示。投标人如发现权益受到侵害，可以按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令）的规定向有关监督部门提出投诉。(10)定标1)定标由招标人负责。2)按照原国家计委等七部委12号令的有关规定，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺。第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。3)如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人。4)当所有中标候选人经查实都存在违法、违规行为时，将重新依法组织招标。5)招标人将招标投标情况和定标结果报招标办备案后，向投标人发出中标或招标结果通知书。6)按浙政发（2009）22号文第十六条规定：建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，应认定为串通投标行为：6.1招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；6.2浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；6.3不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；6.4不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；6.5不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；6.6不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；6.7不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；6.8不同投标人的投标文件相互混装；6.9法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程第四章合同条款及格式第一节通用合同条款通用合同条款使用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》2009年版的合同条款。第二节专用合同条款前言1一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：临海市灵江水务集团市区供水分公司1.1.2.3承包人：（签约后填入）。1.1.2.5分包人：（签约后填入）。1.1.2.6监理人：（签约后填入）。1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：建安工程为1年。1.4合同文件的优先顺序除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：(1)协议书（包括补充协议书）；(2)中标通知书；(3)投标函；(4)招投标澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；(5)专用合同条款；(6)通用合同条款；(7)技术标准和要求；(8)图纸；(9)已标价的工程量清单(10)经双方确认进入合同的其他文件。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程1.7联络1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达临海市灵江水务集团市区供水分公司2发包人义务2.3提供施工场地删去本款全文，并代之以：发包人负责办理工地范围内的征地和移民，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订合同时确定。3监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。(1)按第4.3条规定，批准工程分包；(2按第11.3款规定，确定延长完工期限；(3)按第15.6条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定；4承包人4.1承包人一般义务4.1.10其它义务(1)/。4.3分包4.3.2允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额为：(1)工程项目：/。(2)工作内容：/。(3)分包金额：/。4.3.10分包人项目管理机构的设立：/。4.5承包人项目负责人补充以下条款：4.5.5承包人派驻的项目负责人（姓名）：。4.5.6承包人的项目负责人每月驻工地的天数不得少于22天。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程若项目负责人每月驻工地时间少于22天，则不足一天扣1000元；若连续不驻工地时间超过5天，则每一天扣2000元。承包人的项目负责人若因特殊原因确需变更的，须得到发包人的同意。本条款的项目负责人指中标通知书中载明的项目负责人。上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按业主方监理人实际考勤记录为准。4.6承包人人员的管理补充以下条款：4.6.5承包人的技术负责人每月驻工地的天数不得少于22天。若技术负责人每月驻工地时间少于22天，则不足一天扣500元；若连续不驻工地时间超过5天，则每一天扣1000元。承包人的技术负责人若因特殊原因确需变更的，须得到发包人的同意。承包人的质量员、施工员及安全员每月驻工地的天数不少于22天，质量员、施工员及安全员每人每少一天罚款300元。上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按业主、监理人实际考勤记录为准。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。5材料和工程设备5.2发包人提供的材料和工程设备删去本款全文，并代之以：发包人无材料和工程设备提供，所有材料和工程设备均由承包人自行采购。6施工设备和临时设施6.2发包人提供的施工设备和临时设施删去本款全文，并代之以：发包人无施工设备或临时设施提供。7交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定：发包人指定道路通行的，发包人应负责办理好有关政策处理上的事宜；通行道路在施工期间由施工单位维修、保养，其费用由施工单位负责。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程8测量放线8.1施工控制网8.1.1施工控制网的约定：发包人应在开工日期前7天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。9施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.4发包人提供/资料，其余资料由承包人负责收集。9.2承包人的施工安全责任9.2.12下列工程应编制专项施工方案：临海市狮子山水库除险加固工程施工标，其中/应组织专家论证和审查。9.7文明工地本合同文明工地的约定：争创文明施工工地。11开工和竣工（完工）11.4异常恶劣的气候条件11.4.3本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：(1)日降雨量大于50mm的雨日超过1天；(2)风速大于14m/s的7级以上台风灾害；(3)日气温超过40℃的高温大于3天；(4)日气温低于-5℃的严寒大于3天；(5)造成工程损失的冰雹和大雪灾害；(6)其它异常恶劣气候灾害。11.5承包人的工期延误(1)逾期完工违约金表逾期完工违约金表序号项目及其说明要求完工日期逾期完工违约金（元/天）1全部工程2012年4月30日3000(2)全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的2%。11.6工期提前本款增加：浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程工期提前的奖金约定：/12暂停施工12.1承包人暂停施工的责任(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：/。12.2发包人暂停施工的责任(3)发包人承担暂停施工责任的其他情形：/。13工程质量13.1工程质量要求13.7质量评定13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。13.7.7工程合格标准为：达到工程验收规程规定的合格标准。达到优良的奖金为/。13.8质量事故处理13.8.4工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。14验收和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼试块、砂浆试块、钢筋、水泥、砂石料等。15变更15.1变更的范围和内容(6)增加和减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的/%，关键项目：/，单价调整方式：/。本款增加：由于承包人的原因，引起上述(2)～(4)项的改变按15.5款处理，且不构成变更。15.4变更的估价原则15.4.3删去本项全文，并代之以：15.4.3己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，重新组价。（1）原材料价格按投标文件价格计取；无投标材料价格时，由承包人按市场采购价（不得超过市场信息价）报监理人审核，发包人同意后进入单价。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程（2）工程组价采用投标期浙江省现行工程定额和有关规定，包括浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅以浙水建（2010）37号颁发的《浙江省水利工程造价计价依据（2010）》及其他项目实施时执行的有关规定。如上述定额仍不能满足套价，可依次采用现行部颁水利定额、浙江省建筑安装定额含量组价。（3）取费费率。按照承包人投标时不同工程类别选取费率。对于新增的合同中无相同或类似单价的工程项目费率，工程按《浙江省水利水电工程概预算编制规定（2010）》规定执行，取费费率取各项弹性区间费率的中间值。（4）上述单价按投标人投标报价综合优惠率同口径优惠；综合优惠率=【1-（投标人投标价-备用金）/（招标人最高限价-备用金）】×100%；投标报价时备用金不得优惠。（5）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。本款增加：15.4.4本合同工程新增或变更工程金额，不论金额大小，均不得要求增加工程量清单中的总价承包部分的费用。15.5承包人的合理化建议15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：/。15.8暂估价15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：/；发包人组织招标的暂估价项目：/。(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：/。16价格调整16.1物价波动引起的价格调整删去本款全文，并代之以：工程建设中所需的材料全部由承包人采购，材料价格按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整。17计量与支付17.2预付款17.2.1预付款：浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程本项目不支付工程预付款。17.3工程进度付款17.3.3进度付款证书和支付时间17.3.3（1）补充增加：本工程将分阶段支付合同款，具体分阶段付款比例为：完成合同工作量50%时，支付第一次进度款，支付金额为合同价款的30%；完成合同工作量80%时，支付至合同价款的50%；工程完工验收合格后，付至合同价款的80%；工程结算审价后，总付款额为工程结算价款的95%。余款作为保留金，待缺陷责任期期满后一个月内结清。17.4质量保证金17.4.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的5%（已包含在进度付款内），扣留的质量保证金总额为签约合同价的5％。17.5竣工（完工）结算17.5.1竣工（完工）付款申请单(1)承包人应提交完工付款申请单一式4份。本款增加：17.5.3工程价款必须经过财政部门的审核和审计部门的审计。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单(1)承包人应提交最终结清申请单一式4份。17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。18竣工验收（验收）删除本款全文，并代之以：本工程验收工作执行我省相关规定。19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自工程接受证书中写明的全部工程完工日开始算起（发包人提前验收并签发接受证书的单位工程和部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始起算），本工程质量保修期为1年。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程20保险20.4第三者责任险20.4.2第三者责任险保险费率：由承包人与保险人协商确定；第三者责任险保险金额：100万元/年。20.5其它保险需要投保的其它内容：/；保险金额、保险费率和保险期限：/。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7天内提交。20.6.4保险金不足的补偿承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。24争议的解决24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交仲裁或提起诉讼，提交仲裁或提起诉讼机构为本工程所在地仲裁委员会或人民法院。通用合同条款补充：25合同类型除招标文件另有规定外，本合同永久工程采用单价承包，在合同执行期内，单价不变，工程量按实调整；施工临时工程和其他费用采用总价承包，在合同执行期内不作调整。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程第三节合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施(项目名称)，已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书；(2)投标函及投标函附录；(3)专用合同条款；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)己标价工程量清单；(8)其他合同文件。2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3．签约合同价：人民币（大写）元（￥）。4．承包人项目负责人：，项目技术负责人：。5．工程质量符合标准。6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8．承包人应按照监理人指示开工，工期为月。9．本协议书一式份，合同双方各执一份。10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）或其委托代理人或其委托代理人年月＿日年月＿日浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程附件二：工程廉政责任书工程廉政责任书（格式）为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，工程的项目法人(以下称甲方)与承包商（以下称乙方），特订立如下责任书。第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。（二）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程第三条乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。第五条双方约定本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。第六条本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。第七条本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。第八条本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程附件三：安全生产协议书安全生产协议书为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位（以下简称“甲方”）与施工单位（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：第一条甲方职责（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。第二条乙方职责（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。第三条违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：或或其授权的代理人：（职务）其授权的代理人：（职务）（签字）（签字）日期：年月日日期：年月日浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程第五章工程量清单计价格式和报价1工程量清单说明1.1本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。1.2工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量(有效工程量不含超挖超填工程量,超挖超填工程费用计入有效工程量单价中)。1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）的规定。2投标报价说明2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的直接费、间接费、利润、税金并考虑风险因素。2.3工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。2.4备用金额的数量及拟用子目的说明：按《通用合同条款》第15.6款的规定使用。2.5除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章，以及我省的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它规费均应计入单价、合价和总报价中。2.6本工程弃渣场由投标人自行解决，所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。2.7工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定，详见《技术条款》的有关部分。3其他说明3.1材料供应浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程工程建设中所需的建筑材料均由承包人负责自行采购。3.2施工用电、施工用水的供应3.2.1施工用电由承包人自行解决。3.2.2施工和生活用水由承包人结合工程现场条件和当地实际情况自行解决，水质应符合相关标准的规定，所需费用计入投标报价。3.3施工道路承包人应根据现有的施工道路条件，在满足工程施工的前提下，根据施工的需要，自行确定施工道路的级别与布置，并负责设计、施工、维护和养护，投标人应将上述所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。3.4投标报价编制的参考依据1）现行浙江省水利工程造价计价依据；2）现行浙江省建设工程造价计价依据；3）计费标准：按二类工程取费标准取费。投标人为了增加投标的竞争能力，也可自行确定定额和标准。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程4．工程量清单4.1投标报价汇总表投标报价汇总表单位：万元(人民币)编号项目名称金额备　　注一建筑工程二机电设备及安装工程三金属结构设备及安装工程四施工临时工程五其它费用六预备费300000由发包人掌握投标总报价（一～五合计）评标价投标总报价大写注：不允许在投标报价汇总表中增加优惠一栏，优惠应优惠在单价中。投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名报价编制人：（盖执业章）年月日浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程4.2建筑工程量清单表建筑工程量清单表单位:元(人民币)编号项目名称单位数量单价合计备注一建筑工程　　(一)大坝工程　　1C30砼防浪墙m3171.682C25砼坝顶路面厚15㎝m380.783C15素砼坝顶路面垫层厚10㎝m353.864C25砼路肩m337.695C25砼纵梁m3198.076C25砼贴面厚35㎝m318.627C25砼预制块厚15㎝（含预制、运输、砌筑）m31184.0882cm厚聚乙烯闭孔泡沫板m221.749沥青胶泥砂浆填缝m80.410C25微膨胀砼m30.4911C25砼压顶厚15㎝m37.3512C25砼台阶m351.813C20砼截水沟m37.2514C25砼连接墙m326.9415C15砼防渗墙㎡2545.616防渗墙钻孔-岩石层㎡65.0417防渗墙钻孔-粘土层(含渣土外运)㎡2480.618钻骑缝孔m292.519骑缝孔灌沥青砂浆m292.520止水铜片m15.221三油两毡伸缩缝㎡10.322干砌块石拆除、运输m31275.6投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名；报价编制人：（盖执业章）年月日浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程4.2建筑工程量清单表建筑工程量清单表单位:元(人民币)编号项目名称单位数量单价合计备注23浆砌块石拆除、运输m3114.3924干砌块石基脚（块石利用拆除）m392.725坡面卵石垫层m31184.0826土方开挖、就地堆放m31707.327保护层岩方开挖m325.6828坝坡及坝脚石碴回填m34040.629C25砼基础m315.430风钻钻灌浆孔m4831帷幕灌浆m48单块重量不小于40kg32坡面整理、除草㎡640733粘土回填压实m31140.0534钢筋制安T4.126(二)溢洪道工程　　1砼凿除m30.982土方开挖、运输m3342.253石方开挖、运输m3118.54粘土回填压实m3113.135石碴垫层m359.846干砌块石(利用拆除块石)m372.067C25砼基础m3115.28风钻钻灌浆孔m2619帷幕灌浆m26110钻灌浆检查孔m26.111灌浆检查孔压水试验试段4投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名；报价编制人：（盖执业章）年月日浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程4.2建筑工程量清单表建筑工程量清单表单位:元(人民币)编号项目名称单位数量单价合计备注12止水铜片m62.25132cm厚聚乙烯闭孔泡沫板m237.6814沥青胶泥砂浆填缝m49.8(三)引水渠道　　1浆砌石拆除m311.992C25砼衬砌m341.643C25砼压顶m38.25(四)放水隧洞　　1土方开挖、运输m335单块重量不小于40kg2石方开挖、运输m3160.53干砌块石挡墙(利用拆除块石)m31.234M7.5浆砌块石挡墙(利用原拆除块石)m38.875C25砼拉杆支墩m33.66C25钢筋砼进水口m324.637C25砼启闭机墩m33.98钢筋制安T0.689φ20砂浆锚杆长2m根3610DN30cm铸铁管安装m13.511喷塑钢管通气孔φ15安装m4912φ35拉杆安装m2013现状隧洞进口砼拆除m312.614启闭房拆除㎡1815新建启闭房㎡10投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名；报价编制人：（盖执业章）年月日浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程4.2建筑工程量清单表建筑工程量清单表单位:元(人民币)编号项目名称单位数量单价合计备注(五)上坝道路路面工程　　3C20砼路面m3295.684路基整形、压实㎡1478.45路面伸缩缝（切缝、灌缝）m246.464.5m长内径φ20cm预制砼排水管根6(六)其他建筑工程　　1管理房拆除、清理m21002新建管理房m2152.28投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名；报价编制人：（盖执业章）年月日浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程4.3机电设备制作及安装工程量清单报价表单位:元(人民币)编号项目名称单位数量单价总价设备安装设备安装　机电设备及安装工程　　投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名；报价编制人：（盖执业章）年月日浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程4.4临时工程建筑工程量清单表建筑工程量清单表单位:元(人民币)编号项目名称单位工程量单价合计备注一导流工程项1二施工场外供电工程项1三施工房屋建筑工程项　1施工仓库项12施工单位用房项1四其他临时工程项　1砼预制块场地租用费项12其他（包括上山道路维修、抽排水等）项1五合计　　　合计元投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名；报价编制人：（盖执业章）年月日浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程4.5其他费用清单表其他费用清单单位:元（人民币）编号项目名称单位数量单价合价备注四其他费用1安全生产措施费……2工程险保险费……3第三者责任险保险费……4承包风险金…………5其他…………合计投标人：（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：签名；报价编制人：（盖执业章）年月日浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程4.6单价分析表投标人应按下列表格格式编制工程量清单中主要项目的单价分析表，每种单价一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。单价序号项目名称定额编号施工条件定额单位工料名称单位单价(元)工料定额合价(元)备注直接工程费小计元措施费元%间接费元%利润元%材料补差元税金元%合计元单价元投标人：（单位盖章）法定代表人或委托代理人：签名年月日浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程4.7主要材料用量汇总表编号材料名称单位数量备注水泥（各种规格）钢筋柴油电砂石料（各种规格）汽油……投标人：（盖单位章）年月日浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程4.8主要材料预算价格汇总表编号材料名称单位原价运费装卸费采保费预算价格备注投标人：（盖单位章）年月日浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程第二卷浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程第六章图纸（招标图纸）1招标图纸说明本招标文件所附全部图纸为招标图，仅供投标人在编制投标文件时使用，不得作为施工详图使用，否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。2招标图纸项见光盘浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程第三卷浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程第七章技术标准和要求1一般规定1.1工程说明1.1.1工程概况狮子山水库位于临海市江南街道紫砂岙村，距离市区5KM。水库坝堤以上集水面积2.7KM²,引水面积0.65KM²,总库容132万立方米，相应校核洪水位为107.54M(1985国家高程，下同)，正常库容91万立方米，相应正常蓄水位为106.20M，水库主要功能为防洪、供水及灌溉，影响下游人口400人，灌溉面积200亩。1.1.2水文气象和工程地质资料1.1.2.1水文气象1.2.1设计暴雨暴雨是形成洪水的主要因素，由暴雨推求设计洪水通常假定暴雨暴雨与洪水具有相同的频率。2）气象工程区域地处浙江东部沿海，属亚热带季风气候区，海洋性特征明显，总的特点是：温暖湿润，雨量充沛，光照适宜，四季分明。全年季节变化明显，降水量年内分配不均。春末夏初（4月16日～7月15日）由于太平洋副热带高压逐渐加强，与北方南下冷空气交绥，静止锋徘徊，形成连绵阴雨天气，称“梅汛期”；夏秋季节（7月16日～10月15日）受太平洋副热带高压控制，热带风暴或台风活动频繁，经常发生大暴雨，称“台风期”；10月16日～翌年4月15日称“非汛期”，除出现少数雨雪天气外，基本以晴冷、干燥天气为主。多年平均气温为17.1℃；一月份最冷，多年平均气温6℃，极端最低气温-6.9℃；极端最高气温40.2℃。多年平均降雨量1682mm，多年平均降雨天数148天。多年平均风速2.6m/s，实测最大风速24m/s（WNW）。1.1.2.2工程地质水库区属浙东低山区，水库周边覆盖周边盖层一般，厚度1.0~5.0米，植被良好，多为松木、竹及果树。大坝左岸山坡坡度一般为30º~50º，山势较陡，覆盖层厚度1.0-5.0米，植被较发育，部分基岩裸露。大坝右岸山坡坡度一般为25º~45º，山势较陡，覆盖层厚度1.0~3.5米，植被较发育，厂房附近基岩裸露。河谷呈：“V”字型，最低分水岭高出坝顶50多米。1.1.3施工条件浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程1.1.3.1交通条件临海市狮子山水库除险加固工程位于临海市江南街道紫砂岙村，距离市区5KM。1.1.3.2自然条件工程区域地处浙江东部沿海，属亚热带季风气候区，海洋性特征明显，总的特点是：温暖湿润，雨量充沛，光照适宜，四季分明。全年季节变化明显，降水量年内分配不均。多年平均气温为17.1℃；一月份最冷，多年平均气温6℃，极端最低气温-6.9℃；极端最高气温40.2℃。多年平均降雨量1682mm，多年平均降雨天数148天。多年平均风速2.6m/s，实测最大风速24m/s（WNW）。全年来看主要分台汛期和非汛期。4月15日～10月15日为汛期，其中7、8、9月为台风影响度较大的季节，故又称为台风期。10月16日～次年的4月14日为非汛期，降雨量少，适宜水利工程施工。1.1.3.3主要建筑材料本工程的主要建筑材料是块石、粘土、骨料、水泥和黄砂等。所需粘土、块石、黄砂、碎石、水泥、钢材、石渣混合料可在当地市场购买，再运送至工地。1.1.3.4施工用水、用电施工用水利用溪坑自然水。施工用电可以从坝头接入，同时考虑自备柴油发电机组作为备用电源。1.2主体工程项目及其工作内容1.2.1本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容本次招标发包的合同工作范围为临海市狮子山水库除险加固工程土建工程以及为修建上述工程所需的临时工程。合同名称为：临海市狮子山水库除险加固工程施工承包合同。承包人应承包完成的永久工程项目包括：狮子山水库除险加固及其配套建筑物。承包人应承包完成的临时工程项目包括：a．施工导流工程；b．施工道路，由承包人根据现有的施工道路条件，在满足工程施工的前提下,根据施工的需要，自行确定施工道路的级别与布置，并负责设计、施工、维护和养护；c．施工用水系统；d．施工用电系统；e．临时生产管理及生活设施；浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程f．其他临时设施；g．施工场地使用完的拆除及恢复。1.2.2发包人（包括其它承包人）承担的相关工程项目及其工作内容发包人和（或）其它承包人承担的，与本合同承包人相关的工程项目及其连接口的相关工作内容：无。1.3发包人提供的施工图纸和文件1.3.1发包人负责提供的施工图纸和文件（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。（2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。1.3.2发包人供图计划（1）发包人应在发出开工通知后28天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。（2）每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。（3）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。（4）发包人应向承包人提供8份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。1.3.3发包人提供施工图纸的期限（1）用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图在签署合同协议后28天内提供给承包人。（2）用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前28天提供给承包人。（3）用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前28天提供给承包人。（4）用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前28浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前28天提供给承包人。1.3.4施工图纸的修改（1）承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的14天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后14天内将修改和补充后的施工图纸重新提供给承包人。（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图。（3）若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。1.4承包人提交的文件1.4.1承包人文件的提交计划承包人应在签署协议书后14天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2~1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。1.4.2承包人负责设计的临时工程图纸和文件（1）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前14天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。（2）承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。1.4.3施工总进度计划（1）承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：1）作业和相应节点编号；2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；3）持续时间；浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程4）最早开工及最早完工日期；5）最迟开工及最迟完工日期；6）总时差和自由时差；7）主要项目施工强度曲线；8）附需要资源和说明。（2）承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。1.4.4施工总布置设计（1）承包人应在收到开工通知后的28天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后14天内批复承包人。（2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。（3）承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。1.4.5主要施工方法和措施（1）承包人应在每项工程开始施工或安装前7天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的7天内批复承包人。（2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。1.4.6承包人文件的审批（1）除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后7天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：1）同意按此执行；或2）按修改意见执行；或3）修改后重新提交；或4）不予批准。（2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后7浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。（3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。1.5发包人提供的材料和工程设备1.5.1发包人提供的材料（1）材料供应计划承包人应编制一份发包人供应材料的需用计划，提交监理人审批。承包人应在每年11月末的7天前、每季度末的7天前和每月末的7天前，向监理人提交下一年度、季度和下一月的材料需用计划。经监理人确认后作为发包人分期供应材料的依据。（2）材料交货验收承包人应按本合同约定，对发包人指定供货单位供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交监理人。若材料质量不合格，承包人有权拒绝使用，但必须向监理人提供能证明材料不合格的试验和检验资料。1.5.2发包人提供的工程设备（1）承包人应提交一份满足工程设备安装进度的交货日期计划，提交监理人批准。监理人应在收到承包人提交件后的7天内批复承包人。（2）由发包人提供承包人安装的工程设备，应按监理人批准的交货日期交货，承包人可允许发包人比原定计划提前／天内到货。提前超过／天，应由发包人支付提前到货的仓管费用。（3）监理人应在设备到达卸货地点的１２小时前通知承包人，承包人应在接到监理人通知（到货后）１２小时内卸货，否则，应由承包人支付卸货地点的逾期保管费用。（4）由于施工安装进度延误，修订了合同进度计划，承包人可根据监理人批准的修订进度计划，要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成进度计划延误而变更交货日期时，承包人应自费保管按原定交货日期到达的工程设备。由于发包人要求变更交货日期，影响承包人的安装工作进度时，承包人有权要求延长工期和（或）要求发包人支付增加的费用。（5）工程设备的交货验收：浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程1）由发包人提供的工程设备，应由发包人、监理人与承包人共同进行交货验收。2）若合同约定由承包人直接在制造厂提货，则应由发包人、监理人与承包人共同参加出厂检验后，由双方办理正式移交手续，并经承包人验点接收后自行发运至工地。承包人应对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担全部责任。3）若合同约定由发包人（或供货商）发运至工地交货，则应由发包人、供货商代表、监理人与承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验收清点后办理正式移交手续。此时，应由发包人对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担责任。从设备开箱验收完毕起，承包人应对工程设备的维护和保管承担责任。1.6承包人提供的材料和设备1.6.1承包人提供的材料（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。（2）不合格材料的处理经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。（3）代用材料承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。1.6.2承包人提供的工程设备按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。1.6.3承包人施工设备（1）承包人应在签署合同协议书后１４浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。（2）承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投人使用。（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。1.6.4不合格的材料和工程设备的处理由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。1.7进度计划的实施1.7.1施工总进度实施措施承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。（2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。（4）工程设备的订货、交货计划。（5）其它说明。1.7.2年进度计划承包人应在每年12月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：（1）计划完成的年工程量及其施工面貌。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程（2）该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。（3）要求发包人提供的施工图纸计划。（4）提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。（5）该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。（6）该年各施工工程项目的试验检验计划。（7）工程安全措施实施计划等。1.7.3季、月进度计划监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：（1）季、月工程量及其施工面貌。（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。（3）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。1.7.4月、周进度报告（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；2）月完成的工程面貌图；3）材料实际进货、消耗和库存量；4）现场施工设备的投运数量和运行状况；5）工程设备的到货情况；6）劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）；7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；8）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；10）环境保护及水土保持措施实施情况。月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；2）上周实际完成工程量统计；浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程3）下周计划完成的工程量；4）要求监理人协调解决的主要问题。1.7.5进度会议（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。（2）承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。1.8工程质量的检查、检验和验收1.8.1承包人的质量自检（1）承包人应在收到开工通知后的１４天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：1）质量检查机构的组织框图；2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；5）质量检查记录及验收单格式。（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。1.8.2监理人的质量检查（1）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。（2）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。1.8.3发包人的完工预验收浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程（1）在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。（2）承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程完工验收资料。1.9验收1.9.1专项验收（1）专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护及水土保持、档案管理等的专项工程验收。（2）专项验收可与工程完工验收一并进行，其工程完工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.3条的要求进行。1.9.2阶段验收根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：（1）水库下闸蓄水验收；（2）引（调）排水工程的通水验收；（3）工程建设需要增加的其它验收。1.9.3工程完工验收（1）工程完工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定。（2）各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的完工验收申请报告。发包人收到完工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。（3）各项工程完工验收前，承包人应整编以下完工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；8）监理人指示提交的其它完工验收资料。（4）工程完工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的完工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。（5）工程完工验收应由发包人向国家主管部门提出工程完工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。1.10工程量计算1.10.1说明（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。（4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。（5）分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。1.10.2重量计算（1）按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。（2）凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。1.10.3面积计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。1.10.4体积计量浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。1.10.5长度计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。1.11引用技术标准和规程规范的规定1.11.1遵守国家和行业标准的强制性规定技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。1.11.2引用标准和规程规范以最新版本为准新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。1.12工程保险1.12.1投保险种发包人和承包人应按本合同专用合同条款第20条的约定投保以下险种：（1）建筑安装工程的一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）；（2）人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）；（3）人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）；（4）第三者责任险（按整个施工区，以发包人和承包人共同名义投保）；（5）施工设备险（由承包人负责投保）。1.12.2保险费用（1）若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同专用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。（2）承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同专用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按本章《工程量清单》所列项目专项列报。（3）承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同专用合同条款第20.4款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程（4）施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。1.13工程价款支付方法1.13.1单价支付项目除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。1.13.2一般总价支付项目除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。1.13.3特殊约定的总价支付项目（1）进场费承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，应在《工程量清单》以总价形式列报，由发包人在合同计划开工日期14天前支付。（2）退场费工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人根据合同要求规定的工作内容在《工程量清单》以总价形式列报，在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退后由发包人予以支付。（3）保险费发包人按本章1.12节规定支付。（4）其它费用承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。2施工临时设施浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程2.1一般规定2.1.1应用范围本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除以及恢复等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。2.1.2承包人责任（1）承包人应按本章第2.2节、第2.3节的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。（2）承包人应负责修建完成本章第2.4~2.15节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。（3）承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。（4）承包人应按本章第2.5~2.9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。（5）承包人应按本章第2.10~2.14节的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。（6）承包人应按本章第2.15节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。2.1.3主要提交件承包人应按本技术条款第1.4.2条，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4~2.15节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：（1）施工临时设施布置图；（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程（3）安全和环境保护措施；（4）施工期运行管理方式。2.1.4引用标准（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）；（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004)；（4）《水利水电工程施工测量规范》（SL52-1993）。2.2现场施工测量承包人应按本合同通用合同条款第8.1~8.4款的规定执行。2.3现场试验承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。2.4施工交通2.4.1场内施工道路除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）。2.4.2场外公共交通承包人应按本合同通用合同条款第7.3~7.5款的规定执行。2.5施工供电2.5.1施工电源（1）施工用电由承包人自行解决（2）承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位（如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等）配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。2.5.2施工用电计划承包人应在每年末、每季、每月开始前7天向监理人提供下一年、各季度和各月的施工用电计划，并按监理人批准的用电计划执行。2.6施工供水（1）承包人应按合同约定解决施工用水。水质应符合GB5749-2006有关的规定。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程（2）承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。（3）承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。（4）为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。2.7施工供风承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。2.8施工照明（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）第12.3.10条的规定。（2）承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。2.9施工通信和邮政服务（1）除合同另有约定外，施工现场的一切通信设施均由承包人自行解决。（2）承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。（3）承包人应自行与当地邮政部门协商解决其施工现场邮政服务事宜。2.10砂石料场开采加工系统2.10.1承包人自建砂石料加工系统（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维护（或自行外购解决）。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程（2）承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定各项加工设备的生产能力和规模，进行加工、储存和供料平衡，并应满足高峰用量的要求。2.11混凝土生产系统2.11.1承包人自建混凝土生产系统（1）若合同约定，由承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统（包括混凝土骨料储存系统）的设计和施工（包括场地的开挖、回填与平整）、混凝土浇注设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。2.12临时工厂设施承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并在各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。（1）钢筋加工厂；（2）木材加工厂；（3）混凝土构件预制工厂；（4）机械修配工厂；（5）汽车保养站；（6）压力钢管和钢结构加工厂（包括预装配场地）。2.13仓库和堆、存料场（1）承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。（2）承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。（3）除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程2.14弃渣场承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。2.15临时生产管理和生活设施2.15.1承包人临时生产管理和生活设施（1）除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。（2）承包人应在收到开工通知后的14天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。2.15.2发包人提供临时生产管理和生活设施发包人可将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。2.16计量和支付2.16.1现场施工测量现场施工测量（包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等）所需费用，已包含在分项工程项目的单价或合价中，发包人不再另行支付。2.16.2现场试验（1）现场室内试验承包人现场试验室的建设费用，由发包人按《工程量清单》所列其他临时工程项目的总价支付。（2）现场工艺试验除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，已包含在分项工程项目的单价或合价中，发包人不再另行支付。（3）现场生产性试验除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外，其它各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。2.16.3施工交通设施浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程（1）除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。（2）场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。（3）承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。2.16.4施工及生活供电设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.5施工及生活供水设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.6施工供风设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.7施工照明设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.8施工通信和邮政设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.9砂石料生产系统浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.10混凝土生产系统除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.11附属加工厂除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.12仓库和存料场除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.13弃渣场除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.14临时生产管理和生活设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.15其它临时设施未列人《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。3施工安全措施浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程3.1一般规定3.1.1应用范围本章适用于水利工程施工现场的安全管理工作包括：现场施工劳动保护、爆破作业、照明、场内交通、消防、地下洞室施工作业保护、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。3.1.2承包人责任（1）承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技本规程》（SL398-2007）的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2节规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后12~24小时内提交事故情况的书面报告。（5）承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。3.1.3主要提交件（1）承包人应在本工程开工前14天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家行业和地方有关法规，以及本章第3.2.1条规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。如发包人及当地有关主管部门要求，承包人应在本工程开工前14天，编制施工爆破安全专题报告，报有关部门批准。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程（2）承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。3.1.4引用的法律法规（1）《水利工程建设安全生产管理规定》；（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》；（3）《中华人民共和国道路交通安全法》；（4）《中华人民共和国安全生产法》；（5）《中华人民共和国消防法》；（6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；（7）《中华人民共和国食品卫生法》；（8）《中华人民共和国劳动法》。3.1.5引用标准（1）《爆破安全规程》（GB6722-2003）；（2）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；（4）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL400-2007）；（5）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007)；（6）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001）。3.2施工安全措施3.2.1施工安全措施计划承包人应按本章第3.1.3条的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。3.2.2劳动保护（1）承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程（2）按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。3.2.3伤病防治和卫生保健（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。（2）施工人员进人生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀央、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。（3）及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。3.2.4危险物品的安全管理承包人运输和存放爆破器材，应遵守SL398-2007第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守SL398-2007第11.5节的规定。3.2.5照明安全承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合SL398-2007第4.5.9~4.5.14条的规定。3.2.6接地及防雷装置接地及防雷装置应符合SL398-2007第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。3.2.7防有毒、有害物品的控制承包人应遵守SL378-2007第11.3节防尘、有害气体的规定。3.2.8爆破作业安全（1）承包人的施工爆破作业应严格遵照GB6722-2003及国家有关爆破安全管理的规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。（2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程（3）当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决。现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。3.2.9消防（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。（2）承包人应按SL398-2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。3.2.10洪水和气象灾害的防护（1）承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。（2）每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。3.2.11安全标志（1）承包人应按GB2894-2008的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：1）禁止标志；2）警告标志；3）指令标志；4）提示标志。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。3.2.12施工安全监测有关施工期的安全监测详见本技术条款第24章。3.3应急救援措施3.3.1事故应急救援预案（1）承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应对人员，救援专职人员应定期组织演练。（2）发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。3.3.2伤亡事故处理（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。（2）发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。3.3.3预防自然灾害措施（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。3.4计量和支付（1）承包人按本章第3.2节、第3.3节要求进行的、非直接属于具体工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用，应在《工程量清单》以总价形式专项列报，经监理人检查确认实施情况后，由发包人按项审批支付。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程（2）直接属于具体工程项目的安全文明施工措施费，应包含在《工程量清单》各具体工程项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程4砌体工程4.1说明4.1.1范围本章规定适用于本合同施工图纸和监理人指示的各类砌工程建筑物，其工程项目包括坝、引水埋管及隧洞、永久生活建筑、道路、桥涵、挡墙、护坡和排水沟等建筑物的浆砌石、干砌石、小骨料混凝土砌石和砌砖等工程。4.1.2承包人的责任（1）承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，负责砌体材料的修琢加工、砌筑、基础和场地清理排水、材料的试验和供应、设备的配置和维修、工程质量的检验和验收等工作，以及提供为完成上述砌体工程所需全部人工、材料、施工设备和辅助设施等。（2）承包人应负责砌体工程胶凝材料（如水泥砂浆、小骨料混凝土）的试验工作，择优选定其配合比、稠度，并应达到施工图纸要求的强度。（3）承包人应按本章的各项规定，提交砌体工程施工措施计划和施工工艺，报送监理人批准后，方可施工。4.1.3主要提交交件4.1.3.1施工措施计划每项砌体工程开工前56天，承包人应提交包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。（1）施工平面施工图；（2）砌体工程施工方法和程序；（3）施工设备的配置；（4）场地排水措施；（5）质量和安全保证措施；（6）施工进度计划。4.1.3.2砌体石料的材料试验报告承包人应在砌体工程开工前56天，将工程采用的各种石料的材料试验成果，报送监理人批准。未经批准的材料，不得使用。4.1.3.3质量检查记录和报表4.1.4引用标准浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程4.2质量检查和验收4.2.1砌石工程质量检查承包人应会同监理人进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录应报送监理人。4.2.1.1原材料的质量检查（1）砌石工程所用的毛石和料石应按监理人指示和本规定进行物理力学性质和外形尺寸的检查。（2）用于砌石的水泥、水、外加剂以及砂和砾石等原材料应按监理人指示及有关规定进行质量检查。4.2.1.2胶凝材料（包括水泥砂浆和小骨料混凝土）的质量检查（1）应按监理人指示定期检查砂浆材料和小骨料混凝土的配合比。（2）水泥砂浆的均匀性检查：定期在拌和机口出料时间的始末各取一个试样，测定其湿容重，其前后差值每立方米不得水于35kg。（3）水泥砂浆的抗压强度检查：同一标号砂浆试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。（4）小骨料混凝土的抗压强度检查：同一标号的小骨料混凝土试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。4.2.1.3浆砌料石和毛石砌体质量检查（1）外观检查：砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、裂缝砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量检查。（2）排水孔的坡度和阻塞情况检查。（3）料石和毛石砌筑的尺寸和位置的允许偏差检查：其检查方法按GB50203-98表6.1.6的规定执行。4.2.1.4干砌石挡土墙质量检查（1）外观检查：与本章第4.4.1.3（1）项的检查内容相同。（2）砌筑允许偏差和检查方法应按有关规定执行。4.2.1.5砌石坝质量检查（1）砌石坝的砌体强度必须符合施工图纸和监理人指示的要求。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程（2）砌体容重和空隙率检查：在坝高1/3以下每砌筑5～10m高至少挖试坑一组，坝高1/3以上的砌体，试坑数量由监理人与承包人共同协高确定，所测的容重和空隙率必须达到施工图纸规定的要求。（3）砌缝应密实，无架空、漏浆情况。有抗渗要求的部位进行压水试验，检测单位吸水率，其检测数量：每砌筑层4～5m高，进行一次钻孔压水试验，每100m2坝面钻孔3个，每次试验不少于3孔。（4）砌体表面砌缝宽度应满足下列质量要求：平缝：粗料石1.5-2cm；块石2-2.5cm；竖缝：粗料石2-3cm，块石2-4cm；其检查数量：每砌筑10m2抽查一处，每处检查缝长不少于1m。4.2.2砌砖工程质量检查承包人应会同监理人进行以下各款得列项目的质量检查，检查记录应报送监理人。4.2.2.1砂浆的强度除符合施工图纸要求外，还应符合以下规定：（1）同品种、同标号砂浆组试块的平均强度不小于砂浆强度的标准值。（2）任意一组试块的强度不小于0.75砂浆强度的标准值。（3）砖砌体砂浆饱满度的检查应符合本章的规定。4.2.2.2砌砖工程质量应满足下列要求：（1）砌砖体上下错缝应符合下列规定：砖柱、垛无包心砌法；窗间墙及清水墙面无通缝；混水墙每间（处）4-6皮砖的通缝不超过3处。（2）砌砖体接槎处应灰浆密实，缝、砖平面，每处接槎部位水平缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过10个。（3）预埋拉结筋应符合施工图纸的要求，留置间距偏差不超过3皮砖。（4）留置构造柱位置应正确，残留砂浆清理干净。（5）清水面墙组砌正确，刮缝深度适宜，墙面整洁。4.2.2.3砌砖体尺寸、位置允许偏差应符合GB50203-98表4.1.8的规定。4.2.3砌体工程验收（1）砌体工程砌筑前进行砌筑体测量放样成果的检查和检查面开挖清理质量的检查和验收。（2）在砌体工程砌筑过程中，按本章的规定对砌体工程的各项材料和砌体砌筑质量进行检查和验收。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87n临海市狮子山水库除险加固工程（3）完工验收。每项砌体工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》的规定，向监理人申请完工验收，并按本章的规定向监理人提交完工验收资料。4.3计量和支付（1）砌石体的砌砖体以施工图纸所示的建筑物轮廓线或向监理人批准实施的砌体建筑物尺寸量测计算的工程量以立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每立方米单价进行支付。（2）砖石工程砌体所用的材料（包括水泥、砂石骨料、外加剂等胶凝材料）的采购、运输、保管、材料的加工、砌筑、试验、养护、质量检查和验收等所需的人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在砌筑体每立方米单价中。（3）钢筋预埋件以施工图纸和监理人指示的钢筋下料总长度折算为重量，以吨（t）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每吨单价进行支付。（4）因施工需要所进行砌体基础面的清理和施工排水，均应包括在砌筑体工程项目每立方米单价中，不单独计量支付。材料以及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在砌筑体每立方米单价中。浙江华诚建设工程招标代理有限公司87临海市狮子山水库除险加固工程招标文件5施工导流工程5.l一般规定5.1.1应用范围本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括施工导流挡水和泄水建筑物、截流、度汛、基坑排水、下闸及封堵和施工期下游供水的工程项目及其工作内容。2）导流标准根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）的规定，并结合本工程的实际情况设置。5.1.2承包人责任（1）按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。（2）按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：1）完成本章第5.1.1条所规定的施工导流工程项目及其工作内容；2）保证永久建筑物在干地施工的措施；138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件3）按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。（3）协助发包人安排好施工期下游供水。（4）导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。（5）当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。5.1.3主要提交件（1）导流工程设计图纸及施工措施计划承包人应在施工导流建筑物开工前14天，按本章第5.1.1条规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1）导流工程设计图纸及施工措施方案；2）基坑排水措施；3）防洪和安全度汛措施；4）下闸封堵措施；5）导流工程施工进度计划；6）监理人要求其它补充措施计划。（2）导流建筑物施工图纸除合同另有约定外，在导流建筑物施工前14天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。（3）安全度汛措施计划承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：1）截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌；2）临时和永久工程建筑物的汛期防护措施；3）防汛器材设备和劳动力配备；4）施工区和生活区的度汛防护措施；5）遭遇超标准洪水时的应急度汛措施；6）监理人要求提交的其它施工度讯资料。（4）截流措施计划138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件承包人应在截流前，将截流措施计划提交监理人批准，其内容包括：1）截流施工进度；2）截流时段、截流方式（如立堵、平堵或两者兼有）、截流落差、截流戗堤轴线位置截流水力参数；3）供料的料源、备料场地储量，各种截流抛投材料的品种、数量和备料情况；4）截流材料抛投的运输设备配置和运输道路情况；5）截流过程水力参数的测试安排；6）监理人要求提交的其它截流资料。5.1.4引用标准（1）《防洪标准》（GB50201-1994）；（2）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；（4）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）；（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）；（6）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）；（7）《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL174-1996）；（8）《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994）；（9）导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。5.2施工期导流控制标准5.2.1施工导流及度汛标准本合同工程的导流及度汛标准见本章第5.1.1条。承包人应根据合同确定的施工导流标准、度汛标准和度汛方式，完成施工图纸所示的挡水建筑物的施工面貌。5.2.2临时通航、下游供水和排冰凌（1）施工期临时通航要求：／；（2）下游供水要求：／；（3）排冰凌要求：／。5.3截流5.3.1截流设计138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件承包人应根据施工图纸的要求及水文气象资料，并结合模型试验成果，以及现场施工条件进行详细的截流设计。其主要内容应包括：截流时段、截流方式（包括龙口位置选择、断面形式及进占方式）、截流落差、截流戗堤轴线位置、水力参数、截流抛投材料的品种和数量、料源、备料场地、主要施工运输设备和运输道路等。5.4导流建筑物设计与施工5.4.1导流围堰（1）导流围堰由承包人自行设计并报监理人审核后进行导流围堰的施工。各种建筑物的施工技术要求，应按本技术条款各有关章节的规定。导流围堰按总价进行承包。（2）围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。（3）围堰拆除：承包人应按施工图纸指定的拆除范围和监理人指示及时拆除，并经监理人验收合格。围堰拆除也已包含在导流围堰按的总价中。5.5基坑排水5.5.1基坑初期排水承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。5.5.2基坑经常性排水承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进入基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。5.5.3基坑排水设备承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修。承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），避免造成基坑积水而延误工期。5.6安全度汛5.6.1安全度汛138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件（1）每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。（2）每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。5.7下闸封堵和下游供水（1）承包人应按监理人批准的下闸封堵措施，在规定期限进行下闸封堵。（2）在导流泄水建筑物进口闸门下闸后（或封堵完毕后），承包人应按监理人批准的下游供水措施向下游供水。5.8质量检查和验收5.8.1导流建筑物的质量检查本工程的围堰和下游供水建筑物等的土石方开挖、支护工程、土石方填筑工程、地基防渗工程、砌体工程、混凝土工程及钻孔灌浆工程等，应按本技术条款各专项技术章节的规定进行质量检查和验收。5.8.2主河床截流前验收主河床截流前，应按SL223-2008第6.2.2～6.2.4条的规定进行主河床截流的阶段验收。5.9计量和支付（1）承包人按合同要求完成截流方案设计、材料制备与运输、截流施工和水情观测等工作所需的费用以及上（下）游围堰的费用，包含在《工程量清单》“施工导流”项目的总价中，发包人不另行支付。（2）承包人按合同要求完成截流模型试验所需的费用，包含在《工程量清单》“施工导流”项目的总价中，发包人不另行支付。（3）承包人按合同要求完成基坑排水工作（含基坑初期排水和经常性排水）所需的费用，包含在《工程量清单》“施工导流”项目的总价中，发包人不另行支付。（4）承包人按合同要求完成施工期防洪度汛所需的费用，包含在《工程量清单》“施工导流”项目的总价中，发包人不另行支付。（5）除合同另有约定外，承包人完成临时导流泄水建筑物的建设和拆除（或封堵）工作所需的费用，包含在《工程量清单》“施工导流”项目的总价中，发包人不另行支付。138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件6土方明挖6.1一般规定6.1.1应用范围（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡、场和砂石料场、石料场及其覆盖层等的明挖工程。（2）本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。6.1.2承包人责任（1）承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖续行开挖施工。（2）承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先做好安全清理和支护。（3）在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。（4）承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。6.1.3主要提交件（1）开挖放样资料每项单位工程开工前7天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监人批准，批准后方可进行开挖。（2）施工措施计划承包人应在本工程或每项单位工程开工前7天，按施工图纸和监理人指示，编制方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）；2）开挖程序与开挖方法；3）施工设备的配置和劳动力安排；4）开挖边坡的排水和边坡保护措施；5）土料利用和弃渣措施；6）质量与安全保证措施；7）主要开挖工程施工进度计划等。6.1.4引用标准138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件（1）《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007)；（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002)；（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）。6.2场地清理场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。6.2.1植被清理（1）在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧/m距离（以发包人提供的征地范围线为准）。（2）除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所军示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少/m距离（以发包人提供的征地范围线为准）。（3）承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。（4）场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。（5）凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第3章规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。（6）场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。6.2.2表土的清挖、堆放和有机土壤的使用含细根须、草本植物及橙盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第4.5节的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。6.3土方开控6.3.1土方定义138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件（1）指黄土、粘土、砂土（包括淤沙、粉砂、河砂等）、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。（2）土类开挖级别划分，应符合SL303-2004表C.1.1的规定。6.3.2开挖区临时道路承包人应按SL303-2004第5.3节的规定，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。6.3.3校核测量承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行校核测量。6.3.4临时边坡的稳定主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。6.3.5基础和边坡开挖基础和边坡开挖的施工方法应符合SL303-2004第4.2节的规定。6.3.6边坡的护面和加固为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。6.3.7开挖线的变更在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条约定办理。6.3.8边坡安全的应急措施若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。6.4施工期临时排水6.4.1排水措施138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件（1）承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。（2）承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。（3）在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。（4）在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水到以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进人场地，并有效排除积水。6.4.2降低地下水位的排水措施（1）对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。（2）采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开面0.5m以下。（3）在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。6.4.3保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。6.5土料场和砂砾料场开采6.5.1料场开采（1）土料场周围及开采区内，应按本章第6.4节的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。（2）土料和砂砾料的开采和加工处理应符合SL303-2004第4.4.9条、第4.4.10条的规定。6.5.2开采结束后的料场整治料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人指示，进行以下料场整治和环境恢复工作。包括：138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件（1）开挖边坡面的整治。（2）修建环境保护的辅助工程设施。（3）按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。6.6开挖渣料的利用和弃渣处理6.6.1可利用渣料的利用（1）承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。（2）承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。（3）对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。6.6.2弃渣处理弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。6.7检查和验收6.7.1土方开挖前的检查和验收土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查：（1）用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。（2）按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。（3）按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。6.7.2土方明挖工程完成后的质量检查和验收（1）土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：1）按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；2）取样检测基础土的物理力学性质指标。（2）基础面覆盖前的质量检验和验收：1）基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第6.7.3条第1款的规定；138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件2）对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体（或砌体）填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；3）上述第（1）项基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。（3）永久边坡的检查和验收：1）永久边坡的坡度和平整度的复侧检查；2）边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。6.7.3完工验收各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：（1）土方明挖工程竣工平面和剖面图；（2）质量检查和验收记录；（3）监理人要求提供的其它资料。6.8计量和支付（1）场地平整按施工图纸所示场地平整区域计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。（2）一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（3）塌方清理按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（4）承包人完成本章第6.2.1条所列的“植被清理”工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件（5）土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修），土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。（6）土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（7）除合同另有约定外，开采土料或砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，发包人不另行支付。（8）除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》第4章“环境保护和水土保持”相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件7土石方填筑工程7.1一般规定7.1.1应用范围（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的各种类型堆石坝和防汛公路等的土石方填筑的施工。（2）土石方填筑工程的工作内容包括：坝料运输、现场碾压试验、坝料的填筑和碾压、坝体排水和护坡设施，以及混凝土面板堆石坝上游坡面保护措施等。7.1.2承包人的责任（1）承包人应根据本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工总进度的安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和上坝填筑料的供求平衡。（2）承包人应按施工图纸的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，并按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。（3）在施工过程中，承包人应做到坝面施工的合理安排，填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整坝体下游面，使其坡面平整，颜色均匀。（4）在填筑过程中，承包人应采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志。7.1.3主要提交件（1）土石方填筑施工措施计划在土石方填筑工程开工前14_天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：1）坝（堤防、堰）体填筑分期、料物分区图；2）土石方填筑程序和方法；3）料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应；4）土石方平衡计划；5）施工设备、设施配置；6）质量控制和安全保证措施；7）施工进度计划；8）监理人要求提交的其它文件和资料。（2）地形测量资料土石方填筑工程开工前14138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件＿天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。（3）现场试验计划和试验成果报告土石方填筑工程开工前12＿天，承包人应根据本章第7.2节获得的料场复查资料，以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，将本章7.3节所列的现场试验计划，提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。（4）土工合成材料选择和施工措施当土石方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时，承包人应将二合成材料的选择和施工措施报告，提交监理人批准。7.1.4引用标准（1）《土工合成材料应用技术规范》（GB50290—1998）；（2）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2004）；（3）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251—2000）；（4）《土工试验规程》（SL237—1999）；（5）《土工合成材料测试规程》（SL/T235—1999）；（6）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225—1998）；（7）《堤防工程施工规范》（SL260—1998）；（8）《土石坝安全监测技术规范》（SL60—1994）；（9）《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DL/T5363—2006）；（10）《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129—2001）。7.2料源要求7.2.1土料的料源与要求（1）防渗土料的填筑含水量应按施工图纸要求或碾压试验确定。料场取料的含水量不合格时，应在料场调整合格后，才能运到坝上。（2）砾质土（包括冰积、坡积、洪积和构造残积土）应遵守DL/T5129—2001第8.2.3条的规定。（3）人工掺合砾石土所用的土料和碎石料特性及其比例，以及含水量均应符合施工图纸要求和DL/T5129—2001第8.2.4条的规定。人工掺合料应均匀，不得有砂砾石集中现象。7.2.2反滤料和垫层料的料源与要求（1）堤防138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件防渗体的反滤料利用天然或经加工的砂砾石料，或用致密坚硬石料轧制，或用天然砂砾石料与轧制料的掺合料。反滤料的级配应符合施工图纸要求。（2）堤防的垫层料采用天然砂砾石料加工或致密坚硬石料轧制，或采用天然砂砾石料与轧制骨料的掺合料。（3）垫层料的级配应满足施工图纸要求，压实后应具有低压缩性、高抗剪强度，并具有良好的施工特性。中低坝垫层料可按监理人指示适当降低要求。（4）土工合成材料防渗体两侧的垫层料，可用天然砂砾石筛分制备，或采用天然风化砂料和河滩砂料；亦可采用建筑物开挖的新鲜石渣料或经砂石加工系统加工筛分的半成品料，级配应满足施工图纸要求。（5）经加工的反滤料和垫层料应分类堆放。不得混杂，并应防止分离。7.2.3过渡料采用硬岩料作为过渡料（包括混凝土面板堆石坝的细堆石料）时，其级配应满足施工图纸要求。7.2.4填筑料（1）堤防的各种填筑料，应使用经监理人批准的料场开挖料和建筑物开挖料，若承包人要求采用其它料物上坝时，应经监理人批准。（2）抛石料、砌石料及护坡块石料应是新鲜坚硬耐风化的石料，其粒经应符合施工图纸要求。7.2.5抛投块体施工期，承包人应在坝脚抛投块体，防止岸坡崩塌；截流龙口的抛投料应根据施工图纸和监理人指示，并通过截流模型试验选定抛投料的材质、粒径，以及钢筋笼或混凝土异形块的尺寸和单块重量。7.3填筑现场试验7.3.1一般要求（1）土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的土石方填筑料，并按本章第7.4.2.条规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的现场工艺试验，以确定填筑施工参数。（2）每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理大批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。7.3.2土料碾压试验138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件（1）防渗土料应进行土料铺料方式和碾压试验，必要时进行土料含水量调整试验。（2）土料和人工掺合料的混合试验，应进行混合方式、混合效果（土石混合的均匀性）以及含水量变化规律等试验。（3）土料碾压试验应按施工图纸规定的碾压机械类型、重量和行车速度，进行铺料厚度、碾压遍数和填筑含水量的比较试验。检测各种参数下压实土的干密度和含水量，砾质土或风化土料碾压前后的砾石含量。并进行现场渗透试验、原状样的室内压缩和抗剪强度试验。（4）土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改进措施。7.3.3垫层料和填筑料碾压试验（1）根据施工图纸规定的碾压机械类型、重量和激振力，进行各种填筑料的铺料厚度、碾压遍数和加水量的比较试验；检测振动碾压前后填筑体及选定碾压遍数的填筑体干密度和颗粒级配等试验。7.5质量检查和验收7.5.1土石方填筑前的质量检查和验收（1）填筑前的地形平面、剖面测量资料的复核检查；（2）填筑前基础面清理的检查和验收；（3）土石方填筑料的物理力学试验成果抽检；（4）施工碾压参数及其试验成果的检查和验收。7.5.2土石方填筑过程的质量检查和验收（1）填筑过程的质量检查的内容、方法和程序应遵守SL49—1994附录A的规定。（2）坝料填筑质量控制标准应符合本章的规定。（3）在土料场对防渗土料的含水量和颗粒级配进行检验，严格控制上坝土料的含水。（4）在石料场对石料质量和尺寸外形及堆石料的级配进行检验，在反滤料场对成品料的颗粒级配、含水量、软弱颗粒含量和形状等进行检验。（5）对防渗土料的含水量和干密度、砾质土颗粒级配、反滤料和堆石料的干密度、孔隙率和颗粒级配等碾压参数进行检验。138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件（6）对坝体的每一层填筑面，应按本章的规定进行工程隐蔽部位的验收。（7）取样测定堆石料干密度，其平均值不应小于施工图纸规定的设计值。（8）承包人应按监理人指示，针对本章的施工内容，提交各项质量检查报经监理人验收后作为土石方填筑工程完工验收的附件。7.5.3堤防工程的施工质量控制和验收堤防工程施工质量控制和验收应遵守SL260—1998第10章、第11章的规定。7.5.4完工验收填筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：（1）土石方填筑工程（包括填筑体防渗结构及土工布防渗结构）竣工图；（2）坝基及其排水孔（洞）、灌浆洞地质编录资料；（3）现场试验成果；（4）坝（堤）体填筑质量及土工布施工质量（包括质量事故处理）报告；（5）施工期坝（堤）体安全监测的观测成果；（6）工程隐蔽部位的检查验收报告；（7）监理人要求提供的其它资料。7.6计量和支付7.6.1坝（堤）体填筑（1）土石方填筑按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（2）土石方填筑全部完成后，最终结算的工程量应是经过施工期间压实并经自然沉陷后按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积。若分次支付的累计工程量超出最终结算的工程量，发包人应扣除超出部分工程量。（3）除合同另有约定外，承包人对料场（土料场、石料场和存料场）进行复核、复勘、取样试验、地质测绘以及工程完建后的料场整治和清理等工作所需的费用，包含在每立方米（吨）材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。（4）现场生产性试验所需的费用（包括爆破试验、碾压试验）所增加的费用已包括在《工程量清单》各有关填筑料的单价中，发包人不再另行支付。138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件8混凝土工程8.1一般规定8.1.1应用范围（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工，包括混凝土、预制混凝土、预应力混凝土、水下混凝土、碾压混凝土以及泵送混凝土等。（2）本章主要的施工内容包括：混凝土生产（包括混凝土材料、配合比设计、混凝拌制及混凝土的取样和检验等），管路和预埋件施工，止水、伸缩缝和砼内部排水施工，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。（3）本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，混凝土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。8.1.2承包人责任（1）除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。（2）除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。（3）承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。（4）承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。（5）承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。（6）承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土和预应力混凝土构件的制作、运输和安装以及水下混凝土和碾压混凝土的施工。8.1.3主要提交件（1）混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1）混凝土浇筑所需的砂石料场（仓）、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件2）各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；3）混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；4）现场工艺试验的措施计划；5）混凝土温度控制的专项技术措施；6）施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。（2）混凝土质量检查报表承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。8.1.4引用标准（1）《低热微膨胀水泥》（GB2935-2008）；（2）《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）；（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）（4）《粉煤灰混凝土应用技术规程》（GBJ146-1990）；（5）《预应力混凝土用钢丝》（GB/T5223-2002）；（6）《预应力混凝士用钢纹线》（GB/T5224-2003）；（7）《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T14370-2000）；（8）《水工混凝土试验规程》（SL352-2006）；（9）《水工碾压混凝土施工规范》（SL53-1994）；（10）《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）；（11）《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（SL32-1992）；（12）《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207-2005）；（13）《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2002）；（14）《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）；（15）《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110-2000）；（16）《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）；（17）《轻骨料混凝土技术规程》（JGJ51-2002）；（18）《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-1995）；（19）《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》（CECS40:92）。8.2混凝土生产138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件8.2.1混凝土材料（1）水泥。混凝土的水泥应遵守GB175-2007的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。（2）骨料。混凝土的骨料应遵守DL/T5144-2001第5.2节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。（3）水。混凝土浇筑用水应遵守JGJ63-2006的规定。（4）掺合料。混凝土掺合料应遵守DL/T5144-2001第5.3节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。（5）外加剂。混凝土外加剂应遵守DL/T5144-2001第5.4节的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。（6）硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量标准应满足施工图纸的要求。8.2.2混凝土配合比选定混凝土配合比选定应遵守DL/T5144-2001第6章的有关规定。8.2.3混凝土拌和（1）混凝土拌和设备：1）拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设药配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。2）拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求，承包人应及时校正称量设备的精度。3）施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产前力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。4）承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。（2）混凝土拌和。混凝土拌和应遵守DL/T5144-2001第7.1节的有关规定。8.2.4混凝土的取样和检验（1）混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守DL/T5144-2001第11.3节的有关规定。（2）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测：1）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守DL/T5144-2001第11.3节的规定。138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件2）混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。3）混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按SL352-2006的规定取样检测。4）混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守SL352-2006的规定。5）各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守SL352-2006的规定。8.3模板8.3.1模板材料模板材料应遵守DL/T5110-2000第5章的有关规定。8.3.2模板的设计、制作和安装（1）混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守DL/T5110-2000第6章的有关规定。（2）各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过DL/T5110-2000第7章表7.0.1的有关规定。（3）承包人应负责异型模板、特种模板（包括滑动模板、移置模板和永久性模板）的设计、制作和安装，应遵守DL/T5110-2000第10章的有关规定。（4）曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守DL/T5110-2000第7.0.1条的规定。（5）模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。（6）模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。（7）模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。（8）建筑结构混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守GB50204-2002第4.2.7条的规定，大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守DL/T5110-2000第8.0.9条的规定。8.3.3模板的清洗和涂料（1）钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。（2）木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件8.3.4模板的拆除和维修（1）现浇混凝土的模板（如侧模、底模）以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和DL/T5110-2000第9.0.1条的规定。（2）墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到规定的强度后，方可拆除模板。（3）特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。（4）预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和DL/T5110-2000第9.0.3条的规定。（5）后张法预应力混凝土结构模板的拆除，除应满足本合同技术条款和施工图纸的要求外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除，底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。（6）经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准．模板及其支架和支撑均不得任意拆除。（7）模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。8.3.5模板质量检查（1）现场安装质量检查：1）模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求；2）模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失；3）重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补；4）模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人；5）在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。（2）模板拆除后的检查拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件8.4钢筋8.4.1材料（1）混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守DL/T5169-2002的规定。（2）每批钢筋使用前，应按DL/T5169-2002第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。（3）对钢号不明的钢筋，承包人应按DL/T5169-2002第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。8.4.2钢筋的加工和安装（1）钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。（2）钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守DL/T5169-2002第5.2节、第5.3规定。（3）钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守DL/T5169-2002第6章的规定。（4）钢筋的气压焊作业应遵守DL/T5169-2002第6.2.8条的规定。（5）钢筋的安装和绑扎应遵守DL/T5169-2002第7章的规定。8.4.3钢筋的质量检查和检验（1）钢筋的机械性能检验应遵守DL/T5169-2002第4.2.2条的规定。（2）钢筋的接头质量检验应遵守DL/T5169-2002第6.2节的规定，其中气压焊应遵守DL/T5169-2002第6.2.8条的规定；机械连接应遵守按DL/T5169-2002第6.2.9条规定。（3）钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。（4）在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。（5）钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。8.5混凝土（含钢筋混凝土）138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第14.2节的规定执行。8.5.1混凝土运输混凝土运输应遵守DL/T5144-2001第7.2节的规定。8.5.2混凝土浇筑（1）浇筑前准备应遵守DL/T5144-2001第7.3.1~7.3.4条的规定。（2）在岩基或软基建基面的浇筑混凝土浇筑应遵守DL/T5144-2001第7.3节的规定。（3）混凝土分层浇筑作业应遵守DL/T5144-2001第7.3.6~7.3.8条的有关规定。（4）混凝土浇筑的振捣应遵守DL/T5144-2001第7.3.9条的规定。（5）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，并应遵守DL/T5144-2001第7.3.11条的有关规定。（6）应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应参照DL/T5144-2001表7.3.7的有关数据选定。（7）混凝土浇筑施工缝的处理应按DL/T5144-2001第7.3.14条的规定执行。8.5.3混凝土养护混凝土养护应遵守DL/T5144-2001第7.5节的有关规定。8.5.4混凝土温度控制（1）一般要求：1）本节规定适用于现场浇筑大体积混凝土的温度控制工程，并应遵守DL/T5144-2001第8章的有关规定。其它有温度控制要求的现浇混凝土（如岩壁吊车梁、地下厂房工程）应参照本条有关规定执行；2）承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑纵横缝、分层厚度、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其它温度控制要求，编制温度控制措施专项技术文件，提交监理人批准；3）承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出机口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施工图纸的要求；4）混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等，必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求。若改变分层厚度时需要专门论证，并提交监理人批准；138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件5）为提高混凝土抗裂能力，混凝土质量除应满足强度保证率要求外，还至少应达到DL/T5144-2001表11.5.11中混凝土生产质量优良的等级水平。（2）降低混凝土浇筑温度降低混凝土浇筑温度应遵守DL/T5144-2001第8.2.1条的有关规定。（3）降低混凝土水化热温升在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标（强度、耐久性、抗裂等）要求的前提下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，减少混凝土单位水泥用量。（4）降低砼内外温差在低温季节前将砼温度降至施工图纸要求的温度，以降低砼内外温差，防止或减少表面裂缝。（5）控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间大体积混凝土浇筑应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除施工图纸另有规定外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间应遵守DL/T5144-2001的有关规定。（6）通水冷却：1）初期冷却：初期通水冷却应遵守DL/T5144-2001第8.22条3款的规定。2）中、后期冷却：初期冷却结束后，应加强温度检测，控制混凝土温度回升不超过1.5℃，通水冷却的水温、通水流量、最大降温速率以及不同区域坝体混凝土温度控制和温度梯度等要求应按施工图纸要求或临理人指示确定。（7）混凝土表面保护措施混凝土表面保护应遵守DL/T5144-2001第8.2.4条的规定。（8）温度测量混凝土施工过程中的温度测量应遵守DL/T5144-2001条第8.3节的规定。（9）低温季节施工混凝土低温季节施工应遵守DL/T5144-2001第9章的有关规定。8.5.6抗冲、抗磨蚀部位的混凝土施工；（1）本节规定的应用范围为高速水流过流的溢洪道、底孔与底孔进出口段等泄水建筑物。（2）冲和抗磨混凝土的材料和配合比应遵守DL/T5207-2005138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件第6章和第7.1节的规定。（3）抗冲和抗磨混凝土施工应遵守DL/T5207-2005第7.2节的有关规定。8.5.7止水、伸缩缝和排水止水、伸缩缝和排水施工应遵守DL/T5144-2001第10.2节的有关规定。8.5.8埋设管路和埋设件（1）砼内排水设施施工应遵守DL/T5144-2001第10.2.5条的规定。（2）冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守DL/T5144-2001第10.3节的有关规定。（3）金属件埋设应遵守DL/T5144-2001第10.4节的有关规定。8.5.9质量检查和验收（1）混凝土原材料的质量检验和验收承包人应会同监理人，按本章第14.2.1条的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收，检验成果应提交监理人。（2）混凝土拌和物的质量检验承包人应会同监理人，按本章第14.2.3条的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。（3）建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收：1）建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收；2）混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人；3）监理人应会同承包人按DL/T5144-2001的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和砼内温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人；4）混凝土浇筑过程中，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人；5）混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。（4）完工验收138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：1）混凝土工程建筑物竣工图（包括布置图和主要结构图）；2）混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；3）混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；4）混凝土工程建筑物成型复测成果；5）监理人要求提交的其它完工资料。8.6计量和支付8.6.1模扳（1）除合同另有约定外，现浇混凝土的模板费用，包含在《工程量清单》相应混凝土或银筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行计量和支付。（2）混凝土预制构件模板所需费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土构件项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。8.6.2钢筋按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量（以实际发生且经监理工程师核准的数量为准），由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。8.6.3普通混凝土（1）普通混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（2）混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m3的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1m3的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.1m2的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件（3）不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，同一承包人由于其他原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其他工作所需的费用，均应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（4）混凝土在冲（凿）毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（5）施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用（不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费），均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（6）止水、止浆、伸缩缝等按施工图纸所示各种材料数量以米（或平方米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或平方米）工程单价支付。（7）混凝土温度控制措施费（包括冷却水管埋设及通水冷却费用、混凝土收缩缝和冷却水管的灌浆费用，以及混凝土坝体的保温费用）包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件第四卷138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件第八章投标文件格式1.技术标138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件临海市狮子山水库除险加固工程施工标投标文件技术标投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）或其委托代理人年月日138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件技术标目录一、法定代表人身份证明二、授权委托书三、技术标特征值表四、投标保证金五、施工组织设计六、项目管理机构七、其他材料138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件一、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：身份证号码职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件二、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件三、技术标特征值表序号项目内容备注1质量目标2工期3施工项目负责人4技术负责人5质量员6安全员投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（姓名）（签名）年月日138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件四、投标保证金138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件五、施工组织设计1．投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：序号名称备注1施工围堰设计说明书及附图（包括加高、维护、拆除）2施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等）3材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等）4土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）5帷幕罐浆工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）6主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）7放水隧洞进水口砼浇筑（施工工艺及质量保证措施等）8施工进度计划说明书9大坝砼防渗墙工程（施工工艺及质量保证措施，施工进度工期计划等）10工程质量管理方案11安全生产管理方案12防汛度汛13文明工地建设措施，为其它承包人提供方便的措施等l4水土保持、环境保护管理方案138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件15其它有关工程的施工工艺及进度计划16有关施工建议2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟投入本标段的试验和检测仪器设备表附表三计划开、完工日期和施工进度网络图附表四施工总平面图附表五临时用地表138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件附件一拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力用于施工部位备注138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件附件二拟投入本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件附件三计划开、完工日期和施工进度网络图1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件附件四施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件附表五临时用地表用途面积（m2）位置需用时间138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件六、项目管理机构（一）投标人基本情况表投标人基本情况表（格式）企业名称注册地址通信代码电话传真网址邮政编码成立时间企业性质上级主管单位法定代表人姓名出生年月职称技术负责人姓名出生年月职称企业资质等级员工总人数(人)法人营业执照号其中项目经理(人)固定资产（万元）高级职称人员(人)流动资金（万元）中级职称人员(人)开户银行名称初级职称人员(人)账号技工（人）最近3年完成的营业额（万元）近期完成的类似工程情况年另附表，格式见《近期完成的类似工程情况表》年年年能承担的年最大建安工作量（万元）注：附：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、“企业三类人员”安全生产任职A（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）、B（现场施工项目负责人）、C（现场安全员）类证书（复印件）。投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件（二）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件（三）主要人员简历表姓名年龄学历执业资格安全生产考核合格证书职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：主要人员指项目负责人、技术负责人、质量员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、施工管理人员及其他主要人员。并提供复印件：①施工项目负责人执业注册证书；②技术负责人职称证书、执业注册证书；③质量员、安全员证书。138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件2.商务标138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件临海市狮子山水库除险加固工程施工标投标文件商务标投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）或其委托代理人年月日138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件商务标目录一、投标函及标函附录二、已标价的工程量清单(1)投标报价编制说明；(2)投标报价汇总表；(3)建筑工程量；(4)机电设备制作及安装工程量；(5)施工临时工程量清单表；(6)其他费用清单表；(7)单价分析表；(8)主要材料用量表；(9)主要材料预算价格汇总表；(10)施工机械台班费计算表。三、其他材料138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）:1．我方已仔细研究了（项目名称）（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥元）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥元）。4．如我方中标：(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。6.（其它补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件（二）投标函附录序号条款名称约定内容备注1项目负责人姓名：2技术负责人姓名：3安全员姓名：4质量员姓名：5工期6缺陷责任期7质量目标138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件二、已标价的工程量清单138浙江华诚建设工程招标代理有限公司n临海市狮子山水库除险加固工程招标文件三、其他材料139浙江华诚建设工程招标代理有限公司