颍上2017年农田水利建设资金项目施工

颍上2017年农田水利建设资金项目施工

颍上县2017年农田水利建设资金项目施工招标文件项目编号：YSZGY-GC2017501招标人：颍上县水务局招标代理机构：江苏方正工程造价事务所有限公司2017年5月133n目录第1章招标公告3第2章投标人须知6第3章评标办法27第4章合同条款及格式37第5章工程量清单55第6章图纸（招标图纸）59第7章技术标准和要求139第8章投标文件格式240133n第1章招标公告颍上县2017年农田水利建设资金项目施工招标公告1.招标条件本招标项目颍上县2017年农田水利建设资金项目施工已经批准建设，具备招标条件，现委托江苏方正工程造价事务所有限公司对该项目的施工进行公开招标,欢迎符合条件的投标人参与投标。1.1项目名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1.2项目编号：YSZGY-GC20175011.3项目审批、核准或备案机关及批复文号:阜水农[2017]127号1.4招标人:颍上县水务局1.5资金来源:财政资金2.项目概况与招标范围2.1建设地点:颍上县境内2.2建设规模:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工，涉及夏桥和西十八里铺2个镇，具体详见图纸与工程量清单。2.3投资规模:项目投资概算约2000万元。2.4计划工期:180日历天.2.5招标范围：招标文件、施工图及工程量清单所包含的全部内容。2.6标段划分：本次招标共划分二个标段；一标段：十八里铺项目区（灌溉面积15000亩）；二标段：夏桥镇项目区（灌溉面积11000亩）。2.7质量标准:合格3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格及有效的营业执照，具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；近5年具有至少一个类似工程施工业绩（类似业绩：指单项施工合同为800万元及以上的农田水利项目，以完（竣）工验收时间为准），良好的财务状况、企业信誉，信用等级（依据安徽省水利厅有关规定）达到BBB级及以上等级并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2项目经理资格要求：具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在建项目的项目经理；近5年具有至少一个类似工程施工业绩（类似业绩：农田水利项目，以完（竣）工验收时间为准）；担任项目经理的项目曾导致承包人有不良行为且在公示期内的不得担任本项目的项目经理。3.3近三年内（自招标公告发出之日起向前追溯3年），投标单位和其法定代表人无行贿犯罪记录，投标人须提供投标截止日前30日内投标人所在地或项目所在地检察院出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》原件，复印件加盖单位公章装入投标文件。133n3.4本次招标不接受联合体投标。3.5投标人可按资格要求就项目2个标段投标，但只允许按标段顺序中1个标段。4.招标文件的获取4.1、凡有意参加投标者，自2017年5月26日起可在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心http://jyzx.fy.gov.cn下载招标文件。4.2、招标文件每标段售价500元，售后不退。投标人须在开标前1小时内到颍上县集中招投标交易中心交易大厅交纳招标文件费用并领取收据，未提交收据的投标人，招标人将拒绝接受其投标文件。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间：为2017年6月15日09时00分；地点为安徽省颍上县集中招投标交易中心第三开标室。5.2投标文件递交时间:投标截止时间前1小时内。5.3逾期送达的或者不符合密封要求的投标文件，招标人应当拒绝接受。6.发布公告的媒介本次招标公告同时在以下网站发布：中国采购与招标网http://www.chinabidding.com.cn安徽省建设工程招标投标信息网http://www.act.org.cn安徽省招标投标信息网http://www.ahtba.org.cn阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心http://jyzx.fy.gov.cn颍上县政务信息网http://www.ahys.gov.cn颍上县招投标网http://www.ysxztb.com7.联系方式招标人：颍上县水务局地址：颍上县交通西路246号联系电话：0558-4567109联系人：张先生、叶女士招标代理机构：江苏方正工程造价事务所有限公司联系人：丁工王工电话：18055225772186552928568.特别提示8.1、以投标人名义签署、澄清、递交、撤回、修改投标文件、领取中标通知书、签订合同、退还投标保证金和处理质疑、投诉等有关事宜应当由法定代表人或其依法委托代理人办理，代理人应为投标人内部成员以社会保险缴纳证明确认，同一项目除特殊情况外只能同一人代理，否则不予受理。8.2、中标人应按中标通知书规定的时间及时与招标人签订合同，否则视为不诚实信用，按有关诚信承诺处理。8.3、定标前由招标人对中标候选人进行约谈及考察，如发现弄虚作假、围标、串标、出租、出借资质行为，取消其中标资格，投标保证金不予退还，并依法处理。133n8.4、合同履行期间，经查实承包人有非法转包、违法分包、挂靠、转让、出租、出借资质或者其他方式允许他人以本单位名义承揽工程的行为将依据水利部《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》水建管【2016】420号给予严厉打击，所签订的合同无效，发包人可以终止合同给予清场，不予退还履约保证金，提请监管部门记入不良记录，给发包人造成损失的应当赔偿，违法所得由有关部门依法予以没收。第2章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容133n1.1.2招标人颍上县水务局1.1.3招标代理机构江苏方正工程造价事务所有限公司1.1.4项目名称颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1.1.5建设地点颍上县1.1.6现场管理机构/1.1.7设计人/1.1.8监理人招标选定1.1.9代建机构/1.2.1资金来源和出资比例财政资金1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围详见招标文件、施工图及工程量清单所包含的全部内容1.3.2计划工期180日历天。开工：完工：具体以监理人发布的开工令为准1.3.3质量要求合格及以上1.4.1投标人资质条件、能力和信誉1、资质要求：见招标公告；2、财务要求：见招标公告；3、业绩要求：近5年具有至少一个类似工程施工业绩（类似业绩：指单项施工合同为800万元及以上的农田水利项目，以完（竣）工验收时间为准）。4、信誉要求：信用等级（依据安徽省水利厅有关规定，下同）达到BBB级及以上等级。5、项目经理资格：具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在建项目的项目经理；近5年具有至少一个类似工程施工业绩（类似业绩：农田水利项目，以完（竣）工验收时间为准）；担任项目经理的项目曾导致承包人有不良行为且在公示期内的不得担任本项目的项目经理。6、技术负责人资格：具备中级及以上职称（说明：宜为土木工程类相关专业）。7、其他要求：（1）不得将非本单位人员配备到项目管理机构；（2）本工程拟派专职人员的具体资格和数量要求：施工员：1人，具有施工员岗位证书或安徽省小型水利工程施工负责人考核合格证书；质检员：1人，具有质检员岗位证书；安全员：1133n人，应持有行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书；试验员：1人，具有注册试验（检测）员岗位证书；造价人员：造价工程师1人；质量负责人、终检工程师须具备中级及以上职称条件，（质量负责人和终检工程师可为同一人）（说明：宜为土木工程类相关专业）。终检工程师须同时具备质检员岗位证书条件。本工程拟派专职人员在满足岗位资格条件的前提下可以由同一项目其他岗位人员兼任，但兼职的岗位最多不能超过3个，且同一人最多兼职1个岗位。（3）主要管理人员在建工程要求：在其他在建工程项目承担项目经理、技术负责人、专职安全员及专职质检员中任何一种职务的，不得在本工程担任项目经理。存在拟任或已任其他工程项目管理人员的，投标时应作出承诺，保证中标后能够到本项目任职，并提供相应项目法人出具的证明（应将原件附在投标文件正本中，并提供核查联系方式）；存在拟任或已在其他工程任管理人员、投标单位未作出承诺并提供相应依据的，一经发现，其投标文件将被否决，已中标的取消中标资格。（4）已办理农民工工资支付保障手续，或承诺中标签署合同前办理农民工工资支付保障手续。（5）近三年内（自招标公告发出之日起向前追溯3年），投标单位和其法定代表人不得有行贿犯罪记录。投标人没有提供投标单位和其法定代表人行贿犯罪查询查询结果告知函（以本项目投标截止日前30日内开具的为准）的或者投标人单位及其法定代表人近三年内有行贿犯罪记录的，评标委员会将否决其投标。（6）本项目拟投入人员应为本单位自有人员，须提供社保部门出具的本单位为其缴纳的近三个月来的社保证明，投标人是事业单位的，须由其主管部门出具证明。1.4.2是否接受联合体投标不接受1.5费用承担（1)招标代理服务费：以中标价为基础，按原（国家计委计价﹝2002﹞1980号、﹝2003﹞857号）及（皖价服﹝2011﹞70号）文件标准的有关文件标准的70%收取。(2)工程量清单、招标控制价编制费：以中标价为基准，按（皖价服﹝2007﹞86号）文件的80%收取。(3)交易服务费：应由招标人支付的40%部分免于收取，133n收费标准执行安徽省物价局建设厅（皖价服﹝2003﹞226号）文件和（皖价服函﹝2012﹞249号）文件。以上费用不单独列出，投标人自行考虑。中标人在领取中标通知书前支付以上费用。1.9.1踏勘现场不组织1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间开标日期前10天之前1.10.3投标截止时间见招标公告1.11分包不允许1.12偏离偏离允许幅度及其处理方法：评标委员会可根据具体情况要求投标人对细微偏差进行澄清，作为评标参考依据。2.1构成招标文件的其他材料无。2.2.3招标文件澄清的发布方式招标文件的澄清、修改、异议答复等将在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心http://jyzx.fy.gov.cn上发布。所有购买招标文件的潜在投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。2.3.2招标文件修改的发布方式3.1.1构成投标文件的其他材料无。3.2.1投标报价投标报价应不超过招标人编制的最高投标限价，否则其投标文件将被否决。3.3.1投标有效期投标截止之日起90天3.4.1投标保证金投标保证金提交形式：自带银行汇票账户名称：颍上县集中招投标交易中心投标保证金专户开户行：中国建设银行股份有限公司颍上支行营业部账号：34001711808059112233备注栏：填写（项目名称简写）（标段名称）投标保证金及金额：一标段：人民币贰拾万元整（￥：200000.00元）二标段：人民币壹拾柒万元整（￥：170000.00元）备注：(1)投标保证金应采用银行汇票形式从投标人的基本账户办理。⑵133n投标人的基本账户开户银行如无法开具银行汇票，也可采用从其基本账户银行转账的方式提交投标保证金，投标人采用从其基本账户银行转账的方式提交投标保证金的，须确保在此项目开标前到账并到颍上县集中招投标交易中心受理大厅换取收据，但投标人还须提供基本账户开户银行出具无法开具银行汇票的证明，如不提供无法开具银行汇票的证明，评标委员会将否决其投标。⑶投标保证金银行汇票或颍上县集中招投标交易中心保证金收据以及银行出具无法开具银行汇票的证明原件，须在开标现场与于资格审查原件一同提交。投标保证金银行汇票、银行出具无法开具银行汇票的证明原件、投标保证金转账凭证的复印件加盖单位公章装入投标文件中。⑷在招标文件约定递交投标文件截止时间前，未按上述要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标，造成的后果，由投标人自行承担。（5）投标人的银行汇票建议采用华东三省一市银行汇票，银行汇票不能解付的，视同未提交投标保证金，评标委员会将否决其投标。3.5.2近年财务状况的年份要求3年（2013年～2015年）3.5.3近年完成的类似项目的年份要求5年（2012年4月～至今）3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求3年（2014年～至今）3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字或盖章要求投标文件应采用不褪色的材料书写或打印或复印。投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名（不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替，下同），投标文件副本除封面外，其余为正本复印件，在正本签字盖章后复印装订。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。投标人法定代表人的签名应与其信用档案中的签名真迹一致。3.7.4投标文件副本份数2份注：中标人领取中标通知书前补交副本4份3.7.5装订要求投标文件的正本与副本应采用Ａ４纸印刷（图表页可例外），分别胶装装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订，宜采用双面打印、软封面包装；投标文件的技术标和商务标应分开装订成册。133n4.1.1密封与包装投标文件的技术标正本和商务标正本应分开包装，技术标副本和商务标副本也应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2封套上写明招标人名称：招标人地址：(项目名称)标段投标文件（项目编号：）在年月日时分前不得拆封投标人名称（盖单位公章）：投标人地址：4.2.2递交投标文件地点见招标公告4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点投标人有关人员参加开标会的要求：投标人的法定代表人携带本人身份证、法定代表人身份证明或委托代理人携带本人身份证、法定代表人身份证明及授权委托书参加开标会。注：法定代表人身份证明和授权委托书开标时单独提供一份，以上证明、证件均为原件。（建议编制本项目投标文件的造价人员及本项目拟派的项目经理参加开标会）有效身份证件是指：中华人民共和国第二代居民身份证、中华人民共和国第二代居民身份证临时证、护照，其他单位出具证明无效。对提供中华人民共和国第二代居民身份证临时证、护照参加开标会议的需提供复印件一份供复核（下同）。5.2开标程序密封情况检查：投标人推荐的2名代表检查投标文件的密封情况，并在开标记录表上签名确认。开标顺序：按投标文件递交的先后顺序的逆序开标6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：5人及以上单数。评标专家确定方式：由招标人依法确定。7.3.1履约保证金履约担保的形式：现金履约保证金金额：为中标价的10%。（说明：信用等级为AAA级的可为中标价的5%）。履约保证金账户名称：颍上县集中招投标交易中心保证金专户开户行：颍上中银富登村镇银行有限公司账号：04040130000001134133n10需要补充的其他内容10.1类似项目投标人类似业绩：指单项施工合同为800万元及以上的农田水利工程项目，以完（竣）工验收时间为准。项目经理类似业绩：农田水利工程项目，以完（竣）工验收时间为准。10.2投标文件电子版投标时已标价工程量清单应提供电子版。份数：1份；格式：EXCEL格式，U盘储存。包装要求：电子版和正本包装在一起。10.3原件投标人应在递交投标文件时按第８章投标文件格式中“十、原件的复印件”所列清单及要求提交原件。原件经核验后退回投标人。）10.4中标后须提交的投标文件份数中标人领取中标通知书前补交副本4份。10.5招标人编制的招标控制价和最高投标限价和分项报价参考价招标控制价：一标段：壹仟壹佰柒拾捌万叁仟柒佰玖拾贰元捌角陆分(¥11783792.86)二标段：玖佰柒拾叁万伍仟壹佰叁拾肆元柒角肆分(¥9735134.74)最高投标限价一标段：10979927.36元，其中暂列金30万元。施工标分项工程名称参考价（元）沟渠疏浚工程2335928.12桥闸配套工程1594615.86生态护砌工程1940071.29机井工程787648临时工程680078.2施工安全措施费88350二标段：9071175.31元，其中暂列金25万元。施工标分项工程名称参考价（元）沟渠疏浚工程959357.67桥闸配套工程2042214.3渠道工程3278546.84灌溉站工程302373.22临时工程549396.22施工安全措施费93000133n10.6项目经理的陈述与答辩不要求10.7项目部主要管理人员签名备案项目部主要管理人员应在投标文件中签名备案，备案样式见投标文件格式。10.8招标文件的解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致的，工程量以工程量清单为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理人负责解释。10.9投标文件内容不一致的确认投标文件中的内容与投标函及投标函附录不一致的，以投标函及投标函附录为准；投标函与投标函附录不一致的，以投标函为准；小写数字与大写数字不一致的，以大写数字为准；其他内容不一致的，以不利于投标人的解释为准。10.10评标结果公示评标结果将在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心http://jyzx.fy.gov.cn上予以公示。10.11广域网考勤是，考勤岗位：项目经理（√）技术负责人（√）专职安全员（）专职质检员（）中标人未进行项目关键岗位人员信息采录，并取得《项目关键岗位人员信息采录证明》的，将按省水利厅有关规定处理。10.13注意事项和特别提示1、中标人公示期满后，中标人应按要求办理农民工工资支付保障手续，招标人在确认农民工工资支付保障手续已办理后，将及时发出中标通知书。2、领取此中标通知书后15日内到颍上县水务局签订合同，无故逾期视为自动放弃中标资格；3、合同签订后7日内到颍上县招投标监督管理局进行合同备案。133n1．总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附表。1.1.8本招标项目监理人：见投标人须知前附表。1.1.9本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源和出资比例：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本项目的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（l）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（6）技术负责人资格：见投标人须知前附表；（7）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的其投标文件将被否决）：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段监理人；（4）为本标段代建人；133n（1）为本标段提供招标代理服务的；（2）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（3）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（4）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（5）被责令停业的；（6）被暂停或取消投标资格的（依据相关部门的处理决定及其处理效力和范围）；（7）财产被接管或冻结的；（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题，受到行政处罚的（依据相关部门的处理决定及其处理效力和范围）。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按招标公告（或投标邀请书）规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会（不召开）1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2在投标预备会召开前，投标人应提出澄清问题。1.10.3在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表第2.2.3款规定的方式发布。该澄清通知为招标文件的组成部分。1.11分包133n投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。1.12偏离投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。2．招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括（1）招标公告（或投标邀请书）；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10条、第2.2条和第2.3条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10天前以书面形式向招标人提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，在前附表第2.2.3款规定的方式发布。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，相应顺延投标截止时间。2.2.3所有购买招标文件的潜在投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以前附表第2.3.2款规定的方式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应顺延投标截止时间。2.3.2所有购买招标文件的潜在投标人有义务在网上自行查询，无需书面回复。3．投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：（l）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书（如有）；133n（4）投标保证金；（5）已标价的工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表（如有）；（9）资格审查资料；（10）原件的复印件；（11）项目部主要管理人员签名备案表；（12）农民工工资支付保证手续或承诺；（13）投标人诚信承诺书；（14）项目经理无在建承诺； （15）其它材料。注：“（6）施工组织设计”为技术标，其他为商务标。3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）项所指的联合体协议书。3.1.3投标人须知前附表规定不允许分包的，投标文件不包括本章第3.1.1（8）项所指的拟分包项目情况表。3.2投标报价3.2.1投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格，投标报价应不超过招标人编制的最高投标限价。 3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3条的有关要求。　3.2.3本项目涉及所有资金往来的币种为人民币。3.2.4投标报价中应包含本工程招标代理服务费及清单控制价编制费，具体支付方法、计算标准和填报要求见投标报价说明。3.2.5投标报价中应包含本工程招标交易服务费，具体支付方法、计算标准和填报要求见投标报价说明。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2133n）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2“近3年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润表和财务情况说明书的复印件。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书、竣工验收报告或合同工程完工验收鉴定书的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近3年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1款至第3.5.5款规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6备选投标方案投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第8章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印或复印。投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名（不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替，下同）；投标文件副本除封面外，其余为正本复印件，在正本签字盖章后复印装订。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。投标人法定代表人的签名应与其信用档案中的签名真迹一致。3.7.4投标文件正本１份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应采用Ａ４纸印刷（图表页可例外），分别胶装装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订，宜采用双面打印、软封面包装；投标文件的技术标和商务标应分开装订成册。4．投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的技术标正本和商务标正本应分开包装，技术标副本和商务标副本也应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。133n4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1款或第4.1.2款要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第1.10.3款规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第1.10.3款规定的和本章第2.2.2款、第2.3.1款推迟的（以时间后者为准）投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3款的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3节、第4节规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5．开标5.1开标时间和地点招标人在本章第1.10.3款规定的和本章第2.2.2款、第2.3.1款推迟的（以时间后者为准）投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。投标人有关人员参加开标会的要求见投标人须知前附表。5.2开标程序5.2.1主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人（或其委托代理人）和拟投入的项目经理是否在场；（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的2名代表检查投标文件的密封情况，并在开标记录表上签名确认；（5）宣布投标文件开启顺序；（6）按照宣布的开标顺序首先核验投标人有关人员的身份（具体要求见投标人须知前附表第5.1条），然后当众开标，公布投标人名称、投标报价、项目经理、质量目标、工期及招标文件规定开标时公布的其它内容，并进行文字记录；（7）评标办法中规定设有权重的，由投标人推荐的代表抽取权重，多个标段的，按标段分别抽取，并在开标记录表上签名确认；（8）由投标人推荐的代表现场随机抽取投标报价参与评标基准价复合的投标人（由投标人代表叫停）；（9133n）主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、监督人、监察人、招标人代表（若出席）、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；（10）开标结束。5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。6．评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（5）其他可能影响公正评标的情形。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.4第一中标候选人证件核查为便于对弄虚作假行为查实，更好的对中标人进行监督管理。评标结束后，第一中标候选人拟任项目经理的注册建造师证（原件）及建造师安全生产考核合格证（原件）交由颍上县水务局（业主）保存，待完成全部工程量的80%后退还（退还时需项目经理到场）。本项目工程竣工之前，中标人不得擅自更换项目经理。7．合同授予7.1定标方式评标委员会推荐３名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。7.2中标通知7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示时间不少于3日。应在中标公示发布之日起两个工作日内，到当地人民检察院对前三名中标候选人有无行贿记录进行核查。发现有行贿犯罪记录的，取消其中标资格，并依法追究其相应责任。招标人收到的《行贿犯罪档案查询结果告知函》原件应报招投标监督机构备案，纳入招投标存档资料。133n7.2.2在本章第3.3.1款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1款要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5签订合同7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，且在投标有效期，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。8．重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（3）评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会决定否决全部投标的；（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；（5）中标候选人均未与招标人签订合同的；（6）经行政主管部门查实，中标候选人均不具备中标资格或存在违规行为的。8.2不再招标重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。9．纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。下列情形属于招标人与投标人串通投标：    （1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;    （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；    （3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；133n    （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；    （5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；    （6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2.1下列情形属于以他人名义投标：使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。下列情形视为以他人名义投标：（1）投标人挂靠其他单位；（2）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字；（3）法律法规规定的其它情形。9.2.2下列情形视为允许他人以本单位名义承揽工程：（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员；（3）通过出租、出借资质证书或者收取管理费等方式允许他人以本单位名义承接工程；（4）投标保证金非投标单位银行基本账户转出，或虽由投标单位银行基本账户转出，但先由非投标单位人员将投标保证金存入投标单位或有关个人账户，或以其他方式抵押的；（5）项目资金未实行项目资金专户管理或独立核算制度的，财务管理人员（财务主管和出纳）非本单位人员，或项目资金的使用未经项目经理本人签字、审批的；（6）中标后，承包合同约定的施工项目主要管理人员不到岗或严重缺岗（主体工程等主要施工时段2/3以上时间缺岗），而实际由他人履行职责且他人非本单位人员的（项目经理换为非本单位人员，或其他主要管理人员有3个及以上换为非本单位人员）；（7）投标人中标后，交由其子公司承担合同施工任务的；（8）项目施工中的劳务合同、材料采购合同和机械设备租赁合同不是由中标单位派驻现场的项目部签订；（9）经认定，投标人的投标报价明显不能中标的；（10）法律法规规定的其它情形。上述条件中，投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：（1）聘用合同必须由投标人单位与之签订，项目经理和技术负责人的聘用合同投标前已执行合同一年以上；（2）与投标人单位有合法的工资关系，且投标前已连续支付工资一年以上；（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或注册地县级以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的（水利部流域机构所属企业，可由流域机构设在相关省的管理机构出具）有效证明其属事业编制身份、在该单位从业的证明文件。9.2.3下列情形视为投标人相互串通投标：    （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；    （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；    （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；    （5）不同投标人的投标文件相互混装；    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；133n（7）投标人串通投标报价：1)投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；2)投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；3)投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；4)不同投标人为完成部分或全部清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润的价格构成部分或全部雷同的；5)不同投标人的投标报价或报价组成异常一致的；6)投标人之间其它串通投标报价的行为。（8）不同投标人投标文件的审核人为同一人或同一单位人员的；（9）不同投标人投标文件的授权签署人为同一人或同一单位人员的；（10）不同投标人的施工组织设计方案中专门针对本工程的内容基本雷同的；（11）不同投标人的投标文件出现评标委员会认为不应当雷同的情况的；（12）法律法规规章规定的其他围标串标行为。9.2.4下列情形属于投标人弄虚作假投标：（1）使用伪造、变造的许可证件；    （2）提供虚假的财务状况或者业绩；    （3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；    （4）提供虚假的信用状况。下列情形视为投标人弄虚作假投标：（5）投标文件中的投标人单位基本情况（指：单位名称、资质、注册资金、法定代表人）存在虚假情形；（6）投标文件中的主要管理人员（指：项目经理、技术负责人、专职安全管理人员、质检员）的基本情况(指：姓名、性别、身份证件、职称、学历、执业资格、执业单位、个人业绩、社保)存在虚假情形；（7）投标文件中的法定代表人及委托代理人签名存在虚假情形；（8）使用虚假公章、印章的行为；（9）隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息的行为；（10）法律法规规定的其他弄虚作假行为；（11）其他影响公正评标的弄虚作假行为。存在以上情形，投标人在办理施工企业备案时未被发现，在开标、评标及评标结果公示期间查实的，一律视为弄虚作假投标行为。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉133n投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10．需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。附件一：问题澄清通知询标函时间年月日时分项目名称投标人名称经评审，你单位在本次投标活动中，在审查中发现以下问题：请予以澄清、确认：投标人名称法定代表人或其委托代理人签字身份证号码评委意见评委签字133n附件二：开标记录表开标记录表序号投标人投标文件密封情况投标文件数量投标报价（元）投标报价系数Y质量目标工期对开标有无异议备注投标人法定代表人或其委托代理人签名招标人编制的最高投标限价抽取的权重等1、K：；2、…….备注（项目名称）（标段名称）开标时间：年月日时分结束时间：年月日时分投标文件密封检查：□密封完好。□其他情况。检查人（签名）：主持人：开标人：唱标人：记录人：监标人：监察人：监督人：招标人代表：年月日说明：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。133n附件三：中标通知书中标通知书编号：（中标人名称）：你方于（投标日期）所递交的（项目名称）（标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。中标价：元。工期：日历天。工程质量：符合标准。项目经理：（姓名）。技术负责人：（姓名）。请你方在接到本通知书后的日内到（详细地点）与我方签订项目合同协议书，在此之前按招标文件第２章投标人须知第7.3条规定向我方提交履约担保。特此通知。招标人：（盖单位章）招标代理机构：（盖单位章）年月日年月日133n第3章评标办法评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1（11）形式评审其它标准…………2.1.2（16）资格评审其它标准…………2.1.3（13）响应性评审其它标准…………条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成(总分70分)商务标68投标总报价60分项报价合理性3投标人公示期限内的不良记录0投标人信用等级5技术标2主要施工方案与技术措施的合理性、针对性2合计702.2.2评标基准价计算见评分标准表3.4.1投标人最终得分的计算方法所有评委的评分去掉一个最高分和一个最低分后，其余评委的评分之和，即为该投标人的最终得分。133n评分标准技术标符合性评审表条款号评审因素评审标准2.1技术标符合性评审1、进度计划关键节点工期满足招标文件要求，进度计划符合本项目实际要求。2、确保各工期的技术组织措施在施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施。3、质量保证体系与保证措施有专门的质量技术管理班子和制度、人员配备合理。自控体系完整，能保证技术质量，达到承诺的质量标准。4、拟投入的主要施工机械、设备计划投入的施工机械、设备、机具有计划，设备数量、配置根据进场时间安排合理，满足施工需要。5、安全管理体系及措施相关承诺满足工程施工需要。6、文明施工体系及措施相关承诺满足工程施工需要。7、水土保持及环境保护措施相关承诺满足工程施工需要。8、施工导流和度汛方案施工涉及到导流和度汛安全，应编制导流方案和度汛方案。9、冬雨季施工措施冬雨季施工措施合理可行。133n商务标评分标准序号评分内容分值评分标准一投标总报价60说明：评标基准价复合产生。参与复合的投标人报价不能超过最高投标限价（超过最高投标限价为无效标）。投标总报价得分计算方法见附件1。二分项报价合理性3（说明：招标人自行选择占清单估算总价比例较大的分项合价和子目单价进行响应性评审；招标人编制的分项报价参考价应随总价最高投标限价一并提前公布。）一标段分项报价评标基准价=招标人编制的分项报价参考价对所列分项报价进行响应性评审；招标人只接收投标报价与基准价的偏差率在-20%（含）至5%（含）范围内的分项报价，有分项报价在其范围外的按无效标处理。1沟渠疏浚工程2桥闸配套工程3生态护砌工程4机井工程二标段1沟渠疏浚工程2桥闸配套工程3渠道工程4灌溉站工程临时工程1在投标总报价（不含暂列金和暂估价、明标价）2%（含）至4%（含）之间得1分，每低于2%或高于4%一个百分点扣0.5分，得分内插，保留一位小数。施工安全措施费1投标人根据施工安全措施编列的施工安全措施费不低于招标人编制的该分项报价参考价得满分,否则不得分。计日工单价1评委酌情赋分，但最低不低于0.5分。评委认为的其它扣分项（综合考虑基础价格、费率及组价方式等）0评委酌情扣分，最多可扣1分。三投标人信用等级5AAA、AA级得5分，A级得4.7分，其余不得分。133n四公示期限内的不良记录0每有1个A级不良记录扣1分，每有1个B级不良记录扣0.5分，累计扣分不限。五主要施工方案与技术措施的合理性、针对性21农田水利施工方案和技术措施2施工方案合理、有针对性得2分，无相应施工方案与措施的得0分；其余酌情赋分，但最低不低于1分。合计70133n附件1:投标总报价得分计算方法（1）报价偏差率=[（投标报价－评标基准价）/评标基准价]×100%，计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，即为*.**%。（2）评标基准价=招标人编制的最高限价×K+现场随机抽取的投标人投标报价算术平均值×（1-K）。   现场随机抽取的投标人投标报价算术平均值：招标人编制的最高限价的A1～A2范围内的投标报价，去掉n个最高和n个最低投标人投标报价后的其他投标人报价现场随机抽取一定数量投标人报价进行算术平均。   随机抽取投标人办法：在招标人编制的最高限价的A1～A2范围内的投标人家数M≤5、n=0，现场随机抽取2家投标人报价进行算术平均；5＜M≤10、n=1，现场随机抽取3家投标人报价进行算术平均；10＜M≤20、n=2，现场随机抽取4家投标人报价进行算术平均；20＜M≤30、n=3，30＜M≤40、n=4，40＜M≤50、n=5，以此类推，凡M>20，现场随机均抽取6家投标人报价进行算术平均。若招标人编制的最高限价的A1～A2范围内的投标人去掉n个最高和n个最低投标人投标报价后其他投标人家数少于或等于需抽取家数时，不需抽取，其他投标人报价均纳入评标基准价复合计算。K值由投标人代表在开标现场从备选范围（0、0.1、0.2）中随机抽取。A1=0.99A2=0.72注：投标人报价在A1～A2范围以外的，其投标总报价得分在按偏差率计算的基础上再扣20分。若所有投标人报价均不在招标人编制的最高限价的A1～A2范围内，则本次招标流标。若仅一家投标人报价在A1～A2范围内，则对此家投标人进行技术标符合性评审，若响应招标文件要求，则该投标人为中标候选人。（3）投标总报价得分：报价偏差率为C%时投标总报价得满分；报价偏差率为C％以上的，每上升一个百分点扣4分，扣完为止（不得负分）；报价偏差率为C％以下的，每下降一个百分点扣2分，扣完为止（不得负分）。得分采取內插法，保留小数点后一位数字，小数点后第二位四舍五入。C=-1（4）投标人不具备招标公告或招标文件中要求的资格，评标时才发现的，其投标报价纳入评标基准价计算；评委在初步评审、技术评审等环节确定投标人投标文件为无效标的其他情况，不再对其进行详细评审，其投标报价纳入评标基准价计算，但不参加报价最终得分计算。（5）以上投标人报价、招标人编制的最高限价、评标基准价在计算投标报价得分时均不含暂列金和暂估价（明标价），均指算术修正前值。133n1．评标方法本次评标采用综合评分法。评标委员会按照本章规定的评审标准，首先评审技术标，再评商务标，最后对技术标与商务标均满足招标文件实质性要求的投标文件得分进行汇总；技术标评审结束前，商务标得分应保密。对符合招标文件要求的投标人按其得分从高到低顺序推荐三名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相同的，以信用分值高的优先；若信用分值仍相同，由招标人自行确定。本次的评标标段顺序为：本次按招标公告中标段顺序评审，只能中一个标段；对于先评标段的投标文件，其投标人已被推荐为第一中标候选人的，该投标人其它标段投标文件不再进行详细评审（但投标报价仍纳入评标基准价计算）。2．评审标准2.1初步评审标准及技术标符合性审查标准2.1.1形式评审标准：（1）投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；（2）投标文件的签字盖章符合第２章投标人须知第3.7.3款规定；（3）投标文件内容符合第８章投标文件格式中的内容要求；（4）联合体投标人应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人；（5）只能有一个报价；（6）投标文件的正本、副本数量、标记等符合第２章投标人须知第3.7.4款规定；（7）投标文件的印刷与装订符合第２章投标人须知第3.7.5款规定；（8）投标文件的唯一性：对同一个标段，投标人不能递交两式或多式内容不同的投标文件，若编制了两式或多式内容不同的投标文件，应在投标截止时间前书面声明哪一式有效；（9）投标文件的外观：投标文件不能因字迹潦草、模糊、无法辨认而导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格；（10）提交的证明材料应与投标文件相符，不得提供虚假证明材料；（11）形式评审其它标准见评标办法前附表。对不符合形式评审标准的，必须具备以下条件之一的才能认定为无效标：（1）影响整个投标文件的效力；（2）影响涉及资格、实质响应性或技术标符合性评审内容的效力或评审;（3）涉及的内容明显影响相关合同条款的效力或执行；（4）其他明显影响公平评审的情形。2.1.2资格评审标准：见本标段资格预审文件。（适用于已进行资格预审的）2.1.2资格评审标准：（适用于未进行资格预审的）133n（1）具备有效的营业执照；（2）具备有效的安全生产许可证；（3）具备有效的资质证书且资质等级符合第２章投标人须知第1.4.1款规定；（4）财务状况符合第２章投标人须知第1.4.1款规定；（5）业绩符合第２章投标人须知第1.4.1款规定；（6）信誉符合第２章投标人须知第1.4.1款规定；（7）项目经理资格符合第２章投标人须知第1.4.1款规定；（8）联合体投标人符合第２章投标人须知第1.4.2款规定；（9）企业主要负责人具备有效的安全生产考核合格证书；（10）技术负责人资格符合第２章投标人须知第1.4.1款规定；（11）委托代理人及项目管理机构中的人员应是投标人本单位人员；（12）具有有效的授权委托书，有效性是指：按招标文件第８章投标文件格式的要求签署，且时效在委托期限内；（13）委托代理人与身份证和授权委托书一致；（14）投标人应按第２章投标人须知第5.1条规定参加开标会；（15）资格其他要求符合第２章投标人须知第1.4.1款规定；（16）资格评审其它标准见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：（1）投标范围符合第２章投标人须知第1.3.1款规定；（2）计划工期符合第２章投标人须知第1.3.2款规定，且关键节点工期符合招标文件要求；（3）工程质量符合第２章投标人须知第1.3.3款规定；（4）投标有效期符合第２章投标人须知第3.3.1款规定；（5）投标阶段保证金符合第２章投标人须知第3.4条规定；（6）权利义务符合第4章合同条款及格式规定的权利义务；（7）已标价工程量清单符合第５章工程量清单填写的有关要求，投标总报价不超过最高限价；（8）技术标准和要求符合第７章技术标准和要求（合同技术条款）的规定；（9）投标报价修正：修改总价，同时修改相关分项报价及单价分析表；（10）计算误差：经算术修正最终投标报价与原报价相比偏差在3%以下，且投标人接受修正价格；（11）第3章评分办法“评分标准”表中纳入响应性评审的分项报价在许可范围内；（12）投标人按招标文件规定和评标委员会要求澄清、说明或补正；（13）响应性评审其它标准见评标办法前附表。2.1.4技术标符合性审查：133n（1）技术标符合性评审内容与标准主要评审进度计划、确保各工期的技术组织措施、主要施工方案、施工方法及措施、质量保证体系与保证措施、拟投入的主要施工机械、设备计划、安全管理体系及措施、文明施工体系及措施、水土保持及环境保护、度汛方案、冬雨季施工措施等；具体标准根据项目要求具体制定。（2）具体方法技术标符合性评审采用定性方法，评审结论分为合格和不合格，对否定的技术标，评委要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上；对出现认定异议的，按照少数服从多数的原则确定。评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在评审表空格内用“√”、“×”表示。（3）合格标准技术标各项评审要素必须全部通过。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成：见评标办法前附表。2.2.2评分标准：见评标办法前附表。3．评标程序3.1初步评审及技术标符合性评审3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1款至第3.5.5款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。初步评审顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。资格评审未通过的不再进行形式评审和响应性评审；形式评审未通过的不再进行响应性评审。资格审查时，评标委员会应在评标报告中形成专门的资格评审章节，并将“资格审查情况表”（复核各投标人投标文件中“资格审查自查表”，得出资格审查结论，形成“资格审查情况表”）作为评标报告的附件。（适用于未进行资格预审的）3.1.2评标委员会依据本章第2.1.1款、第2.1.3款规定的评审标准对投标文件进行初步评审。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2款规定的标准对其更新资料进行评审，并在评标报告中说明评审情况。（适用于已进行资格预审的）3.1.3评标委员会应全面复核投标人投标报价，投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；②133n总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正；③当各子目的合价累计不等于总价时，以各子目合价累计数为准修正总价；④仅该投标人按照不利于自己的原则进行修正并计算投标报价，其余投标人报价得分不变。⑤完成修正单价和总价后，最后修正投标报价系数。3.1.4投标人有以下情形之一的，其投标文件作无效标处理：（1）评标委员会依据本章第2.1条规定的评审标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合的；（2）第二章“投标人须知”第1.4.3款规定的任何一种情形的；（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。3.1.5评标委员会依据本章第2.1.4款规定的评审标准对投标文件进行技术标符合性审查。有一项不符合评审标准的，该技术标不合格，不参加商务总得分排名。3.2详细评审3.2.1评标委员会每一成员均须按本章第2.2条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出总得分。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3投标人总得分：计算办法见评标办法前附表。3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。133n3.4评标结果3.4.1评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐３名中标候选人，并标明推荐顺序。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标结果应进行公示，公示时间为三个工作日。评标结果公示格式见附件三。4.特殊情况的处置4.1关于评标活动暂停4.1.1评标委员会应当连续评标，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法进行时，评标活动方可暂停。4.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和开标评标资料，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。4.2关于评标中途更换评标委员会成员4.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。4.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。4.3记名投票在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决（不得弃权）。133n第4章合同条款及格式第一节通用合同条款（通用合同条款全文引用水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版））第二节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：颍上县水务局。1.1.2.3承包人：(签约后填入承包人的名称)。1.1.2.5分包人：无。1.1.2.6监理人：招标选定。1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：合同工程自工程完工证书颁发之日起一年。1.4合同文件的优先顺序进入合同文件的各项文件及其优先顺序是（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）技术标准和要求（合同技术条款）；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。1.7联络1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）中约定的期限送达发包人或承包人在工地设置的管理机构。2.发包人义务2.3提供施工场地2.3.2发包人提供的施工场地范围为：发包人负责协调主体工程范围内的施工工地。2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：/。2.8其它义务(根据发包人的合同管理要求补充)（1）发包人应按照《安徽省水利工程施工企业信用评价实施意见（试行）》评分细则，建立施工企业合同履行情况台帐。（2）……3.监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：(填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考)(1)按第4.3款约定，批准工程的分包；(2)按第11.3款约定，确定延长完工期限；133n(1)按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；(2)……4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.10其它义务(1)承包人应加强工程建设资金管理，做到专款专用；实行项目资金专户管理和（或）独立核算制度、财务管理人员（财务主管和出纳）须是本单位人员，项目资金的使用由项目经理负责签字、审批。4.2履约担保4.2.1因非承包人原因导致合同工期延误，无法颁发合同工程完工证书，发包人可在主体工程完工后将履约担保退还给承包人，以扣除的质量保证金约束质量和履约风险。4.3分包4.3.2允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：1）工程项目：/。2）工作内容：/。3）分包金额限额：/。4.3.10分包人项目管理机构的设立：项目管理机构应当具有与所承担工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位人员。4.3.11承包人分包工程的，必须经发包人同意，且必须建立统一的项目管理机构和工地试验室，统一负责项目的质量、进度和安全管理。4.3.12承包人采取内部承包责任制的，应加强管理，严禁以包代管。4.3.13承包人采用劳务分包的，应遵守以下规定：（1）承包人应与劳务分包人签订劳务作业分包合同（并核验劳务分包人与所用劳务人员的劳动用工合同），劳务分包合同应采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》。合同中应当对劳务分包工作对象及提供劳务内容、工程进度、工程质量、验收标准、劳务费支付方式与支付时间以及保障工程款支付的措施等事项作出明确约定。签订劳务分包合同后应报发包人和监理人备案。（2）劳务分包人可提供小型工具和辅助性材料。（3）承包人负责工程质量、安全及文明施工的统一管理，以及各劳务分包人之间的协调和现场管理；对劳务分包人的履约及综合管理能力进行评估、指导、监督，并对本工程发生的劳务纠纷承担连带责任。（4）劳务分包人应当自行完成所承包的劳务作业，不得再行分包或转包。（5）劳务分包企业应当加强对劳动者上岗前安全生产及职业技能等方面的培训；劳务分包人的现场作业人员中的特殊、关键岗位和主要技术工种人员必须持有相应的岗位资格证书，劳务作业人员应当按照本人已取得的岗位资格证书中所规定的工种从事劳务作业。（6）承包人应建立和完善劳务企业工资预警制度，采取预收担保金、风险金或直接参与劳务企业工资发放等措施，对劳务企业工资发放实施有效监督管理，及时发现和解决民工工资纠纷。（7）承包人应按劳务分包合同约定及时发放劳务分包人劳务分包价款。（8）劳务分包价格应与同期市场价格相符。4.3.14承包人有下列行为之一者，视为违法转包：（1133n）承包人中标后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应管理人员，并未对该工程的施工活动（包括工程质量、进度、安全、财务等）进行组织管理的，将其承包的全部建设工程转给他人或将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位的；（2）承包人将工程交由子公司内部承包的；（3）法律、法规、规章规定的其他转包建设工程的行为。4.3.15承包人有下列行为之一者，视为违规分包：（1）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的分包人的；（2）将主要建筑物主体结构工程和关键性工作分包的；（3）施工承包合同中未有约定，又未经发包人书面同意，承包人将部分工程分包给他人的；（4）分包人将工程再次分包的；（5）承包人签订劳务分包合同，但劳务分包人同时提供机械设备或组织大宗材料、主要材料采购的，或代替承包人项目管理人员对工程施工技术和质量管理的；（6）采取劳务分包或设备租赁的，价格与同期市场价格存在异常差别的；（7）设备出租方提供操作人员，操作人员代替承包人项目管理人员对工程施工技术和质量管理的；（8）法律、法规、规章规定的其他违法分包工程的行为。4.6承包人人员的管理4.6.5投标文件承诺的项目部主要管理人员在主体工程施工期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面手续后方能变更人员：（1）因管理人员重大疾病、死亡、调离所在单位、辞职、犯罪、移民等特殊原因确须变更,提供相关证明材料，且经发包方同意更换的；（2）因不可抗力等特殊情况必须更换的。建设工程合同履行期间变更主要管理人员的，企业应当于变更5个工作日内报有关部门及时进行网上变更。建设工程合同履行期间变更项目经理的，企业应当于项目经理变更5个工作日内报行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。除上述情况外，项目部更换项目经理或技术负责人的每次支付违约金2万元，更换其余人员的每人次支付违约金1万元。4.6.6项目部主要管理人员应在投标文件中签名备案，以便工程建设过程中签署各类经济、技术文件时核查。4.6.7本项目主体工程施工期间，主要管理人员有关证件必须放项目部保存,可随时提供给项目法人和有关部门监督、检查。4.6.8工程现场使用劳务人员的，承包人应与劳务人员签订相应的劳动合同，若通过劳务公司用工的，承包人应与劳务公司签订劳务合同（并核验劳务公司与所用劳务人员的劳务分包合同）。4.6.9工程主体工程施工期间，项目部的主要管理人员项目经理、技术负责人、专职安全员及专职质检员不得再在其他项目投标中拟任职务。4.6.10本工程建设过程中，项目部有关造价文件必须由造价执业人员编制、签名盖章。4.6.11承包人项目经理、技术负责人（说明：施工技术要求高的项目应对技术负责人进行考勤，编制招标文件时应与投标人须知前附表一致）每月驻工地天数不得少于22天，且根据国家法律法规规定以及土建工程等重点时段和关键环节必须在工地，否则每缺勤一天向发包人支付违约金1000元；专职质检员、专职安全员每月驻工地天数不得少于22天，否则每缺勤一天向发包人支付违约金500元（说明：C类项目对专职质检员、专职安全员不做要求）。监理人将对承包人项目经理和技术负责人进行考勤。4.6.12因非承包人原因导致合同工期延误，发包人根据承包人申请，并根据工程实际情况，在合同主体工程完工后可同意办理在安徽水利信息网“全省在建水利项目施工单位主要管理人员”中公示在建人员名单撤除手续。4.11不利物质条件不利物质条件的范围：/。133n5.材料和工程设备5.1本款增加内容：黄砂采用舒砂或同等质量的正宗河砂；水泥采用大厂生产的，符合要求的普硅水泥产品；钢筋采用马合钢（或同等质量厂家）生产的合格产品。5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1发包人提供的材料和工程设备见下表：发包人提供的材料表(参考格式)序号材料名称材料规格数量交货地点交货方式计划交货日期备注发包人提供的工程设备表(参考格式)序号工程设备名称型号及规格数量交货地点交货方式计划交货日期备注6.施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.3承包人采用设备租赁的，应遵守以下规定：（1）设备租赁双方应当签订租赁合同，主要内容应包括：设备种类型号，租赁方式、租赁期限、租赁价格、租赁工作量及结算方式，租赁双方责任及义务，违约及纠纷处理方式等。（2）承包人应严格把好设备出租方资格关，不得向没有相关资质的出租方租赁设备。（3）设备租赁价格应与同期市场价格相符。（4）设备出租方提供操作人员的，操作人员不能代替承包人项目管理人员对工程施工技术和质量的管理。6.2发包人提供的施工设备和临时设施（1）发包人提供的的施工设备见下表：发包人提供的施工设备表(参考格式)序号施工设备名称型号及规格设备状况数量移交地点计划移交日期备注注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。（2）发包人提供的临时设施：发包人不提供施工设备和临时设施。7.交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定：承包人取得的道路通行权和修建的场外设施应服从发包人和监理人的协调安排，不得妨碍第三者和对第三者造成侵害，并承担对第三者构成妨碍和侵害所造成的一切损失和责任。133n8.测量放线8.1施工控制网8.1.1施工控制网的约定：/。9.施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.4发包人提供/资料，其余资料由承包人负责收集。9.2承包人的施工安全责任9.2.12下列工程应编制专项施工方案：（1）开挖深度3ｍ及以上的基坑（沟、槽）的土方开挖工程；（2）开挖深度3ｍ及以上的基坑（沟、槽）支护工程；（3）需要采取人工降低水位，且开挖深度3ｍ及以上的基坑工程；（4）模板工程及支撑体系；（5）脚手架工程；（6）混凝土浇筑工程；（7）起重吊装及拆除工程；（8）拆除、爆破工程；（9）临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上的施工现场临时用电工程；（10）其他危险性较大的工程。9.7文明工地9.7.1本合同文明工地的约定：按水利行业主管部门的相关规定。11.开工和竣工（完工）11.4异常恶劣的气候条件11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：（1）日降雨量大于50㎜的雨日超过3天；`（2）风速大于/m/s的/级以上台风灾害；（3）日气温超过37℃的高温大于3天；（4）日气温低于-10℃的严寒大于3天。（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。（6）其它异常恶劣气候灾害。11.5承包人工期延误（1）因承包方原因，造成工期延误的，承包人应按下表约定的金额支付违约金：关键节点工期及逾期完工违约金表序号项目及其说明完工日期逾期开完工违约金（元/天）1开工5002完工500133n（2）表中各项逾期完工违约金将单独予以确定，但其最终的累计总金额不应超过签约合同价格的10％。11.6工期提前工期提前的奖金约定：不设提前完工奖励。12.暂停施工12.1承包人暂停施工的责任(5)承包人承担暂停施工责任的其它情形：/。12.2发包人暂停施工的责任(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形：/。13.工程质量13.7质量评定13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：项目划分后，由总监主持确定，报质量监督单位批准。13.7.7工程合格标准为：符合水利水电工程施工质量检验与评定规程中的合格标准；优良标准为：符合水利水电工程施工质量检验与评定规程中的优良标准。达到优良的奖金为/。13.8质量事故处理13.8.4工程竣工验收时，发包人（或发包人委托总监）向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。15.变更15.1变更的范围和内容（6）减少合同中项目的工程量的结算单价不变。增加合同中项目的工程量超过合同工程总量的15％时,增加的15%(含)以内部分工程量的单价仍按投标价确定,超出15%部分的工程量按15.4.3确定单价。15.3变更程序15.3.3变更指示本款增加以下内容：（3）对于因设计变更引起的合同变更，发包人应按照省水利厅、省发展和改革委员会《关于印发<安徽省水利工程设计变更管理意见>的通知》（皖水基〔2011〕332号）有关规定履行设计变更审批手续后方能进行合同变更。由项目法人负责审批的一般设计变更和经授权委托审批的较大设计变更以及合同变更，应经项目法人集体研究决定，并以正式文件批复。未履行上述手续的，合同变更无效，相应责任由发包人承担。15.4变更的估价原则15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，或有类似子目的，均按15.4.3确定单价。15.4.3凡已标价工程量清单中无相同子目的单价，均按现行水利工程造价管理规定进行组价,将组价乘以投标报价系数（Y）,作为结算单价；具体组价方法为：参考水利部以水总〔2002〕116号文颁布的有关预算定额和安徽省相应补充定额，上述定额不含的，参照其它行业现行预算定额；人工、材料、机械台班价格采用投标价格水平；有关费率及工程单价编制按水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2002〕116号）和安徽省有关规定执行。15.4.4招标文件第5章工程量清单“预计变更项目单价汇总表”中列明的项目若发生，则执行投标人投标报价。15.5承包人的合理化建议133n15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：/。15.8暂估价15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：（签约后填入）;发包人组织招标的暂估价项目：（签约后填入）。（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：经费不足由发包人负责，经费结余属发包人。16.价格调整16.1物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方式：价格不予调整。16.1.2采用造价信息调整价格差额工程造价信息的来源：/。价格调整的项目：本工程仅对/共计/项主材进行调整，其余材料、人工、设备和机械台班价格均不做调整。单价调整的具体方法为：△P=P0-Max（P1，P2）△P：单价调差额；P0：施工当月上述指定造价信息来源对应的信息价；P1：投标人对应投标单价；P2：投标截止日前42天上述指定来源对应的信息价。（注：“工程造价信息的来源”一般填写当地造价部门发布的造价信息，如无，则填写就近地区造价部门发布的造价信息。）16.3政策性调整引起的价格调整16.3.1在合同实施期间，有关价格若遇国家政策性调整，其价格不予调整，采用/。16.3.2采用造价信息调整价格差额工程造价信息的来源：/。价格调整的项目：/。单价调整的具体方法为：△P=P0-Max（P1，P2）△P：单价调差额；P0：施工当月上述指定造价信息来源对应的信息价；P1：投标人对应投标单价；P2：投标截止日前42天上述指定来源对应的信息价。（说明：“工程造价信息的来源”一般填写当地造价部门发布的造价信息，如无，则填写就近地区造价部门发布的造价信息。）17.计量与支付17.1计量17.1.2计量方法本款增加以下内容（说明：仅针对河道开挖或堤防土方工程；技术条款有关章节计量方法据此相应修改）：土方工程量计量依据为三方(发包人、承包人、监理人)联合测量成果，经计算若工程量变化超过设计工程量5%，则另行委托有相关资质的独立机构测量，其测量结果做为计量依据。17.2预付款17.2.1预付款本工程不支付预付款（1）工程预付款的总金额为签约合同价的/%，分/次支付给承包人。各次预付款的支付额度和付款时间为：1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的/%133n，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的/%。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。3）第三次预付款………。………（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：/。17.2.2预付款保函（担保）（2）工程材料预付款的担保约定为：/。17.2.3预付款的扣回与还清（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的/%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的/%时全部扣清。式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；A——工程预付款总金额；S——签约合同价；C——合同累计完成金额；F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：/。17.3工程进度付款17.3.5施工安全措施费管理与使用施工安全措施费由发包人根据承包人实施过程中措施落实情况据实支付。17.3.6发包方按进度支付进度款，工程完成50%付至合同价款的30%，工程完成80%付至合同价款的50%。17.4质量保证金17.4.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的/%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的/%。17.5竣工（完工）结算17.5.1竣工（完工）付款申请单（1）承包人应提交竣工（完工）付款申请单一式5份。本款补充：完工验收后，累计进度款支付至合同价款的80%，竣工验收后，按审计后的工程结算价支付到结算价款的95%，余下5%作为质量保证金。17.6最终结清17.61最终结清申请单（1）承包人应提交最终结清申请单一式5份。17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：完工结算资料。18.竣工验收（验收）18.1验收工作分类133n本工程法人验收包括：完工验收；政府验收包括：竣工验收。验收条件为：按水利水电建设工程验收规程；验收程序为：按水利水电建设工程验收规程。18.2分部工程验收18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为：/，其余由监理人主持。18.3单位工程验收18.3.4提前投入使用的单位工程包括：/、/、/。18.5阶段验收18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：/、/、/。18.6专项验收18.6.2本合同工程专项验收类别包括：/、/、/。18.7竣工验收18.7.3本工程/（需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。18.8施工期运行18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：喷滴灌、泵站、/。18.9试运行18.9.1试运行的组织：/；费用承担：/。承包人有义务协助配合设备系统调试。19.缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：合同工程自工程完工验收之日起一年。20.保险20.保险20.1工程保险建筑工程一切险、安装工程一切险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人向有关部门咨询后确定，并包含在项目的单价、合价和总价中，不单独编列，发包人亦不单独支付。承包人的所有工程保险单据复印件须在开工后28天内提供给发包人。20.4第三者责任险20.4.2第三者责任险保险费率、保险金额由承包人向有关部门咨询后确定，并包含在项目的单价、合价和总价中，不单独编列，发包人亦不单独支付。20.5其它保险本款增加：承包人还应为其职工的（人身）事故险投保，保险费由承包人承担并支付。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人应在各项保险生效后的7日内向发包人提交有关生效证据和保险单副本。20.6.4保险金不足的补偿133n保险金不足以补偿损失时，应由承包人负责补偿不足的金额。24.争议的解决24.1争议的解决方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：诉讼或仲裁。133n第三节廉政协议书廉政协议书（格式）施工合同名称：施工项目编号：发包人（甲方）：承包人（乙方）：为加强安徽省水利水电工程建设中的廉政建设，规范水利水电建设项目中承发包双方的各项活动，防止各种非法谋取不正当利益的行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的要求，特签订本廉政协议。第一条甲、乙双方的责任（一）严格遵守国家关于水利水电工程建设有关法律、法规以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行工程项目承发包合同文件，认真履行合同规定的权利和义务。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得为获取不正当利益而损害国家、集体和对方利益，不得违反水利水电工程建设管理、勘察、设计、监理、施工的规定和规范。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，有责任及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检、监察、司法等机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或应由个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。不准工作人员的配偶、子女从事与甲方工程交易行为有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位宴请和营业性健身、娱乐等活动。不准接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。（五）不准向乙方介绍与工程建设项目有关的设备、材料采购、劳务等经济活动，不得强行向乙方和相关单位推荐分包单位，不准以任何理由要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和合同规定开展业务工作，严格执行工程建设的有关政策，并遵守如下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或应由个人支付的费用。（三）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和营业性健身、娱乐等活动。不准为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等。第四条违约责任甲、乙双方工作人员如有违反本协议有关规定，按照管理权限，依据有关法律法规和规定对责任人和责任单位负责人给予党纪、政纪处分。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。133n第一条本协议书的有效期自双方签署之日起至相应承发包合同终了之日止。第二条本责任书一式份，甲乙双方各执一份，并分送甲乙双方主管单位纪检监察部门各一份。甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：（或委托代理人）（或委托代理人）年月日年月日133n第四节安全生产责任书安全生产责任书（格式）施工合同名称：施工项目编号：发包人：承包人：为进一步加强施工过程的安全生产管理，规范项目安全生产监督管理工作，有效保障从业人员生命安全和财产安全，根据《安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》和《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、水利部《水利工程建设安全生产管理规定》等法律法规、规章规范，制订本安全生产责任书。一、目标与要求1、进一步强化施工单位的安全生产责任，促进其采取有力措施，确保本项目安全生产工作规范有序开展。2、严格兑现投标文件中有关安全生产方面的承诺。3、事故控制目标：不发生死亡事故及重伤事故。二、施工单位安全生产责任1、认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格遵守安全生产法律法规、规程规范及本项目的安全生产规章制度。2、健全安全生产责任体系。施工企业法定代表人是本单位的安全生产第一责任人，项目负责人对本项目的施工安全生产全面负责；通过安全生产责任体系，把安全生产责任落实到各部门、各环节、各岗位。3、健全安全生产管理体系。设立现场安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员，项目负责人保证专职安全生产管理人员有职有权。4、健全安全生产基本制度。根据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010），结合本项目特点，制定安全生产规章制度，开展安全生产标准化工作。5、保证安全生产投入。不得挪用安全生产措施费，也不得以安全生产措施费为限，施工安全生产投入应满足实际需要。6、认真开展“三级安全生产教育”。根据本项目施工特点，在施工现场扎实开展安全生产教育。7、制定并落实安全生产操作规程。各作业场所必须悬挂安全生产操作规程，保证特种作业人员持证上岗；施工现场必须有足够的安全警示标志。8、经常开展安全隐患排查治理。安全隐患排查整治要做到责任到人、明确时限、规范程序。认真落实安全监督机构、项目法人、监理机构的整改意见并按时反馈。严禁民工宿舍私接乱拉电线，防止火灾发生。9、制定各类有关安全生产方案或预案。对危险性较大的工程，制定专项施工方案；有度汛要求的工程，制定相应的度汛方案；编制应急救援预案，并保持与地方安监部门联系畅通。10、严格执行《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》。事故发生后，应及时向地方安监部门和本项目安全监督机构、项目法人报告，采取有效措施抢救人员和财产，保护事故现场，配合事故调查，妥善处理事故善后工作；落实“四不放过”原则。三、本责任书一式三份，发包人与承包人各存一份，报送安全监督机构一份。四、本责任书自签订施工合同起执行，至合同工程完工验收结束止。发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人：法定代表人：（或委托代理人）（或委托代理人）年月日年月日133n第五节合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对（项目名称）（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1.工程概况（1）工程名称：。（2）工程地点：。（3）工程规模：；建设任务：。2.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（１）中标通知书；（２）投标函及投标函附录；（３）专用合同条款；（４）通用合同条款；（５）技术标准和要求（合同技术条款）；（６）图纸；（７）已标价工程量清单；（８）其它合同文件。3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4.工程承包范围及合同工程量（1）工程承包范围：（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号）。（2）主要合同工程量：（以招标文件为准）。5.合同价款（1）合同价款承包方式：。（2）合同总价：人民币（大写）元（￥元）、投标报价系数（Y）.%（保留两位小数），其中：施工安全措施费万元；技术措施费万元，暂列金额万元，暂估价万元。6.承包人项目经理：，技术负责人：。7.工程质量符合标准。8.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。10.履约担保承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保。本合同履约保函（或履约担保金）为人民币（大写）133n万元。承包人应保证其履约保证在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。1.合同工期及进度（1）计划工期为天，开工日期，完工日期。（2）为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。关键项目控制性工期表序号关键项目名称最迟完工日期备注12342.发包人提供的材料和设备包括：。3.变更的范围和内容在履行合同中发生以下情形，按规定进行变更：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作；（6）减少合同中项目的工程量的结算单价不变。增加合同中项目的工程量超过合同工程总量的15％时，增加的15%(含)以内部分工程量的单价仍按投标价确定，超出15%部分的工程量按以下方式确定单价：按现行水利工程造价管理规定进行组价，将组价乘以投标报价系数，作为结算单价；具体组价方法为：参考水利部以水总〔2002〕116号文颁布的有关预算定额和安徽省相应补充定额，上述定额不含的，参照其它行业现行预算定额；人工、材料、机械台班价格采用投标价格水平；有关费率及工程单价编制按水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2002〕116号）和安徽省有关规定执行。4.价格调整（1）物价波动引起的价格调整。（2）政策性调整引起的价格调整。5.预付款（1）工程预付款的总金额为签约合同价的%，分次支付给承包人。各次预付款的支付额度与付款时间为：1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的%，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的%，付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书，报送发包人批准后14天内予以支付。133n3）……（2）工程材料预付款的额度和预付方法约定为：。1.质量保证金每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的%2.缺陷责任本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：。3.争议解决合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组的意见的，约定的合同争议解决方式：。4.本协议书一式份，合同双方各执份。5.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。21.本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：（或委托代理人）：（或委托代理人）：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：电子邮箱:电子邮箱:年月日年月日133n附件二：履约担保履　约　担　保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日递交的（项目名称）（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1．担保金额人民币（大写）元（￥元）。2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地　　址：邮政编码：电　　话：传　　真：年月日注：委托代理人应附授权委托书。133n附件四：预付款担保函预付款担保函（发包人名称）：根据（承包人名称，以下简称“承包人”）与（发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）（标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。１．担保金额人民币（大写）元（￥元）。２．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。３．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。４．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地　　址：邮政编码：电　　话：传　　真：年月日注：委托代理人应附授权委托书133n第5章工程量清单1.工程量清单说明1.1工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）等一起阅读和理解。1.2工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）的规定。1.4工程价款的支付遵循合同条款的约定。1.5投标报价系数Y，作为施工承包单价变更管理的重要依据。投标报价系数Y计算方法如下：Y=投标总报价/招标人编制的最高投标限价×100%（Y值以百分数表示，保留小数点后两位，即：xx.xx%，投标总报价和招标人编制的最高投标限价均不含暂列金和暂估价、明标价）。2.投标报价说明2.1工程量清单报价表组成工程量清单报价表由以下表格组成：（招标人根据招标工程需要选用）1.投标总价、投标报价系数Y。2.工程项目总价表。3.分类分项工程量清单计价表。4.措施项目清单计价表。5.其它项目清单计价表。6.计日工项目计价表。7.工程单价汇总表。8.工程单价费(税)率汇总表。9.投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。10.投标人生产混凝土配合比材料费表。11.招标人供应材料价格汇总表。(若招标人提供)12.投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。13.招标人提供施工机械台时(班)费汇总表。(若招标人提供)14.投标人自备施工机械台时(班)费汇总表。15.总价项目分类分项工程分解表。16.工程单价计算表。17.人工费单价汇总表。18、预计变更项目单价汇总表。2.2工程量清单报价表填写规定1．除招标文件另有规定外,投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。2133n．工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费）、施工管理费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容，按招标文件和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）附录A和附录B中的“主要工作内容”确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应的有效工程量的工程单价内。3．投标金额(价格)均应以人民币表示。4．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。5．工程项目总价表中一级项目名称按招标文件工程项目总价表中的相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。6．分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和合同技术条款章节号，按招标文件分类分项工程量清单计价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。7．措施项目清单计价表中的序号、项目名称按招标文件措施项目清单计价表中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。8．其它项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，按招标文件其他项目清单计价表中的相应内容填写。9．计日工项目计价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目计价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。10．辅助表格填写：⑴工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格(费率)填写。⑵工程单价费(税)率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费(税)率填写。⑶投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书。⑷投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致。⑸招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量单位和供应价填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致（若招标人提供）。⑹投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。⑺招标人提供施工机械台时(班)费汇总表，按招标人提供的机械名称、型号规格和招标人收取的台时(班)折旧费填写；投标人填写的台时(班)费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时(班)费单价一致（若招标人提供）。⑻投标人自备施工机械台时(班)费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时(班)费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时(班)费单价一致。⑼投标人应参照分类分项工程量清单计价表格式编制总价项目分类分项工程分解表，每个总价项目分类分项工程一份。⑽投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格,必须与人工费单价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时(班)费汇总表中的单价相一致，填写的施工管理费、企业利润和税金等费(税)率必须与工程单价费(税)率汇总表中的费(税)率相一致。⑾人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。⑿施工安全措施费应单独计列，并按投标文件中承诺的相应具体安全措施列出费用清单。施工安全措施费由建设单位根据施工单位实施过程中措施的落实情况进行支付。⒀广域网考勤设备和信息管理等费用（购置及第一年使用费2400元/台，一年后使用费用80元/133n月·台）由中标人承担，含在投标总报价中，不单独计列。”（说明：仅针对纳入广域网考勤的项目）⒁依据国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号），约定招标代理服务费由中标人支付，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）计算，并包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。具体详见投标人须知前附表1.5费用承担。133n投标总价(项目名称)(标段名称)项目编号：投标总价人民币(大写)：元(¥)：元投标报价系数（Y）:.%（保留小数点后两位）133n3.工程量清单工程项目总价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号工程或费用名称合计金额（元）备注一分类分项工程十八里铺项目区第一部分建筑工程第二部分机电设备安装工程第三部分金属结构设备安装工程二措施项目第四部分施工临时工程总价承包，中标后不予调整。第五部分安全生产措施费总价承包，专款专用三其他项目300000.001预留金300000.00合计133n分项报价合理性评审汇总表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号分项工程名称分项总金额（元）分项工程项目编码备注1沟渠疏浚工程(一)2桥闸配套工程(二)3生态护砌工程(三)4机井工程(七)5合计133n分类分项工程量清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注第一部分建筑工程十八里铺项目区(一)沟渠疏浚工程1中沟疏浚100m31833.330疏浚土方堆放在沟两岸3.0m范围外或就近填洼地。2排涝小沟疏浚100m31000.000疏浚土方堆放在沟两岸3.0m范围外或就近填洼地。3村塘扩挖整治100m3780.000弃土区规则堆放或就近填洼地。(二)桥闸配套工程模板包含在相应砼单价中，不单独计，下同。1节制闸（1×2.5×3m）（2座）(1)土方工程1)1m3挖掘机挖基坑土方100m318.9002）建筑物土方回填并压实100m344.100含多余土方处置（2）砌石工程1)碎石垫层100m30.0402）M7.5浆砌石护坦100m30.2003）M7.5浆砌石护坡100m30.5404）M10浆砌石埂100m30.280（3）砼、钢筋砼及其他工程1)C10砼垫层100m30.2002）C15挡土墙底板100m31.3603）C15砼消力池100m30.3404）C20砼挡土墙100m31.740133n分类分项工程量清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注5）C25钢筋砼闸室底板100m30.4606）C25钢筋砼闸墩100m30.6807）C25钢筋砼顶板100m30.2608）C25闸室撑梁100m30.0209）C25砼挡土墙墙帽100m30.06010）C30钢筋砼排架100m30.06011）C30钢筋砼启闭机梁板100m30.04012）C30钢筋砼栏杆制安100m30.02013）橡皮止水100m0.80014）冒水孔100个0.60015）钢筋制作安装t4.1402φ1.5m节制闸（1座）1)土方工程2）土方开挖100m32.1003）土方回填并夯实100m30.950含多余土方处置（2）砼、钢筋砼及其他工程1)C15钢筋砼挡土墙门楣梁100m30.1502）C20砼挡土墙100m30.3203）C20砼挡土墙台帽100m30.0174）C20砼闸底板100m30.0725）C25钢筋砼启闭层梁板100m30.0026）C25钢筋砼侧墙100m30.0807）钢筋制安t0.2108）φ1.5m混凝土管购置与安装m6.0009）C20砼包箍100m30.0013Φ1.5m×6m涵管桥（16座）(1)土方工程1)土方开挖100m312.960133n2）土方回填并夯实100m37.840含多余土方处置133n分类分项工程量清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注（3）砼、钢筋砼及其他工程1)C15砼管座基础100m30.8602）C20砼挡土墙底板100m31.9503）C20砼挡土墙100m32.4304）C20砼挡土墙台帽100m30.3805）φ1.5m混凝土管购置与安装m96.0006）水泥砂浆抹缝100m20.8007）二毡三油分缝100m20.0324Φ1.0m×6m涵管桥（35座）(1)土方工程1)土方开挖100m318.5502）土方回填并夯实100m311.900含多余土方处置（3）砼、钢筋砼及其他工程1)C15砼管座基础100m30.6302）C20砼挡土墙底板100m31.6103）C20砼挡土墙100m33.1154）C20砼挡土墙台帽100m30.3805）φ1.0m混凝土管购置与安装m210.0006）水泥砂浆抹缝100m21.4007）二毡三油分缝100m20.070(三)生态护砌工程1小沟生态护砌（1.0km）(1)土方工程1)沟坡修整100m317.2002）砖孔土方回填100m30.630含多余土方处置（2）砼、钢筋砼及其他工程1)C10砼垫层100m31.3202)砂石垫层（10cm）100m33.0003）C20现浇砼渠道衬砌100m34.800133n分类分项工程量清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注4）C20现浇砼压顶100m31.3605）C20预制块购安100m32.1107）草皮栽植100m27.9202大沟生态护砌（0.6km）km0.600(1)土方工程1)沟坡修整100m321.600（2）砼、钢筋砼及其他工程1)C25砼齿硬、压顶及拱圈护坡100m314.9202)5cm碎石垫层100m31.5103)草皮绿化100m263.560(四)灌溉站工程1取水泵站（2座）(1)土方工程1)基坑土方开挖100m39.1802）土方回填并夯实100m37.200含多余土方处置（2）砼、钢筋砼及其他工程1)C15素砼垫层100m30.0602)C25钢筋砼进水池底板100m30.0603)C25钢筋砼进水池侧墙100m30.1804)钢筋制作安装t3.5206)泵房（含门窗、地坪、装修等）m235.000含门窗、地坪、装饰等。(五)道路工程1机耕路（1.61km）1)5%水泥碎石稳定层（厚20cm)1000m27.4602)C30砼路面（厚15cm)1000m26.6303)路基整平压实100m320.2904)路肩培土100m35.070(六)滴灌工程133n分类分项工程量清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注1伟恒设施农业滴灌工程（310亩）(1)伟恒西区滴灌工程1)管道沟槽土方开挖100m39.9302)管道沟槽土方回填夯实100m39.850含土源或多余土方处置3)阀门井及排水井砌筑处16.000阀门井及排水井均采用砖砌体进行施工，砂浆抹面。盖板采用预制钢筋C20混凝土。下同。4)镇墩砌筑处6.005)10KV高压线（含电力杆线金具）km0.30含与供电部门协调接入电网。下同(2)伟恒东区滴灌工程1)管道沟槽土方开挖100m36.9102)管道沟槽土方回填夯实100m36.830含土源或多余土方处置3)阀门井及排水井砌筑处13.000同上4)镇墩砌筑处8.000(3)伟恒南区滴灌工程1)管道沟槽土方开挖100m36.2702)管道沟槽土方回填夯实100m36.200含土源或多余土方处置3)阀门井及排水井砌筑处10.000同上4)镇墩砌筑处8.0002文学滴灌工程（160亩）(1)管道沟槽土方开挖100m311.610(2)管道沟槽土方回填夯实100m311.510含土源或多余土方处置(3)阀门井及排水井砌筑处102.000同上(4)镇墩砌筑处12.000(5)10KV高压线（含电力杆线、金具）km0.300同上133n分类分项工程量清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注3丰歌滴灌工程（570亩）(1)管道沟槽土方开挖100m365.540(2)管道沟槽土方回填夯实100m363.710含土源或多余土方处置(3)阀门井及排水井砌筑处35.000同上(4)镇墩砌筑处10.000(5)10KV高压线（含电力杆线、金具）km0.400同上4怡养滴灌工程（430亩）(1)管道沟槽土方开挖100m331.990(2)管道沟槽土方回填夯实100m331.590含土源或多余土方处置(3)阀门井及排水井砌筑处67.000同上(4)镇墩砌筑处16.000(5)10KV高压线（含电力杆线、金具）km0.400同上(七)机井工程1新打机井（内径φ0.5m、井深40m)（35眼）眼35.000以下为35眼井合计数量。(1)钻孔成井费1)钻孔成井m1400.000（2）材料费1)C20砼井管m1400.0002）滤料m3393.750（3）洗井费1)洗井台班35.0002维修机井（30眼）眼30.0003井房m2350.000含门窗、地坪、装饰。(八)其他工程1控制中心及设备库房（楼房。含门窗、地坪、装饰）m2300.000楼房。含门窗、地坪、装饰。133n2标志牌（固定，钢结构，3.5m*6m幅面、双面喷绘。)个1.000钢管立柱高度不小于4.5米。合计133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计第二部分机电设备安装工程十八里铺项目区(一)灌溉站工程1取水泵站(2座)1)200QJ25-42/35.5kw台2//2)水泵夹板套2//3)热镀锌钢管DN100m30//4)配套阀门、法兰等配件套2//5)逆止阀只2//6)1.5级压力表只4//7)压力表弯管只4//8)"变压器S11-M-30/1010±5%/0.4kVD,yn11Ud=4%，含安装电线杆支架等所有附件"台2//业主只提供采购变压器。9)避雷器Y5WS-12.7/50只6//133n10)跌落式熔断器RW10-12F100/5A只6//注：“/”项由业主另行招标采购提供，只计安装价，以下同。133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计11)绝缘子LXP-7串612)压力变送器0.6MPA，4~20mA输出台2//13)进线及馈电动力箱XL(F)-21-04(G)只2//14)照明箱PZ-30只2//15)电力电缆YJV22-1KV-3*16+2*10m60//16)电力电缆YC-3*10+1*6m60//(二)滴灌工程管道埋设的最小管顶覆土厚度不小于0.7m。下同。1伟恒滴灌工程（310亩）//(1)伟恒西区滴灌工程//1)DN110PE（1.0MPa）安装m244//2)DN75PE（1.0MPa）安装m530//3)DN50PE（1.0MPa）安装(含竖管、辅管)m875//133n4)DN25PE（0.4MPa）滴管安装m29289//4)-1管上式滴头个14645//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计5)Φ110×75异径直接个1//6)Φ110×75异径弯头个2//7)Φ75×50异径直接个3//8)DN75×50异径三通个15//9)Φ50×25PE旁三通个312//10)Φ75弯头（90度）个4//11)Φ50弯头（90度）个18//12)DN110蝶阀个2//13)DN75蝶阀个3//14)DN50球阀个18//15)排气阀个2//16)排泥阀个2//17)175QJ32-48/4潜水泵台套1//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计18)水泵夹板套1//19)配套阀门、法兰等配件套1//20)逆止阀只1//21)1.5级压力表只2//22)压力表弯管只2//23)Φ100进出水热镀锌钢管m30//24)GCS-(改)配电柜套1//25)LX80-80旋转式过滤器套1//26)3吋叠片过滤器台2//27)20L施肥罐成套设备（工作压力0.8MP)套1//28)照明箱PZ-30只1//29)S13-50/10/0.4KV变压器台1//30)避雷器YH5WS-17/50只3//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计31)跌落式熔断器RW10-12F100/5A只3//32)电能计量表计只133)绝缘子LXP-7串334)压力变送器0.8MPA，4~20mA输出台1//35)YJV22-1KV-3*25+2*16电缆m30//36)YC-3*10电缆m60//37)电力杆含附属金具根2含购安38)室内灯具等附件套1含购安39)滴灌系统安装调试费项1//(2)伟恒东区滴灌工程//1)DN125PE（1.0MPa）安装m304//2)DN75PE（1.0MPa）安装m189//3)DN63PE（1.0MPa）安装m656//4)DN40PE大棚辅管安装m144//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计5)DN25PE（0.4MPa）滴管管安装m35304//5)-1管上式滴头个17652//6)DN16PE（0.4MP）滴管管安装m11904//7)Φ125×75异径直接个1//8)Φ125×63异径直接个16//9)Φ75×63异径直接个3//10)Φ125弯头（90度）个2//11)Φ75弯头（90度）个6//12)Φ63弯头（90度）个6//13)Φ125×125PE三通个8//14)Φ75×75PE三通个2//15)Φ63×63PE三通个1//133n16)DN125蝶阀个2//17)DN75蝶阀个1//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计18)DN63球阀个16//19)DN40球阀个24//20)排气阀（DN125）个2//21)排泥阀（DN125）个2//22)175QJ32-48/4潜水泵台套1//23)水泵夹板套1//24)配套阀门、法兰等配件套1//25)逆止阀只1//26)1.5级压力表只2//27)压力表弯管只2//28)Φ100进出水热镀锌钢管m34//29)LX80-80旋转式过滤器套1//30)3吋叠片过滤器台2//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计31)20L施肥罐成套设备（工作压力0.8MP)套1//32)照明箱PZ-30只1//33)室内灯具等附件套1含购安34)滴灌系统安装调试费项1//(3)伟恒南区滴灌工程//1)DN125PE（1.0MPa）安装m222//2)DN75PE（1.0MPa）安装m598//3)DN25PE（0.4MPa）滴管管安装m27045//3)-1管上式滴头个135234)Φ125×75异径直接个12//5)Φ125弯头（90度）个2//6)Φ75弯头（90度）个6//7)Φ125×125PE三通个1//133n8)Φ75×75PE三通个2//9)DN125蝶阀个2//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计10)DN75蝶阀个12//11)排气阀（DN125）个2//12)排泥阀（DN125）个2//13)175QJ40-48/4潜水泵台套1//14)水泵夹板套1//15)配套阀门、法兰等配件套1//16)逆止阀只1//17)1.5级压力表只2//18)压力表弯管只2//19)Φ100进出水热镀锌钢管m34//20)LX80-80旋转式过滤器套1//21)3吋叠片过滤器台2//22)20L施肥罐成套设备（工作压力0.8MP)套1//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计23)照明箱PZ-30只1//24)室内灯具等附件套1含购安25)滴灌系统安装调试费项1//2文学滴灌工程（160亩）//(1)DN110PE（1.0MPa）安装m137//(2)DN63PE（1.0MPa）安装m689//(3)DN50PE（1.0MPa）安装m1176//(4)DN16滴管管安装（0.4MPa）m62448//(5)Φ110×110PE三通个2//(6)Φ63×63PE三通个1//(7)Φ110×63异径直接个4//(8)Φ75×40异径三通个43//(9)DN63×50异径三通个196//(10)Φ110弯头（90度）个2//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计(11)Φ63弯头（90度）个4//(12)DN110蝶阀个2//(13)DN63蝶阀个196//(14)排气阀（DN63）个4//(15)排泥阀（DN63）个4//(16)175QJ30-30/3潜水泵台套2//(17)水泵夹板套1//(18)配套阀门、法兰等配件套1//(19)逆止阀只1//(20)1.5级压力表只2//(21)压力表弯管只2//(22)Φ100进出水热镀锌钢管m68//(23)LX80-80旋转式过滤器套2//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计(24)3吋叠片过滤器台4//(25)20L施肥罐成套设备套2//(26)低压进线柜GCS-套1//(27)变频控制柜套1//(28)照明箱PZ-30只1//(29)S13-30/10/0.4KV变压器台1//(30)避雷器YH5WS-17/50只3//(31)跌落式熔断器RW10-12F100/5A只3//(32)电能计量表计只1(33)绝缘子LXP-7串3(34)压力变送器0.8MPa，4~20mA输出台1//(35)YJV22-1KV-3*25+2*16电缆m30//(36)YC-3*10电缆m30//(37)电力杆含附属金具根2含购安133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计(38)室内灯具等附件套1含购安(39)滴灌系统安装调试费项1//3丰歌滴灌工程（570亩）(1)DN200PE（1.0MPa）安装m2042//(2)DN160PE（1.0MPa）安装m2788//(3)DN40PE支管安装m3768//(4)DN16滴管管安装（0.4MPa）m161536//(5)Φ200×200PE三通个3//(6)Φ160×160PE三通个2//(7)Φ200×160异径直接个3//(8)DN160×40异径三通个628//(9)Φ200弯头（90度）个2//(10)Φ160弯头（90度）个2//(11)DN200蝶阀个6//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计(12)DN160蝶阀个15//(13)DN40球阀个628//(13)-1排气阀（DN200）个3//(13)-2排泥阀（DN200）个3//(14)200QJ50-52/4潜水泵台套2//(15)Φ100进出水热镀锌钢管m34//(16)LX80-80旋转式过滤器套1//(17)3吋叠片过滤器台2//(18)100L施肥罐成套设备套1//(19)S13-50/10/0.4KV变压器台1//(20)YJV22-1KV-3*16+2*10电缆m30//(21)YC-3*6电缆m30//(22)GCS-(改)配电柜套1//133n(23)照明箱PZ-30只1//(24)避雷器YH5WS-17/50只3//分类分项工程量清单计价表项目编号:133n工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计(25)跌落式熔断器RW10-12F100/5A只3//(26)电能计量表计只1(27)绝缘子LXP-7串3(28)压力变送器0.8MPA，4~20mA输出台1//(29)电力杆含附属金具根2含购安(30)室内灯具等附件套1含购安(31)滴灌系统安装调试费项1//4怡养滴灌工程（430亩）(1)DN160PE（1.0MPa）安装m706//(2)DN125PE（1.0MPa）安装m255//(3)DN90PE（1.0MPa）安装1528//(4)DN75PE（1.0MPa）安装1108//(5)DN63PE（1.0MPa）安装840//(6)DN50PE（1.0MPa）安装800//分类分项工程量清单计价表项目编号:133n工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计(7)DN25PE（0.4MPa）滴管管安装m75300//(7)-1管上式滴头个32800//(8)DN16（0.4MPa）滴管管安装m91200//(9)Φ160×160PE三通个2//(10)Φ125×125PE三通个1//(11)Φ90×90PE三通个4//(12)Φ75×75PE三通个2//(13)Φ63×63PE三通个1//(14)Φ125×160异径直接个3//(15)DN160×90异径三通个10//(16)Φ160弯头（90度）个2//(17)Φ90弯头（90度）个4//(18)DN160蝶阀个3//(19)DN125蝶阀个2//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注133n规格与型号实物价安装价小计实物价安装价小计(20)DN90蝶阀个8//(21)DN75蝶阀个9//(22)DN63蝶阀个28//(23)DN50球阀个44//(24)DN40球阀个162//(24)-1DN125排气阀个2//(24)-2DN90排气阀个8//(24)-3DN125排泥阀个2//(24)-4DN90排泥阀个8//(25)200QJ63-48/4潜水泵台套1//(26)Φ100进出水热镀锌钢管m34//(27)LX80-80旋转式过滤器套1//(28)3吋叠片过滤器台2//(29)100L施肥罐成套设备套1//(30)S13-50/10/0.4KV变压器台1//(31)YJV22-1KV-3*25+2*16电缆m30//133n(32)YC-3*10电缆m30//分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注133n规格与型号实物价安装价小计实物价安装价小计(33)GCS-(改)配电柜套1//(34)照明箱PZ-30只1//(35)避雷器YH5WS-17/50只3//(36)跌落式熔断器RW10-12F100/5A只3//(37)电能计量表计只1(38)绝缘子LXP-7串3(39)压力变送器0.8MPA，4~20mA输出台1//(40)电力杆含附属金具根2含购安(41)室内灯具等附件套1含购安(42)滴灌系统安装调试费项1//(三)机井工程1200QJ32-39/3潜水泵台套47//2200QJ25-42/4潜水泵台2//3Φ100进出水热镀锌钢管m1080//分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标133n序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计(四)移动喷灌设备1小型移动喷灌机（300亩，含喷头、支管等）项1//设备由业主另行招标提供，本处报列施工配合费，报价时综合考虑，中标后不予调整。2牵引设备项1//设备由业主另行招标提供，本处报列施工配合费，报价时综合考虑，中标后不予调整。(五)灌溉信息化系统工程（含灌溉监控管理系统；水肥一体化系统；视频监视系统；控制中心设备等）项1//设备由业主另行招标提供，本处报列施工配合费，报价时综合考虑，中标后不予调整。分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标133n序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注永久设备费及装置性材料费安装价小计永久设备费及装置性材料费安装价小计第三部分金属结构设备制作及安装工程(一)节制闸（1×2.5×3m）（2座）13m×2.5m铸铁闸门制作及安装（含埋件）扇225T螺杆启闭机购置及安装台套2(二)φ1.5m节制闸（1座）1闸门制作及安装（1.5*1.0）扇12闸门启闭机购置及安装(3T手动)台套1(三)喷灌取水泵站1拦污栅制作及安装（含埋件）t0.34133n措施项目清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称金额（元）备注第四部分施工临时工程总价承包，所列供项目和数量仅限参考，报价时可以增减，中标后不予调整。一施工导流(一)围堰填筑拆除1围堰填筑(1)1m3挖掘机挖土8t车运输Ⅲ-0.5km填筑5400m3(2)拖拉机压实土方4480m32围堰拆除(1)1m3挖掘机8t自卸汽车拆除Ⅲ—0.5km5400m3(二)施工排水工程1项二施工交通工程(一)20cm厚泥结碎石施工临时道路2000m2三临时房屋工程(一)施工临时仓库房屋250m2(二)临时场地平整2500m2(三)办公、生活及文化福利建筑1项四施工脚手排架工程(一)施工脚手架工程1项五其他临时工程1项第五部分安全生产措施费总价承包，专款专用安全生产措施费1项合计133n其他项目清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号项目名称金额（元）备注1预留金300000.00合计300000.00133n计日工项目计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工1标序号名称型号规格计量单位单价（元）备注1人工2材料3机械133n工程项目总价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号工程或费用名称合计金额（元）备注一分类分项工程夏桥项目区第一部分建筑工程第二部分机电设备安装工程第三部分金属结构设备安装工程二措施项目第四部分临时工程总价承包。中标后不予调整。第五部分安全施工措施费总价承包，专款专用三其他项目250000.001预留金250000.00合计133n分项报价合理性评审汇总表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号分项工程名称分项总金额（元）分项工程项目编码备注1沟渠疏浚工程(一)2桥闸配套工程(二)3渠道工程(三)4灌溉站工程(五)5合计133n分类分项工程量清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注第一部分建筑工程夏桥项目区（灌溉面积11000亩）(一)沟渠疏浚工程1中沟疏浚（1m3挖掘机一般土方开挖(二倒）,74KW推土机推土)100m31114.1疏浚土方堆放在沟两岸3.0m范围外或就近填洼地。2排涝小沟疏浚100m3300疏浚土方堆放在沟两岸3.0m范围外或就近填洼地。3田间渠道整治100m3120弃土应堆放于离沟口外，以防重新进入沟内淤堵沟渠。(二)桥闸配套工程模板含在相应砼单价中，不单计。以下同。11×3×6m梁板桥(5座)(1)土方工程1)土方开挖100m33.12）土方回填并夯实100m32.75含多余土方处置（2）砼、钢筋砼及其他工程1)C20砼桥台、挡土墙及底板100m32.42）C25钢筋砼桥台台帽100m30.23）C25钢筋砼桥面板预制及安装100m30.354）C30砼桥面铺装层100m30.15）C25钢筋砼防撞栏杆制作安装100m30.26）钢筋制作与安装t137）二毡三油分缝100m20.358）φ110×5×600PVC泄水管m30133n分类分项工程量清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注21×4×6m梁板桥(2座)(1)土方工程1)土方开挖100m32.602）土方回填100m32.20含多余土方处置3）土方清淤100m31.10含淤泥处置（2）砼、钢筋砼及其他工程1)C20砼桥台、挡土墙及底板100m31.062）C25钢筋砼桥台台帽100m30.103）C25钢筋砼桥面板预制及安装100m30.164）C40砼桥面铺装层100m30.085）C25钢筋砼防撞栏杆制作安装100m30.106）钢筋制作与安装t5.207）二毡三油分缝100m20.168）φ110×5×600PVC泄水管m12.0031×6×6m梁板桥(4座)(1)土方工程1)土方开挖100m316.0802）土方回填100m312.320含多余土方处置3）土方清淤100m33.800含淤泥处置（2）砼、钢筋砼及其他工程1)C20砼桥台、挡土墙及底板100m33.0802）C25钢筋砼桥台台帽100m30.2003）C30钢筋砼桥面板预制及安装100m30.6404）C40砼桥面铺装层及企口100m30.1605）C25钢筋砼防撞栏杆制作安装100m30.2406）钢筋制作与安装t8.4007）二毡三油分缝100m20.280133n分类分项工程量清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注8）φ110×5×600PVC泄水管m2441×8×φ1.0m渡槽(2座)(1)土方工程1)1m3挖掘机挖土100m31.92）人工回填并夯实土方100m31含多余土方处置（2）砌石工程1)M10浆砌石槽台100m30.062）M10浆砌石槽台基础100m30.06（3）砼、钢筋砼及其他工程1)C20砼槽台涵管基础100m30.12)C25钢筋砼渡槽底板100m30.143）C20砼渡槽包箍100m30.0064)φ1.0m混凝土管购置及安装m325）钢筋制安t2.46)两毡三油分缝100m20.25Φ1.2m×6m涵管桥(15座)(1)土方工程1)土方开挖100m39.7502）土方回填并夯实100m35.850含多余土方处置（3）砼、钢筋砼及其他工程1)C15砼管座基础100m30.6402)C20砼挡土墙底板100m31.4703）C20砼挡土墙100m31.8604)C20砼挡土墙台帽100m30.2805）φ1.2m混凝土管购置与安装m90.0006)水泥砂浆抹缝100m20.6007）二毡三油分缝100m20.0306Φ1.0m×6m涵管桥(8座)133n分类分项工程量清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注(1)土方工程1)土方开挖100m34.2402）土方回填并夯实100m32.720含多余土方处置（3）砼、钢筋砼及其他工程1)C15砼管座基础100m30.1402)C20砼挡土墙底板100m30.3703）C20砼挡土墙100m30.7104)C20砼挡土墙台帽100m30.0905）φ1.0m混凝土管购置与安装m48.0006)水泥砂浆抹缝100m20.3207）二毡三油分缝100m20.0207Φ0.6m×6m涵管桥(7座)(1)土方工程1)土方开挖100m32.8002）土方回填并夯实100m31.890含多余土方处置（3）砼、钢筋砼及其他工程1)C15砼管座基础100m30.1002)C20砼挡土墙底板100m30.0703）C20砼挡土墙100m30.1904)C20砼挡土墙台帽100m30.0305）φ0.6m混凝土管购置与安装m56.0006)水泥砂浆抹缝100m20.0807）二毡三油分缝100m20.0078φ1000分水闸(7座)(1)土方工程1)土方开挖100m35.3702）土方回填并夯实100m31.840（2）砼、钢筋砼及其他工程1)C10砼管座基础100m30.240133n分类分项工程量清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注2)C15砼前池铺盖100m30.1303）C15砼喇叭口墩墙100m30.1104)C15砼挡土墙底板100m30.2105）C20砼挡土墙100m32.0206)C20砼挡土墙台帽100m30.0307）C25钢筋砼启闭机梁板100m30.0808)C25钢筋砼启闭机侧墙100m30.0909）钢筋制安t0.98010)φ1.0m混凝土管购置与安装m42.00011）C20素砼包箍m30.7009φ500分水闸(10座)(1)土方工程1)土方开挖100m35.3702）土方回填并夯实100m31.840含多余土方处置（2）砼、钢筋砼及其他工程1)C10砼管座基础100m30.2402)C15砼前池铺盖100m30.1303）C15砼喇叭口墩墙100m30.1104)C15砼挡土墙底板100m30.2105）C20砼挡土墙100m32.0206)C20砼挡土墙台帽100m30.0407）C25钢筋砼启闭机梁板100m30.0808)C25钢筋砼启闭机侧墙100m30.0909）钢筋制安t1.20010)φ0.5m混凝土管购置与安装m60.00011）素砼包箍m30.700(三)渠道工程1谢庄南站干渠（1.33km）(1)土方工程133n分类分项工程量清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注1)渠道根深植物清除100m329.26含多余土方处置2）干渠土方开挖整修100m325.78含多余土方处置3）干渠土方回填并夯实100m359.85含土源或多余土方处置（2）砼、钢筋砼及其他工程1)C20现浇砼渠道衬砌100m33.632)水泥砂浆抹面100m241.383）碎石垫层（5cm)100m32.274)C20现浇砼渠道压顶100m31.62罗北站干渠（1.67km）(1)土方工程1)渠道根深植物清除100m336.74含多余土方处置2）干渠土方开挖整修100m342.12含多余土方处置3）干渠土方回填并夯实100m381.83含土源或多余土方处置（2）砼、钢筋砼及其他工程1)C20现浇砼渠道衬砌100m35.312)水泥砂浆抹面100m261.43）碎石垫层（5cm)100m33.324)C20现浇砼渠道压顶100m32.003方桥北站干渠（1.64km）(1)土方工程1)渠道根深植物清除100m336.080含多余土方处置2）干渠土方开挖整修100m341.360含多余土方处置3）干渠土方回填并夯实100m380.360含土源或多余土方处置（2）砼、钢筋砼及其他工程1)C20现浇砼渠道衬砌100m35.2202)水泥砂浆抹面100m260.3003）碎石垫层（5cm)100m33.260133n分类分项工程量清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注4)C20现浇砼渠道压顶100m31.974U型支渠D1000（5.77km）(1)土方工程1)U型槽土方开挖100m335.142）渠道土方填筑100m379.97含土源或多余土方处置（2）砼、钢筋砼及其他工程1)C20砼U型渠道衬砌100m310.52)水泥砂浆抹缝100m219.733）分缝处理（2cm闭孔板）延米987.485U型支渠D800（1.62km）(1)土方工程1)U型槽土方开挖100m37.892）渠道土方填筑100m317.96含土源或多余土方处置（2）砼、钢筋砼及其他工程1)C20砼U型渠道衬砌100m32.362)水泥砂浆抹缝100m24.443）分缝处理（2cm闭孔板）延米221.79(四)生态护砌工程1小沟生态护砌（0.7km）(1)土方工程1)沟坡修整100m31.432）砖孔土方回填100m30.22含土源或多余土方处置（2）砼、钢筋砼及其他工程1)C10砼垫层100m30.72)砂石垫层（10cm）100m31.093）C20现浇砼渠道衬砌100m31.694)C20现浇砼压顶100m30.595）C20预制块购安100m31.116)草皮栽植100m23.18133n分类分项工程量清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注(五)灌溉站工程1新建灌溉站（2座）(1)土方工程1)1m3挖掘机开挖站基础100m3202）建筑物土方回填并夯实100m317含土源或多余土方处置（2）砌石工程1)M10浆砌石护底100m30.0502)M10浆砌石护坡100m30.4503）M10浆砌石支墩100m30.0604)M10进水池挡土墙100m30.0605）M10出水池挡土墙100m30.5006)M10浆砌石出水池护底100m30.2807)水泥砂浆抹面(厚3cm)100m20.5308)碎石垫层100m30.110（3）砼、钢筋砼及其他工程1)站房（含门窗、地坪、装修）m256含门窗、地坪及装饰。2)C15砼机泵基础100m30.174)10KV高压线（含电力杆线、金具）km0.200含与供电部门协调接入电网。下同2取水泵站（2座）(1)土方工程1)基坑土方开挖100m39.1802）土方回填并夯实100m37.200含土源或多余土方处置（2）砼、钢筋砼及其他工程1)C15素砼垫层100m30.0602)C25钢筋砼进水池底板100m30.0603）C25钢筋砼进水池侧墙100m30.1804)钢筋制作安装t3.5205)泵房（含门窗、地坪、装修）m235含门窗、地坪及装饰。133n分类分项工程量清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注(六)喷滴灌工程1郭桥半固定式喷灌工程（210亩）(1)管道沟槽土方开挖100m312.24(2)管道沟槽土方回填夯实100m312.12含土源或多余土方处置(3)阀门井及排水井砌筑处8阀门井均采用砖砌体进行施工，砂浆抹面。盖板采用预制钢筋C20混凝土。下同。(4)镇墩砌筑处10(5)10KV高压线（含电力杆线、金具）km0.5同上2罗洋A区喷灌工程（160亩）(1)管道沟槽土方开挖100m318.25(2)管道沟槽土方回填夯实100m318.07含土源或多余土方处置(3)阀门井及排水井砌筑处32同上(4)镇墩砌筑处12(5)10KV高压线（含电力杆线、金具）km0.3同上3罗洋B区滴灌工程（160亩）(1)管道沟槽土方开挖100m318.91(2)管道沟槽土方回填夯实100m318.74含土源或多余土方处置(3)阀门井及排水井砌筑处19同上(4)10KV高压线（含电力杆线、金具）km0.3同上(七)机井工程1新打机井（内径φ0.5m、井深40m)（4眼）以下为4眼井合计量。(1)钻孔成井费1)钻孔成井m160（2）材料费133n分类分项工程量清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注1)C20砼井管m1602）滤料m345（3）洗井费1)洗井台班42井房（含门窗、地坪、装修）m2160含门窗、地坪及装饰。(八)其他工程1设备库房200m2（楼房。含门窗、地坪、装修）m2200楼房，含门窗、地坪、装饰。2标志牌（固定，钢结构，3.5m*6m幅面，双面喷绘)个1钢管立柱，高度不小于4.5米。合计133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计第二部分机电设备安装工程夏桥项目区(一)灌溉站工程//1新建灌溉站（2座）//1)水力机械及辅助设备//350HW-8混流泵台4//真空泵台套4//含系统安装附属设施。进水直管φ350m40//泵管弯管90°个4//进出口弯管45°个4//出水直管φ350m44//0.5m直管φ350m4//浮箱拍门φ350个4//2)站用电及辅助设备//100KVA变压器台2//注：“/”项由业主另行招标采购提供，只计安装价，以下同。133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计Y225M-6电机(30kw)台4//低压开关柜台4//电力电缆m240//控制电缆m120//站内照明组2含购、安。2取水泵站（2座）//1)250QJ63-40/313kw台2//2)水泵夹板套4//3)热镀锌钢管DN100m60//4)配套阀门、法兰等配件套2//5)逆止阀只2//6)1.5级压力表只4//7)压力表弯管只4//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计8)"变压器S11-M-30/1010±5%/0.4kVD,yn11Ud=4%，含安装电线杆支架等所有附件"台2//自有变压器由业主另行招标提供。9)避雷器Y5WS-12.7/50只6//10)跌落式熔断器RW10-12F100/5A只6//11)绝缘子LXP-7串612)压力变送器0.6MPA，4~20mA输出台2//13)进线及馈电动力箱XL(F)-21-04(G)只2//14)照明箱PZ-30只2//15)电力电缆YJV22-1KV-3*16+2*10m60//16)电力电缆YC-3*10+1*6m60//(二)喷滴灌工程//管道埋设的最小管顶覆土厚度不小于0.7m。下同。1夏桥镇郭桥半固定喷灌工程（210亩）//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计(1)DN110PE（1.0MP）安装m211//(2)DN90PE（1.0MP）安装m712//(3)Φ110×90PE四通只1//(4)Φ110×90PE三通只2//(5)Φ110×110PE三通只2//(6)Φ90×90PE三通只2//(7)Φ110×63异径直接套8//(8)Φ110弯头（90度）只3//(9)Φ90弯头（90度）只2//(10)DN110蝶阀个2//(11)DN90蝶阀个4//(12)DN90排气阀个2//(12)-1DN90排泥阀个2//(13)DN65消防栓个15//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计(14)65TS-05涂塑软移动软管m660//(15)ZY-2金属摇臂式喷头（含支架钢管、变径接头及快速接头）个32//(16)200QJ50-52/4潜水泵台套1//(17)Φ100进出水热镀锌钢管m34//(18)GCS-(改)变频柜套1//(19)LX80-80旋转式过滤器套1//(20)3吋叠片过滤器台2//(21)50L施肥灌系统套1//(22)S13-30/10/0.4KV变压器台1//(23)YJV22-1KV-3*16+2*10电缆m30//(24)YC-3*10电缆m60//(25)喷灌系统安装调试费项1//2夏桥罗洋A区滴灌工程（160亩）//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计(1)DN110PE（1.0MP）安装m868//(2)DN63PE（1.0MP）安装m1568//(3)DN40PE安装m1480//(4)DN16PE（0.4MP）滴灌管安装m112739//(5)Φ110×110PE三通只2//(6)Φ63×63PE三通只2//(7)Φ110×63异径直接套8//(8)Φ110弯头（90度）只4//(9)Φ63弯头（90度）只10//(10)Φ63堵头只40//(11)DN110蝶阀个10//(12)DN63蝶阀个22//(13)DN40球阀个302//(13)-1DN110排气阀个2//(13)-2DN110排泥阀个2//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计(14)200QJ32-39/3潜水泵台套2//(15)Φ100进出水热镀锌钢管m34//(16)GCS-(改)配电柜套1//(17)LX80-80旋转式过滤器套1//(18)3吋叠片过滤器台2//(19)20L施肥灌系统套2//(20)S13-30/10/0.4KV变压器台1//(21)YJV22-1KV-3*16+2*10电缆m30//(22)YC-3*10电缆m60//(23)滴灌系统安装调试费项1//3夏桥罗洋B区滴灌工程（160亩）//(1)DN110PE（1.0MP）安装m428//(2)DN63PE（1.0MP）安装m1936//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计(3)DN40PE安装m1881//(4)DN16PE（0.4MP）滴灌管安装m15053//(5)Φ110×110PE三通只4//(6)Φ63×63PE三通只12//(7)Φ110×63异径直接套16//(8)Φ110弯头（90度）只8//(9)Φ63弯头（90度）只24//(10)Φ63堵头只40//(11)DN110蝶阀个10//(12)DN63蝶阀个20//(13)DN40球阀个384//(13)-1DN110排气阀个2//(13)-2DN110排泥阀个2//(14)200QJ32-39/3潜水泵台套2//(15)Φ100进出水热镀锌钢管m34//133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计(16)GCS-(改)配电柜套1//(17)LX80-80旋转式过滤器套1//(18)3吋叠片过滤器台2//(19)20L施肥罐成套设备套2//(20)S13-30/10/0.4KV变压器台2//(21)YJV22-1KV-3*16+2*10电缆m30//(22)YC-3*10电缆m60//(23)滴灌系统安装调试费项1//(三)机井工程//1200QJ32-39/3潜水泵台套4//2200QJ50-39/3潜水泵台1//3Φ100进出水热镀锌钢管m115//(四)移动喷灌设备//1小型移动喷灌机（180亩，含喷头、支管等）项1//设备由业主另行招标提供，本处报列施工配合费，报价时综合考虑，中标后不予调整。133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注实物价安装价小计实物价安装价小计2牵引设备项1//设备由业主另行招标提供，本处报列施工配合费，报价时综合考虑，中标后不予调整。133n分类分项工程量清单计价表项目编号:工程名称:颍上县2017年农田水利建设资金项目序号项目名称规格与型号计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注永久设备费及装置性材料费安装价小计永久设备费及装置性材料费安装价小计第三部分金属结构设备制作及安装工程夏桥项目区(一)桥闸配套工程1φ1000分水闸(1)闸门制作及安装（1.0*1.0）扇7(2)闸门启闭机购置及安装(1T手动)台套72φ500分水闸(1)闸门制作及安装（0.5*0.5）扇10(2)闸门启闭机购置及安装(0.5T手动)台套10(二)喷灌取水泵站1拦污栅制作及安装（含埋件）t0.34133n措施项目清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号项目名称金额（元）备注第四部分临时工程总价承包。所列项目和数量仅供参考，报价时可根据需要增减，综合报价，中标后不予调整。一施工导流(一)围堰填筑拆除1围堰填筑(1)1m3挖掘机挖土8t车运输Ⅲ-0.5km填筑5400m3(2)拖拉机压实土方4480m32围堰拆除(1)1m3挖掘机8t自卸汽车拆除Ⅲ—0.5km5400m3(二)施工排水工程1项二施工交通工程(一)20cm厚泥结碎石施工临时道路2000m2三临时房屋工程(一)施工临时仓库房屋250m2(二)临时场地平整2500m2(三)办公、生活及文化福利建筑1项四施工脚手排架工程(一)施工脚手架工程1项五其他临时工程1项第五部分安全施工措施费总价承包，专款专用安全施工措施费合计133n其他项目清单计价表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号项目名称金额（元）备注1预留金250000.00合计250000.00133n工程单价汇总表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号项目编码项目名称计量单位人工费材料费机械使用费施工管理费企业利润税金合计1中沟疏浚（1m3挖掘机一般土方开挖(二倒）,74KW推土机推土)100m32排涝小沟疏浚100m33田间渠道整治100m31)土方开挖100m32）土方回填并夯实100m31)C20砼桥台、挡土墙及底板100m32）C25钢筋砼桥台台帽100m33）C25钢筋砼桥面板预制及安装100m34）C30砼桥面铺装层100m35）C25钢筋砼防撞栏杆制作安装100m36）钢筋制作与安装t7）二毡三油分缝100m28）φ110×5×600PVC泄水管m4）C40砼桥面铺装层100m33）C30钢筋砼桥面板预制及安装100m3133n工程单价计算表工程单价编号：1定额单位：施工方法：序号名称型号规格计量单位数量单价(元)合价(元)一直接工程费元(一)直接费元1人工费元2材料费元零星材料费%3机械费元4其他费用元(二)其他直接费%(三)现场经费%二间接费%三企业利润%四税金%合计元133n人工费单价汇总表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号工种单位单价（元）备注1工长工时2高级工工时3中级工工时4初级工工时5机械工工时6789133n投标人自行采购主要材料预算价格汇总表项目编号：工程名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工2标序号材料名称型号规格计量单位预算价格（元）备注4、工程量清单附表格式133n工程单价汇总表项目编号:工程名称：(项目名称)(标段名称)序号项目编码项目名称计量单位人工费材料费机械使用费施工管理费企业利润税金合计1建筑工程1.1土方开挖工程1.1.1500101xxxxxx1.1.22安装工程2.1机电设备安装工程2.1.1500201xxxxxx2.1.2133n工程单价费(税)率汇总表项目编号:工程名称：(项目名称)(标段名称)序号工程类别工程单价费(税)率(%)备注施工管理费企业利润税金一建筑工程二安装工程133n投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表项目编号:工程名称：(项目名称)(标段名称)序号名称型号规格计量单位人工费材料费机械使用费合计备注133n投标人生产混凝土配合比材料费表项目编号:工程名称：(项目名称)(标段名称)序号工程部位混凝土强度等级水泥强度等级级配水灰比预算材料量(kg/m3)单价(元/m3)备注水泥砂石133n招标人供应材料价格汇总表项目编号:工程名称：(项目名称)(标段名称)序号材料名称型号规格计量单位供应价格(元)预算价格(元)133n投标人自行采购主要材料预算价格汇总表项目编号:工程名称：(项目名称)(标段名称)序号材料名称型号规格计量单位预算价格(元)备注133n招标人提供施工机械台时(班)费汇总表项目编号:工程名称：(项目名称)(标段名称)单位：元／台时(班)序号机械名称型号规格招标人收取的折旧费投标人应计算的费用合计维修费安拆费人工柴油电小计133n投标人自备施工机械台时(班)费汇总表项目编号:工程名称：(项目名称)(标段名称)单位：元／台时(班)序号机械名称型号规格一类费用二类费用合计折旧费维修费安拆费小计人工柴油电小计133n总价项目分类分项工程分解表项目编号:工程名称：(项目名称)(标段名称)序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价(元)合价(元)说明注：项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）135n工程单价计算表工程单价编号:定额单位：施工方法：序号名称型号规格计量单位数量单价(元)合价(元)1直接费1.1人工费1.2材料费1.3机械使用费2施工管理费3企业利润4税金合计135n人工费单价汇总表项目编号:工程名称：(项目名称)(标段名称)序号工种单位单价（元）备注270n预计变更项目单价汇总表项目编号：工程名称：（项目名称）（标段名称）序号项目名称施工内容及施工条件定额单位单价（元）备注12注：1、除“单价（元）”栏由投标人填写外，其余栏均由招标人根据项目具体情况填写；2、此表后应附单价分析表。第6章图纸（招标图纸）270n1．招标图纸目录序号图名图号版本出图日期备注2.图纸招标图纸在阜阳市公共资源（集中招投标）交易中心http://jyzx.fy.gov.cn。270n第7章技术标准和要求1一般规定1.1工程说明1.1.1工程概况颍上县位于安徽省淮北平原南缘，淮河与颍河交汇处。东毗凤台，北界利辛，西与阜阳市颍东区、颍州区、阜南县接壤，南与寿县、霍邱县隔淮相望。地理坐标为北纬32°27′～32°54′，东经115°56′～116°38′之间，东西长72.5km，南北宽56.1km，总面积1885km2。项目片位于颍上县中部的十八里铺镇、夏桥镇。招标主要内容：新建灌溉站2座，喷滴灌取水泵站首部4处，新打机井39眼，维修机井30眼，配套机泵62台套，小型喷灌机组63台套，牵引设备18台套；硬化梯形干渠4.64km，U型支渠7.39km，整修田间渠道15km；整修排涝中沟5条11.54km，疏浚田间排涝沟30km；沟道生态护岸2.3km；配套桥、涵、闸等建筑物114座；配套喷滴灌设施2.1万亩（其中夏桥镇6030亩，包括210亩半固定喷灌，320亩滴灌,5500亩移动喷灌；十八里铺镇14970亩，包括1470亩滴灌，13500亩移动喷灌）；机耕路1.6km；购置安装灌溉信息化系统1套；项目标志牌2处等。本工程施工总工期共6个月，计划开工2017年6月，至2017年11月完成验收。关键工期控制，要求泵站工程、喷灌工程10月20日前完成，机井工程工程7月底前完成，桥涵闸工程9月底前完成，其它工程在10月底完成，保证11月份完工验收。1.1.2水文气象和工程地质资料（1）水文气象本县属暖温带与北亚热带的过渡地带、半湿润季风气候区，四季分明，气候温暖湿润。受季风气候影响，降水的时空分配和年内分配不均，多年平均降水量942mm，年最小降水量406.8mm（1966年），年最大降水量1722.5mm（1954年）；年均降水天数107天，多集中在6～9月份，其降雨约占全年雨量的60%以上；多年平均蒸发量为920.5mm，最大和最小蒸发量分别为1214.9mm和680.8mm。年平均气温15.1℃，春秋两季气温升降幅度较大，年极端最高气温41.2℃（1966年），年极端最低气温-22.8℃（1969年），最大冻土深30cm，多年平均无霜期221天，日照时数为2213.3h，太阳年辐射总量为119.9千卡/cm2。年平均风速3.2m/s，夏季盛行偏南风，冬季盛行北、东北风，春秋两季多偏东风。项目区以旱粮作物为主，农作物一般为一年两熟，主要有小麦、棉花、大豆、红芋、芝麻、玉米、蔬菜等。（2）地形、土壤270n颍上县位于淮河两条主要支流颍河和润河之间，紧靠颍河右岸，属于沿淮淮北平原地区，境内无山丘，地势平缓，地形总体上自西北向东南倾斜，西北部的五十铺一带最高地面高程为29.0m（1985国家高程基准，下同），东南部的焦岗湖最低地面高程17.5m，高差11.5m，地面自然坡降约为万分之一。由于颍上县地处淮河与颍河的交汇处，地形地貌形态主要为河漫滩、一级阶地、河心洲等，体现出沟河纵横，湖洼众多，形成岗湾交错、河谷平原的地貌特征。1）河间平原。分布在颍河以东，西淝河以南，焦岗湖以北的平缓地带，属第四系全新统，由剥蚀堆积形成，土壤多为青黄色亚粘土构成，地面高程23~27m，地势较为平缓，由西北向东南微倾。2）黄泛平原。主要分布在颍河两岸和西淝河沿岸，地表为黄泛沉积物覆盖，主要土质为棕色粘土和黄色粉砂，由于原始地貌高差较大和泛滥沉积的不一致，形成两岸较多的湖泊洼地，呈现出以波状平原为主、岗洼交替的地貌形态和景观，沿岸较高地面高程在28~24m左右，而湖洼地面高程一般为20~23m，汛期极易受涝。3）河谷平原。主要是沿淮以北的低湖洼地，地表多为厚度不等的淮河冲积物覆盖，地势平洼，形成沿淮地区一连串的湖泊洼地，如著名的焦岗湖、唐垛湖、邱家湖等，一般地面高程在17.5~22m之间，现多数已变成行洪区。项目片位于县域的中部，地形西高东低，呈缓坡状，地面高程一般在26.80~26.30m之间，最低达到25.40m，土壤主要为粘土。项目区涉及的耕地经过多年耕作后熟练化程度较高，且大部分土地已流转，种植多种粮食和经济作物。（3）地质项目区内第四纪地质结构呈多层状，复杂多变，由冲积、冲洪积、湖积等堆积物所组成。其中全新统为近代黄泛、淮泛沉积物及河川剥蚀物堆积组成，厚度在地面以下40m左右。上更新统在地面以下40~110m左右，中下更新统约在地面以下110~500m左右。（4）水文、水资源根据颍上县水资源评价报告分析，项目区位于济河区，区内毛沟、谢展河、南界沟、北界沟、程陈沟、陈柳沟等大中沟是其主要排涝沟道，灌溉用水主要来自于济河。李庄村浅层地下水较为丰富，一般年份地下水埋深在1.5～2.5m之间，埋藏深度浅，补给开采容易。目前地下水尚无明显污染，水质较好，多为低重碳酸钙型和碳酸钠镁型，矿化度小于0.5g/L，宜于牲畜饮用和农田灌溉。地表水主要来自天然降水。因降水的时空分布不均和工程调蓄能力不足，可利用量远小于径流总量。村内各大沟蓄水的水质总体上可达到地面水环境质量标准中Ⅲ～Ⅳ类水的标准，可用于农业灌溉。1.1.3施工条件工程项目区地势平坦，区内沟、塘、河流水位可通过工程所在地的涵、闸控制，一般年份水位不高出地面。本工程项目区陆路交通比较方便，工程区可以通过村村通公路与市区连接，陆运物资和施工机械可通过以上道路进场。270n工程所需主要材料本着就近采购和交通运输的原则从颍上县城即可购买，水泥由较近的水泥厂供应，钢筋等材料由当地的物资部门供应。工程生活用水可利用工程附近的村庄处已有的取水深井解决，施工用水可从工程附近的水井或排涝沟中抽取。靠近供电主线路的工程，施工用电可直接从系统电网中T接，部分工地需靠自发电解决。1.2主体工程项目及其工作内容1.2.1排涝沟疏浚工程施工大、中沟疏浚:施工时先进行施工放样，采用1.0m3挖掘机于沟的两岸分段施工。疏浚土方堆放在沟两岸3.0m范围外。弃土区规则堆放或就近填洼地。严格按照设计边坡，防止部分水下边坡坡比太陡，引起边坡不稳。小沟及田头沟开挖:主要是对现有田头沟挖深挖宽，来满足排涝需求。施工时先进行施工放样，严格按照设计断面进行施工，弃土应堆放于离沟口外，以防重新进入沟内淤堵田头沟。1.2.2生态护岸工程施工(一)现浇砼渠道衬砌现浇砼衬砌砼主要为渠道衬砌砼，施工顺序：施工准备→测量放样→基面清理→模板安装→衬砌砼浇筑→伸缩缝处理→砼拆模养护。1、施工准备在渠道底部需做好清理及适当加固坡面，设置排水等措施，并有效排除积水。2、测量放样测量放样必须用经纬仪、水准仪、钢尺进行，按砼伸缩缝间距设放样桩。测量人员必须具有相应的专业知识和相应工作经验，并要持证上岗。施工过程中，对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施，以免被破坏。3、基面清理基面验收合格后，将杂物、泥土及松动岩石清除，处理完毕再浇筑砼。基岩面浇筑仓，在浇筑第一层砼前，必须先铺一层2-3cm厚的水泥接缝砂浆，砂浆水灰比应与砼的浇筑强度相适应，铺设施工工艺保证砼与基岩石结合良好。4、模板制安模板制作：用标准钢模板拼接，局部曲线面根据平面展开图用木板加工制作。模板安装：安装模板前，按结构物外形设计尺寸测量放样，多方向设立控制点，以便校正。架模时，将模板固定在支撑上，再将支撑支承到坚固的地面上。模板顶面用水准仪检查其标高，不符合要求时予以调整，直到满足设计和规范要求。5、砼浇筑砼浇筑的主要施工工艺：拌和→运输→振捣→养护。270n（1）准备工作施工前，对基层表面进行清理，使表面清洁无任何松散石料，遇有局部发软或松散的表面应将其铲除，然后用素砼填补。对所需的各类机械设备进行调试，以满足工程需要。（2）混合料配合比设计根据技术规范和设计图纸要求，对进场砂、石材料进行颗粒分析、相对密度、石料压碎值试验、重型击实试验等多项技术指标试验。水泥必须采用经过监理工程师或业主批准的水泥，在进场后对此材料重新进行配合比设计和试验，配合比设计应由监理工程师批准且参加试验。根据配合比设计确定最佳水泥用量及各种材料用量。（3）混凝土浇筑渠道砼施工，应采用先边砌条石边墙、顶拱边浇筑背厢砼，后底板的程序作业，砼由双胶轮车运输至施工地点，人工入仓，插入式振捣器捣实，振捣器宜垂直插入，如略有倾斜时，其倾斜方向应一致，避免漏振。每一位置的振捣时间，以砼不再显著下沉、不出现气泡，并开始泛浆为准，避免欠振、过振。两次插入砼的水平距离以40cm为宜，插入位置呈梅花型布置，并插入下层砼5cm左右，以加强上下层砼的结合，振动棒距模板距离20cm，且不得触动埋件和模板，无法使用振捣器的部位应辅以人工捣固。。振捣器不能直接碰撞模板、予埋件，以防模板走样和予埋件移位；振动棒快插慢拉，以保证砼上下层结合。底板砼采用后退法浇筑，平板振捣器捣实。砼浇筑时，严禁在仓内加水，如发现和易性较差，就采取加强振捣的方法来保证其质量。（4）养护、拆模在砼浇筑完毕10～12h即可开始洒水养护，采用人工洒水的方法，以保持湿润状态，养护时间为14天。当砼强度达到施工规范要求的强度后，进行拆模，拆模时，不能损坏砼。6、伸缩缝护坡每隔5m设置伸缩缝一道，缝宽20，缝内用闭孔板或沥青三油填塞。(二)预制块安装①碎石垫层：1、工艺流程：检验碎石的质量——分层铺筑碎石——碾压或夯实——找平——验收。2、碎石垫层要分层铺设，分层碾压密实，人工摊平。预先设好5×5m网格标高桩，控制每层碎石垫层的铺设厚度，铺设碎石时，第一层厚度为300mm，第二层厚度为200mm厚并根据设计标高找平。3、碾压的遍数由现场实验确定。用挖掘机往复碾压，一般碾压不小于４遍，其轮距搭接不小于50mm。边缘和转角处应用蛙式打夯机补夯密实。②预制块安装：（1）、清理工作面:在安装现场,根据现场测量已放样出的点,挂上线，保证线底下18厘米净空，清除掉松散的土和杂物。270n（2）、安装：经监理检测合格后铺筑砂砾，夯实后铺筑预制块，保证坡面平整度和线形顺直度，预制板后不能有虚土，更不能靠空，必须保证预制块靠实。预制块接缝要交错布置，避免重缝。安装时要挂双线控制，纵线控制线形，竖线控制坡度。相邻两块预制块的高差不得大于3mm,控制预制块间的缝宽均匀一直，缝与缝间的误差不得大于3mm，在安装的过程中,不合适的线形及时调整，忌硬弯，控制好安装的线形,使直线直顺,曲线圆滑美观。（3）、纵向每间隔10米设置一道沉降缝，缝宽2cm，缝中填以沥青麻丝。③勾缝养生：预制块安装完毕后,用高标号水泥砂浆进行勾缝,缝宽2～5cm,勾缝可采用平凸缝勾砌，勾缝时砂浆必须饱满，在砌筑或勾缝完成后必须洒水养生，养生时间为3至7天，同时根据天气的情况,有必要时进行适当的覆盖养生。(三)草皮护坡⑴施工材料1）草皮：选种应具有耐旱、耐涝、蔓面大、根部发达、茎低矮强壮和多年生长的特性。2）肥料：肥料的含量应有不低于10%的氨、15%的磷酸盐和10%的碳酸钾；或根据土壤肥力状况选定成份含量。混合肥料则由10%的有机肥、20%的化肥、70%的表土均匀拌和而成。含有不低于上述有效营养成分的液体化肥方可使用。3）水：种植用水或养护用水应无油、酸、盐或其他对植物生长有害的物质，并应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-1992）要求。⑵施工要求1）地表面：按照表土铺设的施工要求进行地表面的整理和准备。2）草皮的选购与运输：选购的所有草皮应符合现行关于植物病害及昆虫传染的规定，在草皮选定后将有关的检疫证明送达监理人。3）栽铺：按水土保持工程布置的要求，标出种植段、位置及品种轮廓，并进行放样，在种植中近表土铺设的要求进行种植地面的种类和准备。除铺设外，在边坡较高较陡之处也可铺设，即在坡脚处向上钉铺，用小尖木桩或竹签将草皮钉固在边坡上，种植后应进行浇灌。⑶草皮养护草皮种植施工完毕后，在规定时间内开始洒水养护至工程竣工。1.2.3高效节水灌溉工程施工1、管道施工管槽开挖宽度为管径加必要工作面宽度，管道埋设的最小管顶覆土厚度不小于0.7m。管道安装采用橡胶圈接口，橡胶圈连接应遵守以下规定:A、施工期，检查管材、管件及橡胶圈质量，备齐施工工具；B、清理干净承口内橡胶圈沟槽、插口端工作面及橡胶圈，不得有土或其他杂物；C、将橡胶圈争取安装在承口的橡胶圈沟槽区中，不得装反或扭曲，为安装方便可先用水浸湿胶圈，但不得在橡胶圈上涂润滑剂安装；D、橡胶圈连接的管材在施工中被切断时，须在插口端另行倒角，并应划出插入长度标线，然后再进行连接。最小插入长度应符合规范要求。切断管材时，应保证断口平整且垂直管轴线；270nE、用毛刷将润滑剂均匀地涂在装嵌在承口处得橡胶圈和管插口端外表面上，但不得将润滑剂涂到承口的橡胶圈沟槽内；润滑剂可采用V型脂肪酸盐，禁止用黄油或其他油类作物润滑剂；F、将连接管道的插口对准承口，保持插入管段的平直，用手动葫芦或其他拉力机械将管材一次拆入至标线，若插入阻力过大，切勿强行插入，以防橡胶圈扭曲；G、用塞尺顺承插口间隙插入，沿管圆周检查橡胶圈的安装是否正常。2、阀门井施工阀门井均采用砖砌体进行施工，砂浆抹面。盖板采用预制钢筋C20混凝土，具体见下述钢筋砼、砼工程施工技术要求，在施工过程中必须满足相关施工规范。3、管网水压试验压前应进行冲洗，试压前，先打开远端出水口，其他关闭，待开泵后，慢慢关闭该出水口，关闭后开始检查各接头是否漏水，对漏水点要做好记号以备处理，对于漏水不太严重的可以用涂胶包裹的办法，对于漏水严重的要重新更换。处理完后重新试压，直至没有漏水为止。1.2.4田间排水沟涵施工本次设计的涵管桥共Φ0.6m、Φ0.8m、Φ1.0m和Φ1.5m四种规格，采用钢筋砼成品二级涵管。两岸连接段采用砼翼墙。（1）基坑开挖基坑的开挖采用挖掘机和人工配合的方法进行。挖掘机开挖时，先预留基底20cm，留作人工整平。在基底整平的过程中，随时用水准仪控制基底设计标高。基坑开挖好之后，必须对基坑进行检测。检测的内容包括:①基坑的平面位置、尺寸和基底标高。②基底承载力是否满足要求。（2）混凝土涵管座施工施工前，根据设计图纸所示涵管座的平面位置放线，同时用水准点抄平，控制浇筑的厚度。涵管两侧的弧形护垫待涵管安装后二次浇注。（3）管节的吊装在吊装前应注意以下几个方面的问题:①管径及长度尺寸是否符合设计要求。②是否有破损或贯通裂缝。③表面是否有严重的蜂窝孔、麻面和砼松散现象。④是否有钢筋外露。⑤管节两端是否平整。⑥270n管节强度是否达到设计强度。满足上述所有要求，验收合格后，方可吊装。吊装工作由人工配合挖掘机完成，管节的安装由下游涵节向上游推移，每节涵管应紧贴与基座上，使涵管受力均匀。且所有管节应按正确的轴线和坡度敷设。在吊装过程中应注意避免人为的损伤和破坏。涵管之间的接缝不大于10mm，禁止加大接缝宽度来满足涵长的要求。用沥青麻絮填接缝的内外侧，形成柔性封闭层。在用两层15mm宽的浸透沥青的油毛毡包缠接缝部位。（4）涵身弧形护垫管节吊装完毕后经检验合格，即对基座上部、涵管两侧弧形护垫进行二次浇筑，浇筑部分混凝土必须保证混凝土与涵身紧密接触。（5）涵背回填当砌体的强度达到设计强度的70%以上时，方可按规范要求进行回填，回填时采用分层回填，每层松铺厚度15cm.夯实后压实度应达到95%。1.3发包人提供的施工图纸和文件1.3.1发包人负责提供的施工图纸和文件（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。（2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。1.3.2发包人供图计划（1）发包人应在发出开工通知后7天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。（2）每年第四季度末，监理人应根据上述供图讣划，提供详细的下年度供图计划给承包人。（3）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。（4）发包人应向承包人提供4份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。1.3.3发包人提供施工图纸的期限（1）用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后7天内提供给承包人。（2）用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前7天提供给承包人。（3）用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前7天提供给承包人。（4）用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交270n的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前14天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前14天提供给承包人。（5）用于金属结构的制作和安装（闸门和启闭机的安装等）的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前14天提供给承包人。1.3.4施工图纸的修改（1）承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的7天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后7～14天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图。（3）若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。1.4承包人提交的文件1.4.1承包人文件的提交计划承包人应在签署协议书后21天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2～1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。1.4.2承包人负责设计的临时工程图纸和文件（1）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前14天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。（2）承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。1.4.3施工总进度计划（1）承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：1）作业和相应节点编号；2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；3）持续时间；4）最早开工及最早完工日期；5）最迟开工及最迟完工日期；270n6）总时差和自由时差；7）主要项目施工强度曲线；8）附需要资源和说明。（2）承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。1.4.4施工总布置设计（1）承包人应在收到开工通知后的14天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理批准。监理人应在签收后28天内批复承包人。（2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。（3）承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。1.4.5主要施工方法和措施（1）承包人应在每项工程开始施工或安装前14天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的14天内批复承包人。（2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。1.4.6承包人文件的审批（1）除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后14天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：1）同意按此执行；或2）按修改意见执行；或3）修改后重新提交；或4）不予批准。（2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后14天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。（3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。270n1.5发包人提供的材料和工程设备本工程发包人提供工程材料和工程设备，承包人应负责其承包的标段范围内全部主体工程和临时工程的工程材料和设备供应。1.6承包人提供的材料和设备1.6.1承包人提供的材料（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人并对每批材料是否合格作出鉴定；3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。（2）不合格材料的处理经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。（3）代用材料承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。1.6.2承包人提供的工程设备按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。1.6.3承包人施工设备（1）承包人应在签署合同协议书后14天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准施工设备清单的内容应包括：1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。270n（2）承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投人使用；（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。1.6.4不合格的材料和工程设备的处理由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。1.7进度计划的实施1.7.1施工总进度实施措施承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准实施措施应说明以下内容：（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。（2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。（4）工程设备的订货、交货计划。（5）其它说明。1.7.2年进度计划承包人应在每年12月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：（1）计划完成的年工程量及其施工面貌。（2）该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。（3）要求发包人提供的施工图纸计划。（4）提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。（5）该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。（6）该年各施工工程项目的试验检验计划。（7）工程安全措施实施计划等。1.7.3季、月进度计划监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：（1）季、月工程量及其施工面貌。（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。270n（3）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。1.7.4月、周进度报告（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；2）月完成的工程面貌图；3）材料实际进货、消耗和库存量；4）现场施工设备的投运数量和运行状况；5）工程设备的到货情况；6）劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）；7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；8）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；10）环境保护及水土保持措施实施情况。月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；2）上周实际完成工程量统计；3）下周计划完成的工程量；4）要求监理人协调解决的主要问题。1.7.5进度会议（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。（2）承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。1.8工程质量的检查、检验和验收1.8.1承包人的质量自检（1）承包人应在收到开工通知后的14天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：1）质量检查机构的组织框图；2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；270n5）质量检查记录及验收单格式。（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。1.8.2监理人的质量检查（1）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。（2）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。1.8.3发包人的完工预验收（1）在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。（2）承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。1.9验收1.9.1专项验收（1）专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。（2）专项验收可与工程竣工验收一并进行，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1.10.3条的要求进行。1.9.2阶段验收根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：（1）枢纽工程导（截）流验收；（2）水库下闸蓄水验收；（3）引（调）排水工程通水验收；（4）机组启动验收；（5）工程建设需要增加的其它验收。270n1.9.3工程竣工验收（1）工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定.（2）各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。（3）各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；8）监理人指示提交的其它竣工验收资料。（4）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。（5）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。1.10工程量计量1.10.1说明（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。（4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列人承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。（5）分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。270n1.10.2重量计量（1）按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。（2）凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。1.10.3面积计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。1.10.4体积计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。1.10.5长度计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。1.11引用技术标准和规程规范的规定1.11.1遵守国家和行业标准的强制性规定技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。1.11.2引用标准和规程规范以最新版本为准技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。1.12工程保险1.12.1投保险种发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：（1）建筑安装工程一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）；（2）人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）；（3）人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）；（4）第三者责任险（按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保）；（5）施工设备险（由承包人负责投保）。1.12.2保险费用（1）若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。270n（2）承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按本章《工程量清单》所列项目专项列报。（3）承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第20.4款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。（4）施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。1.13工程价款支付方法1.13.1单价支付项目除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。1.13.2一般总价支付项目除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。1.13.3特殊约定的总价支付项目（1）进场费承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用,应在《工程量清单》以总价形式列报，由发包人在合同计划开工日期14天前支付。（2）退场费工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人根据合同要求规定的工作内容在《工程量清单》以总价形式列报，在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退后由发包人予以支付。（3）保险费发包人按本章第1.12节规定支付。（4）其它费用承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。2施工临时设施2.1一般规定2.1.1应用范围270n本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。2.1.2承包人责任（1）承包人应按本章第2.2节、第2.3节的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作并对其提供的测量和试验成果负全部责任。（2）承包人应负责修建完成本章第2.4～2.15节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。（3）承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。（4）承包人应按本章第2.5～2.9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。（5）承包人应按本章第2.l0～2.14节的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。（6）承包人应按本章第2.15节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。2.1.3主要提交件承包人应按本技术条款第1.4.2条，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4～2.15节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：（1）施工临时设施布置图；（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；（3）安全和环境保护措施；（4）施工期运行管理方式。2.1.4引用标准（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749－20O6）；（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378－20O7）；（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303－2004）；（4）《水利水电工程施工测量规范》（SL52－1993）。2.2现场施工测量承包人应按本合同通用合同条款第8.1～8.4款的规定执行。270n2.3现场试验承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。2.4施工交通2.4.1场内施工道路除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）。2.4.2场外公共交通承包人应按本合同通用合同条款第7.3～7.5款的规定执行。2.5施工供电（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人施工电源输出端的接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。（2）承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位（如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等）配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。2.6施工供水（1）承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。（2）承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。（3）为进人现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定.2.7施工供风承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。270n2.8施工照明（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378－2007）第12.3.l0条的规定。（2）承包人应按监理人指示，为进人现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。2.9施工通信和邮政服务（1）承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。（2）承包人应自行与当地邮政部门协商解决其施工现场邮政服务事宜。2.10砂石料场开采加工系统（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维护。（2）承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定各项加工设备的生产能力和规模，进行加工、储存和供料平衡，并应满足高峰用量的要求。2.11混凝土生产系统（1）若合同约定，由承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统（包括混凝土骨料储存系统）的设计和施工（包括场地的开挖、回填与平整）、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。2.12临时工厂设施承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。（1）钢筋加工厂；（2）木材加工厂；（3）混凝土构件预制工厂；（4）机械修配工厂；270n（5）汽车保养站。2.13仓库和堆、存料场（1）承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。（2）承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。（3）除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。2.14弃渣场承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施防止冲刷弃渣，造成水土流失。2.15临时生产管理和生活设施2.15.1承包人临时生产管理和生活设施（1）除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。（2）承包人应在收到开工通知后的14天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件。提交监理人批准。2.15.2发包人提供临时生产管理和生活设施发包人可将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。2.16计量和支付2.16.1现场施工测量现场施工测量（包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等）所需费用，由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付。2.16.2现场试验（1）现场室内试验承包人现场试验室的建设费用，由发包人按《工程量清单》所列相应项目的总价支付。（2）现场工艺试验除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，包含在现场工艺试验项目总价中，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。（3）现场生产性试验270n除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外，其它各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。2.16.3施工交通设施（1）除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。（2）场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。2.16.4施工及生活供电设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.5施工及生活供水设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.6施工供风设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.7施工照明设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.8施工通信和邮政设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.9砂石料生产系统除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.10混凝土生产系统除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。270n2.16.11附属加工厂除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.12仓库和存料场除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.13弃渣场除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.14临时生产管理和生活设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.15其它临时设施未列人《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。3施工安全措施3.1一般规定3.1.1应用范围本章适用于本工程施工现场的安全管理工作包括：现场施工劳动保护、爆破作业、照明、场内交通、消防等施工作业保护、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。3.1.2承包人责任（1）承包人应按本合同通用合同条款第10.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2节规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。270n（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后12～24小时内提交事故情况的书面报告。（5）承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。3.1.3主要提交件（1）承包人应在本工程开工前3天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家行业和地方有关法规，以及本章第3.2.1条规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。（2）承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。3.1.4引用的法律法规（1）《水利工程建设安全生产管理规定》；（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》；（3）《中华人民共和国道路交通安全法》；（4）《中华人民共和国安全生产法》；（5）《中华人民共和国消防法》；（6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；（7）《中华人民共和国食品卫生法》；（8）《中华人民共和国劳动法》。3.1.5引用标准（1）《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》（GB50706－2011）；（2）《爆破安全规程》（GB6722－2003）；（3）《安全标志及其使用导则》（GB2894－2008）；（4）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398－2007）；（5）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL400－2007）；（6）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378－2007）；（7）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001－2011）。270n3.2施工安全措施3.2.1施工安全措施计划承包人应按本章第3.1.3条的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。3.2.2劳动保护（1）承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。（2）按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。3.2.3伤病防治和卫生保健（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。（2）施工人员进人生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。（3）及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。3.2.4危险物品的安全管理承包人运输和存放爆破器材，应遵守SL398－2007第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守SL398－2007第11.5节的规定。3.2.5照明安全承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合SL398－2007第4.5.9～4.5.14条的规定。3.2.6接地及防雷装置接地及防雷装置应符合SL398～2007第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。3.2.7防有毒、有害物品的控制承包人应遵守SL378一2007第11.3节防尘、有害气体的规定。270n3.2.8爆破作业安全（1）承包人的施工爆破作业应严格遵照GB6722－2003及国家有关爆破安全管理的规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。（2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。（3）当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决。现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。3.2.9消防（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。（2）承包人应按SL398－2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。3.2.10洪水和气象灾害的防护（1）承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。（2）每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398－2007）第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。3.2.11安全标志（1）承包人应按GB2894－2008的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：1）禁止标志；2）警告标志；3）指令标志；4）提示标志。（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。270n3.3应急救援措施3.3.1事故应急救援预案（1）承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。（2）发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。3.3.2伤亡事故处理（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款10.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。（2）发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。3.3.3预防自然灾害措施（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。3.4计量和支付（1）承包人按本章第3.2节、第3.3节要求进行的、非直接属于具体工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用，应在《工程量清单》以总价形式专项列报，经监理人检查确认实施情况后，由发包人按项审批支付。（2）直接属于具体工程项目的安全文明施工措施费，应包含在《工程量清单》各具体工程项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。270n4环境保护和水土保持4.1一般规定4.1.1应用范围本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。4.1.2承包人责任（1）承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。（2）对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等），污染施工场地及场地以外的土地和河川。（3）承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。4.1.3主要提交件（1）环境保护及水土保持措施计划：承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；2）施工生产废水（如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等）处理措施；3）施工区粉尘、废气的处理措施；4）施工区噪声控制措施；5）固体废弃物处理措施；6）人群健康保护措施；7）本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；8）施工辅助生产区（如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；9）施工区边坡工程的水土保护措施；10）完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。（2）承包人应按监理人指示，在工程开工后7270n天内，将废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。（3）验收报告和资料：1）环境保护措施质量检查及验收报告；2）水土保持措施的质量检查及验收报告；3）监理人要求提供的其它资料。4.1.4引用的法律法规（1）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；（2）《中华人民共和国水法》；（3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；（5）《建设项目环境保护管理条例》；（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；（7）《中华人民共和国水污染防治法》；（8）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；（9）《中华人民共和国水土保持法》；（10）《中华人民共和国环境保护法》。4.1.5引用标准（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）；（2）《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）；（3）《环境空气质量标准》（GB3095－2012）；（4）《污水综合排放标准》（GB8978－2002）；（5）《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）；（6）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）；（7）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398－2007）；（8）《水土保持监测技术规程》（SL277－2002）；（9）《水环境监测规范》（SL219－1998）；（10）《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17－2004）；（11）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773－2008）4.2施工环境保护4.2.1生活供水及生活废水处理（1）饮用水水质应符合GB5749－2006的规定。（2）处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守GB270n8978－1996的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排人河流水体中，或造成生活供水系统的污染。4.2.2生产废水处理（1）基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体pH值接近中性时排放。（2）砂石料开采加工、混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。（3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存防止污泥进入排水系统或排入河道。（4）机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。（5）混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。4.2.3施工区粉尘控制（1）承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。（2）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测检查和检测记录应提交监理人。（3）施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在SL398－2007表3.4.2规定范围内。（4）承包人制定的除尘措施，应遵守SL398－2007第3.4.3条的有关规定外，还应做到：1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；2）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置；3）混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；4）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料；5）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；6）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；7）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖；8）洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。270n4.2.4施工区噪声污染控制（1）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。（2）施工期间，承包人应按SL398－2007第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。（3）生活区噪声声级的限值应遵守SL398－2007表3.2.8的规定。4.2.5固体废弃物处理（1）承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。（2）生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。（3）承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。（4）对施工中难以避免滑人河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。（5）废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。4.2.6有毒有害物质和危险品的管理有毒有害物质和危险品的管理应遵守SL398－2007第11.3.1条、第11.3.2条的规定。4.3生态环境保护4.3.1陆生动植物及资源保护（1）承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。（2）承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。（3）承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。4.3.2景观与视觉保护（1）施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。（2）承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。270n4.4水土保持4.4.1执行水土保持措施计划承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。4.4.2做好水土保持工程措施（1）承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。（2）承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。（3）承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。（4）承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。4.5环境清理4.5.1环境清理措施计划承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：（1）环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）；（2）环境保护辅助工程设施；（3）植被种植措施。4.5.2环境清理（1）在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。（2）完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和（或）监理人指示的方式处理。（3）对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。（4）承包人应有责任保证其种植的林草按SL277－2002第7.2.2条第2款规定的“林草恢复期”内成活。270n（5）占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。4.6环境保护工程的验收4.6.1施工期环境保护临时设施的检查和验收各项施工期环境保护临时设施投人使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：（1）监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；（2）各项环境保护临时设施布置图；（3）施工质量检查记录；（4）生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。4.6.2环境保护和水土保持工程的质量检查和验收本章第4.2～4.5节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：（1）永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；（2）永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；（3）植被种植计划的完成情况和检查验收记录；（4）“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。4.6.3水久性环境保护工程的完工验收上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：（1）各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；（2）各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；（3）监理人要求提交的其它完工验收资料。4.7计量和支付（1）施工临时设施（包括混凝土生产系统、砂石料生产加工系统、机修车间、施工现场和生活区临时设施等）的废、污水（或废油）处理设施，应分别包含在与本技术条款第2270n章“施工临时设施”各自相关的施工临时设施项目中。承包人根据合同要求完成各废、污水（或废油）处理设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应“施工临时设施”的废、污水（或废油）处理设施子项总价支付[若未设列废、污水（或废油）处理设施子项，则承包人完成该设施建设、移设和拆除工作所需的费用，应包含在与之相关的“施工临时设施”项目总价中，发包人不另行支付]；除合同另有约定外，承包人按合同要求完成废、污水（或废油）处理设施的运行、维护管理、施工期水质监测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。（2）除合同另有约定外，施工场地和生活区的其它零星污水、零星废弃物和生活垃圾的处理费用，大气环境保护措施费用和声环境保护措施费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。（3）河床基坑的废水处理费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。（4）列入《工程量清单》的环境保护和水土保持的其它工程项目（如渣场和场内交通的工程防护和水土保持设施、林草植被种植措施等），由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。除合同另有约定外，环境保护和水土保持的其它工程项目的工程单价或总价，应包括承包人完成相应项目的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用。（5）未列入《工程量清单》的其它环境保护和水土保持措施，承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。（6）承包人在《工程量清单》以总价形式专项列报的“环境保护和水土保持专项措施费用”，应按计划实施并经监理人检查确认后，由发包人按项支付。5施工导流工程5.1说明5.1.1范围本章规定适用于本合同施工图纸所示的施工导流及排水工程，其工作内容包括（但不限于）：（1）施工围堰的填筑、维修和拆除；（2）建筑物基坑排水；（3）施工期地下水观测；（4）施工度汛。上述工程项目的工作内容包括建筑物的设计和施工；材料、设备的供应和试验检验；设备的安装、运行和维护；临时建筑物及其设施和设备的拆除以及本合同规定的质量检查和验收等工作。270n5.1.2承包人的责任（1）承包人应按本技术条款的要求，负责进行所需围堰工程的填筑、防渗处理、拆除等，排干基坑和其它建筑物部位的积水，保证主体工程在干地施工；负责提供其所需要的人工、材料和设备，以及质量检查和检验等工作。（2）施工期内遭遇不可预测的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人的指示，采取紧急措施，进行防洪防灾的抢险工作。由于自然灾害或超标准洪水造成永久建筑物的损失和损坏，应按本合同《通用合同条款》第47.1款和第48.2款的规定办理。5.1.3主要提交件在基坑开挖开工14天前，承包人提交一份施工导流布置以及导流建筑物结构设计成果及其说明，报送监理人审批，其内容包括：（1）施工导流布置图；（2）导流建筑物结构图；（3）导流建筑物结构设计计算成果和设计报告；（4）监理人要求提交的其它资料。5.1.4引用标准和规程规范（l）《防洪标准》GB50201—94；（2）《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008；（3）《水利水电工程施工组织设计规范》SL303—2004；（4）本章各专项施工技术涉及的其它章节引用的标准和规程规范。5.2施工导流建筑物设计标准5.2.1施工导流布置的复核（1）承包人可根据其现场实际情况以及其自身施工的需要，修改完善导流建筑物布置。承包人对导流建筑物布置的任何修改均应经监理人批准。（2）承包人对导流建筑物布置的修改必须遵守以下原则：1）不降低合同规定的施工导流洪水标准和建筑物安全度汛的标准；2）不改变永久建筑物布置型式和主要尺寸及高程；3）不降低导流建筑物的设计标准。5.3导流建筑物的设计与施工（1）导流建筑物的设计由承包人负责完成并报监理人批准。270n（2）承包人应按监理人批准的施工图纸进行导流建筑物的施工，导流建筑物的施工技术要求，应执行有关规范的规定。（3）承包人应在导流建筑物的设计与施工中考虑遭遇大于设计标准洪水而采取的具体措施，且须经监理人批准。5.4导流建筑物的拆除（1）承包人应按监理人指示，以不妨碍永久或临时建筑物的安全运行为前提，提交导流建筑物拆除措施报送监理人审批。（2）承包人应按监理人规定的期限，及时拆除导流建筑物至监理人认为合格为止。5.5施工排水5.5.1施工排水措施承包人应对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划，针对施工区域的以下范围和内容编制施工排水措施，并报送监理人审批。（1）施工区内明水和地下水的引排措施；（2）边坡开挖的施工排水和保护措施；（3）施工排水系统的布置图；（4）施工排水设备配置计划。5.5.2施工排水（1）承包人应负责开挖工作面积水的排除，和基坑内永久工程建筑物施工所需的经常性排水（包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等），以及围堰闭气后基坑水的排除。（2）承包人应负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备，并负责这些设备和设施的安装、运行和维修，应保证排水设备的持续运行，必要时应配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。5.6安全度汛5.6.1安全度汛措施承包人应按本章第5.1.3款的规定，编制安全度汛措施，报送监理人审批。其内容包括：（1）截至汛前的工程施工面貌；（2）对可能发生超标准洪水时的应急度汛措施。5.6.2防汛准备270n承包人应在每年汛前根据批准的安全度汛措施，做好各项准备，并在紧急情况下，作好防汛劳动力安排。除超标准洪水度汛所增加的费用由发包人承担外，在设计洪水标准以内的度汛费用应由承包人承担。5.7质量检查和验收本工程围堰及防渗工程等质量，应按本技术条款及现行规范中有关章节规定的内容和要求进行检查和验收。5.8计量和支付本章工程项目按总价进行计量和支付。（1）对围堰工程、防渗处理等及施工期的作业区降排水、安全度汛和防护工程、围堰拆除和清理等已包括在临时工程内，总价承包。（2）承包人应清除一切有碍水电站安全运行及工程区环境的施工废弃物和施工垃圾，其费用应单独列项，并按《工程量清单》所列项目的总价进行支付。6土方明挖6.1一般规定6.1.1应用范围本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡和砂石料场、石料场及其覆盖层的明挖工程。6.1.2承包人责任（1）承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖线进行开挖施工。（2）承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先做好安全清理和支护。（3）在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。（4）承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。6.1.3主要提交件（1）开挖放样资料每项单位工程开工前14天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。（2）施工措施计划270n承包人应在本工程或每项单位工程开工前28天，按施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）；2）开挖程序与开挖方法；3）施工设备的配置和劳动力安排；4）开挖边坡的排水和边坡保护措施；5）土料利用和弃渣措施；6）质量与安全保证措施；7）主要开挖工程施工进度计划等。6.1.4引用标准（1）《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501－2007）；（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202－2002）；（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303－2004）。6.2场地清理场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。6.2.1植被清理（1）在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。（2）除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m距离。（3）承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。（4）场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。（5）凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第3章规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。（6）场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。6.2.2表土的清挖、堆放和有机土壤的使用270n含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第4.5节的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。6.3土方开挖6.3.1土方定义（1）指黄土、粘土、砂土（包括淤沙、粉砂、河砂等）、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。（2）土类开挖级别划分，应符合SL303－2004表C.1.1的规定。6.3.2开挖区临时道路承包人应按SL303－2004第5.3节的规定，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。6.3.3校核测量承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行校核测量。6.3.4临时边坡的稳定主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。6.3.5基础和边坡开挖基础和边坡开挖的施工方法应符合SL303－2004第4.2节的规定。6.3.6边坡的护面和加固为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。6.3.7开挖线的变更在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条的约定办理。6.3.8边坡安全的应急措施若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。270n6.4施工期临时排水6.4.1排水措施（1）承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。（2）承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。（3）在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。（4）在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进人场地，并有效排除积水。6.4.2降低地下水位的排水措施（1）对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。（2）采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面0.5m以下。（3）在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。6.4.3保护水久建筑物和水久边坡免受冲刷承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。6.5砂砾料场开采6.5.1料场开采砂砾料的开采和加工处理应符合SL303－2004第4.4.9条、第4.4.10条的规定。6.5.2开采结束后的料场整治料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人指示，进行以下料场整治和环境恢复工作。包括：（1）开挖边坡面的整治。（2）修建环境保护的辅助工程设施。（3）按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。270n6.6开挖渣料的利用和弃渣处理6.6.1可利用渣料的利用（1）承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。（2）承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。（3）对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。6.6.2弃渣处理弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。6.7检查和验收6.7.1土方开挖前的检查和验收土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查：（1）用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。（2）按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。（3）按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。6.7.2土方明挖工程完成后的质量检查和验收（1）土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：1）按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；2）取样检测基础土的物理力学性质指标。（2）基础面覆盖前的质量检验和验收：1）基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第6.7.3条第1款的规定；2）对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体（或砌体）填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；3）上述第（1）项基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。（3）永久边坡的检查和验收：270n1）永久边坡的坡度和平整度的复测检查；2）边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。6.7.3完工验收各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：（1）土方明挖工程竣工平面和剖面图；（2）质量检查和验收记录；（3）监理人要求提供的其它资料。6.8计量和支付（1）场地平整按施工图纸所示场地平整区域计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。（2）一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（3）塌方清理按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（4）承包人完成本章第6.2.1条所列的“植被清理”工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（5）土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修），土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。（6）土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（7）除合同另有约定外，开采土料或砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，发包人不另行支付。（8）除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》第4章“环境保护和水土保持”相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。270n7石方明挖（本工程无）8草皮种植8.1说明本章工作内容包括本工程施工图所示的草皮地坪和草皮护坡的草皮种植。8.1.1基础平整草皮种植前，应将边坡、地坪表面原有的草皮、杂物清除，按照设计断面及高程要求对其进行整坡、平整，使其满足要求。8.1.2草皮种植1）移植草皮应在适宜的季节进行。2）草皮移植后至单位工程验收前由承包方负责养护和管理。8.2计量与支付本章的草皮种植工作，按实际完成的面积，以平方米（m2）为单位进行计量。计价中包括草皮及草子采购、运输、地表及边坡整理、腐殖土挖运与摊铺、草皮种植及草子播种、养护等一切与此有关的费用。9支护工程10土方填筑工程10.1一般规定10.1.1应用范围（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的挡墙、护坡设施土方回填和土石围堰等的堰体填筑施工。（2）土石方填筑工程的工作内容包括：土料运输、现场碾压试验、土料的填筑和碾压、建筑物排水等。10.1.2承包人的责任（1）承包人应根据本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工总进度的安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和填筑料的供求平衡。270n（2）在施工过程中，承包人应做到施工的合理安排，填筑面层次分明，作业面平整，填筑竣工后，应修整护坡面，使其坡面平整，颜色均匀。（3）在填筑过程中，承包人应采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志。10.1.3主要提交件（1）土石方填筑施工措施计划在土石方填筑工程开工前28天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准其内容包括：1）堤防（或堰）填筑分期、料物分区图；2）土石方填筑程序和方法；3）料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应；4）土石方平衡计划；5）施工设备、设施配置；6）质量控制和安全保证措施；7）施工进度计划；8）监理人要求提交的其它文件和资料。（2）地形测量资料土石方填筑工程开工前21天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。（3）现场试验计划和试验成果报告。土石方填筑工程开工前21天，承包人应根据本章第8.2节获得的料场复查资料，以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，将本章第8.3节所列的现场试验计划，提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。10.1.4引用标准（1）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303－2004）；（2）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251－2000）；（3）《土工试验规程》（SL237－1999）；（4）《堤防工程施工规范》（SL260－1998）；（5）《土石坝安全监测技术规范》（SL551-2012）；（6）《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129－2001）。10.2料源要求10.2.1土料（1）防渗土料的填筑含水量应按施工图纸要求或碾压试验确定。（2）砾质土（包括冰积、坡积、洪积和构造残积土）应遵守DL/T5129－2001第8.2.3270n条的规定。（3）人工掺合砾石土所用的土料和碎石料特性及其比例，以及含水量均应符合施工图纸要求和DL/T5129－2001第8.2.4条的规定。人工掺合料应均匀，不得有砂砾石集中现象。10.2.2抛投块体施工期，承包人应在堤脚抛投块体，防止岸坡崩塌；截流龙口的抛投料应根据施工图纸和监理人指示，并通过截流模型试验选定抛投料的材质、粒径。10.3填筑现场试验（1）土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的土石方填筑料，并按本章第8.4.2条规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的现场工艺试验，以确定填筑施工参数。（2）每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。10.4质量检查和验收10.4.1土石方填筑前的质量检查和验收（1）填筑前的地形平面、剖面测量资料的复核检查。（2）填筑前基础面清理的检查和验收。（3）土石方填筑料的物理力学试验成果抽检。（4）施工碾压参数及其试验成果的检查和验收。10.4.2完工验收填筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：（1）堤体土石方填筑工程（包括填筑体防渗结构及土工布防渗结构）竣工图；（2）现场试验成果；（3）堤体填筑质量及土工布施工质量（包括质量事故处理）报告；（4）工程隐蔽部位的检查验收报告；（5）监理人要求提供的其它资料。10.5计量和支付（1）土方填筑按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。270n（2）土方填筑施工全部完成后，最终结算的工程量应是经过施工期间压实并经自然沉陷后按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积。若分次支付的累计工程量超出最终结算的工程量，发包人应扣除超出部分工程量。（4）除合同另有约定外，承包人对料场（土料场、石料场和存料场）进行复核、复勘、取样试验、地质测绘以及工程完建后的料场整治和清理等工作所需的费用，包含在每立方米（吨）材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。11路面工程11.1通则11.1.1范围本章工作内容包括在已完成并经监理工程师验收合格的路基上铺筑各种垫层、底基层、基层和面层；路面；培土路肩，以及修筑路面附属设施及其有关的作业。11.1.2材料1.土按土中单个颗粒的粒径大小和组成，将土分为下列三种：细粒土：颗粒的最大粒径小于9.5mm，且其中小于2.36mm的颗粒含量不少于90%；中粒土：颗粒的最大粒径小于26.5mm，且其中小于19mm的颗粒含量不少于90%；粗粒土：颗粒的最大粒径小于37.5mm，且其中小于31.5mm的颗粒含量不少于90%。（1）碎石碎石由岩石或砾石轧制而成，应洁净、干燥、并具有足够的强度和耐磨耗性。其颗粒形状应具有棱角，接近立方体，不得含有软质和其它杂质。（2）砾石砾石应坚硬、耐久；有机质、粘土块和其它有害物质的含量应符合有关规范的规定。（3）砂砂应洁净、坚硬、干燥、无风化、无杂质，符合规定级配，其泥土杂物含量应小于3%。（4）石屑石屑系机械轧制而成。石屑应坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质，并具有适当的级配。2.水水应洁净，不含有害物质。来自可疑水源的水应按照《公路工程水质分析操作规程》（JTJ056-84）要求进行试验，未经监理工程师批准的水源不得使用。3.水泥水泥根据路用要求可采用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥等。采用其他种类水泥应报监理工程师批准。270n11.1.3一般要求1.路基施工应符合《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）和《公路水泥混凝土路面滑模施工技术规程》（JTJ/T037.1—2000）的要求。2.承包人不得随意改变材料的来源，未经批准的材料不得用于工程。由于材料不合格造成工程损失应由承包人承担一切费用。11.1.4材料的取样和试验各种材料必须使用前56d选定。承包人应将具有代表性的样品，委托中心试验室或监理工程师确认的试验室按规定进行材料的标准试验或混合料配合比设计，试验结果提交监理工程师审批，未经批准的材料不得使用，未经批准的混凝土配合比设计不能施工。试验所需费用由承包人负担。11.1.5试验路段1.承包人在各结构层施工前均应铺筑长度为100～200m的试验路段；用滑模摊铺水泥混凝土路面的试验路段长度应不小于200m。2.在试验路段开始至少14d之前，承包人应提出铺筑试验路段的施工方案报送监理工程师审批。施工方案内容包括：试验人员、机械设备、施工工序和施工工艺等详细说明。3.试验路段的目的是为了验证混合料的质量和稳定性，检验承包人采用的机械能否满足备料、运输、摊铺、拌和与压实的要求和工作效率，以及施工组织和施工工艺的合理性和适应性。4.试验路段确认的压实方法、压实机械类型、工序、压实系数、碾压遍数和压实厚度、最佳含水量等均作为今后施工现场控制的依据。5.此项试验应在监理工程师监督下进行，如果试验路段经监理工程师批准验收，可作为永久工程的一部分，按合同规定的计量和支付。否则，应移出重做试验，费用由承包人自负。11.1.6料场作业1.料场应按图纸所示设置或由承包人自己选择并经监理工程师批准。料场应依照试验室提供的集料组成设计指定的各种集料规格进行开采作业。承包人应经常检验材质的变化情况，随时向监理工程师报告。由于材质变化，不符合要求的集料不得使用，否则，所发生的费用，由承包人承担。2.料场应剥去覆盖层，清除杂草和其它杂质后始得开采。弃土应在指定的地点处理。3.合格的集料应分等级堆放在硬化、无污染场地上。4.材料开采完毕后，应进行清理，防止水土流失，并符合环境保护部门的有关要求。5.料场的清理、剥离覆盖层、运输道路的修建、养护和防冲刷等费用，均包括在工程量清单中路面工程有关项目的投标价格内，不单独计量与支付。11.1.7雨季施工1.集中力量，分段铺筑，在雨前做到碾压坚实。2.施工时应随时疏通边沟，保证排水良好。270n3.在垫层或基层施工之前，完工的路基顶面或垫层，应根据监理工程师的指示始终保持合格的状态。在雨季期间，路基或垫层不允许车辆通行。11.1.8计量与支付本节工作内容均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关的工程细目的单价或费率之中。11.2水泥稳定碎石基层11.2.1范围本节工作内容是在完成并经监理工程师验收合格的路基上，铺筑水泥稳定碎石基层，包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、试验等全部作业。11.2.2材料1.水泥普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥均适用于稳定土。但不得使用快硬水泥、早强水泥以及已受潮变质的水泥。宜采用强度等级不小于32.5级的水泥。2.稳定碎石（1）适宜水泥稳定的集料包括：级配碎石、未筛分碎石、砂砾等，其中水泥稳定碎石用作基层时，其最大粒径,对高速公路和一级公路不超过不应超过31.5mm，对其他公路不超过37.5㎜,颗粒组成现表11-1。表11-1适宜用水泥稳定的集料的颗粒组成范围结构层通过下列方孔筛（mm）的质量百分率（%）液限塑性指数37.531.526.5199.54.752.360.60.075（%）底基层10090～10067～9045～6829～5018～388～220～7①＜28＜9基层10090～10072～8947～6729～4917～358～220～7①＜28＜9（2）水泥稳定碎石的压碎值,对高速公路和一级公路的基层不大于30%,其他公路不大于35%；对底基层,高速公路和一级公路不应大于30%,其他公路不大于40%。（3）有机质含量超过2%的，不适宜作水泥稳定。（4）硫酸盐含量超过0.25%的，不适宜作水泥稳定。3.水:应符合本规范4.1条的要求。4.石灰:应符合本规范4.1条的要求。270n11.2.3混合料组成设计1.混合料的组成设计应符合《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034—2000）的有关规定。2.试验（1）用于基层的原材料应进行标准试验，试验项目见表11-2。（2）混合料按设计掺配后，应进行重型击实试验、承载比试验及抗压强度试验。表11-2水泥稳定土基层原材料的试验项目试验项目材料名称频度含水量砂砾、碎石等集料每天使用前测2个样品颗粒分析砂砾、碎石等集料每种土使用前测2个样品，使用过程中每2000m3测2个样品液限、塑限级配砾石或级配碎石中0.5mm以下的细土每种土使用前测2个样品，使用过程中每2000m3侧2个样品相对密度、吸水率砂砾、碎石等使用前测2个样品，砂砾使用过程中每2000m3侧2个样品，碎石种类变化重做2个样品压碎值砂砾、碎石等同上水泥标号和终凝时间水泥做材料组成设计时测一个样品，料源或标号变化时重测3.水泥稳定混合料的设计应考虑气候、水文条件等因素，按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTGE51-2009）规定进行试验，通过试验选取最适宜于稳定的材料，确定最佳的水泥剂量和最佳含水量。在需要改善土的颗粒组成时，还应确定掺加料的比例。工地实际采用的水泥剂量可比室内试验确定的剂量适当增加，根据拌和方法不同，最多不超过0.5%～1.0%，并应取得监理工程师的批准。4.水泥稳定土的7d浸水抗压强度应符合图纸要求。5.水泥的最小剂量应符合表11-3的规定。表11-3水泥最小剂量拌和方法集料集中拌和法中粗集料3%细集料4%11.2.4施工要求1.拌和与运输（1）水泥稳定混合料的拌和应采用厂拌法。270n（2）厂拌的设备及布置位置应在拌和以前提交监理工程师并取得批准，方可进行设备安装、检修与调试，使拌和的混合料颗粒组成和含水量达到规定要求。（3）运输混合料的车辆应根据需要配置并装载均匀，及时将混合料运至现场。（4）当摊铺现场距拌和厂较远时，混合料在运输中应加覆盖以防水分蒸发。2.摊铺和整形（1）混合料的摊铺应采用监理工程师批准的机械进行，并使混合料按规定的松铺厚度，均匀地摊铺在要求的宽度上。（2）摊铺时混合料的含水量宜高于最佳含水量0.5%～1.0%，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。（3）混合料的最小压实用12～15t压路机碾压时,每层的压实厚度不应超过150mm；用18～20t压路机碾压时,每层的压实厚度不应超过200mm；每层最小压实厚度为100㎜。当压实厚度超过上述规定时,应分层摊铺，先摊铺的一层应经过整型和压实，在监理工程师验收合格后，将先摊铺的一层表面拉毛后再继续摊铺上层。3.碾压（1）混合料的碾压程序应按试验路段确认的方法施工。（2）碾压过程中，水泥稳定碎石的表面应始终保持潮湿。如表面水蒸发得快，应及时补洒少量的水。（3）严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上“调头”和急刹车，以保证水泥稳定碎石层表面不受破坏。（4）施工中，从加水拌和到碾压终了的延迟时间不得超过水泥初凝时间，按试路段确定的合适的延迟时间严格施工。4.接缝和“调头”的处理施工接缝和压路机“调头”，应按《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034—2000）的规定处理。5.养生碾压完成后应即进行养生。养生时间不应少于7d。养生方法可视具体情况采用洒水、覆盖砂、洒透层油或封层等措施。养生期间除洒水车外应封闭交通。不能封闭时，须经监理工程师批准，并将车速限制在30km/h以下，但应禁止重型车辆通行。6.气候条件工地气温低5℃时，不应进行施工，并应在重冰冻之前一个月结束。雨季施工，应特别注意天气变化，勿使水泥和混合料受雨淋，降雨时应停止施工，但已摊铺的混合料尽快碾压密实。7.取样和试验水泥稳定碎石应在施工现场每天进行一次或每2000m2取样一次，检查混合料的级配是否在规定的范围内；并按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTGE270n51-2009）标准方法进行混合料的含水量、水泥含量和无侧限抗压强度试验；在已完成的铺筑层上按《公路路基路面现场测试规程》（JTGE60-2008）进行压实度试验，每一作业段或不超过2000m2检查6次以上。基层应取钻件（路面芯样）检验其整体性。水泥稳定基层的龄期达7～10d时,应能取出完整的钻件。对于所有试验结果，均报监理工程师审批；所发生的一切费用，由承包人自负。11.2.5质量检验1.基本要求（1）集料符合图纸和本规范要求。（2）水泥用量按图纸要求控制准确。（3）混合料拌和均匀，无粗细颗粒离析现象。（4）碾压达到要求的压实度。（5）养生符合本规范要求。2.检查项目水泥称定粒料基层和底基层的检查项目及检验标准见表11-4,水泥稳定碎石基层的检查项目及检验标准见表11-5。表11-4水泥稳定土基层、底基层实测项目项次检查项目规定值或允许偏差检查方法水泥稳定粒料基层底基层高速、一级公路其他公路高速、一级公路其他公路1压实度（%）98979795按JTGF80/1-2004检查每200m每车道2处2平整度（mm）81212153m直尺：每200m测2处×10尺3纵断高程（mm）+5,-10+5,-15+5,-15+5,-20水准仪:每200m测4断面4宽度（mm）不小于设计值尺量：每200m测4处5厚度（mm）-8-10-10-12按JTGF80/1-2004检查，每200m每车道1处6横坡 （%）±0.3±0.5±0.3±0.5水准仪:每200m测4断面7强度（Mpa）符合图纸要求按JTGF80/1-2004检查270n8整体性（基层检查）龄期7～10d时应能取完整的钻件龄期7～10d时应能取完整的钻件每车道500m或每一作业段取样一次表11-5水泥稳定碎石基层实测项目项次检查项目规定值或允许偏差检查方法水泥稳定碎石基层底基层高速、一级公路其他公路高速、一级公路其他公路1压实度（%）－939593按JTGF80/1-2004检查，每200m每车道2处2平整度（㎜）－1212153m直尺：每200m测2处X10尺3纵断高程（㎜）－+5，-15+5，-15+5，-20水准仪：每200m测4处4宽度（㎜）不小于设计值尺量：200m测4处5厚度（㎜）－-10-1012按JTGF80/1-2004检查，每200m每车道1处6横坡（%）－±0.5±0.3±0.5水准仪：每200m测4断面7强度（MPa）符合图纸要求按JTGF80/1-2004检查3.外观鉴定（1）表面平整密实、边线整齐、无松散、坑洼、软弹现象。（2）施工接茬平顺。11.2.6计量与支付1.计量（1）水泥稳定碎石基层按图纸所示和监理工程师指示铺筑，经监理工程师验收合格的面积，按不同厚度以平方米计量。（2）对个别特殊形状的面积，应采用适当计算方法计量。除监理工程师另有指示外，超过图纸所规定的计算面积均不予计量。2.支付270n（1）费用的支付，主要包括以下内容：a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。b.原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理工程师批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。c.铺筑前对下承层的检查和清扫、混合料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等。d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。（2）按上述规定计量，经监理工程师验收，并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。11.3水泥混凝土面板11.3.1范围本节工作内容是在完成并经监理工程师验收合格的基层上，铺筑水泥混凝土面板的工作。它包括提供所需的设备、人工和材料，以及施工、养护、试验、检测等全部作业。11.3.2材料1.水泥（1）各级路面用水泥的物理性能和化学成分应符合图纸要求和《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175—1999）和《道路硅酸盐水泥》（GB13693-1992）的规定，并符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）中表3.1.2的规定。（2）混凝土路面宜采用旋窑道路硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥；中、轻交通的路面也可采用矿渣硅酸盐水泥。低温天气施工、有快通要求的路段可彩用R型水泥。其他宜采用普通型水泥。（3）采用机械化铺筑时，宜选用散装水泥，散装水泥的出厂温度应符合《公路水泥混凝土施工技术规范》（JTGF30—2003）第3.1.4小节的规定。（4）当贫混凝土和碾压混凝土用作基层时，可使用各种硅酸盐类水泥。不掺用粉煤灰时，宜使用强度等级32.5级以下的水泥。掺用粉煤灰时，只能使用道路水泥、硅酸盐水泥、普通水泥。（5）水泥进场时，应附有产品合格证及化验单，承包人应对品种、强度等级、包装、数量、出厂日期等进行检查验收，并报监理工程师审批。2.粗集料（1）粗集料可使用碎石、破碎卵石和卵石。粗集料应质地坚硬、耐久、洁净。粗集料技术指标应符合图纸要求及表11-6的规定。粗集料按技术要求分为I、Ⅱ、Ⅲ级。高速公路、一级公路、二级公路及有抗（盐）冻要求的三、四级公路混凝土路面使用的粗集料级别应不低于Ⅱ级，无抗（盐）冻要求的三、四级公路混凝土路面、碾压混凝土及贫混凝土基层可使用Ⅲ级粗集料。有抗（盐）冻要求时，Ⅰ级集料吸水率不应大于1.0%；Ⅱ级集料吸水率不应大于2.0%。表11-6碎石、碎卵石和卵石技术指标项目技术要求270nⅠ级Ⅱ级Ⅲ级碎石压碎指标（%）＜10＜15＜20①卵石压碎指标（%）＜12＜14＜16坚固性（按质量损失计%）＜5＜8＜12针片状颗料含量（按质量计%）＜5＜15＜20②含泥量（按质量计%）＜0.5＜1.0＜1.5泥块含量（按质量计%）＜0＜0.2＜0.5有机物含量（比色法）合格合格合格硫化物及硫酸盐（按SO3质量计%）＜0.5＜1.0＜1.0岩石抗压强度火成岩不应小于100MPa；变质岩不应小于80MPa；水成岩不应小于60Mpa表观密度＞2500㎏/m3松散堆积密度＞1350㎏/m3空隙率＜47%碱集料反应经碱集料反应试验后,试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验龄期的膨胀率应小于0.10%注：①Ⅲ级碎石的压读物指标,用作路面时,应＜20%；用作下面层或基层时,可＜25%。②Ⅲ级粗集料的针片状颗粒含量,用作路面时,应＜20%；用作下面层或基层时,可＜25%。（2）粗集料的级配范围应符合表11-7的要求。（3）路面和桥面混凝土粗集料不得使用不分级的统料，应按公称最大粒径的不同采用2～4料级集料进行掺配，并应符合图纸要求及表11-7合成连续级配的要求。卵石公称最大粒径不宜大于19.0㎜；碎卵石公称最大粒径不宜大于26.5㎜；碎石公称最大粒径不应大于31.5㎜。贫混凝土基层粗集料公称最大粒径不应大于31.5㎜；钢纤维混凝土与碾压混凝土粗集料公称最大粒径不宜大于19.0㎜。碎卵石或碎石粒径小于75μm的石粉含量不宜大于1%。表11-7粗集料的级配范围粒径级配类型方筛孔尺寸（㎜）2.364.759.5016.019.026.531.537.5累计筛余（以质量计）（%）270n合成级配4.75～16粗级料级配范围表95～10085～10040～600～104.75～1995～10085～9560～7530～450～5004.75～26.595～10090～10070～9050～7025～400～504.75～31.595～10090～10075～9060～7540～6020～350～50粒级4.75～9.595～10080～1000～1509.5～1695～10085～1000～1509.5～1995～10085～10040～600～15016～26.595～10055～7025～400～10016～31.595～10085～10055～7025～400～100（4）当怀疑有碱活性集料或夹杂有碱活性集料时，应进行碱集料反应检验，确认无碱集料反应后，方可使用。（5）当粗集料中含有活性二氧化硅或其它活性成分时，水泥中碱的含量不应大于0.6%，并应按照《公路工程集料试验规程》（JTJ058—2000）的规定进行试验，确认对混凝土质量无有害影响方可施工。（6）在含碱环境中（如盐碱地、含碱工业废水侵蚀）的混凝土，不得使用含有活性成分的集料。3.细集料（1）细集料可采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂（河砂和沉积砂）、机制砂或混合砂，细集料的技术指标应符合图纸要求及表11-8的规定。细集料按技术要求为分Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。高速公路、一级公路、二级公路及有抗（盐）冻要求的三、四级公路混凝土路面使用的砂类别应不低于Ⅱ级，无抗（盐）冻要求的三、四级公路混凝土路面、碾压混凝土及贫混凝土基层可使用Ⅲ砂。特重、重交通混凝土路面宜使用河砂，砂的硅质含量不应低于25%。表11-8细集料技术指标项目技术要求Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级机制砂单粒级最大压碎指标（%）＜20＜25＜30氯化物（氯离子质量计%）＜0.01＜0.02＜0.06坚固性（按质量损失计%）＜6＜8＜10云母（按质量计%）＜1.0＜2.0＜2.0天然砂、机制砂含泥量（按质量计%）＜1.0＜1.0＜3.0②天然砂、机制砂泥块含量（按质量计）0＜1.0＜2.0机制砂MB值＜1.4或合格石粉含量①＜3.0＜5.0＜7.0270n（按质量计%）机制砂MB值≥1.4或不合格石粉含量（按质量计%）＜1.0＜3.0＜5.0有机物含量（比色法）合格合格合格硫化物及硫酸盐（按SO3质量计%）＜0.5＜5.0＜0.5轻物质（按质量计%）＜1.0＜1.0＜1.0机制砂母岩抗压强度炎成岩不应小于100MPa；变质岩不应小于80MPa；水成岩不应小于60MPa。表观密度＞2500㎏/m3松散堆积密度＞1350㎏/m3空隙率＜47%碱集料反应经碱集料反应试验后,由砂配制试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象,在规定试验龄期的膨胀率应小于0.10%注:①亚甲蓝试验MB试验方法见《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）附录B；②天然Ⅲ级砂用作路面时,含泥量应＜3%；用作贫混凝土基层时，可＜5%。（2）细集料级配要求应符合图纸要求及表11-9的规定。砂按细度模数分为粗砂、中砂、细砂。路面和桥面用天然砂宜为中砂，可使用偏细粗砂或偏粗细砂，细度模数应在2.0～3.5之间。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3,否则，应分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用。表11-9细集料级配范围砂分级方筛孔尺寸（㎜）0.150.300.601.182.364.75累计筛余（以质量计）（%）粗砂90～10080～9571～8535～655～350～10中砂90～10070～9241～7010～500～250～10细砂90～10055～8516～400～250～150～10（3）路面和桥面混凝土所使用的机制砂除应符合表17-8和表17-9规定外,还应检验砂浆磨光值,且宜大于35,不宜使用抗磨性较差的泥岩、页岩、板岩等水成岩类母岩品种生产机制砂.配制机制砂混凝土应同进掺高效引气减水剂。（4）在河砂资源紧缺的沿海地区,二级及二级以下公路混凝土路面和基层可使用淡化海砂,但没有缩缝传力杆混凝土路面和钢筋混凝土、钢纤维混凝土路面及桥面不得使用淡化海砂。淡化海砂的技术要求除应符合表17-8和表17-9要求外,尚应符合下述规定:270na.淡化海砂带入混凝土中的含盐量不应大于1.0㎏/m3；b.淡化海砂中碎贝壳等甲壳类动物残留物含量不应大于1.0%；c.与河砂对比试验，淡化海砂应对砂浆磨光值、混凝土凝结时间、耐磨性、弯拉强度无不利影响。（5）当怀疑有碱活性集料或夹杂在碱活性集料时，应进行碱集料反应检验，确认无碱集料反应后，方可使用。4.掺合料（1）混凝土路面可掺用质量指标符合图纸要求及表18-10规定电收尘的Ⅰ、Ⅱ级干排或磨细粉煤灰，不得使用Ⅲ级粉煤灰。贫混凝土、碾压混凝土基层或复合式路面下面层应掺用符合表11-10规定的Ⅲ级及Ⅲ级以上的粉煤灰，不得使用等外粉煤灰。（2）路面和桥面混凝土中可使用硅灰或磨细矿渣等掺合料,但使用前必须经过试配对弯拉强度、工作性、抗磨性、抗冻性等技术指示进行检验,并报请监理工程师批准后方可使用,以确保路面和桥面混凝土的质量。（3）粉煤灰宜采用散装粉煤灰,进货应有等级检验报告。应确切了解所用水泥中已经加入的掺合料种类和数量。表11-10粉煤灰分级和质量指标粉煤灰等级细度①（45μm气流筛，筛余量）（%）烧失量（%）需水量比（%）含水量（%）CI–（%）SO3（%）混合砂浆活性指数7d28dⅠⅡⅢ≤12≤20≤45≤5≤8≤15≤95≤105≤115≤1.0≤1.0≤1.5＜0.02＜0.02-≤3≤3≤3≥75≥70-≥85（75）≥80（62）-注：①45μm气流筛的筛余量换算为80μm水泥筛的筛余量换算系数约2.4；②混合砂的活性指数为掺粉煤灰的砂浆与水泥砂浆的抗压强度比的百分数,适用于配制混凝土强度等级不小于C40的混凝土；当配制的混凝土强度等级小于C40,混合砂浆的活性指数要求满足28d括号中的数值。5.外加剂外加剂的产品质量及掺量应符合图纸要求及《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）表3.6.1的规定。供应商应提供且有相应资质外加剂检测机构认定的品质检测报告，检验报告应说明外加剂的主要化学成分，对钢筋无锈蚀、对混凝土无腐蚀和对人员无毒副作用。承包人在施工中应经配合比试验确定其品种质量和剂量。所有外加剂的使用均应得到监理工程师批准。6.水270n混凝土搅拌和养护用水应清洁，宜采用饮用水。使用非饮用水时，应进行检验，并符合下列规定：（1）硫酸盐含水量（按SO42-计）不得超过2700mg/L。（2）含盐量不得超过5000mg/L。（3）PH值不得小于4。（4）不得含有油污。（5）海水不得作为混凝土拌和用水。7.钢筋（1）钢筋应符合图纸及《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2007）、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）和《钢筋混凝土用钢》（GB1499.1-2008）的要求。（2）钢筋应顺直，不得有裂缝、断伤、刻痕、表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。8.接缝材料（1）胀缝板宜选用杉木板、纤维板、沥青纤维板、泡沫橡校板或泡沫树脂板等材料。其技术要求应符合图纸及《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）中表3.9.1的要求。（2）填缝料可选用沥青橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、沥青玛蹄脂类等加热施工式填缝料和聚氨指焦油类、氯丁橡胶类、乳化沥青橡胶类等常温施工式填缝料及预制橡胶嵌缝条。其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）中表3.9.2-1及表3.9.2-2的规定。9.其他材料用于混凝土路面养护的养生剂、用于防裂缝修补材料和传力杆套（管）帽、沥青及塑料薄膜等材料的技术性能及物理力学性能应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）第3.10的规定。11.3.3配合比设计1.普通混凝土配合比设计适用于滑模摊铺机、轨道摊铺机、三辊轴机组和小型机具施工方式。2.普通混凝土路面的配合比设计在兼顾经济性的同时应满足弯拉强度、工作性、耐久性等三项技术要求。三项技术要求应符合图纸要求及《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）中第4.1节的有关规定。3.路面混凝土满足耐久性要求的最大水灰比和最小水泥用量应符合表11-11的规定。表11-11混凝土满足耐久性要求的最大水（胶）灰比和最小单位水泥用量公路等级高速、一级公路二级公路三、四级公路最大水（胶）灰比0.440.460.48抗冰冻要求最大水（胶）灰比0.420.440.46抗盐冻要求最大水（胶）灰比0.400.420.44最小单位水泥用量（㎏）42.5级300300290270n32.5级310310305抗冰（盐）冻时最小单位水泥用量（㎏）42.5级32032031532.5级330330325掺粉煤灰时最小单位水泥用量（㎏）42.5级26026025532.5级280270265抗冰（盐）冻掺粉煤灰最小单位水泥用量（42.5级水泥）（㎏）280270265注:1.掺粉煤灰,并有抗冰（盐）冻性要求时,不得使用32.5级水泥；2.水灰（胶）比计算以砂石料的自然风干状态计（砂含水量≤1.0%；石子含水量≤0.5%；3.处在除冰盐、海风、酸雨或硫酸盐等腐蚀性环境中、或在大纵坡等加速车道上，最大水（胶）灰比可比表中数值降低0.01～0.02。4.外加剂的掺量应由混凝土试配试验确定。在夏季高温下施工时，混凝土拌和物的初凝时间不得小于3h，小于3h时应采取缓凝或保塑措施；低温和负温施工时的终凝时间不行大于10h，大于10h时，应采取必要的促凝工早强措施。5.水泥混凝土路面普通混凝土配合比参数的计算和配比计算及配合比调整等均按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）中第4.1节及第4.5节的有关规定进行。6.承包人应将计划用于铺筑水泥混凝土面层的各层材料，至少在用于工程之前28d，通过试验进行混合料组成配合比设计，这些设计应包括材料标准试验、混凝土弯拉强度、集料级配、水灰比、坍落度、水泥用量、质量控制等，承包人应及时提供所有设计、试验报告单和详细说明，报监理工程师批准。混凝土的试配强度按设计强度提高10%～15%。7.承包人应按上述混合料的设计通过混凝土的试拌，检验混凝土混合料的配合比，报监理工程师审批。8.在整个施工过程中，混凝土的质量和混合料配合比，承包人应按照质量管理要求进行自检。9.已批准了的混凝土混合料的生产方法和材料，未经监理工程师的同意不得改变。如需改变时，承包人应重新做试拌试验报批。11.3.4混合料拌和、运输1.承包人应根据图纸、机械设备、施工条件及摊铺方式拟定混凝土路面施工方案及施工工艺流程，编制详细的施工组织计划，在开工前28d报请监理工程师批准。2.水泥混凝土路面板的拌和、运输，应按照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）第5章及第6章的有关规定办理。3.在浇筑水泥混凝土面层前，应将监理工程师认可的基层表面上的浮土及杂物予以清除干净，并进行必要的修整。4.水泥混凝土路面施工开始前应对进场的材料进行检验，其检验项目及检验频率应按表411-7的规定进行。270n5.施工前必须对机械设备、测量仪器、基准线或模板、机具工具及各种试验仪器等进行全面地检查、调试、标定、维修和保养。对主要施工机械的易损零部件应有适量储备。6.不同摊铺方式所要求的搅拌楼最小生产容量应满足《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）中表6.1.1的规定。一般可配备2～3台搅拌楼，最多不宜超过4台。搅拌楼的规格和品牌尽可能统一。7.搅拌楼的配备应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）中表5.5.1的规定。应优先选配间歇式搅拌楼，也可使用连续式搅拌楼。连续式搅拌楼应配备两个或一个长度足够的搅拌锅，并应在搅拌锅上配备电视监控设备。8.每台搅拌楼在投入生产前，必须进行标定，并试拌正常。在标定有效期满或搅拌楼搬迁安装后，均应重新标定。施工中应每15d校验一次搅拌楼计量精确度。9.搅拌过程中，拌和物质量检验与控制应符合表411-8的规定。低温或高温天气时施工，拌和物出料温度宜控制在10～35℃。并应测定原材料温度、拌和物的温度、坍落度损失率和凝结时间等。一个长度足够的搅拌锅，并应在搅拌锅上配备电视监控设备。10.应根据施工进度、运量、运距及路况，选配车型和车辆总数。总运力应比总拌各能力略有富余。确保新拌混凝土在规定时间内运到摊铺现场。11.运输到现场的拌和物必须具有适宜摊铺的工作性。不同摊铺工艺的混凝土拌和物从搅拌机出料到运输、铺筑完毕的允许最长时间应符合表11-12的规定。不满足时应通过试验、加大缓凝剂或保塑剂的剂量。表11-12混凝土拌和物运输、铺筑完毕允许最长时间施工气温*（℃）运输允许最长时间（h）铺筑完毕允许最长时间（h）滑模、轨道三轴、小机具滑模、轨道三轴、小机具5～92.01.52.52.010～191.51.02.01.520～291.00.751.51.2530～350.750.501.251.0注：*指施工时间的日间平均气温，使用缓凝剂延长凝结时间后，本表数值可增加0.25～0.5h。11.3.5模板及其架设与拆除1.模板技术要求（1）公路混凝土路面板、桥面板和加铺层的施工模板应采用刚度足够的槽钢、轨模或钢制边侧模板，不应使用木模板、塑料模板等其他易变形的模板。模板的（加工矫正）精确度应及尺寸要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）第7.2.1小节的规定。（2）横向施工缝端模板应按图纸规定的传力杆直径和间距设置传力杆插入孔和定位套管。（3）模板或轨模数量应根据施工进度和施工气温确定,并应满足拆模周期内周转需要。270n2.模板架设和安装及拆除的技术要求及允许偏差应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）第7.2节的规定。11.3.6小型机具铺筑1.承包人的小型机具性能应稳定可靠，操作简易，维修方便，机具套应与工程规模、施工进度相适应。选配的成套机械、相具应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）表7.5.1的要求。2.摊铺、振实与整平（1）摊铺a.承包人在混凝土拌和物摊铺前，应对模板的位置和支撑稳固情况及传力杆、拉杆的安设等进行全面检查。修复破损基层，并洒水润湿。用厚度标尺板全面检测板厚，与设计值相符，方可开始摊铺。b.专人指挥自卸车尽量准确卸料。人工布料应用铁锹反扣，严禁抛郑和耧耙。人工摊铺混凝土拌和物的坍落度应控制在5～20㎜之间，拌和物松铺系数宜控制在K=1.10～1.25之间，料偏干，取较高值；反之，取较低值。c.因故造成1h以上停工或达到2/3初凝时间，致使拌和物无法振实时，应在已铺筑好的面板端设置施工缝，废弃不能被振实的拌和物。（2）插入式振捣棒振实a.在待振横断面上，每车道路面应使用2根振捣棒，组成横向振捣棒组，沿横断面连续振捣密实，并应注意路面板底、内部和边角处不是欠振和漏振。b.振捣棒的振捣方法及注意事项宜按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）中第7.5.2-2条的有关规定执行。（3）振动板振实a.在振捣棒已完成振实的部位，可开始振动板纵横交错两遍全面提浆振实，每车道路面应配备1块振动板。b.振动板移位时，应重叠100～200㎜，移位控制以振动板底部和边缘泛浆厚度3±1㎜为限。c.缺料的部位，应辅以人工补料找平。（4）振动梁振实a.每车道路面宜使用1根振动梁。振动梁应具有足够刚度和质量，底部应焊或安装深度4㎜左右的粗集料压实齿，保证4±1㎜的表面砂浆厚度。b.振动梁应垂直路面中线，沿纵向拖行，往返2～3遍，使表面泛浆均匀平整。在振动梁拖振整平过程中，缺料处应使用混凝土拌和物填补，不得用纯砂浆填补；料多的部位应铲除。c.在抹面机完成作业后，应进行清边整缝，清除粘浆，修补缺边、掉角。应使用抹刀将抹面机留下的痕迹抹平，当烈日曝晒或风大时，应加快表面的修整速度，或在防雨篷遮阴下进行。精平饰面后的面板表面应无抹面印痕，致密均匀，无露骨，平整度应达到规定要求。270n3.小型机具施工三、四级公路混凝土路面、应优先采用在拌和物掺外加剂，无条件时，应使用真空脱水工艺，该工艺适用于面板厚度不大于240㎜混凝土面板施工。采用真空脱水工艺的机具及施工工艺要求应按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）第7.5.3小节的有关规定进行。11.3.7接缝施工1.纵缝施工（1）当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时，应设施纵向施工缝，位置应避开轮迹，并重合或靠近车道线，构造可采用平缝加拉杆型。（2）当所摊铺的面板厚度≥260㎜时，也可采用插拉杆的企口形纵向施工缝。采用滑模施工时，纵向施工缝的平杆可采用摊铺机的侧向拉杆装置插入。采用固定模板施工方式时，应在振实过程中，从侧模预留孔中手工插入拉杆。（3）当一次铺筑宽度大于4.5m时,应采用假缝拉杆型纵缝，即锯切纵向缩缝，纵缝位置应按车道宽度设置，并在摊铺过程中用专用的拉杆插入装置插入拉杆。（4）桥面与搭板纵缝拉杆可由横向钢筋延伸穿过接缝代替。（5）插入或置入的侧向拉杆应牢固，不得松动、碰撞或拔出。若发现拉杆松脱、拔出或未插入，应在横向相邻路面摊铺前，钻孔重新置入拉杆。当发现拉杆可能被拔出时，宜进行拉杆拔出力（握裹力）检验，混凝土与拉杆握裹力试验方法可参照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）附录C.4。2.每天摊铺结束或摊铺中断时间超过30min时，应设置横向施工缝。其位置宜与胀缝或缩缝重合，确有困难不能重合时，施工缝应采用设螺纹传力杆的企口缝形式。横向施工缝应与路中心线垂直。横向施工缝在缩缝处采用平缝加传力杆型。3.横向缩缝施工（1）普通混凝土路面横向缩缝宜等间距布置，一般采用5m板长。不宜采用1/6斜缩缝和不等间距缩缝。不得不调整板长时，最大板长宜不大于5.5m,最小板长不宜小于板宽。（2）在中、轻交通的公路混凝土路面上，横向缩缝可采用不设传力杆假缝型。（3）在特重和重交通公路、收费广场、邻近胀缝或路面自由端的3条缩缝应采用假缝加传力杆型。钢筋支架应具有足够的刚度，传力杆应准确定位，摊铺之前应在基层表面放样，并用钢钎锚固，宜使用手持振捣棒振实传力杆高度以下的混凝土，然后机械摊铺。4.胀缝设置与施工（1）普通混凝土路面的胀缝应按图纸要求和《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）第9.1.4小节的规定设置。5.拉杆、胀缝板、传力杆及其套帽、滑移端设置精确度应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）第9.1.5的要求。270n6.贫混凝土基层、各种混凝土面层、加铺层、格面和搭板的纵、横向缩缝均应采用切缝法施工。切缝作业应按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）第9.1.6小节规定执行。7.填缝（1）混凝土面板所有接缝凹槽都应按图纸规定，用填缝料填缝。填缝材料和填缝方法应经监理工程师批准。（2）缝槽应在混凝土养生期满后及进填缝，填缝前必须保持缝内干燥清洁，防止砂石等杂物掉入缝内。填缝前应经监理工程师检查。（3）填缝料应与混凝土缝壁粘附紧密，其灌注深度宜为缝宽的2位，当深度大于30～40㎜时，可填入多孔柔性衬底材料，在夏季应使填缝料灌至与板面齐平；在冬季则应稍低于板面。（4）在开放交通前，填缝料应有充分的时间硬结。11.3.8混凝土路面养生1.混凝土路面铺筑完成或软作抗滑构造完毕后应立即开始养生。机械摊铺的各种混凝土路面、桥面及搭板宜采用喷洒养生剂同时保湿覆盖的方式养生。在雨天或养生用水充足的情况下，也可采用覆盖土工毡、土工布、麻袋、草袋、草帘等洒水湿养生方式。不宜使用围水养生方式。2.混凝土路面采用喷洒养生剂养生和覆盖物保温养生应按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）第9.3节有关规定执行。11.3.9特殊气候条件下的施工1.一般规定（1）承包人应根据图纸提供的当地气象资料及承包人收集的月、旬、日天气预报资料，遇有影响混凝土路面施工质量的天气时，应根据气象异常情况，采取必要的防范措施，制定特殊气候的施工方案。（2）混凝土路面施工如遇下述条件之一者，必须停工：a.现场降雨；b.风力大于6级，风速在10.8m/s以上的强风天气；c.现场气温高于40℃或拌和物摊铺的温度高于35℃；d.摊铺现场连续5昼夜平均气温低于5℃，夜间最低气温低于-3℃。2.雨天施工当降雨影响路面质量时应停止施工。雨季施工时应准备足够的防雨篷或塑料薄膜，对被暴雨冲刷后，路面平整度严重劣化的部位，应尽早铲除重铺。3.刮风天施工在日照较强，空气干燥的多风季节或经常刮风的地区，为防止路面发生塑性收缩而产生开裂，应采取《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）第4.3的相应措施。4.热天施工270n当现场气温高于30℃，应避开中午施工，若不能避开应采取相应的降温技术措施。无论在什么情况和条件下，混凝土拌和物的温度不得超过35℃。夏季高温气候施工时，应随时加测气温和水泥、拌和水、拌和物及路面温度。必要时加测混凝土水化热。5.冬季施工冬季负温施工，当最低温度为-3℃以上，应采用路面保温覆盖措施施工。最低气温-10℃以上，应同时采用保温覆盖和加防冻剂的冬季负温施工方法。搅拌机出料温度不得低于10℃，摊铺混凝土温度不得低于5℃。否则应采用热水拌和混凝土。冬季负温施工覆盖保温养生最少天数不得少于21d。养生方式为先洒养生剂，加塑料薄膜保湿，再盖保温材料保温。11.3.10混凝土面板的移除及更换1.凡不符合规定要求的混凝土面板应根据监理工程师指示予以凿除并重新摊铺，其费用由承包人负担。2.凿除的范围应是横向接缝间的全部混凝土，并将基底清理干净，经监理工程师验收合格后，再进行混凝土的摊铺。11.3.11取样和试验1.施工单位应随时对施工质量进行自检。自检项目和频率：混凝土路面应按表11-13规定进行。当施工、监理、监督人员发现异常情况，应加大检测频率，找出原因，及时处理。高速公路、一级公路应利用计算机实行动态质量管理。其方法见《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）附录A.2的规定。表11-13混凝土路面的检验项目、方法和频率项次检查项目检查方法和频率高速公路、一级公路其他公路1弯拉强度每班留2～4组试件，日进度＜500m取2组，≥500m取3组，≥1000m取4组，测ƒcs，ƒmin，Cv每班留1～3组试件，日进度＜500m取1组；≥500m取2组，≥1000m取3组，测ƒcs，ƒmin，Cv钻芯劈裂强度每车道每3km钻取1个芯样，硬路肩为1个车道，测平均ƒcs，ƒmin，Cv板厚h每车道每3km钻取1个芯样，硬路肩硬路肩为1个车道，测平均ƒcs，ƒmin，Cv板厚h2板厚度每100m路面摊铺宽度内左右各2处，连接摊铺每100m单边1处，参考芯样每100m路面摊铺宽度内左右各1处，连接摊铺100m单边1处，参考芯样33m直尺平整度，动态平整度每半幅车道100m2处10尺，所有车道连续检测每半幅车道100m2处10尺，所有车道连续检测4抗滑构造深度铺砂法：每幅200m2处铺砂法，每幅200m测1处5相邻板高差尺测：每200m纵横缝2条，每条3处尺测：每200m纵横缝2条，每条2处270n6连接摊铺纵缝高差尺测：每200m纵向工作缝，每条3处，每处间隔2m3尺，共9尺尺测：每200m纵向工作缝，每条2处，每处间隔2m测3尺，共6尺7接缝顺直度20m拉线测：每200m测6条20m拉线测：每200m测4条8中线平面偏位经纬仪：每200m测6点经纬仪：每200m测4点9路面宽度尺测：每200m测6处尺测：每200m测4处10纵断高程水准仪：每200m测6点水准仪：每200m测4点11横坡度水准仪：每200m测6个断面水准仪：每200m测4个断面12断板率数断板面板块占总块数比例数断板面板块占总块数比例13脱皮裂纹露石缺边掉角量实际面积，并计算与总面积比量实际面积，并计算与总面积比14路缘石顺直度和高度20m拉线测：每200m测4处20m拉线测：每200m测2处15灌缝饱满度尺测：每200m接缝测6处尺测：每200m接缝测4处16切缝深度尺测：每200m6处尺测：每200m测4处17胀缝表面缺陷每条观察填缝及啃边断角每条观察填缝及啃边断角18胀缝板连浆每条胀缝板安装时测量每条胀缝板安装时测量胀缝板倾斜尺测：每块胀缝板每条两侧尺测：每块胀缝板每条两侧胀缝板弯曲和移位尺测：每块胀缝板每条3处尺测：每块胀缝板每条3处19传力杆偏斜钢筋保护层仪：每车道4根钢筋保护层仪：每车道3根注：路面钻芯劈裂强度应换算为实际面板弯拉强度进行质量评定。2.浇注完成的混凝土板，应检查实际强度，可现场钻取圆柱试件，进行圆柱劈裂强度的试验，以圆柱劈裂强度推算小梁弯拉强度。3.如果试件表明混凝土的28d强度不能达到规定的强度，则承包人可以从相应龄期地点的混凝土构件中切体样品，对照其强度。切取样品的尺寸和切取试件的部门均由监理工程师决定，取件后同承包人负责修复孔穴，其费用由承包人承担。11.3.12质量检验1.基本要求（1）混凝土的摊铺、捣实、整平与混凝土面板养护符合规范要求。（2）接缝的位置、规格、尺寸和传力杆、拉力杆的设置以及面板补强钢筋的布设等符合图纸和规范要求。（3）路面的平整度和构造深度符合规范要求。（4）路线符合图纸要求。2.检查项目见表11-14。270n表11-14各级公路混凝土路面铺筑质量要求项次检查项目允许值高速公路、一级公路其他公路1弯拉强度*（MPa）100%符合（JTGF30—2003）中附录A.1的规定2板厚度（㎜）代表值≥-5；极值≥103平整度ó（㎜）≤1.2≤2.0IRI（m/km）≤2.0≤3.23m直尺最大间隙△h（㎜）≤3.0（合格率应≥90%）≤5（合格率应≥90%）4抗滑构造深度（㎜）0.60～1.100.50～0.905相邻板高差（㎜）≤2≤36连接摊铺纵缝高差（㎜）平均值≤3；极值≤5平均值≤5；极值≤77接缝顺直度（㎜）≤108中线平面偏位（㎜）≤209路面宽度（㎜）≤±2010纵断高程（㎜）±10±1511横坡率（%）±0.15±0.2512断板率（%）≤2≤413脱皮印痕裂纹露石缺边掉角（%）≤2≤314路缘石顺直度和高度（㎜）≤20≤2015灌缝饱满度（㎜）≤2≤316切缝深度（㎜）≥50≥5017胀缝表面缺陷不应有不宜有18胀缝板连浆（㎜）胀缝板倾斜（㎜）胀缝板弯曲和移位（㎜）≤20≤20≤10≤30≤25≤1519传力杆偏斜（㎜）≤10≤13注:①路面钻芯劈裂强度应换算为实际面板弯如强度进行质量评定。②质量检查方法见表11-13的规定。3.外观鉴定（1）混凝土板表面脱皮、印痕、裂纹、露石、蜂窝、麻面、缺边、掉角等有缺陷的面积不得超过受检面积的2‰。（2）混凝土的断裂块数不得超过评定路段混凝土板总块数的2‰。（3）路面边线直顺、曲线圆滑。（4）接缝填缝料饱满密实、粘结牢固、缝缘清结整齐。270n11.3.13计量与支付1.计量（1）水泥混凝土面板按图纸和监理工程师指示铺筑的面积、经监理工程师验收合格后，按不同厚度以平方米计量。除监理工程师另有指示外，任何超过图纸所规定的尺寸的计算面积均不予计量。（2）所用的拉杆、传力杆和所需的补强钢筋等，经监理工程师验收合格后，以吨计量。除监理工程师另有指示外，任何超过图纸所规定的尺寸的计算重量均不予计量。（3）接缝材料不单独计量与支付。2.支付（1）费用的支付，主要包括以下内容：a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。b.原材料的检验，混合料设计与试验，以及经监理工程师批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。c.铺筑混凝土面板前对基层的检查和清扫、混凝土混合料的拌和、运输、摊铺、终饰、接缝、养护等。d.质量检验所要求的检测、取样和试验等。（2）按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。11.4培土路肩11.4.1范围本节工作内容包括路肩培土等施工作业。11.4.2材料路肩培土回填土所用材料应符合图纸及本规范的有关要求。11.4.3施工要求1.路面铺筑完成后，可进行路肩培土的施工作业，并应符合图纸和监理工程师指示。2.路肩培土回填土的施工工艺及要求参照本规范的有关规定，同时符合图纸要求。3.路肩培土根据图纸或监理工程师指示，部分堤段表层应回填种植土。11.4.4质量检验1.基本要求（1）培土路肩回填土，分层填筑压实符合要求，层面平整。（2）培土路肩横坡符合图纸规定，肩线直顺，曲线圆滑。2.检查项目培土路肩检查项目见表11-15。3.外观鉴定270n培土路肩线条直顺，曲线圆滑，整洁美观。表11-15路肩检查项目项次检查项目规定值或允许偏差检查方法1压实度（％）不小于设计值按JTGF80/1-2004检查，每200m测2处2平整度（㎜）土路肩203m直量：每200m测2处×4尺硬路肩103横坡±1.0水准仪：每200m测2处4宽度不小于设计值尺量：每200m测2处五计量与支付经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位将合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成工程所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。12混凝土工程12.1一般规定12.1.1应用范围（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工，包括混凝土、预制混凝土以及泵送混凝土等。（2）本章主要的施工内容包括：混凝土生产（包括混凝土材料、配合比设计、混凝土拌制及混凝土的取样和检验等），管路和预埋件施工，止水、伸缩缝和，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。（3）本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，模板中包括钢筋混凝土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。12.1.2承包人责任（1）除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。（2）除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。（3）承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。270n（4）承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。（5）承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。（6）承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土构件的制作、运输和安装。12.1.3主要提交件（1）混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1）混凝土浇筑所需的砂石料场（仓）、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；2）各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；3）混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；4）现场工艺试验的措施计划；5）混凝土温度控制的专项技术措施；6）施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。（2）混凝土质量检查报表。承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。12.1.4引用标准（1）《低热微膨胀水泥》（GB2938－2008）；（2）《通用硅酸盐水泥》（GB175－2007）；（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204－2002）；（4）《粉煤灰混凝土应用技术规程》（GBJ146－1990）；（5）《水工混凝土试验规程》（SL352－2006）；（6）《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（SL32－1992）；（7）《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169－2002）；（8）《水工混凝土施工规范》（DL/T5144－20O1）；（9）《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110－2000）；（10）《混凝土用水标准》（JGJ63－2006）；（11）《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10－2011）；（12）《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》（CECS40:92）。270n12.2混凝土生产12.2.1混凝土材料（1）水泥混凝土的水泥应遵守GB175-2007的有关规定,泵送混凝土应遵守JGJ/T10－1995的有关规定。（2）骨料混凝土的骨料应遵守DL/T5144-2001第5.2节规定,泵送混凝土应遵守JGJ/T10－1995的有关规定。（3）水泥混凝土浇筑用水应遵守JGJ63-2006的规定。（4）掺合料混凝土掺合料应遵守DL/T5144-2001第5.3节规定,泵送混凝土应遵守JGJ/T10－1995的有关规定。（5）外加剂混凝土外加剂应遵守DL/T5144-2001第5.4节的有关规定,泵送混凝土应遵守JGJ/T10－1995的有关规定。（6）硅粉配制水工硅粉混凝土的硅粉质量标准应满足施工图纸的要求。12.2.2混凝土配合比选定混凝土配合比选定应遵守DL/T5144-2001第6章的有关规定。12.2.3混凝土拌和（1）混凝土拌和设备：1）拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。2）拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求，承包人应及时校正称量设备的精度。3）施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产能力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。4）承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。（2）混凝土拌和混凝土拌和应遵守DL/T5144－2001第7.1节的有关规定。12.2.4混凝土的取样和检验（1）混凝土原材料的取样和检验混凝土原材料的取样和检验应遵守DL/T5144一2001第11.2节的有关规定（2）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测：1）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守DL/T5144－2001第11.3节的规定。2）混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。270n3）混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按SL352－2006的规定取样检测。4）混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守SL352－2006的规定。5）各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守SL352－2006的规定。12.3模板12.3.1模板材料模板材料应遵守DL/T5110－2000第5章的有关规定。12.3.2模板的设计、制作和安装（1）混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守DL/T5110－2000第6章的有关规定。（2）各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过DL/T5110－2000第7章表7.0.1的有关规定。（3）承包人应负责异型模板、特种模板的设计、制作和安装，应遵守DL/T5110－2000第l0章的有关规定。（4）曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守DL/T5110－2000第7.0.1条的规定。（5）模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。（6）模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。（7）模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。（8）建筑结构混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守GB50204-2002第4.2.7条的规定，大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守DL/T5110－2000第8.0.9条的规定。12.3.3模板的清洗和涂料（1）钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。（2）木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。12.3.4模板的拆除和维修（1）现浇混凝土的模板（如侧模、底模）以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和DL/T5110－2000第10.0.1条的规定。（2）墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到3.5MPa时，方可拆除模板。（3）特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。（4）预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和DL/T5110－200第10.0.3条的规定。270n（5）经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。（6）模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。12.3.5模板质量检查（1）现场安装质量检查：1）模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求；2）模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失；3）重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补；4）模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人；5）在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。（2）模板拆除后的检查拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。12.4钢筋12.4.1材料（1）混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守DL/T5169-2002的规定。（2）每批钢筋使用前，应按DL/T5169-2002第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。（3）对钢号不明的钢筋，承包人应按DL/T5169-2002第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。12.4.2钢筋的加工和安装（1）钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。（2）钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守DL/T5169-2002第5.2节、第5.3节的规定。（3）钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守DL/T5169-2002第6章的规定。（4）钢筋的气压焊作业应遵守DL/T5169-2002第6.2.8条的规定。（5）钢筋的安装和绑扎应遵守DL/T5169-2002第7章的规定。270n12.4.3钢筋的质量检查和检验（1）钢筋的机械性能检验应遵守DL/T5169－2002第4.2.2条的规定。（2）钢筋的接头质量检验应遵守DL/T5169－2002第6.2节的规定，其中气压焊应遵守DL/T5169－2002第6.2.8条的规定；机械连接应遵守按DL/T5169－2002第6.2.9条规定。（3）钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。（4）在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。（5）钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。12.5混凝土（含钢筋混凝土）混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第12.2节的规定执行。12.5.1混凝土运输混凝土运输应遵守DL/T5144－2001第7.2节的规定。12.5.2混凝土浇筑（1）浇筑前准备应遵守DL/T5144－2001第7.3.1～7.3.4条的规定。（2）在岩基或软基建基面的浇筑混凝土浇筑应遵守DL/T5144－2001第7.3节的规定。（3）混凝土分层浇筑作业应遵守DL/T5144－2001第7.3.6～7.3.8条的有关规定。（4）混凝土浇筑的振捣应遵守DL/T5144－2001第7.3.9条的规定。（5）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，并应遵守DL/T5144－2001第7.3.11条的有关规定。（6）应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度其浇筑层允许最大厚度应参照DL/T5144－2001表7.3.7的有关数据选定。（7）混凝土浇筑施工缝的处理应按DL/T5144-2001第7.3.14条的规定执行。12.5.3混凝土养护混凝土养护应遵守DL/T5144－2001第7.5节的有关规定。12.5.4二期混凝土施工（1）二期混凝土施工范围包括闸门槽混凝土以及预留孔洞、坑、槽、沟等的混凝土浇筑。270n（2）选用收缩性较小的原材料进行二期混凝土配合比试验，选定的混凝土配合比应满足混凝土强度保证率90％以上，离差系数不大于0.04，原材料和混凝土配合比试验成果应提交监理人批准。（3）槽孔二期混凝土浇筑应采用小型振捣机或用手工棒或钎捣实，避免漏振。（4）二期混凝土模板的拆除时间及其养护作业，应按监理人批准的施工措施进行。12.5.5止水、伸缩缝和排水止水、伸缩缝和排水施工应遵守DL/T5144－2001第l0.2节的有关规定。12.5.6埋设管路和埋设件金属件埋设应遵守DL/T5144－2001第10.4节的有关规定。12.5.7质量检查和验收（1）混凝土原材料的质量检验和验收承包人应会同监理人，按本章第12.2.1条的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和人库验收，检验成果应提交监理人。（2）混凝土拌和物的质量检验承包人应会同监理人，按本章第12.2.3条的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。（3）建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收：1）建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收；2）混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人；3）监理人应会同承包人按DL/T5144-2001的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人；4）混凝土浇筑过程中，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人；5）混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。（4）完工验收混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：1）混凝土工程建筑物竣工图（包括布置图和主要结构图）；2）混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；3）混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；4）混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；5）混凝土工程建筑物成型复测成果；270n6）监理人要求提交的其它完工资料。12.6预制混凝土12.6.1材料（1）预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应符合本章第12.2节、第12.5节的有关规定。（2）预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本章第12.3节的有关规定各种模板必须有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便，模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整光洁。（3）钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应符合本技术条款第12.4节的有关规定。12.6.2预制构件（1）制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。（2）预制构件的钢筋安装应遵守DL/T5169－2002的有关规定。（3）预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应符合CECS40:92表6.2.37的有关规定。（4）预制混凝土构件的制作允许偏差应参照GB50204－2002表10.2.5的有关数据确定。（5）预制混凝土模板的安装和拆除符合GB50204－2002表4.3.1的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。12.6.3养护、修整和标记（1）养护：用水养护混凝土应不少21天，蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。（2）表面修整：预制混凝土表面修整应符合DL/T5144－2001有关规定。（3）合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的编号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。12.6.4运输、堆放、吊运和安装运输、堆放、吊运和安装应符合GB50204－2002第9.4节有关规定。12.6.5质量检查和验收承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：（1）预制混凝土原材料的质量检验应按本章第12.2节有关规定执行。（2）预制混凝土构件应按GB270n50204－2002第9章的规定进行预制构件性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。12.7泵送混凝土12.7.1一般要求（1）泵送混凝土施工前，应将模板、钢筋等各项前工序验收合格后方可进行。（2）泵送混凝土施工的供应遵守JGJ10-1995第4章的规定；施工设备及管道的选择与布置应遵守JGJ10-1995第5章的规定；混凝土的泵送与浇筑应遵守JGJ10-1995第6章的规定；混凝土泵送施工的质量控制应遵守JGJ10-1995第7章的规定。（3）泵送混凝土施工时的安全技术和劳动保护等要求必须符合国家有关规定。12.7.2泵送混凝土施工配合比（1）泵送混凝土的施工配合比，应符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2000）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）和《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107-87）的要求。（2）泵送混凝土施工的可泵性，用压力泌水试验结合施工经验进行控制，一般10s时的相对压力泌水率S10不宜超过40%。（3）泵送混凝土的施工参数可参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）的规定选用。12.8计量和支付12.8.1模扳（1）除合同另有约定外，现浇混凝土的模板费用，包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行计量和支付。（2）混凝土预制构件模板所需费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土构件项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。12.8.2钢筋按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。12.8.3普通混凝土（1）普通混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。270n（2）混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m3的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.lm3的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.1m3的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。（3）不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，同一承包人由于其他原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其他工作所需的费用，均应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（4）混凝土在冲（凿）毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（5）施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用（不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费），均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（6）止水、止浆、伸缩缝等按施工图纸所示各种材料数量以米（或平方米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或平方米）工程单价支付。12.8.4预制混凝土（1）预制混凝土构件的预制和安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（2）预制混凝土的钢筋费用和模板费用，均包含在《工程量清单》相应预制混凝土预制项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。（3）除合同另有约定外承包人完成预制混凝土构件的吊装、运输、就位、固定、填缝灌浆、复检、焊接等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土安装项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。13砌体工程13.1一般规定13.1.1应用范围本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类砌体工程建筑物。13.1.2承包人责任（1）承包人应按本合同施工图纸、技术条款的规定和监理人的指示，负责砌体工程基础的场地清理、材料的加工制备、砌体工程的施工及质量检查和验收等工作。270n（2）除合同另有约定外，承包人应负责提供本工程砌体工程的各种石材、胶结材料，以及砌体工程施工所需的人工、施工设备和辅助设施。（3）承包人应负责砌体胶结材料及其配合比的试验和选择，以及砌筑工艺的选择。13.1.3主要提交件（1）施工措施计划承包人应在砌体工程开工前，将砌体工程施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：1）施工布置图及其说明；2）砌体工程施工工艺和方法；3）主要施工设备的配置；4）质量控制和安全保证措施；5）施工进度计划等。（2）砌体材料试验报告承包人应在砌体工程施工前，将各项材料试验成果、提交监理人，其内容包括：1）砌体材料的强度等级试验；2）胶结材料的强度及其配合比选择试验。（3）质量检查记录和报表砌体工程施工过程中，承包人应按监理人指示，提交以下施工质量检查记录和报表：1）砌体材料和砌筑胶结材料的取样试验报告；2）砌体工程基础的质量检查记录和报表；3）砌体工程的砌筑质量检查记录和报表；4）质量事故处理记录。13.1.4引用标准（1）《烧结普通砖》（GB5101－2003）；（2）《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203－2011）；（3）《烧结多孔砖》（GB13544－2011）；（4）《浆砌石坝设计规范》（SL25－20O6）；（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251－2000）；（6）《浆砌石坝施工技术规定》（SD120－1984）；（7）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52－20O6）；（8）《混凝土用水标准》（JGJ63－2006）；（9）《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T14－2011）；（10）《多孔砖砌体结构技术规程》（JGJ/T137－2001）；（11）《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ98－2010）270n13.2石砌体工程13.2.1材料（1）石料：一般石料应遵守GB50203－2002第7.1.1条和第7.1.2条的规定；（2）胶凝材料：1）砌体采用的水泥品种和强度等级应遵守本合同技术条款第12.2.1条的规定；2）用于砌筑石砌体工程的砂浆和小骨料混凝土，其配合比应通过试验确定，配合比成果应提交监理人；拌制砂浆和小骨料混凝土的用水应遵守JGJ63－2006的有关规定。（3）胶凝材料应采用机械拌制，局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀后，方可使用；人工拌和时间应通过试拌确定拌制过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。（4）胶凝材料应随拌随用，胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，在运输或贮存中发生离析、析水的胶凝材料，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。13.2.2干砌石护坡砌筑（1）砌筑护坡的干砌石砌体，应在砂砾石垫层上，以层与层错缝锁结方式铺砌，砂砾垫层料的粒径不应大于50mm，含泥量应小于5%。垫层与干砌石应随铺随砌。（2）护坡表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。（3）砌体外露面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。13.2.3浆砌石砌筑13.2.3.1浆砌石挡墙砌筑（1）挡土墙基础底部应砌成1:5的底坡，形成与受力方向相反的倾斜坡，挡墙的基础或底层应先用较大的精选石块铺垫。（2）石料应分层错缝砌筑，砌层应大致水平，但不得用小石块塞垫找平。（3）石块应铺砌稳定，相互锁结。（4）当砌体高度超过6m时，应沿砌体高度方向每隔3～4m设置厚度不小于500mm的水平肋带，并用不低于Ml0的水泥砂浆砌筑固牢。13.2.3.2浆砌石护坡砌筑（1）必须采用铺浆法砌筑，水泥砂浆沉入度宜为4～6cm。不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。（2）砌体的灰缝厚度应为20～30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石后填砂浆或干填碎块石的施工方法，石块间不应相互接触。270n13.2.4砌体工程的质量检查（1）砌体工程砌筑前，承包人应会同监理人对砌筑体基础开挖面的测量放样成果和基础清理质量进行检查，检查记录应提交监理人。（2）用于石砌体工程的水泥、水、砂、胶凝材料和砌石等材料，应按监理人指示和本章第12.2.1条规定的质量要求进行检查，检查记录应提交监理人。（3）浆砌石砌体的容重和空隙率检查，应遵守SD120－1984第4.2.21条第3款的规定。（4）有抗渗要求的部位应按监理人指示和施工图纸的要求确定的部位进行钻孔分段压水试验检查，检查结果应提交监理人。（5）浆砌石砌体的质量检查应遵守GB50203－2002第7章的规定。13.2.5石砌体工程的完工验收石砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料。（1）石砌体工程各项石材的现场试验和检测记录；（2）浆砌石砌体胶结材料配合比检查和试验检验记录；（3）石砌体工程建筑物开挖基面及基础垫层混凝土的质量检查和试验检验记录；（4）石砌体工程建筑物的结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；（5）浆砌石坝容重（空隙率）和密实度（单位吸水率）的试验检验记录；（6）浆砌石坝结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；（7）监理人要求提交的其它完工验收资料。13.3砖和小砌块砌体工程砖和小砌块砌体工程砖实体墙、砖空斗墙及带钢筋混凝土构造柱的配筋砖砌体，以及普通小砌块砌体和带钢筋混凝土芯柱或构造柱的配筋小砌块砌体。13.3.1材料（1）砖：砖砌体工程采用的普通烧结砖分为粘土砖、页岩砖、煤砰石砖和粉煤灰砖其外形尺寸应按GB13544－2000的规定执行。（2）混凝土小型空心砌块（简称小砌块）：普通混凝土小型空心砌块以碎石或卵石为粗骨料制作；轻骨料混凝土空心砌块以浮石、火山渣、煤渣、自然煤砰石、陶粒等粗骨料制作。（3）砌筑砂浆：砌筑砂浆应遵守GB50203－2002第4章的有关规定。13.3.2砖砌体施工砖砌体施工应遵守GB50203－2002第4.2～4.6节和第5章的有关规定。270n13.3.3小砌块砌体施工（1）小砌块砌筑应遵守JGJ/T14－2004第7.3节和第7.4节的有关规定。（2）钢筋混凝土芯柱施工应遵守JGJ/T14－2004第7.5节的有关规定。（3）钢筋混凝土构造柱施工应遵守JGJ/T14－2004第7.6节的有关规定。13.3.4砖和小砌块砌体工程的质量检查和验收（1）砖砌体的质量检查应按GB50203－2002第5章的规定进行。（2）混凝土小型空心砌块的质量检查应按GB50203－2002第6章的有关规定进行。13.3.5完工验收砖和小砌块砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：（1）砖和小砌块砌体工程各项材料的质量证明书、试验报告和现场检测报告。（2）各项砌筑砂浆和混凝土配合比试验及其试块的检查检验记录。（3）砌体基础面的检查验收记录。（4）各项砌体建筑物及其细部结构尺寸和允许偏差以及外观的检查验收记录。（5）监理人要求提交的其它完工资料。13.4计量和支付（1）浆砌石、干砌石和砖砌体按施工图纸所示尺寸计算的有效砌筑体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（2）砌筑工程的砂浆、拉结筋、垫层、排水管、止水设施、伸缩缝、沉降缝及埋设件等费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（3）承包人按合同要求完成砌体建筑物的基础清理和施工排水等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。270n14建筑与装修14.1说明14.1.1范围本章规定适用于本工程水工建筑物上部结构的屋面装修工程和建筑地面的部分装修工程。建筑地面工程中的部分装修工程，是指地板砖面层等建筑地面工程或修筑至地面工程的找平层。14.1.2承包人责任（1）承包人应按施工图纸的要求和监理人指示以及本技术条款的规定，负责本章第11.1.1条规定范围内的屋面工程和部分建筑地面工程的施工工作，包括材料和施工设备提供、施工现场清理、供电、供排水、质量检查和验收以及交付前的维护等工作。（2）承包人应负责采购上述工程所需的全部建筑材料，并应按本技术条款第1.5.1条的规定，对上述材料进行检验和验收。14.1.3主要提交件14.1.3.1施工措施计划屋面工程和地面工程开工前56天，承包人应提交下列内容的施工措施计划，报送监理人审批，其内容应包括：（1）工程施工程序和方法；（2）施工设备的配置；（3）场地排水措施；（4）质量和安全保证措施；（5）消防措施；（6）施工进度计划。14.1.3.2材料样品和质量证明书承包人应在提交施工措施计划的同时，向监理人报送主要材料的样品和质量证明书。具有外观及色彩要求的材料，必须提供试制成品，经监理人批准后方可使用。14.1.3.3质量检查记录和报表在工程施工过程中，承包人应按监理人指示，提交有关施工质量检查记录，内容包括：（1）工程材料取样检测成果；（2）基础工程质量检查验收成果；（3）隐蔽部位验收记录；（4）质量事故处理记录。270n11.1.3.4完工验收资料对兼有屋面或地面装修的工程建筑物，承包人应为监理人进行工程的完工验收，提交以下完工资料：（1）屋面工程装修竣工图；（2）地面工程完工资料；（3）材料质量证明书和现场抽样质量检测记录；（4）屋面工程和地面工程质量检查和验收报告；（5）监理人要求提供的其它完工资料。14.1.4引用标准和规程规范（但不限于）（1）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）；（2）《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）；（3）《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175-2007）；（4）《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》（JGJ52-2006）；（5）《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；（6）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）；（7）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2012）。14.2屋面工程14.2.1说明本节所述屋面工程包括屋面防水工程和屋面保温隔热工程。屋面防水工程为高聚物改性沥青卷材防水，上覆块瓦。14.2.2一般规定（1）屋面工程施工前，承包人应编制防水工程施工方案或技术措施，报送监理人审批。（2）屋面工程施工中，应按施工工序和层次进行检验，合格后方可进行下道工序和层次的作业。下道工序或相邻工程施工时，对屋面工程已完成的部分应采取保护措施，防止损坏。（3）伸出屋面的管道、设备或预埋件等，应在防水层施工前安设完毕，应避免在已完工的防水层上凿孔打洞。14.2.3材料14.2.3.1密封材料（1）合成高分子密封材料的质量应符合表11.2-1的要求。表11.2-1合成高分子密封材料的质量要求270n项目质量要求弹性体密封材料弹塑性体密封材料粘结性粘结强度（MPa）≥0.1≥0.02延伸率（%）≥200≥250柔性（℃）－30℃无裂纹－20℃无裂纹拉伸～压缩循环性能拉伸～压缩率（%）≥±20≥±102000次后破坏面积（%）≤2514.2.3.2混凝土材料（1）水泥：应用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，水泥强度等级不低于42.5。水泥应有产品质量证明书，质量标准应符合GB175-2007和GB2938-2008的有关规定。（2）砂（细骨料）：采用中砂或粗砂，质量应符合JGJ52-2007的规定，含泥量不大于3％。若需采用特细砂、山砂时，应符合BJG19-65的有关规定。（3）石（粗骨料）：采用质地坚硬、最大粒径不超过15mm、级配良好、含泥量不超过1％的碎石或卵石，其质量应符合JGJ53-2006的有关规定。（4）水：应符合JGJ63-2006的标准，一般生活用水均可使用。（5）外加剂：刚性防水层中使用的膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂，应根据其适用范围和技术要求，通过试验选定。（6）钢筋：钢筋质量应符合国家标准。14.2.3.3保温材料（1）松散保温材料的质量应符合下列要求：1）膨胀蛭石的粒径应为3～15mm，堆积密度应小于300kg／m3，导热系数应小于0.14W／（m·K）。（2）整体现浇保温层原材料的质量应符合下列要求：1）膨胀蛭石质量应符合本款（1）项的规定。2）水泥膨胀蛭石中所用的水泥强度等级不应小于32.5。14.2.3.4材料的贮运和存放（1）水泥和外加剂等均应贮存在阴凉、干燥、通风条件良好的室内，避免日晒、雨淋和受潮。不同规格和品种的材料应分类贮存和堆放，严禁接近火源和热源。270n（2）外加剂等化学制剂应按不同品种分别用密封容器贮存。（3）密封材料贮存的环境温度不应高于50℃。14.2.3.5材料的抽样检验（1）胶粘剂1）合成高分子胶粘剂的物理性能应检验粘结剥离强度和粘结剥离强度浸水后保持率。2）抽检项目：拉力和延伸率。（2）合成高分子密封材料1）抽检数量：同一规格、品种的材料应每1t为一批，不足1t者按一批进行抽验。2）检验项目：柔性和粘结性。14.2.4高聚物改性沥青卷材防水屋面14.2.4.1一般规定（1）基层处理剂应配比准确，搅拌均匀.（2）高聚物改性沥青卷材防水层与山墙、女儿墙及变形缝两侧的交接处应留出宽度为30mm的缝隙，用密封材料嵌填；泛水处铺设卷材或涂膜附加层。（3）天沟、檐沟应用水泥砂浆找坡，找坡厚度大于20mm时宜用细石混凝土。14.2.4.2合成高分子防水涂膜施工合成高分子防水涂膜施工的基本要求如下：（1）屋面基层应干燥、干净、无孔隙、起砂和裂缝。屋面板缝处理和基层处理剂施工的要求与高聚物改性沥青防水涂膜的相关要求相同。（2）合成高分子防水涂膜施工，除应符合高聚物改性沥青防水涂膜施工的规定外，尚应符合下列要求：①可采用涂刮或喷涂施工。当采用涂刮施工时，每遍涂刮的推进方向宜与前一遍相互垂直。②多组分涂料应按配合比准确计量，搅拌均匀，已配成的多组分涂料应及时使用。配料时，可少于两遍，其厚度不应小于0.5mm。（3）当采用浅色涂料做保护层时应在涂膜固化后进行；当采用水泥砂浆、块体材料或细石混凝土做保护层，应符合下列规定：①用水泥砂浆做保护层时，表面应抹平压光，并应设表面分格缝，分格面积宜为1m2。②块体材料做保护层时，宜留设分格缝，其纵横间距不宜大于10m，分格缝宽度不宜小于20mm。③用细石混凝土做保护层时，混凝土应振捣密实，表面抹平压光，并应留设分格缝，其纵横间距不宜大于6m。④水泥砂浆、块体材料或细石混凝土保护层与防水层之间应设置隔离层。⑤水泥砂浆、块体材料或细石混凝土保护层与女儿墙之间应预留宽度为30mm的缝隙，并用密封材料嵌填密实。270n（4）合成高分子防水涂膜，严禁在雨天、雪天施工；五级风及其以上时不得施工。溶剂型涂料施工环境气温宜为-5～35℃；乳胶型涂料环境气温宜为5～35℃；反应型涂料施工环境气温宜为5～35℃。14.2.4.3高聚物改性沥青卷材防水施工（1）铺设防水层前，找平层必须干净、干燥。（2）基层处理剂的选用应与卷材的材质相容。（3）卷材铺贴应采用“先高后低，先远后近”的施工顺序。（4）卷材铺贴应采用搭接法，相邻两幅卷材的接头相互错开300mm以上。，（5）高聚物防水卷材的搭接缝，宜采用材质相容的密封材料。（6）叠层铺设的各层卷材，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法搭接，搭接缝应错开，接缝遗留在屋面或天沟侧面，不宜留在沟底。14.2.5屋面接缝密封防水（1）密封防水部位的基础应牢固，表面应平整、密实，不得有蜂窝、麻面、起皮和起砂现象。嵌填密封材料前，基层应干净、干燥。（2）基层处理剂的涂刷应在铺放背衬材料后进行。涂刷应均匀，不得漏涂。待基层处理剂表干后，应立即嵌填密封材料。（3）嵌填完毕的密封材料应避免碰损及污染；固化前不得踩踏。（4）结构板缝的密封处理，应在缝中细石混凝土上填放背村材料再嵌填密封材料，其上应设置保护层。14.2.6高聚物改性沥青卷材防水屋面的细部构造施工（1）高聚物改性沥青卷材防水层的细部构造施工应符合GB50207-2002的规定。（2）高聚物改性沥青卷材防水层与山墙、女儿墙交接处的细部构造施工应符合GB50207-2002的规定。（3）伸出屋面管道与刚性防水层交接处的细部构造施工应符合GB50207-2002的规定。（4）水落口防水构造的施工应符合GB50207-2002的规定。14.2.7保温隔热屋面施工14.2.7.1一般规定（1）封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平均含水率；当采用有机胶结材料时，不得超过5％；当采用无机胶结材料时，不得超过20％。易腐蚀的保温材料不应采用。（2）铺设保温层的基层应平整、干燥和干净。（3）对正在施工或施工完的保温隔热层应采取保护措施。14.2.7.2保温层施工270n整体现浇保温层施工应符合下列规定：水泥膨胀蛭石、小膨胀珍珠岩保温层的拌和应采用人工搅拌，拌和均匀，随拌随铺。根据试验确定虚铺厚度，铺后压实抹平至找平层。14.2.7.3保温隔热屋面的细部构造施工（1）天沟、檐沟与屋面交接处，其屋面保温层的铺设应延伸到墙内，伸入长度不应小于墙厚的1/2。（2）排汽出口埋设的排汽管穿过保温层的管壁应打排汽孔，排汽管处的防水构造施工应符合GB50207-2002第4.4.8条的规定。14.2.7.4屋面保温层和找平层干燥有困难时，采用排汽屋面，排汽屋面应符合下列规定：（1）找平层设置的分格缝可兼做排汽道；铺贴卷材时宜采用条粘法或点粘法。（2）排汽道应纵横连通，并同大气连通的排汽孔相通。（3）排汽道间距为6m，纵横设置；屋面面积每36m2设置一个排汽孔，排汽孔应做防水处理。14.2.8质量检查和验收14.2.8.1质量检查标准（1）屋面工程所用的各项材料应符合本章第11.2.3条规定的质量标准。（2）找平层表面平整度不应大于5mm，并不得有酥松、起砂、起皮现象。（3）刚性整体保护层与防水层间应设置隔离层，其表面分格缝的留设应正确。（4）密封材料与基层应粘结牢固；密封部位应光滑、平直，不得有鼓泡、龟裂等现象，保护层覆盖应严密。（5）刚性防水层厚度应符合施工图纸要求，表面不得起壳、起砂和裂缝。防水层内钢筋位置应准确。分格缝应平直，位置正确。密封材料嵌填密实，粘结牢固。（6）保温层表面应平整，保温层厚度、含水率和表观密度应符合施工图纸要求。（7）屋面工程的细部构造应满足本章有关条款的规定，做到封固严密，不得开缝。（8）屋面坡度符合施工图纸要求，排水系统通畅，屋面无渗漏和积水现象。14.2.8.2验收（1）隐蔽部位验收。在屋面工程施工过程中，承包人应会同监理人对屋面工程各层的施工质量，按本章11.2节和有关规范规定的质量标准逐层进行验收，监理人检查合格并在验收记录上签字后，才能进行下一层施工。验收记录应妥为保存，完工后作为完工验收资料的一部分。（2）完工验收。屋面工程全部完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第18条的规定向监理人申请本合同范围内的屋面工程完工验收，并按本章第11.1.3.4款的规定提交完工资料。14.2.9计量和支付（1）屋面工程以施工图纸所示建筑物轮廓线或经监理人批准实施的屋面量测计算的工程量，以平方米（m2）为计量单位，并按《工程量清单》所列项目的每平方米单价进行支付。270n（2）屋面工程施工所需的各种材料的采购、运输、贮存、保管、试验，屋面防水的铺设、涂刷、浇筑、养护以及质量检验和验收等所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用均已包括在屋面工程的每平方米单价中。14.3地面工程14.3.1说明本节所述的地面工程系指泵站主厂房、副厂房、启闭机房等各类房屋建筑的地面（底层地面和楼层地面）。14.3.2基层填筑14.3.2.1垫层的填筑垫层即基土层上用于承受并传递地面荷载至基土上的构造层。按其填筑材料的不同分为碎石（或卵砾石）垫层和混凝土垫层。（1）碎石垫层1）碎石垫层采用人工碎石铺筑，石料应选用强度均匀、级配适当的未风化石料，铺设厚度应满足施工图纸要求，并应不少于60mm（夯实后），石料最大粒径不得大于垫层厚度的2/3。2）碎石垫层应铺摊均匀，垫层表面的空隙采用粒径为5～25mm的细石子填补后，进行机械碾压或人工夯实，压实前应洒水使碎石表面保持湿润，压实完毕，并经监理人检查合格后，方可进行上层施工。（2）混凝土垫层1）混凝土垫层采用强度不小于C10的混凝土铺筑。2）水泥采用普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥，砂采用中砂或中粗砂，石料采用坚硬的石料，其粒径不大于垫层厚度的2/3。水泥、水、砂和石料的质量应符合本技术条款第6.4.3条的规定。混凝土配合比应通过试验选定，并需经监理人批准。3）大面积浇筑混凝土垫层应设置浇筑缝，混凝土应分区进行浇筑，层厚不得小于60mm，铺平后采用表面式振捣器振实。4）混凝土浇筑完毕后应进行洒水养护，待强度达到1.2MPa后，方可进行上层施工。14.3.2.2找平层的铺设找平层是在刚性楼地面和填充层上起整平、找坡或加强作用的构造层。找平层采用的材料为水泥砂浆。水泥采用强度等级不低于42.5的硅酸盐水泥，砂采用中砂或中粗砂。找平层铺设前，应将基层表面清理干净，找平层下的松散填料应铺平振实。采用水泥砂浆，若下层为水泥垫层时，应洒水润湿，其光滑平面应予凿毛。找平层铺设后，其混凝土强度等级达到C15时才能进行面层施工。270n14.3.3地砖面层施工14.3.3.1材料（1）水泥应采用强度等级不低于32.5的硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。（2）砂：采用洁净无有机杂质的中砂或粗砂，含泥量不大于3%。不得使用有冰块的砂子。（3）地砖：应符合现行的国家建材标准和相应的产品的各项技术指标。（4）水泥砂浆：水泥砂浆体积比为1:3，其稠度为25～35mm。141.3.3.2地砖面层铺设（1）在水泥砂浆结合层上铺设地砖时，其下一层的水泥类材料的抗压强度不得小于1.2N/mm2。在铺设前应刷一道水泥浆，其水灰比宜为0.4～0.5，并随刷随铺。（2）铺贴前，对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等要进行预选，并预先湿润后晾干待用。（3）铺贴时宜采用干硬性水泥砂浆，面砖应紧密、坚实，砂浆要饱满。严格控制面层标高。（4）面砖的缝隙宽度：铺贴时不宜大于5。（5）大面积施工时，应采取分段顺序铺贴，按标准拉线镶帖，并随时做好各道工序的检查和复验工作，以保证铺贴质量。（6）面层铺贴24h内，根据砖面层的要求，分别进行擦缝、勾缝和压缝工作。缝的深度宜为砖厚度的1/3，擦缝和勾缝应采用同品种、同标号、同颜色的水泥。同时应随做随即清理面层的水泥，并做好面层的养护和保护工作。14.3.3.3埋设件（1）地面工程的埋设件，应按本技术条款第6章的规定执行。（2）埋设有管道和地漏的楼面和地面，当其有防水要求时，应在埋设的立管、套管和地漏穿过楼板或地面的节点间，采用水泥砂浆或细石混凝土将四周封堵，并在其四周留出8～10mm的沟槽，采用防水卷材或涂料裹严管口和地漏。（3）在有强烈机械作用下水泥类面层与其它类型面层邻接处以及地面同类面层分格条、地面面层与管沟、孔洞、检查井相邻处和管沟变形缝处均应按施工图纸要求设置镶边角铁等构件。14.3.4质量检查和验收14.3.4.1质量检查标准（1）各层地面和楼面的坡度、厚度、标高和平整度等应符合施工图纸要求，厚度偏差不得大于设计厚度的10％。（2）各层地面和楼面及各填筑层的强度和密实度应符合施工图纸和本章第11.3.2条和第11.3.3条的规定。（3）各层楼地面对水平面或对设计坡度的允许偏差应不大于地表面相应尽寸的0.2％，但最大偏差不应大于30mm。（4）各层楼地面和各填筑层的表面对平面的偏差应不大于表11.3-1的规定。270n表11.3-1各层地面允许偏差表序号层次材料名称允许偏差（mm）1基土土152垫层砂、砂石、碎（卵）石15灰土、三合土、水泥混凝土103找平层用水泥砂浆做结合层铺设隔离层、填充层54面层地砖2（5）各层楼地面的面层与基层应结合良好，敲击检查不得有空鼓现象，面层不得有裂纹、脱皮、麻面和起砂现象。（6）楼地面面层的图案、色泽和分格应准确，并符合施工图纸的规定。14.3.4.2验收（1）隐蔽部位的验收。在地面工程填筑和施工过程中，承包人应会同监理人对基层各层和面层的施工质量，按本章第11.3.4.1款和有关规范规定的质量标准逐层进行验收，监理人检查合格并在验收记录上签字后才能进行下一层的施工。验收记录应妥为保存，工程完工后作为完工验收资料的一部分。（2）完工验收。地面工程全部完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第18条的规定，向监理人申请本合同范围内的地面工程完工验收，并按本章第11.1.3.4款的规定提交完工资料。14.3.5计量和支付（1）地面和楼面工程的计量按施工图纸所示的建筑物轮廓线或监理人批准实施的楼地面量测计算的工程量以立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每立方米单价进行支付。（2）楼地面施工所用的各项材料（包括水泥、砂石骨料、沥青、卷材、涂料、填充材料等）的采购、运输、保管、试验、生产、浇筑、养护以及质量检查和验收等所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等的一切费用均已包括在楼地面的每立方米单价中。14.4施工做法（1）外墙乳胶漆12厚1:3水泥砂浆底8厚1:2水泥砂浆面270n刮腻子二遍封闭底漆外墙乳胶漆中涂外墙乳胶漆面漆（2）地板砖楼面涮纯水泥浆一道15厚1:3水泥砂浆找平层15厚1:2水泥砂浆结合层铺地砖面，稀水泥浆擦缝（3）地板砖踢脚：详见皖2007－301－5/63（4）内墙乳胶漆面16厚1:1:6水泥石灰砂浆底刮腻子二遍乳胶漆二遍（5）天棚乳胶漆面刷素水泥浆（加水泥重10％801胶）一道12厚1:1:6水泥石灰砂浆底刮腻子二遍乳胶漆二遍（6）轻钢龙骨石膏板吊顶安装轻钢龙骨铺设石膏板（10）铝合金窗：选用02J603-1图集，70系列推拉铝合金窗18钢闸门及启闭机的安装18.1一般规定18.1.1应用范围本章规定适用于本合同各种钢闸门及启闭机的安装。其安装项目包括各类钢闸门及其拦污栅和门（栅）槽，以及各种型式启闭机设备及其承载平台和基础埋件等。安装项目见表17-1。18.1.2承包人责任（1）承包人应负责接收发包人提供的设备，根据供货合同和设备到货清单进行检查和验收，并负责设备的运输、保管和贮存。270n（2）承包人应负责本合同全部项目的现场安装工作，包括设备试验和试运转，以及提供安装所需的人工、材料、设备和检测器具。（3）在设备安装和维修期内，承包人应承担全部安装设备的维护保养和缺陷修复工作。18.1.3主要提交件（1）安装措施计划承包人应在钢闸门及启闭机安装前，将本合同项目的安装措施计划提交监理人批准。其内容包括：1）安装场地及主要临时建筑设施布置及说明；2）设备运输和吊装方案；3）闸门和启闭机的安装方法和质量控制措施；4）闸门和启闭机的试验和试运转工作大纲；5）安装进度计划；6）监理人要求提交的其它资料。（2）设备交货计划承包人应按监理人批准的安装进度计划，并根据本合同设备安装进度要求，编制一份要求发包人提供的设备交货计划，提交监理人批准。18.1.4引用标准（1）《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》（GB/T1231-2006）；（2）《金属熔化焊焊接接头射线照相》（GB/T3323-2005）；（3）《无损检测人员资格鉴定与认证》（GB/T9445-2005）；（4）《液压传动一油液一固体颗粒污染等级代号》（GB/T14039-2002）；（5）《金属和其他无机覆盖层热喷涂操作安全》（GB11375-1999）；（6）《现场设备、工业管道焊接工程施工与及验收规范》（GB50236-1998）；（7）《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB50278-1998）；（8）《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB50256-1996）；（9）《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》（GB11345-1989）；（10）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923-1988）；（11）《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T5018-2004）；（12）《水工金属结构焊工考试规则》（SL35-1992）；（13）《水工金属结构焊接通用技术条件》（SL36-2007）；（14）《水工金属结构防腐蚀规范》（SLl05-2007）；（15）《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL381-2007）；（16）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL400-2007）；（17）《无损检测焊缝磁粉检测》（JB/T6061-2007）；（18）《无损检测焊缝渗透检测》（JB/T6062-2007）270n18.1.5图纸和技术文件（1）图纸：1）发包人提供的施工安装图纸，包括安装控制点位置图、闸门及启闭设备布置图、设备安装图、部件零件图、埋设件图等及相关的水工建筑物图纸；2）设备供货商根据供货合同承包人提供的设备安装图纸。（2）技术文件：1）本合同技术条款；2）本合同引用的国家标准和行业标准；3）随设备交货时提交的发货清单、设备出厂合格证、质量证明书；安装、运行和维护说明书，以及其它有关的技术文件和资料（以下统称供货商技术文件）；4）履行合同中监理人的指示，以及监理人批准的承包人提交件。（3）图纸和技术文件的提交和批准：1）由发包人向承包人提供的图纸和技术文件（包括履行合同中监理人的指示和监理人批准的承包人提交件），均应在该项设备安装前，由监理人签发给承包人；2）监理人和承包人有权根据安装工作的需要，要求发包人指示供货商提交补充的图纸和技术文件。18.1.6基准线和基准点发包人应在承包人开始安装工作前，将安装用基准线和基准点的有关资料和控制点位置图提交给承包人。18.1.7安装材料（1）每批安装材料均应附有生产厂家的产品质量证书、使用说明和检验报告等。（2）每批材料均应按本合同技术条款规定进行抽样检验。抽样检验成果应提交监理人。18.1.8安装前设备检查设备安装前，承包人应逐项检查拟安装设备及其构件与零部件的缺损情况，并作好记录提交监理人。对检查中发现的缺损设备，应明确相应责任，及时进行修复或补齐。18.1.9安装前土建工作面清理承包人应会同监理人对其它承包人提供的土建工作面，按隐蔽工程的验收要求进行检查和验收，确认混凝土浇筑和埋件埋设质量达到施工安装图纸要求后，才能开始安装。18.1.10闸门及启闭机的安装、试验和验收承包人完成闸门及启闭机安装后，应由监理人会同承包人和供货商代表，共同进行检查验收，检查验收报告应提交监理人。270n18.2一般技术要求18.2.1计量器具和检测仪表（1）安装使用的各种计量器具和检测仪表均应具有产品质量证书，并应经具备校验资质的专业检测单位进行率定和标定。承包人应保证全部计量器具和检测仪表在其有效期内的检测精度等级不低于被测对象要求的精度等级。（2）安装过程中，监理人认为有必要时，有权要求承包人应对其使用的计量器具和检测仪表进行校测复验，发现不合格的计量器具和检测仪表应及时更换。18.2.2焊接（1）焊工和无损检测人员：1）焊工资格应遵守SL381-2007第4.7.1条的规定；2）无损检测人员资格应遵守SL381-2007第4.8.1条的规定。（2）焊接材料的保管和烘焙应遵守DL/T5018-2004第4.3.6条的规定。（3）承包人应按SL36-2006第4.5节的规定进行焊接工艺评定，并编制焊接作业指导书，提交监理人批准。（4）焊接质量检验：1）所有焊缝均应按SL36-2006第10.2节和第10.3节的规定进行外观检查；2）焊缝的无损检测应遵守SL36-2006第10.4节的规定。（5）焊缝缺陷的返修和处理应遵守SL36-2006第11.3～11.5节的规定。（6）焊后消应处理应符合SL36-2006第8章的有关规定。18.2.3螺栓连接（1）螺栓、螺母和垫圈应分类存放，妥善保管。分箱保管的高强度螺栓连接副在使用前严禁任意开箱。（2）普通螺栓、高强度螺栓连接应遵守SL381-2007第4.9节的规定。18.2.4涂装施工（1）涂装表面预处理施工、质量评定及喷射清理的安全与防护，应符合施工安装图纸和SL105-2007第3.2～3.4节的规定。（2）涂料涂装1）除合同另有约定外，涂装材料的品种、性能和颜色应与设备供货商使用的涂装材料一致；2）涂料涂装应按施工安装图纸的要求进行施工，并应遵守SL105-2007第4.3节和第4.5节的规定；3）涂料涂装的质量检查，应遵守SL105-2007第4.4节的规定。（3）金属热喷涂涂装270n1）金属涂复合保护系统中金属涂层材料、厚度及配套涂料，应满足施工安装图纸的要求，并遵守SL105-2007第5.2节和第5.3节的规定；2）金属热喷涂施工应满足施工安装图纸的要求，并应遵守SL105-2007第5.4节的规定；3）金属热喷涂的质量检查应遵守SL105-2007第5.5节的规定；4）金属喷涂的操作安全还应遵守GB11375-1999的规定。18.2.5橡胶粘合（1）所有闸门橡胶水封接头的粘结工艺，应由承包人通过试验选定。橡胶粘结试验及其工艺报告应提交监理人批准。（2）采用热胶合时，应按橡胶水封供货商提供的操作规程进行粘结和硫化，并应提供与橡胶水封形状和断面一致的加热压模。（3）采用冷粘结时，承包人应编写冷粘结工艺措施报告，提交监理人批准。（4）橡胶水封的安装应满足施工安装图纸的要求，并应遵守DL/T5018-2004第8.2.5～8.2.8条的规定。18.3闸门的安装18.3.1埋件安装（1）闸门和拦污栅埋件的安装应遵守DL/T5018-2004第8.1节和第9.2节的规定。（2）所有埋件工作面上的连接焊缝，应在安装工作完毕和二期混凝土浇注后，仔细进行打磨，其表面平整度和粗糙度应与焊接构件一致。（3）埋件安装完毕后，应对埋件的安装精度进行复测。清理和复测记录应提交监理人。18.3.2平面闸门安装（1）安装技术要求：1）充压水封的安装应符合施工安装图纸的规定；2）平面闸门的安装应遵守DL/T501-2004第8.2节的规定；3）闸门主支承部件的安装应在门叶结构焊接完毕，经测量校正合格后进行。所有主支承面应当调整到同一平面上，其误差不得大于施工安装图纸的规定；4）平面链轮闸门门叶安装后，单个链轮及整体链轮应转动灵活，不允许有卡阻和过松、过紧现象，并应满足门叶垂直吊起底部链轮上缘与底部走道之间间隙为20-30mm；5）平面链轮闸门安装后在门槽内升降时，链条与链轮应无卡阻现象，与轨道接触侧应保证80％以上的链轮处于受力状况，不接触链轮的允许间隙不应大于0.lmm；6）充水装置和自动挂脱梁定位装置的安装，应注意与自动挂脱梁的配合，以确保安全可靠地对准并完成挂脱钩动作；7）闸门安装完毕后，应清除所有杂物，在滑动、滚动部位涂抹或灌注润滑脂。（2）试验：1）静平衡试验：将闸门吊离地面10mm270n，测量闸门上、下游与左、右方向的倾斜，其测量值应遵守DL/T5018-2004第8.2.9条的规定；2）无水情况下全行程启闭试验：试验过程检查滑道或滚轮的运行应无卡阻现象；双吊点闸门的同步应达到施工安装图纸要求；水封橡皮无损伤；闸门在全关位置，漏光检查合格、止水应严密。在全过程试验中，必须对水封橡皮与不锈钢水封座板的接触面采用清水冲淋润滑，以防损坏水封橡皮；3）静水情况下的全行程启闭试验：试验应在无水试验合格后进行。试验、检查内容与无水试验相同（水封装置漏光检查改为渗漏量检查）；4）动水启闭试验：事故闸门、工作闸门应按施工安装图纸要求，进行动水条件下的启闭试验，试验水头应尽量与设计水头一致；5）通用性试验：对一门多槽使用的平面闸门，必须分别在每个门槽中进行无水情况下的全程启闭试验合格。18.4启闭机安装(1)安装技术要求：1)启闭机平台的安装高程，应遵守SL381-2007第5.2.2条4款的规定；2)机座的纵、横向中心线与闸门吊耳的起吊中心线的距离偏差应遵守SL381-2007第5.2.2条5款的规定；3)双卷筒串联的双吊点启闭机安装，应遵守SL381-2007第5.2.2条7款的规定；4)启闭机安装应遵守SL381-2007第5.2节的有关规定；5)每台启闭机安装完毕，应对启闭机进行清理，修补损坏的保护油漆涂层表面，并灌注润滑油、脂。(2)试验：1)电气设备的试验应遵守SL381-2007第5.3.2条规定，对采用PLC控制的电气控制设备应进行模拟信号调试和联机调试；2)无荷载试验：启闭机不带闸门的运行试验，应遵守SL381-2007第5.3.3条的规定；3)荷载试验：带闸门的启闭试验，应在设计水头工况下，针对不同类型闸门的启闭机，分别按SL381-2007第5.3.4条规定进行；4)各项试验结束后，全面检查设备应运行正常。18.5质量检查和验收18.5.1埋件的质量检查和验收（1）埋件安装前，应对安装基准线和基准点进行复核检查，检查合格后，才能进行安装。（2）埋件安装就位后，应在混凝土浇筑前，对埋件的安装位置和尺寸进行测量检查，经监理人确认合格后，才能进行混凝土浇筑。测量记录应提交监理人。270n（3）混凝土浇筑后，应对埋件的安装位置和尺寸进行复测检查，若经检查发现埋件的安装质量不合格，应按监理人的指示进行处理。18.5.2闸门及启闭机安装质量的检查和验收（1）承包人应会同监理人对本合同所有闸门及启闭机的安装焊接、表面涂装、安装偏差以及试验成果等进行检查，并作好记录。质量检查记录应提交监理人。（2）闸门及启闭机安装完成后，应由监理人组织进行各项设备的检查和验收。承包人应向监理人提交以下资料：1）闸门和启闭机及其埋件的安装质量检查记录；2）闸门试验和检测成果及启闭机试验和试运转记录。18.5.3完工验收全部闸门及启闭机安装完毕，并经试运转合格，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工资料：（1）完工项目清单；（2）安装竣工图纸；（3）主要材料和外购件的产品质量证明书和使用说明书；（4）焊接工艺评定报告；（5）安装焊缝质量检验报告；（6）闸门、启闭设备及其埋件的安装质量检验记录；（7）闸门和启闭机的调试及试验报告；（8）重大缺陷和质量事故处理报告；（9）监理人要求提交的其它完工资料。18.6计量和支付（1）闸门安装工程按施工图纸所示尺寸计算的闸门本体有效重量以扇为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目的每吨工程单价支付。闸门附件安装、附属装置安装、闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需费用，包含在《工程量清单》相应闸门安装项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。（2）启闭机安装工程按施工图纸所示启闭机数量以台为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应启闭机安装项目每台工程单价支付。除合同另有约定外，基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭19机电设备安装、调试19.1一般技术条款19.1.1简要说明本次招标涉及颍上县2017年农田水利建设资金项目机电设备安装。270n19.1.2承包范围承包方应承担清单所列各分项工程的设备安装、调试（部分设备的采购），直至机组正式启动验收合格后移交给业主的全部工作，包括各系统中的所有管路、阀件、管件及混凝土中的预埋件（管路、地脚螺栓、基础板、锚钩及管路支吊架等）、竣工资料。19.1.3一般技术要求承包方应参加由业主组织的对水泵、电动机、变压器及其它电气设备、器具、附件的验收工作，设备到达工地后承包方应配合卸货（费用计入总报价中），并会同业主和监理工程师按设计要求和制造厂提出的技术要求以及相关标准进行开箱检查验收，作出记录。承包方应对到达工地经验收合格的设备进行接受和妥善保管。承包方在安装过程中发现设备存在缺陷，应及时向监理工程师报告，对存在缺陷的产品，承包方不得再进行安装，因使用不合格产品而造成的损失由承包方承担责任。由承包方采购的安装材料、零部件或自制的零部件、装配件应经过检验并有质量检验的合格证明，代用品应经监理工程师批准后方可使用。全部隐蔽工程在混凝土浇筑前应按有关设计图纸认真检查，发现错漏，承包方应及时向发包方提出并协助发包方提出处理意见。承包方应采取措施保证安装现场的清洁，使各种设备在规定的温度、湿度和含尘量条件下进行安装。承包方应按照规定的程序和监理工程师提供的施工详图及有关的技术标准和规范进行施工。承包方所作的各项工作均应符合有关规程的规定及监理工程师批准的设计图纸的要求，对有特殊要求的设备应在生产厂家技术人员指导和监督下完成安装。19.1.4通用检查项目承包方在各设备安装就位后应进行下列项目的检查工作：（1）设备本体安装位置正确、附件齐全、外表清洁、固定牢靠。（2）操作机构、闭锁装置动作灵活，位置指示正确。（3）油漆完整，相色标志正确，接地可靠。19.2采用标准机电设备安装、调试及试运行应遵守下列标准（不限于）：泵站安装及验收规范SL317-2004水利电力建设用起重机DL/T946-2005钢丝绳电动葫芦技术条件JB/T9008.2-2004电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GB50147-2010电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GB50148-2010电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006270n电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170-2006电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-2012在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准、有关部颁标准及水利电力行业标准。选用的标准应采用在招标书发售以前已颁布的最新版本。19.3专项技术条款19.3.1工程范围承包人应承担清单所列各分项工程的设备安装、调试直至经试运行合格后移交给甲方的全部工作。其中包括各系统工程中所有管路、阀门、管件及混凝土中的预埋件（管道、地脚螺栓、基础板、锚钩、管路支吊架等）。19.3.2泵站原有机电设备的拆除拆除过程中应保证设备的完好，并按照发包方的要求堆放在指定地点。19.3.10照明设备安装本工程主厂房、副厂房、变电站以及启闭机房等处的照明灯具、照明配电箱的安装、配线管路及混凝土内预埋件的埋设等。工作照明采用380V/220V电压，中性点直接接地的三相四线制系统，灯用电压220V。19.3.10.1安装技术要求（1）安装总则1）电气照明装置的安装应按施工图进行施工。2）设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定，当设备和器材有特殊要求时，尚应符合产品技术文件的规定。3）电气照明装置的接线应牢固，电气接触应良好，需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分，应有明显标志的专用接地螺钉。4）设备和器材到达现场后，应进行验收检查，并符合规范要求。5）电气照明装置的施工及验收应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）以及国家现行的有关标准规范的规定。（2）灯具、插座、开关的安装1）灯具、插座、开关的安装高度应符合设计要求。2）同一室内或场所成排安装的灯具，其中心线偏差不应大于5mm。3）灯具固定应牢固可靠。4）插座的接线应符合GB50303－2002第3.1.2条要求。5）暗装、开关的插座应采用专用盒，专用盒的四周不应有空隙，且盖板应端正，并紧贴墙面。6）安装在同一建筑物内的开关的通断位置应一致，且操作灵活、接触可靠。270n7）开关安装的位置应便于操作，开关边缘距门边框的距离宜为0.15～0.2m。（3）照明配电箱的安装1）照明配电箱安装高度应符合施工图设计要求。2）照明配电箱内电源应具有明显的标志，箱上应标明用电回路名称。3）照明配电箱应安装牢固，暗装时，照明配电箱四周应无空隙，其面板四周边缘应紧贴墙面。19.3.11防雷、接地装置的安装19.3.11.1简要说明本工程指全站的防雷、接地装置敷设及电气设备的接地。主要工作范围包括：乙方应在土建承包商的配合下完成厂房接地网以及厂房屋顶避雷带以及10kV进线处避雷器的接地装置等的敷设和安装。分别测量并记录各局部接地网的接地电阻。根据施工详图及说明书的要求，将全站各接地网连接成一完整的接地系统后测量总接地网的接地电阻值（接地电阻值不大于1Ω）及变电站的接触电势、跨步电压。乙方应将测量记录递交工程师，并根据工程师的指示完善或增设人工接地装置。按施工图纸规定的方式、要求和位置进行所有电气设备、设备支架、构架和辅助装置的工作接地、保护接地和防雷接地，金属结构物、金属管路的接地。19.3.11.2安装技术要求（1）接地装置的敷设1）垂直接地体的间距和水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。2）接地体顶面埋设深度应符合设计规定，接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理。3）接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。4）每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接，不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。5）接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时，应设置补偿器，补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。（2）接地体（线）的连接应符合GB50169-2006第二章第四节各条要求。（3）避雷针、避雷带的接地应符合GB50169-2006第二章第五节各条要求。19.3.12电缆敷设及安装19.3.12.1简要说明本工程包括：主厂房、副厂房、变电站、各启闭机房的所有电缆的采购、敷设、安装；电缆支、吊架的制作；混凝土内电缆管埋设和预埋件敷设；电缆防火及阻燃设施的安装。270n主厂房的电缆基本采用电缆支（吊）架敷设，局部采用穿管敷设；副厂房内的电缆基本采用电缆沟内的电缆支架敷设或电缆桥架敷设，局部采用穿管敷设；变电站内的电缆主要采用缆沟内的电缆支架敷设及穿管敷设。副厂房至进水闸、防洪闸的电缆采用直埋、穿管相结合的敷设方式。电缆管采用水煤气钢管SC25~SC80，长度以施工图纸为准；电缆长度以现场实际测量为准。电缆支（吊）架的混凝土预埋件属本合同承包范围。19.3.12.2安装技术要求（1）电缆管加工及敷设1）电缆管的加工应符合GB50168-2006第3.0.2条要求。2）每根电缆管的弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个。3）电缆管的连接应符合GB50168-2006第3.0.2条要求。4）电缆管的敷设应符合下列要求：◇电缆管的埋设深度不应小于0.5m。◇电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。◇电缆管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有地下水和泥浆渗入。（2）电缆支架的配制与安装1）电缆支架的加工应符合GB50168-2006第4.0.1条要求。2）电缆支架应安装牢固，横平竖直；托架、支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横挡应在同一水平面上，其高低偏差不应大于5mm。3）电缆支架的层间距离应符合设计规定。（3）电缆的敷设1）一般规定◇敷设前应检查电缆型号、电压、规格是否符合设计，电缆外观应无损伤、绝缘良好。◇敷设前应按设计和实际路径计算或实测每根电缆的长度，尽量减少电缆接头。◇电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。◇电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定。电缆最小弯曲半径电缆型式多芯单芯控制电缆10D聚氯乙烯绝缘电力电缆10D交联聚乙烯绝缘电力电缆15D20D注：表中D为电缆外径。2）电力电缆接头应符合GB50168-2006规范第5.1.17条要求。270n3）电缆敷设时应排列整齐，不宜交叉，加以固定，并及时装设标志牌。标志牌上应注明线路编号。无编号时应写明电缆型号、规格、及起始地点。标志牌应能防腐且规格统一、字迹清晰不易脱落，挂装牢固。4）电缆的固定，应符合GB50168-2006规范第5.1.20条要求。5）电缆进入电缆沟、建筑物、盘（柜）以及穿入管子时，出入口应封闭，管口应密封。6）电缆敷设完毕后，应及时清除杂物，盖好盖板。必要时，应将盖板缝隙密封。7）电缆终端与电气装置的连接，应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的有关规定。8）直埋电缆的敷设◇电缆埋置深度为电缆表面距地面的距离不应小于0.7m，在引入建筑物处应采用穿钢管保护。◇直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层，并加盖保护板，其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm，保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。◇直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标装。◇直埋电缆回填土前，应经隐蔽工程验收合格，回填土应分层夯实。（5）电缆的防火阻燃应采取下列措施：1）主、副厂房内屏、柜下穿楼板孔洞用无机防火堵料（或阻火包），有机防火堵料及耐火隔板进行组合封堵，封堵厚度同楼板厚，屏柜下电缆涂防火涂料至垂直转弯处。2）室外电缆沟在进入副厂房处以及主、副厂房各房间隔墙处孔洞均需用防水型防火堵料及有机防火堵料设置阻火墙。3）在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带。4）在封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的孔隙。270n第8章投标文件格式(项目名称)（标段名称）投标文件项目编号：()投标人：年月日270n评审因素索引表序号评审因素投标文件页码范围P---PP---PP---PP---PP---PP---PP---PP---PP---PP---PP---PP---PP---P…………270n目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明二、授权委托书三、联合体协议书（如有）四、投标保证金五、已标价工程量清单六、施工组织设计七、项目管理机构表八、拟分包项目情况表（如有）九、资格审查资料十、原件的复印件十一、项目部主要管理人员签名备案表十二、农民工工资支付保障手续或承诺十三、投标人诚信承诺书十四、项目经理无在建工程承诺十五、其它材料注：“六、施工组织设计”为技术标，其他为商务标。270n一.投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）：１．我方已仔细研究了（项目名称）（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥元）的投标总报价、投标报价系数（Y）.%（保留小数点后两位），工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。２．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不补充、修改、替代或者撤销本投标文件。３．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥元）。4．如我方中标：（１）同意招标文件中的合同条款，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；（２）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；（３）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；（４）按招标文件中的合同技术条款施工，我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第２章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。6．同意招标文件中约定的投标有效期。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地　　　址：网　　　址：电　　　话：传　　　真：邮政编码：　　　年月日270n（二）投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理姓名：2工期天数：日历天3缺陷责任期（工程质量保修期）4分包5技术负责人姓名：6专职安全管理人员姓名：7质检员姓名：……………………270n二.法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：身份证号码：　职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证投标人：（盖单位章）年月日二.授权委托书（如有授权）本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：同投标有效期。代理人无转委托权。附：法定代表人和委托代表人身份证复印件投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日270n三.联合体协议书（如采用联合体投标）（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称），共同参加（项目名称）（标段名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。１．（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。２．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本标段施工招标投标文件递交和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。３．联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。４．联合体内部各成员单位的职责分工如下：。５．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。６．本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。牵头人名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）成员单位一名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）成员单位二名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）……年月日注：本协议书由委托代理人签字时，应附法定代表人签字的授权委托书。270n四.投标保证金注：附投标保证金汇出银行汇款票据的复印件和基本账户开户许可证复印件。五.已标价工程量清单按第5章工程量清单中的格式编写。270n六.施工组织设计１．投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施等，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：序号名　称备注1　施工围堰设计说明书及附图（包括加高、维护、拆除）2　施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等）3　材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等）4土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）5基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）6　主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）7金属结构设计、制造和安装计划、措施及附图8机电设备安装、调试方案、施工进度计划说明书9　建筑与装修工程施工说明书（施工工艺及质量保证措施，施工进度工期计划等）10工程质量管理方案11安全生产保证方案12防汛渡汛13文明工地建设措施，为其它承包人提供方便的措施等14水土保持、环境保护管理方案15其它有关工程的施工工艺及进度计划16有关施工建议注：安全生产保证方案至少应包括以下三部分内容：（1）建立以安全生产责任制为核心的保证体系，包括组织体系、制度体系和安全生产目标等；（2）明确工程安全生产重点部位和关键环节，提出有针对性安全技术措施；（3）施工现场实体防护投入，包括费用和主要防护设施等。270n２．施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。附件一：拟投入本标段的主要施工设备表附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表附件三：拟投入本标段的劳动力计划表附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图附件五：施工总平面图附件六：临时用地表270n附件一：拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（ｋＷ）生产能力用于施工部位备注270n附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注270n附件三：拟投入本标段的劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况附件四：计划开工日期、完工日期和进度网络图１．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。２．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。270n附件五：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。附件六：临时用地表用途面积（m2）位置需用时间270n七.项目管理机构表（一）项目机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业270n（二）主要人员简历表姓名年龄学历执业资格安全生产考核合格证书职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要施工管理经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话　注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人及其它主要人员，相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。270n八.拟分包项目情况表（如允许分包）分包人名称地　　址法定代表人电　　话营业执照号码资质等级拟分包的工程项目主要内容预计造价（万元）已经做过的类似项目270n九.资格审查材料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注　注　相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。270n（二）近３年财务状况（近３年指年月至年月）１．财务状况表财务状况表名　　称单　位年年年一、注册资金二、净资产三、总资产四、固定资产五、流动资产六、流动负债七、负债合计八、营业收入九、净利润２．拟投入本项目的流动资金函拟投入本项目的流动资金函（格式）（招标人名称）：我方拟投入（项目名称）（标段名称）的流动资金为万元，资金来源于，资金来源证明文件附后。投标人：（盖单位章）年月日注：相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式。3．经审计的财务会计报表复印件在“十、原件的复印件”中提供。270n（三）近５年完成的类似项目情况表（近5年指年月至年月）合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期完工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人监理人和总监理工程师以及电话合同项目描述备注合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论　　注：相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。270n（四）正在施工的和新承接的项目情况表合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划完工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人监理人和总监理工程师以及电话项目描述备注合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）　　注：相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。270n（五）近３年发生的诉讼及仲裁情况表（近３年指年月至年月）序号诉讼或仲裁事项诉讼或仲裁中的地位缘由结果备注一诉讼事项二仲裁事项　注：相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。270n（六）资格审查自查表资格审查自查表投标人名称：序号审查因素审查标准投标人自查投标文件中对应页码要素摘录结果1营业执照有效/　　2安全生产许可证有效/　　3资质证书及等级有效，/　　4财务状况　　　　5类似项目业绩　　　　6信誉　　　　7联合体协议书　　　　8企业主要负责人姓名　　　　身份证明　　　安全生产考核合格证　/　9委托代理人姓名　　　　身份证号　　授权委托书有效10项目经理姓名　　　　身份证号　　注册建造师证　/　学历证明　/　安全生产考核合格证　/　职称证　/　类似业绩11技术负责人姓名　　　　身份证号　　学历证明　/　职称证　/　类似业绩12质量负责人姓名　　　身份证号　　学历证明　/　职称证　/　13终检工程师姓名　　身份证号　学历证明　/职称证　/14姓名　　　　270n安全管理人员（专职安全生产管理人员）身份证号　　学历证明　/　安全生产考核合格证　/　职称证15施工员姓名　　　　身份证号　　学历证明　/　岗位证书　/　职称证　/　16质检员姓名　　　　身份证号　　学历证明　/　岗位证书　/　职称证　/　17试验员姓名　　　　身份证号　　学历证明　/　岗位证书　/　职称证　/　18造价人员姓名　　　　身份证号　　学历证明　/　岗位证书　/　职称证　/　19财务负责人姓名　　　　身份证号　　学历证明　/　职称证　/　　……　　　　　资格审查总体结论　　注：“结果”栏中打“√”表示合格，打“×”表示不合格，“资格审查总体结论”用“合格”或“不合格”表示。（说明：本表中的审查要素可以根据项目具体要求适当调整。）270n十.原件的复印件序号名称备注营业执照安全生产许可证资质证书基本账户开户许可证单位注册地省级建设或水行政主管部门出具的出省介绍信或诚信证明仅针对安徽省外单位近３年经审计的财务会计报表含流动资金来源证明近５年已完成的类似项目业绩（中标通知书、合同协议书、竣工验收报告或合同工程完工验收鉴定书）根据项目要求提供联合体（如有）的有关证明材料企业主要负责人安全考核合格证书委托代理人身份证及社保证明项目经理注册建造师证、身份证、职称证、业绩证明材料、社保证明、安全生产考核合格证书业绩证明指：中标通知书、合同协议书、第三方证明等能有效证明该人员业绩的材料技术负责人身份证、职称证、执业资格证书、社保证明拟投入项目部其他主要管理人员身份证、职称证、注册证书、岗位证书、社保证明，安全管理人员（专职安全生产管理人员）安全生产考核合格证书法律文书行贿犯罪档案查询结果告知函其它注：1、以上根据要求所提供资料涉及有效期的均需在相应有效期内；复印件应加盖投标人单位章。2、证件在年检或系统升级不能提交证件原件的应由发证单位出具证明，否则视为证件无效。3、投标人项目管理机构中配置的人员，若其相关证件已过有效期的，应在递交投标文件的同时将原件提交招标代理机构或招标人核实，并在投标文件中提供复印件，未提交或未经核实的，按过期处理。4、以上资料仅营业执照、资质证书、安全生产许可证、投标保证金相关票据、投标单位和法定代表人的无行贿犯罪记录、近５年已完成的类似项目业绩（中标通知书、合同协议书、竣工验收报告或合同工程完工验收鉴定书）、社保证明提交原件，其中营业执照、资质证书、安全生产许可证可提供公证件。（用文件袋装好且开标时提交以便核查）。270n十一.项目部主要管理人员签名备案表序号姓名职务身份证号码签名备注1项目经理2技术负责人3质量负责人4终检工程师5安全负责人6财务负责人…………注：表中人员必须本人亲自签名。270n十二.农民工工资支付保障手续或承诺一、按照安徽省劳动和社会保障厅及安徽省水利厅联合发文（劳社〔2007〕56号、皖人社发〔2010〕77号）要求，施工标中标人应在收到中标通知书后7天内（合同签订前）办理农民工工资支付保障手续，可采取以下二种方式办理：（1）按单位集中一次性办理，施工企业向省人力资源和社会保障厅指定的专户存入农民工工资支付保障金（省外企业暂定金额为40万元、省内企业为20万元），可在全省范围内从事水利工程施工活动；（2）按承建项目逐个办理，施工企业向工程所在地县级以上人力资源和社会保障部门指定的专户存入承建项目的农民工工资支付保障金，金额按承建项目合同价的2%确定；或向其提供由银行业金融机构出具的同等额度的保函。省信用平台集中发布施工企业农民工工资支付保障手续办理情况，施工企业应将完成农民工工资支付保障手续的证明材料报经省基建局在省信用平台公示后，方可与招标人签订施工承包合同，招标人应认真审核农民工工资支付保障手续。按单位集中一次性办理农民工工资支付保障金的，可在我省所有承建项目完工验收合格6个月并经过财务审计后申请退还；按承建项目办理的，可在该承建项目完工验收合格6个月并经过财务审计后申请退还。施工企业申请退还农民工工资支付保障手续时，须向省基建局提交验收鉴定书和审计报告，省基建局核实并在省信用平台公示15个工作日后，办理相关手续。二、对于投标截止时间前已按上述第1种方式办理了农民工工资支付保障手续的，在投标文件中附有效证明材料；对于尚未办理的，投标时附下列承诺，合同签订前办理。关于不拖欠农民工工资的承诺（格式）致：（招标人名称）我方将对（项目编号）进行投标。我方承诺：若我方中标，我方将按照《安徽省水利建设工程农民工工资支付保障暂行办法》（安徽省劳动和社会保障厅及安徽省水利厅联合发文（劳社〔2007〕56号））和《关于安徽省水利工程建设领域农民工工资支付保障手续办理事项的通知》（皖人社发〔2010〕77号）要求，在收到中标通知书后7天内（合同签订前）办理农民工工资支付保障手续，保障农民工的权益，不拖欠农民工工资。如违反承诺，我方同意发包人对我方递交的投标保证金不予退还、取消中标资格，并愿按有关规定接受任何处罚。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签名）日期：270n十三、投标人诚信承诺书我单位在参加本次投标，郑重承诺如下：1．本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，并按时接受资格审查，如发现提供虚假资料，或与事实不符，将取消投标和中标资格，造成的任何法律和经济责任，完全由我方负责。2．本次投标绝无资质挂靠、串标、围标、出租、出借情形，若经查证属实，立即取消我方投标和中标资格并承担相应的法律责任。３．本次投标拟任项目经理（注册建造师）是与我单位签订劳动合同并依法办理了社保的正式职工且无在建工程，若经查证不符，立即取消我方投标和中标资格并承担相应的法律责任。4．本次招标若出现投诉，本项目拟派项目经理、编制投标文件的工程造价人员将积极配合调查，否则将承担相应法律责任。5.本次投标严格遵守有形建筑市场工作秩序,我方派出人员若出现胡搅蛮缠、辱骂、恐吓、污告有形建筑市场工作人员，或不听有形建筑市场工作人员劝阻影响有形建筑市场正常工作秩序的行为,愿承担相关法律责任。6．本次招标如我单位中标或被推荐为中标候选人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标或中标候选人资格，否则将承担相应法律责任。7、对开标过程的异议将在开标现场书面提出，开标后针对开标过程的异议和投诉，监督管理部门不予受理，否则将承担相应法律责任。8、本项目的签署、澄清、递交、撤回、修改投标文件、领取中标通知书、签订合同、退还投标保证金和处理质疑、投诉等有关事宜应当由法定代表人或其依法委托代理人办理，代理人为投标人内部成员，监督管理部门以社会保险缴纳证明确认，同一项目除特殊情况外只能同一人代理。9、如果我方中标将按中标通知书规定与发包方签订合同并按发包方要求准时开工。出现上述情形之一的，我方愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任，同意投标保证金由颍上招投标监督管理局扣除且两年内不参与颍上县建设工程招投标活动。投标人名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）项目经理（注册建造师）：（签字）年月日270n十四：项目经理无在建工程承诺致：        （招标人）我公司郑重承诺，我公司参加本项目投标的项目经理（姓名）  （身份证号），为我公司正式职工，且无在建工程项目。如有在建工程项目，按本招标文件规定我公司自愿接受处罚，承担所有经济损失和法律责任。  投标人名称：                   （盖单位章）  法定代表人（或其委托代理人）：       （签字）项目经理（注册建造师）：             （签字）                                    年   月    日十五、其他材料270n预中标人退还投标保证金承诺函颍上县集中招标采购交易中心：我单位（投标人名称）于年月日参加（工程名称）投标，为第中标候选人，现对该评标结果无异议，并保证不投诉，且继续履行第中标候选人的相关权利和义务，特申请该项目投标保证金万元整（小写：万元）退还至我单位基本账户。户名：基本账户开户行：帐号：单位名称：（公章）年月日270n招标人、代理机构、招投标监管部门意见本次招标项目的招标工作及招标文件，我们确认。项目名称：颍上县2017年农田水利建设资金项目施工项目编码:YSZGY-GC2017501招标人：颍上县水务局（单位盖章）年月日招标代理机构：江苏方正工程造价事务所有限公司（单位盖章）年月日招投标监督管理部门：颍上招投标监督管理局（单位盖章）年月日270