农田水利设施山塘取水口干渠提灌站高位水池建设项目监理规划

农田水利设施山塘取水口干渠提灌站高位水池建设项目监理规划

xxxx县xxxx农田水利设施建设项目监理规划xxxx监理咨询有限公司xxxx县监理部n目录1　总则11.1工程项目基本概况11.2工程项目主要目标11.3工程项目组织11.4工程范围和内容21.5监理工作依据31.6监理组织41.7监理工作基本程序81.8监理工作主要方法和主要制度91.9监理人员守则和奖罚制度102开工条件的控制123　工程质量控制133.1质量控制原则133.2质量控制目标133.3工程质量控制内容133.4工程质量控制措施154.　工程进度控制184.1进度控制的原则184.2进度控制目标184.3进度控制的内容184.4施工进度控制措施185　工程投资控制205.1　投资控制的原则205.2  工程投资控制目标205.3　工程投资控制的内容205.4　工程投资控制的措施216　合同管理266.1　变更的处理程序和监理工作方法266.2违约事件处理程序和监理工作办法276.3费用索赔的处理程序和监理工作办法286.4争议的调解296.5清场与撤离297　协调307.1协调工作的原则307.2协调工作的主要方法308　工程验收与移交318.1监理机构在各时段工程验收中的监理职责318.2各施工阶段验收组织与工作内容319　保修期监理329.1保修期的起算、延长或终止32n9.2保修期监理的主要工作内容3210　信息管理3310.1开工前拟定的监理质量体系文件3310.2施工监理过程产生的质量体系文件3310.3档案资料管理要求3410.4建立档案资料管理制度3410.5档案资料归档组卷方法3410.6档案资料归档验收和移交3511施工安全与环境保护监理3611.1　安全监理的职责3611.2　监理依据3611.3　安全监理的工作程序3611.4　安全监理的方法和措施3711.5保护3812　监理设施40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划1　总则1.1工程项目基本概况xxxx县地处xxxx南部边缘，位于东经106°23´～107°03´、北纬25°04´～25°45´之间，东北与xx接壤，东南与广西天峨县相邻，北与xx，西北与xx，西与xx、xx县相连，距省城xxxx市168Km，距xxxx府188Km。本项目主要建设内容为：2015年设计完成维修山塘3座、取水口14座、干渠40条长37.09Km，提灌站1座，高位水池1座。项目区涉及xx镇、xx镇和xxx乡等3个乡镇。涉及完成有效灌溉面积8236亩（其中良田3865亩，土4371亩），新增灌面2867亩，恢复1958亩和改善3411亩。新增加恢复面积4825亩，占设计灌溉面积58.58%。工程总投资1505.35万元。安投资内容分为：建筑工程12533.49万元，机电设备及安装工程18.03万元，金属结构设备及安装工程35.60万元，施工临时工程费43.98万元，独立费139.24万元。亩均投资1827.77万元1.2工程项目主要目标xxxx县xxxx农田水利设施建设项目县建设总投资1505.35万元。施工合同价为.73元，工期为180日历天。工程质量目标：符合国家质量标准。1.3工程项目组织工程建设单位：xxxx县中小型公益性水务工程建设管理站质量监督机构：xxxx县水利水电工程质量监督分站设计单位：xxxxxxx项目投资咨询有限公司监理单位：xxxx监理咨询有限公司承包人：xxxxxxx建设工程有限公司（CⅠ标）、xxxxxxx建设工程有限公司（CⅡ标）、xxxxxxx建设工程有限公司（CⅢ标）xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划1.4工程范围和内容根据《xxxx县xxxx农田水利设施建设项目县施工监理合同》（合同编号：GZSY/JL-2015-45）的规定；监理工程范围为：一、龙坪片区（CⅠ标）主要建设内容：1、取水口工程：新建取水口6座；2、维修山塘1座；3、渠道工程：新建干渠11条，总长12.95Km；支渠1条0.9Km；二、茂井片区（CⅡ标)主要建设内容：1、取水口工程：新建取水口4座；2、维修山塘2座；3、渠道工程：新建干渠23条，总长17.34Km；4、泵站工程：泵站管理房1座16m2；新建高位水池1座。容积100m3；变压器1座，泵机2台；新安装提水镀锌管0.85Km,dn100；新安装干管0.88Km,dn90～dn75；新安装支管2.68Km,dn40；新安装毛管67Km,dn16；5、其他工程：新建35座30m3小水窖；新建标示牌1座。三、风亭片区（CⅢ标）主要建设内容：1、取水口工程：新建取水口4座；2、渠道工程：新建干渠6条，总长5.90Km。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划1.5监理工作依据1、《建设工程质量管理条例》、《水利工程建设监理规定》等法律法规及项目审批文件。2、相关规程规范：《水利工程建设项目施工监理规范（SL228-2014）》；《水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-2007》；《水利水电建设工程验收规程（SL223-2008）》；《水工建筑物地下开挖工程施工规范（SL378-2007）》；《水工建筑物岩石基础开挖施工技术规范(DL/T5389-2007)》；《水利水电工程施工测量规范（SL52-93）》；《水工混凝土施工规范(DL/T5144-2001)》；《水利水电工程施工通用安全技术规程(SL398-2007)》；《水利水电工程土建施工安全技术规程(SL399―2007)》；3、批准的设计文件、批准的相关技术资料。4、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划1.6监理组织1.6.1监理组织机构图(详见图1.6.1)测量监理员总监理工程师监理工程师土建、金结监理员副总监理工程师土建监理员资料员环保监理工程师监理单位图1.6.11.6.2人员配置监理组织机构人员配置一览表序号姓名职称本工程监理中任职1唐本富高级工程师总监理工程师2张进工程师监理工程师xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划3陈伟祥监理员1.6.3岗位职责（1）总监理工程师岗位职责①在业主项目管理机构的领导下监理部实行总监负责制，总监履行业主在合同中所委托的职责和权力，全面负责本项目监理合同的实施。主持监理部的日常工作；②主持编写项目“监理规划”，审批项目“监理实施细则”，并负责组织实施；③参加业主主持召开的第一次工地会议和主持每月工地例会；④审查分包单位的资质，并提出审核意见；⑤审批承包单位提交的常驻现场代表、主要技术、管理人员的资质，承包人的质量保证体系和安全方案；⑥审批承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划。⑦组织或授权监理工程师组织设计交底；签发施工图纸。⑧主持或参与工程质量事故的调查，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；⑨签发项目监理机构的文件和指令，任何涉及到奖金、工程变更、索赔等事项，均由总监与各方协商后作决定；⑩按规定程序签发开（复、停）工令，批准单项工程开工报告；审核签署承包单位的重要申请、中间交工证书、支付证书、竣工结算、工程缺陷责任终止证书；审核签认分部工程和单位工程的质量评定资料、承包单位的竣工资料和工程竣工报告，主持单位工程进行竣初验，签署工程质量评估报告及监理备案资料，参与工程项目的竣工验收；xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划受理合同事宜，协助业主根据合同规定进行评估和处理，根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；组织编写并签发监理月报，监理工作阶段报告，专题报告和项目监理工作总结；定期或不定期巡视工地，及时发现和提出问题并进行处理；检查和监督监理人员的工作，根据工程的进展情况可在项目监理部内部进行监理人员的调配，对不称职的监理人员可调换其工作；检查监理日志；组织编写并签发监理月报、监理专题报告、监理工作报告；组织整理监理合同文件和档案资料；协调工程建设各方的关系，定期组织工程质量、安全文明施工检查。签发工程移交证书和保修责任终止证书。（2）副总监理工程师岗位职责在总监理工程师的领导下，协助总监工作，对工程项目及监理工作人员监督管理。（3）专业监理工程师岗位职责①在总监理工程师的领导下，对监理管段内的监理工作进行管理，行使职权；②执行总监的指令和交办的任务，编制本组监理工作计划关组织实施，组织本组监理人员熟悉合同文件和设计图纸，了解施工现场并开展监理工作，及检查落实执行情况；③参与交接桩和设计交底工作，审查管段内施工组织设计、工程施工总进度计划和年（季、月、周）施工进度计划等，提出意见和建议，签发工序开工报告；④xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划协助总监做好设计合同管理，主要进度计划、施工图质量、设计变更审查、投资分析等；⑤组织监理人员监督检查施工单位的施工进度、工程质量及安全文明施工技术措施执行情况等，有权就发现的问题提出限期改正的意见，发出通知；⑥组织监理人员对用于本工程的主要材料，构件及设备的规格质量及数量进行检查，发现不符合质量和施工进度要求时，有权通知停止或变更要求；⑦根据施工单位提出的各阶段、分部分项工程的自检资料报告进行验收，签署意见。参加单位工程验收，工程竣工验收；⑧根据承包商施工的形象进度和工程质量，审核已完成项目的实际工程量；⑨组织研究处理监理工作问题，归口审查各类变更设计，提出审查意见后呈报总监；⑩受理施工中的索赔和争议事项，提出事实资料和分析报告；提出本段范围内的返工、停工命令报告，报总监审批；对分项、分部工程进行抽检，参加业主组织的竣工初验；参加有关会议，每周（月）主持召开监理例会，定期向总监做工作汇报；会同施工单位组织管段内安全生产、文明施工定期检查，对安全隐患及不符合文明施工的督促施工单位限期进行整改；编制监理细则并组织实施，向总监提出“监理月报”、工作总结等素材；负责本段的资料收集归档，执行总监理工程师临时指定的工作；（3） 现场监理员岗位职责①全面熟悉设计图纸，在监理组长和专业监理工程师的领导下开展监理工作；②检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；③提供工程计量的有关数据并签署原始凭证；xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划④按设计图及有关技术规范、标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；⑤严格执行监理程序，实施旁站和巡视等方式的现场监督，发现问题及时指出并向总监代表报告；对进场设备和材料产品合格证等技术资料进行检查；检查建筑材料的储存条件，对各种材料取样送检及工程试验进行见证；⑥对关键工序和重要工程部位的施工进行旁站监理，并认真做好旁站记录；⑦如实填写监理日志，真实记录每天的监理和施工情况；⑧审查承包单位提供的各种报表，参与变更设计的现场调查和研究，并将调查情况向监理组长汇报；⑨参与本监理标段的有关会议，提供现场监理情况，参与中间验收和竣工验收；⑩检查施工单位的安全生产、创建文明工地措施落实情况，发现工地不安全隐患，立即通知施工负责人，未整改之前不得继续施工，并向监理组长和驻地监理工程师汇报，确保施工安全；完成监理组长和监理部交办的其他工作。1.7监理工作基本程序1、依据监理合同，组建现场监理部，选派总监理工程师、副总监理工程师、监理工程师、监理员。2、熟悉工程建设有关法律、法规、规章以及技术标准，熟悉工程设计文件、施工合同文件。3、编制项目监理规划。4、进行监理工作交底。5、编制各专业、各项目监理实施细则。6、实施施工监理工作。7、督促承包人及时整理、归档各类资料。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划8、参加验收工作，签发工程移交证书和工程保修责任终止证书。9、结清监理费用。10、向发包人提交有关档案资料、监理工作总结报告。11、向发包人移交其所提供的文件资料和设施设备。1.8监理工作主要方法和主要制度1.8.1监理工作主要方法：(1)现场记录。监理记录。监理部认真、完整记录每日施工现场的人员设备和材料、天气、施工环境以及施工中出现的各种情况。(2)发布文件。监理部采用通知、指示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的控制和管理。(3)旁站监理。监理部按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理。(4)巡视检验。监理部对所监理的工程项目进行的定期或不定期的检查、监督和管理。(5)跟踪检测。在承包人进行试样检测前，监理部对其检测人员、仪器设备及拟订的检测程序和方法进行审核，在承包人对试料进行检测时，实施全过程的监督，确认其程序、方法的有效性以及检测结果的可信性，并对该结果确认。(6)平行检测。监理部在承包人对试样自行检测的同时独立抽样进行的检测，核验承包人的检测结果。(7)协调。监理部对参加工程建设各方之间的关系以及工程施工过程中出现的问题和争议进行的调解。1.8.2监理的主要工作制度(1)xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划技术文件审核、审批制度。根据施工合同约定由双方提交的施工图纸以及由承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划、开工申请等文件均应通过监理部核查、审核或审批，方可实施。(2)工程质量检验制度。承包人每完成一道工序或一个单元工程，都应经过自检，合格后方可报监理机构进行复核检验。上道工序或上一单元工程未经复核检验或复核检验不合格，不得进行下道工序或下一单元工程施工。(3)工程计量付款签证制度。所有申请付款的工程量均应进行计量并经监理部确认。未经监理部签证的付款申请，发包人不应支付。(4)会议制度。监理机构应建立会议制度，包括第一次工地会议、监理例会和监理专题会议。会议由总监理工程师或由其授权的监理工程师主持，工程建设有关各方应派员参加。各次会议应符合下列要求：①第一次工地会议。应在合同项目开工令下达前举行，会议内容应包括工程开工准备检查情况；各方负责人及其授权代理人和授权内容；沟通相关信息；进行监理工作交底。会议的具体内容可由有关各方会前约定。会议可由总监理工程师主持或由总监理工程师与发包人的负责人联合主持。②监理例会。监理部应定期主持召开由参建各方负责人参加的会议，会上应通报工程进展情况，检查上次监理例会中有关决定的执行情况，分析当前存在的问题，提出问题的解决方案或建议，明确会后应完成的任务。会议应形成会议纪要。③监理专题会议。监理部根据应需要，主持召开监理专题会议，研究解决施工中出现的涉及施工质量、施工方案、施工进度、工程变更、索赔、争议等方面的专门问题。④总监应组织编写由监理部主持召开的会议纪要，并分发与会各方。(5)施工现场紧急情况报告制度。当施工现场发生紧急情况时，监理部应立即向发包人报告，并指示承包人立即采取有效紧急措施进行处理。(6)工作报告制度。监理部应及时向发包人提交监理月报或监理专题报告。工程验收时，提交监理工作报告。监理工作结束后，提交监理工作总结报告。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划(7)工程验收制度。在承包人提交验收申请后，监理部应对其是否具备验收条件进行审核，并根据有关水利工程验收规程或合同约定，参与、组织或协助发包人组织工程验收。1.9监理人员守则和奖罚制度1.9.1监理人员守则（1）监理人员必须维护国家的荣誉和利益，维护“xxxx监理咨询有限公司”的信誉，遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，以公正的立场、严肃的态度、严格的要求、科学的分析、求实的处理，努力搞好所承担的监理工作。（2）监理人员必须遵守国家的法律、有关条例和规定，认真学习和坚持贯彻国家和地方有关工程建设的法律、法规和政策。（3）监理人员必须坚持原则，秉公办事，清正廉洁，自觉抵制不正之风，不索贿，不受贿，不参与一切与本工程有关的兼职、任职、合伙经营和交易。（4）监理人员必须坚守规程、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责，工作认真，一丝不荀。（5）监理人员必须注意保守有关秘密，对建设单位、设计单位、施工单位的秘密和信息，未经对方允许不得任意公开或传播。（6）监理人员必须坚守自身职责和权限，未经上级委托，不得行使自身职责以外的职权。（7）监理人员必须谦逊谨慎、尊重事实、文明礼貌、态度诚恳、平等待人、热情服务。（8）监理人员必须努力学习专业技术和建设监理知识，及时总结经验教训，不断提高监理工作水平。1.9.2奖罚制度xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划监理单位的合理化建议或高效工作使工程建设项目取显著的经济效益，监理单位可按有关规定或监理合同约定，获得相应奖励。因监理单位的直接原因致使工程项目遭受了直接损失，监理单位应按有关规定或监理合同约定予以相应的赔偿。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划2开工条件的控制2.1严格审查工程开工应具备的各项条件，并审批开工申请。2.2合同开工应遵守下列规定：2.2.1、在施工合同约定的期限内，经发包人同意后向承包人发出开工通知；要求承包人按约定及时调遣人员和施工设备、材料进场进行施工准备。进场通知中应明确合同工期起算日期。2.2.2、协助发包人按施工合同约定向承包人移交施工设施或施工条件，包括施工用地、道路、测量基准点以及供水、供电、通讯设施等。2.2.3、承包人完成开工准备后向监理部提交开工申请，经监理部检查确认发包人和承包人的施工准备满足开工条件后，签发开工令。2.2.4、由于承包人的原因使工程未能按施工合同约定的时间开工的，监理部应通知承包人在约定时间内提交赶工措施报告并说明延误开工原因。由此增加的费用和工期延误造成的损失由承包人承担。2.2.5、由于发包人的原因使工程未能按施工合同约定的时间开工的，监理部在收到承包人提出的顺延工期的要求后，应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。由此增加的费用和工期延误造成的损失由发包人承担。2.3分部工程开工，监理部应审批承包人报送的每一分部工程开工申请，审核承包人递交的措施计划，检查该分部工程开工条件，确认后签发分部工程开工通知。2.4单元工程开工，第一个单元工程在分部工程开工申请获批准后自行开工，后续单元工程凭监理部签发的上一单元工程施工质量合格证明方可施工。2.5混凝土浇筑开仓，监理部应对承包人报送的混凝土浇筑开仓报审表进行审核。符合开仓条件后方可签发。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划3　工程质量控制3.1质量控制原则监理部将按《施工合同》，技术规范，施工图纸、变更设计文件，国家及部颁工程技术规程，规范、工程建设强制性条文。制定一整套行之有效的质量控制程序，方法和手段，严格执行以单元工程为基础的单位工程，分部工程，单元工程三级质量检验及评定制度，严格以“工序控制”和“过程跟踪”为环节的标准化，量值化质量管理目标的实现，使每个环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程实现可追溯性。3.2质量控制目标以合同为依据，通过监理部认真，严格的质量控制，发包人将获得一个令人满意的、质量合格的，放心的工程项目。分部工程合格率100%，单元工程合格率100%。3.3工程质量控制内容（1）监理部建立以总监负责的全员质量控制体系。并在监理工作中不断改进和完善；（2）监督承包人建立和建全质量保证体系，并监督其贯彻执行；（3）按照有关工程建设标准和强制条文及施工合同约定，对所有施工质量活动及与质量活动相关的人员、材料、工程设备和施工设备，施工工法和施工环境进行监督和控制，按照事前审批，事中监督和事后检验等监理工作环节控制工程质量；（4）检查承包人现场检验设施、人员，技术条件等情况；（5）对承包人从事施工、安全、质检材料等岗位和施工设备操作等需要持证上岗人员的资格进行验证和认可，对不称职或违章、违规的人员，可要求暂停或禁止在本工程中工作。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划（6）对于工程中使用的材料、构配件，监理部应监督承包人按有关规定和施工合同约定进行检验，并应查验材质证明和产品合格证。（7）对承包人采购的工程设备，监理部应参加工程设备交货验收；对于发包人提供的工程设备，监理部应会同承包人参加交货验收。（8）材料、构配件和工程设备未经检验不得使用；经检验不合格的材料、构配件和工程设备，应监督承包人及时运离工地或做出相应处理。（9）监理部如对进场材料、构配件和工程设备的质量有异议时，可指示承包人进行重新检验；必要时，监理应进行平行检测。（10）监理部发现承包人未按有关规定和施工合同约定材料、构配件和工程设备进行检验，应及时指示承包人补做检验、若承包人未监理部的指示进行补验，监理部可按合同约定自行或委托其他有资质的检验机构进行检验，承包人应为此提供一切方便并承担相应费用。（11）监理部在工程质量控制过程中发现承包人使用了不合格的材料、构配件和工程设备时，应指示承包人立即整改。（12）监理部应督促承包人按照施工合同约定保证施工设备按计划及时进场，并对进场的施工设备进行评定和认可。禁止不符合要求的设备投入使用，并应要求承包人及时撤换。在施工过程中，监理部应督促承包人对施工设备及时补充、维修、维护，满足施工需要。（13）旧施工设备进入工地前，承包人应提供该设备的使用和检修记录，以及具备设备鉴定资格的机构出具的检修合格证，经监理部认可，方可进场。（14）监理部若发现承包人使用的施工设备影响施工质量和进度，应及时要求承包人增加或撤换。（15xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划）审批承包人制定的施工控制网和原始地形图的施测方案，并对施测过程进行监督。对测量成果进行签认或与发包人一起参加联合测量，共同签认测量成果。对承包人在开工前实施的施工放线测量进行抽样复测或与承包人进行联合测量。（16）审批承包人提交的工艺参数试验方案，对现场试验实施监督。审检试验结果和结论，并监督承包人严格按照批准的工法进行施工。3.4工程质量控制措施3.4.1施工过程质量控制程序（1）监督承包人按施工合同约定对工程所有部位质量进行自检，并按规定向监理部提交相关资料。（2）采取现场察看、查阅施工记录以及对填筑材料、试样等进行抽检的方式对施工质量进行严格控制；及时对承包人可能影响工程质量的施工方法以及各种违章作业行为发出调整、制止、整顿直至暂停施工的指示。（3）对关键部位或工序应旁站监理工作，严格控制质量。（4）单元工程（工序）未经监理部检验或检验不合格，承包人不得开始下一单元（或工序）的施工。（5）发现由于承包人使用的材料、施工设备或其他原因可能导致工程质量不合格或造成质量事故时，应及时发出指示，要求承包人立即采取措施纠正。必要时责令其停工整改。（6）发现施工环境可能影响工程质量时，应指示承包人有效的防范措施。必要时应停工整改。（7）对施工过程中出现的质量问题及其处理措施或遗留问题进行详细记录和拍照，保存好照片或音像片等相关资料。（8）参加工程设备供货人组织的技术交底会议；监督承包人按照工程供货人提供的安装指导书进行工程设备的安装。3.4.2施工过程质量控制检验方法（1）承包人应首先对工程施工质量进行自检。未经承包人自检或自检不合格、自检资料不完善的单元（或工序），监理部有权拒绝检验。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划（2）监理部对承包人经自检合格后报验的单元工程（或工序）质量，应按有关技术标准和施工合同约定的要求进行检验，检验合格后方予签认。（3）监理部采取跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的3%，重要部位每种标号的混凝土最少取样1组；土方试样不应少于承包人检测数量的5%；重要部位至少取样3组。平行检测的费用由发包人承担。（4）工程完工后需覆盖的隐蔽工程、工程的隐蔽部位，应经监理部验收合格后方可覆盖。（5）在工程设备安装完成后，监理部应督促承包人按规定进行设备试验，其后应提交设备操作和手册。3.4.3工程质量评定。监理部应监督承包人真实、齐全、完善、规范地填写质量评定表。承包人应按规定对工序、单元工程、分部工程、单位工程的质量等级进行自评。监理机构应对承包人的工程质量等级自评结果进行复核。监理部应按规定参与工程项目外观质量评定和工程项目施工质量评定工作。3.4.4质量事故的调查处理（1）质量事故发生后承包人应按规定及时　提交事故报告。监理部在向发包人报告的同时，指示承包人及时采取必要的应急措施并保护现场，并做好相应记录。（2）监理部应积极配合事故调查组进行工程质量事故调查、事故原因分析，参与处理意见等工作。（3）监理部指示承包人按照批准的工程质量事故处理方式和措施对事故进行处理。经监理部检验合格后，承包人方可进入下一阶段施工。3.4.5工程的质量控制点根据工程的难点、重点进行分析，确定工程现场监理的方法；xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划在每一工序完成后，必须经过自检和现场监理进行检验，取样合格后，方可进行下一工序的施工。3.4.6工程质量控制制度（1）坝体施工以工序质量控制为重点，每层施工完成后，由承包人自检合格后报监理部。监理必须到现场检验合格后，方可进行下一工序（层）的土方施工。（2）监理人员对坝体砌筑施工进行巡视，检查基础开挖情况、砼拌制配合比情况、埋石率情况，砌筑边线及轮廓线，振捣情况等，发现问题及时更正。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划4.　工程进度控制4.1进度控制的原则以合同中施工总进度计划为依据，随着工程的进展和施工条件的变化，及时提请发包人对控制性总进度计划进行调整，尤其对重要部位的施工进度进行控制，努力促进度计划和保证工期总目标的实现。4.2进度控制目标工程进度控制目标即合同工期目标，开工日期是2015年12月19日，完工日期是2016年6月19日。4.3进度控制的内容在开工前依据控制性的施工总计划。审查承包人提交的施工进度计划，审查的内容包括：（1）在施工进度计划中有无项目内容漏项或重复的情况。（2）施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性与符合性。（3）施工进度计划中各项目之间逻辑关系的正确性与施工方案的可行性。（4）关键路线安排和施工进度计划实施过程的合理性。（5）人力、材料、施工设备等资源配置计划和施工强度的合理性。（6）材料、构配件、工程设备供应计划与施工进度计划的衔接关系。（7）本施工项目与其他各标段施工项目之间的协调性。（8）施工进度计划的详细程度和表达形式的适宜性。（9）对发包人提供施工条件要求的合理性。（10）其他应审查的内容。4.4施工进度控制措施4.4.1　施工进度的检查与协调（1）监理部应编制描述实际施工进度工状况和用于进度控制的各类图表。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划（2）监理部应督促承包人做好施工组织管理，确保施工资源的投入，并按批准的施工进度计划实施。（3）监理部应做好实际工程进度记录以及承包人每日的施工设备、人员、进场记录，并审核承包人的同期记录。（4）监理部应对施工进度计划的实施全过程，包括施工准备，施工条件和进度计划的实施情况，进行定期检查，对实际施工进度进行分析和评价，对关键路线的进度实施重点跟踪检查。（5）监理部应根据施工进度计划，协调有关参建各方之间的关系，定期召开生产协调会议，及时发现、解决影响工程进度的干扰因素，促进施工项目的顺利进展。4.4.2　施工进度控制的程序督促承包人按经批准的施工进度计划施工。在检查中发现实际工程进度与施工进度计划发生了实质性的偏离时，应要求承包人及时调整施工进度计划，保证合同工期目标的实现。当施工进度计划的调整涉及总目标，阶段目标，资金使用等较大的变化时，监理机构应提出处理意见报发包人批准，应根据工程变更情况，公平、公正处理工程变更的引起的工期变化事宜。当工程变更影响施工进度计划时，应指示承包人编制变更后的施工进度计划。4.4.3  施工进度控制制度由于承包人的原因造成施工进度拖延，可能改变工程不能按合同工期完工，或发包人要求提前完工，监理部应指示承包人调整施工进度计划，编制赶工措施报告，在审批后发布赶工指示。并督促承包人执行。并应按合同约定处理对因赶工引起的事用事宜。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划5　工程投资控制5.1　投资控制的原则（1）确保合同项目投资不超出合同价款；（2）严格审查设计变更和洽商；（3）严格控制索赔现象；（4）严格核算政策调价项目；（5）严格执行工程施工合同中所确定的合同价，单价和约定的工程款支付方法；（6）坚持对报验资料不全、与合同文件的约定不符、未经质量签认合格或有违约的工程内容不予审核和计量；（7）工程量的计算应符合合同有关计算规则；（8）处理由于设计变更、合同变更和违约索赔引起的费用增减费用应坚持合理、公正；（9）对有争议的工程量计算和工程款，应采取协商的方法确定，在协商无效时，由总监理工程师做出决定；（10）对工程量及工程款的审核应在工程合同所约定的时限内完成。5.2  工程投资控制目标水城县万营水库工程以设计（含工程变更）工程量、审定的投资概算和施工合同价为总投资控制目标。5.3　工程投资控制的内容（1）审核工程预付款申请，签发预付款证书。（2）根据施工合同约定进行价格调整。（3）根据授权处理工程变更所引起的工程费用变化事宜。（4）根据授权处理合同索赔中的费用问题。（5）审核工程付款申请，签发付款证书。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划（6）审核完工付款申请，签发完工付款证书。（7）审核最终付款申请，签发最终付款证书。5.4　工程投资控制的措施5.4.1　工程计量（1）可支付的工程量应同时符合以下条件：①经监理部签认，并符合施工合同约定或发包人同意的工程变更项目的工程量以及计日工。②经质量检验合格的工程量。③承包人实际完成的并按施工合同有关计量规定计量的工程量。（2）在监理部签发的施工图纸（包括设计变更通知）所确定的建筑物设计轮廓线和施工合同文件约定应扣除或增加计量的范围内，应按有关规定及施工合同文件约定的计量方法和计量单位进行计量。（3）工程计量应符合以下程序：① 工程项目开工前，监理机构应监督承包人按有关规定或施工合同约定完成原始地面地形的测绘以及计量起始位置地形图的测绘，并审核测绘成果。②工程计量前，监理机构应审查承包人计量人员的资格和计量仪器设备的精度及率定情况，审定计量的程序和方法。③在接到承包人计量申请后，监理机构应审查计量项目、范围、方式，审核承包人提交的计量所需的资料、工程计量已具备的条件，若发现问题，或不具备计量条件时，应督促承包人进行修改和调整，直至符合计量条件要求，方可同意进行计量。④监理部应会同承包人共同进行工程计量；或监督承包人的计量过程，确认计量结果；或依据施工合同约定进行抽样复核。⑤在付款申请前，监理部应对支付工程量汇总成果进行审查。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划⑥若监理部发现计量有误，可重新进行审核、计量，进行必要的修正与调整。（4）当承包人完成了每个计价项目的全部工程量后，监理部应要求承包人与其共同对每个项目的历次计量报表进行汇总和总体量测，核实该项目的最终计量工程量。5.4.2　付款申请和审查（1）只有计量结果被认可，监理部方可受理承包人提交的付款申请。（2）承包人应在施工合同约定的期限内填报付款申请报表。（3）监理部在接到承包人付款申请后，应在施工合同约定时间内完成审核。付款申请应符合以下要求：①付款申请表填写符合规定，证明材料齐全。②申请付款项目、范围、内容、方式符合施工合同约定。③质量检验签证齐备。④工程计量有效、准确。⑤付款单价及合价无误。（4）因承包人申请资料不全或不符合要求，造成付款证书签证延误，由承包人承担责任。未经监理部签字确认，发包人不应支付任何工程款项。5.4.3　预付款支付（1）监理部在收到承包人的工程预付款申请后，应审核承包人获得工程预付款已具备的条件。条件具备、额度准确时，可签发工程预付款付款证书。监理部应在审核工程价款月支付申请的同时审核工程预付款应扣回的额度，并汇总已扣回的工程预付款总额。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划（2）监理部收到承包人的工程材料预付款申请后，应审核承包人提供的单据和有关证明资料，并按合同约定随工程价款月付款一起支付。5.4.4　进度款支付（1）工程价款月支付每月一次。在施工过程中，监理部应审核承包人提出的月付款申请，同意后签发工程价款月付款证书。（2）工程价款月支付申请包括以下内容：①本月已完成并经监理部签认的工程项目应付金额。②经监理部签认的当月计日工的应付金额。③工程材料预付款金额。④价格调整金额。⑤承包人应有权得到的其他金额。⑥工程预付款和工程材料预付款扣回金额。⑦保留金扣留金额。⑧合同双方争议解决后的相关支付金额。（3）工程价款月支付属工程施工合同的中间支付，监理机构可按照施工合同的约定，对中间支付的金额进行修正和调整，并签发付款证书。5.4.5　工程变更支付监理部应依照施工合同约定或工程变更指标所确定的工程款支付程序、办法及工程变更项目施工进展情况，在工程价款月支付的同时进行工程变更支付。5.4.6　计日工支付xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划（1）监理部可指示承包人以计日工方式完成一些未包括在施工合同中的特殊的、零星的、漏项的或紧急的工作内容。在指示下达后，监理部应检查和督促承包人按指示的要求实施，完成后确认其计日工工作量，并签发有关付款证明。（2）监理部在下达指示前应取得发包人批准。承包人可将计日工支付随工程价款月支付一同申请。5.4.7　保留金支付（1）合同项目完工并签发工程移交证书之后，监理部应按施工合同约定的程序和数额签发保留金付款证书。（2）当工程保修期满之后，监理部应签发剩余的保留金付款证书。如果监理部认为还有部分剩余缺陷工程需要处理，报发包人同意后，可在剩余的保留金付款证书中扣留与处理工作所需费用相应的保留金余款，直到工作全部完成后再支付剩余的保留金。5.4.8　完工支付监理部应及时审核承包人在收到工程移交证书后提交的完工付款申请及支持性资料，签发完工付款证书，报发包人批准。审核内容包括：（1） 到移交证书上注明的完工日期止，承包人按施工合同约定累计完成的工程金额。（2） 承包人认为还应得到的其他金额。（3） 发包人认为还应支付或扣除的其他金额。5.4.9　最终支付（1）监理部应及时审核承包人在收到保修责任终止证书后，提交的最终付款申请及结清单，签发最终付款证书，报发包人批准。（2）审核内容包括：①承包人按施工合同约定和经监理部批准已完成的全部工程金额。②承包人认为还应得到的其他金额。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划③发包人认为还应支付或扣除的其他金额。5.4.10　施工合同解除后的支付因承包人违约造成施工合同解除的支付。监理部应就合同解除前承包人应得到但未支付的下列工程价款和费用签发付款证书，但应扣除根据施工合同约定应由承包人承担的违约费用：（1）已实施的永久工程合同金额。（2）工程量清单中列有的、已实施的临时工程合同金额和计日工金额。（3）为合同项目施工合理采购、制备的材料、构配件、工程设备的费用。（4）承包人依据有关规定、约定应得到的其他费用。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划6　合同管理监理工作的核心就是合同管理，严格按施工承包合同确定的进度、投资、质量目标进行合同管理，做好工程变更及合同支付工作，受理发包人和承包人提出的合同索赔。负责工程分包的审查及合同的日常管理。6.1　变更的处理程序和监理工作方法6.1.1变更的处理程序6.1.2工作方法6.1.2.1变更的提出1）发包人依据合同约定或工程需要提出变更建议2）设计单位依据有关规定、合同约定提出对工程设计文件的变更建议3）承包人可依据监理机构的指示，或根据工程现场实际施工情况提出变更建议4）监理机构可依据有关规定、规范或根据现场实际情况提出变更建议，监理单位不得修改工程设计文件5）工程变更建议书的提交①工程变更建议提交时应考虑留有对变更进行审查、批准的合理时间；②在特殊情况下，如出现危及人身安全、财产严重损失的事件时，工程变更不受时间限制，但监理单位仍应监督变更提出单位及时补办相关手续，坚持变更监理工作程序和原则。6.1.2.2工程变更审查监理机构工程变更建议审查的原则xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划1）变更后不降低质量标准，不影响工程完建后的功能和使用寿命；2）工程变更在施工上可行、可靠；3）工程变更引起的费用和工期变化经济合理；4）工程变更不对后续施工产生不良影响；5）监理只能对变更提出审查建设性意见、建议，仅供变更决策单位（设计单位）参考。6.1.2.3工程变更的实施程序1)工程变更建议书必须报发包人批准。2）发包人批准的工程变更，必须经原设计单位同意和完成具体的工程变更设计工作。3）监理机构收到经发包人标准，原设计单位同意，具有手续完备的工程变更文件、工程变更设计文件、图纸后，经检查，符合工程变更审查原则后，向承包人下达工程变更指示，签发工程变更设计图纸及相关文件签证手续。6.2违约事件处理程序和监理工作办法6.2.1处理违约的原则1）当违约事件可能发生时，及时提醒相关各方，防止其发生。2）已发生的违约事件，以事实为依据，以合同为准绳，公平、公正进行处理。3）认真听取各方意见，在与双方充分协商的基础上确定解决问题的方案。6.2.2工作方法1）监理机构及时查证和认定事实，对违约事件的后果做出判断。2）及时向承包人发出书面警告、限期在规定时限内予以弥补和纠正。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划3）当承包人在规定时限内仍不采取有效措施纠正或继续违约，严重影响工程质量、进度、危机安全时，监理应限令其停工整改，并责令承包人在规定时限内提交整改报告。4）当承包人继续严重违约时，监理机构及时向发包人报告。5）当发包人向承包人发出解除合同通知后，监理机构应协助发包人按合同约定，处理有关事宜。6）由于发包人违约，致使工程无法正常进行，收到承包人书面要求后，监理机构应及时与发包人协商，解决违约行为，并促使承包人尽快恢复正常施工。6.3费用索赔的处理程序和监理工作办法6.3.1索赔的处理程序6.3.2工作方法6.3.2.1监理机构应受理承包人和发包人提起的合同索赔，但不接受未按施工合同约定的索赔程序和时限提出的索赔要求。6.3.2.2当收到承包人的索赔意向后，应核查承包人当时记录，指示承包人做好延续记录，并要求承包人提供进一步的支持性资料。6.3.2.3当收到承包人中期或最终索赔申请报告后，应进行以下工作：1）依据施工合同约定,对其索赔的有效性、合理性进行分析评价。2）对索赔支持性资料的真实性逐一进行分析和审核。3）对索赔的计算依据、计算方法、计算过程、结果及其合理性逐项进行审查。4）对于施工合同双方共同责任造成的经济损失或工期延误，应通过协商一致，公平合理的确定双方分担的比例。5）必要时要求承包人再提供进一步的支持性资料。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划6.3.2.4监理机构对索赔做出处理决定，报送发包人批准，并抄送承包人。6.4争议的调解6.4.1争议解决期间，监理机构督促双方就争议问题做出的暂时决定履行各自职责。6.4.2明示双方，根据有关法律、法规或规定，任何一方均不得以争议未结果为借口，拒绝或拖延施工合同约定应进行的工作。6.5清场与撤离6.5.1监理机构在签发移交证书前，或在保修期满前，监督承包人完成施工场地的清理，做好环境恢复工作。6.5.2监理机构在工程移交证书颁发后的约定时间内，检查承包人为完成尾工和修复缺陷，应留人员、材料、施工设备情况，其余人员、设备按批准的计划退场。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划7　协调根据《施工监理合同》《施工合同》对监理的授权范围和合同文件规定，建立监理协调（包括定期，专项协调和分级协调制度），明确监理协调的程序、方式、内容和合同责任，通过监理部和总监理工程师的协调手段，及时解决或努力减少施工过程和合同履行中的矛盾与纠纷，在确保工程质量和施工安全的条件下，促进施工进展，在寻求业主更大投资效益的基础上正确处理合同目标之间的矛盾，在维护发包方合同权益的同时，实事求是地维护承包人的合法权益。7.1协调工作的原则1）坚持科学性、廉洁性和公正性；2）维护建设单位的利益、国家利益和参建各方的合法权益；3）坚持规范标准与实事求是相结合。7.2协调工作的主要方法7.2.1会议协调1）工地会议协调2）例会协调3）专题工地会议协调7.2.2交谈与沟通协调7.2.3书面协调xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划8　工程验收与移交8.1监理机构在各时段工程验收中的监理职责1）协助发包人制定各时段验收计划；2）编制各时段工程验收的监理工作报告，整理监理机构应提交和提供的验收资料；3）参加或受发包人的委托主持分部工程验收，参加阶段验收、单位工程验收、竣工验收；4）督促承包人提交验收报告和相关资料并协助发包人进行审核；5）督促承包人对验收鉴定书中对遗留问题提出的处理意见完成处理工作；6）验收通过后及时签发工程移交证书。8.2各施工阶段验收组织与工作内容各阶段验收组织单位及验收工作内容、验收标准见下表：各施工阶段验收组织与工作内容验收阶段验收组织验收参加单位验收工作内容验收标准单元工程施工单位监理单位（重要部位有项目法人、设计、地质、运行管理单位参加）现场实测实量，检查外观，检查单元内工序作业质量评定中基本项目和重要保证项目及重要部位的关键作业工序的施工工艺和工法是否满足设计及规范要求。单元内工序质量必须全部合格，评为合格。单元内重要工序全部达到优良，该单元可评为优良。分部工程项目法人或委托监理单位监理单位设计单位（含地质勘）施工单位运行管理单位现场实测实量，检查工程外观，鉴定工程是否达到设计标准，按现行规范标准评定质量等级。对验收遗留问题提出处理意见。单元工程全部合格，中间产品、原材料全部合格，该分部要评为合格。单元工程质量其中50%达到优良，重要隐蔽工程及关键部位单元质量达到优良，该分部可评为优良。单位工程项目法人监理单位设计单位施工单位运行管理单位质量监督机构检查工程是否按批准设计完成，检查工程质量，评定质量等级，对工程缺陷提出处理意见，按合同规定施工单位向项目法法人移交工程。合格标准：分部工程质量全部合格，中间产品、原材料、金属结构、机电产品全部合格，外观得分率达70%以上，施工质检资料基本齐全。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划9　保修期监理9.1保修期的起算、延长或终止（1）按有关规定和施工合同约定，在工程移交证书中注明保修期的起算日期；（2）若保修期满后仍存在施工期的施工质量缺陷未修复或有施工合同约定的其他项目事项时，监理机构应在征得发包人同意后，做出相关工程项目保修期延长的决定；（3）保修期或保修延长期满，承包人提出保修期终止申请后，监理机构在检查承包人已经按照施工合同约定完成全部工作，经检验合同后，应及时办理工程项目保修期终止事宜。9.2保修期监理的主要工作内容1）监理机构应督促承包人按计划完成尾工项目，协助发包人验收尾工项目，并为此办理付款签证。2）督促承包人对已完成工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复。在承包人未能执行监理机构的指示或未能在合理时间内完成修复工作时，监理机构可建议发包人雇佣他人完成质量缺陷修复工作，并协助发包人处理由此所发生的费用。3）若质量缺陷是由发包人或运行管理单位的使用或管理造成，监理机构应受理承包人因修复该质量的缺陷而提出的追加费用付款申请。4）监促承包人按施工合同约定的时间和内容向发包人移交整编好的工程资料。签发工程项目保修责任终止证书。5）签发工程最终付款证书。6）保修期间现场监理机构应适时予以调整，除保留必要的人员和设施外，其他人员和设施可撤离，或将设施移交发包人。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划10　信息管理10.1开工前拟定的监理质量体系文件1）监理规划2）监理实施细则3）工程项目划分10.2施工监理过程产生的质量体系文件1）合同文件。委托监理合同，工程施工合同、各类材料设备采购合同等。2）设计文件。施工图纸，工程地质勘察报告，测量基础资料等。3）工程项目监理规划及监理实施细则。4）设计变更、洽商记录。审图绘总资料，设计技术交底记录、纪要，设计变更文件，设计变更、洽商记录等。5）监理月报。6）会议纪要。7）施工组织设计（施工方案）。分部工程施工方案。8）进度控制。工程开工报审表（含必要的附件）月进度计划，月工、料、机动态表，停、复工资料等。9）质量控制。各类工程材料、构配件、设备报验，施工测量放线报验，施工试验报验，单元（工序）、分部工程质量报验与签认，不合格工程整改通知，质量事故报告及处理等资料。10）投资控制。概预算或工程量清单，工程量报审与签认，预付款报审与支付证书，月付款报审与支付证书，设计变更、洽商费用报审与签认，月付款汇总表，工程竣工结算等。11）监理通知、联系单、备忘录。12）工程停复工通知书。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划13）与发包人、被监理人、设计单位往来文件。14）合同其他事项管理。工程延期报告、审批等资料，费用索赔报告、审批等资料，合同争议、违约报告及处理资料，合同变更资料等。15）工程验收资料。分部、单位工程验收资料。16）其他往来函件。17）建立管理台账及监理日记。10.3档案资料管理要求1）档案资料管理须符合国家GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》、现行有关标准要求、本工程的资料管理规定，同时征求当地档案部门的意见。2）档案资料须完整、准确、系统，能够反映工程建设的全过程。3）档案资料的内容及其深度须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程，必须真实、准确、与实际工程相符合。4）档案资料须字迹清楚、图样清晰、图标整洁、签字盖章，手续完备。5）档案资料管理专人负责，及时进行整理和归档。10.4建立档案资料管理制度项目监理部在合同工程项目开工前，建立档案资料管理制度（包括范围、要求以及档案资料的收集、整编、查阅、复制、移交、保密等各项内容），指定专人随工程施工和监理工作进展，及时做好档案资料的收集、整理和管理工作。总监理工程师将定期对档案资料管理工作进行检查，督促承包人按合同规定做好工程文件档案资料管理工作。10.5档案资料归档组卷方法xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划1）以单位工程、按归档的内容进行组卷。2）卷内文件应按专业和形成资料的时间排序并编写卷内目录。3）封面、移交目录、审核备考表的格式、档案的规格、图纸的折叠与装订，执行地方建设档案馆的统一规定。10.6档案资料归档验收和移交1）各参建单位应将本单位形成的工程文件资料立卷后移交给发包人。2）总监理工程师负责监理资料的归档整理工作，并负责审核、签字验收。3）在工程竣工验收前，工程建设档案管理机构应对工程档案进行预验收，验收合格后，须出具工程档案认可文件。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划11施工安全与环境保护监理11.1　安全监理的职责（1）工程监理人和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准，对建设工程安全生产承担监理责任；（2）监理机构应建产安全施工监控体系，安排具有施工安全岗位证书的监理人员控制安全施工；（3）工程监理人员应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；（4）工程监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改；情节严重的，应当要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人拒不改正或不停止施工的，工程监理人应当及时向有关主管部门报告。11.2　监理依据依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（以下简称《条例》）、《中华人民共和国建筑法》和《水利工程建设项目施工监理规范》及建设部发[2006]248号文件《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》等法律、法规和工程建设强制性标准及监理委托合同实施监理。11.3　安全监理的工作程序（1）监理单位按照《建设工程监理规范》和相关行业监理规范要求，编制含有安全监理规划和监理实施细则；（2）在施工准备阶段，监理单位审查核验施工单位提交的有关技术文件及资料，并由项目总监在有关技术文件报审表上签署意见；审查未通过的，安全技术措施和专项施工方案不得实施；xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划（3）在施工阶段，监理单位应对施工现场安全生产情况进行巡视检查，发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其进行整改；情况严重的，监理单位应及下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。安全事故隐患消除后，监理单位应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的，监理单位应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有电话记录，并及时补充书面报告。检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中；监理单位核查施工单位提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施等验收记录，并由安全监理人员签收备案。（4）工程竣工后，监理单位应将有关安全生产的技术文件，验收记录、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要及相关书面通知等按规定立归档。11.4　安全监理的方法和措施11.4.1施工准备阶段安全监理的方法和措施（1）要求承包人调查了解施工现场和周边环境等有关状况，提供可能导致意外伤害事故的因素及预防措施；（2）审查承包人在开工前的安全准备工作，包括以下几方面：①审查施工安全组织设计（安全施工方案）②审查承包人的安全体系组织机构。③审查承包人施工现场的安全管理制度和保证措施。④审查安全管理人员和特种作业人员的资格证上岗证。⑤审查承包人拟使用的设备、机具、安全设施的证明材料及有关部门的鉴定书。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划⑥审查承包人的务工人员安全教育培训和体检状况。11.4.2施工阶段安全监理的方法和措施（1）加强施工现场安全监督与检查。①日常跟踪检查。检查施工人员是否按规程和安全防范措施进行操作。②关键部位抽检。对影响安全生产的关键部位，除跟踪检查外，必要时进行抽查。③工序开工检查。要求承包人在下道工序开工前对该工序的施工安全准备情况和措施进行检查，做好记录并经监理确认后方能进行下道工序施工。（2）检查示警标示是否齐全。发现问题、隐患书面通知承包人限期整改。（3）针对本工程，安全控制的主要内容见下表：工程项目名称主要控制内容坝体基础开挖开挖边坡是否达到设计边坡施工用电配电系统是否采用“三级配电两级保护”末级开关是否满足一机、一闸、一漏、一箱经常性检查夜间施工施工照明是否符合规范要求危险、转弯地段是否有警示灯是否有专人负责安全指挥11.5保护11.5.1工程项目开工前，承包人按施工合同约定，编制环境管理和保护方案。11.5.2xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划要求承包人在施工时尽量避免对植被的破坏，并对受到破坏的植被及时采取恢复措施。11.5.3检查承包人严格按照批准的弃渣规划有序堆放、处理和利用废渣，防止任意弃渣造成环境污染。11.5.4检查承包人严格执行有关规定，加强对噪音粉尘、废气、废水、废油的控制，并按合同约定进行处理。11.5.5检查承包人保持施工区、生活区的环境卫生，及时清理垃圾和废弃料，并运至指定地点处理。现场的材料、设备放置有序。11.5.6完工后，检查承包人按合同约定拆除临时设施，清理场地，作好环境恢复工作。xxxx监理咨询有限公司40nxxxx县xxxx农田水利设施建设项目县监理规划12　监理设施为适应工程的建设需要，项目监理部将配备必要的办公，通讯设施和检测、计量器具。（1）办公设施：计算机、打印机、照相机、办公桌椅、资料柜、办公用品等。（2）通讯交通设施是工程建设监理工作必备的设施，对提高工作效率，确保监理工作的高效运行有着非常重要作用。购置手机、固定电话、自行车等，以满足监理工作的需要。（3）检测试验及测量设备：监理公司检测实验部配备有工程检测、实验、测量的全套设备，这些设备都经过计量部门检定合格，可满足工程建设的各种检测、实验、测量需要，监理部还配备必要的检测计量器具。xxxx监理咨询有限公司40