宣州区农田水利最后一公里2018设计项目二次

宣州区农田水利最后一公里2018设计项目二次

宣州区农田水利“最后一公里”2018年度设计项目（二次）交易文件发包人：宣城市宣州区水务局代理机构：安徽省金水工程咨询有限责任公司编制日期：2018年6月n目录第一章发包公告1第二章响应人须知4第三章发包会和选取办法7第四章响应文件格式11第五章合同条款及格式20n第一章发包公告宣州区农田水利“最后一公里”2018年度设计项目（二次）（项目编号：xz2018-123）1.招标条件宣州区农田水利“最后一公里”2018年度设计项目（二次）已经批准建设，建设资金来自政府投资，发包人为宣城市宣州区水务局。项目已具备发包条件，现进行发包。2.项目概况与发包范围2.1项目概况：宣州区农田水利“最后一公里”2018年度设计项目（二次）位于宣城市宣州区，包含溪口镇、周王镇及金坝办事处三个乡镇办的农田水利工程，工程估算总投资约3025.6万元。2.2招标范围：本项目为设计招标，勘测、初步设计、招标设计、施工图设计、施工全过程的设计相关服务以及项目审查修改。2.3设计周期：合同签订后30个日历天内完成勘测及初步设计，招标和施工图设计满足项目法人施工招标和施工进度要求。2.4质量标准：符合设计和国家现行有关标准、规范的合格标准要求。2.5本项目经业主确认的最高限价为：1.50%。（响应人响应报价费率精确到小数点后两位,即为*.**%，按照业主与施工单位经审计的工程结算价作为计价基数）。3.响应人资格要求3.1响应人具备：（1）具有独立法人资格；（2）具备水利行业设计丙级及以上资质。（3）响应人应提交其注册地检察机关开具的响应人、响应人法定代表人和拟任项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录。26n3.2项目负责人资格要求：拟派项目负责人要求具备水利水电工程相关专业中级及以上职称。拟派驻本项目负责人必须为本单位人员，且在交易文件中提供劳动合同及本单位自本项目开标之日前6个月内为其办理的任意一个月养老保险证明（如为事业编制人员未办理养老保险，应提供当地社保管理部门出具的相关证明及本单位自本项目开标之日前6个月内为其办理的任意一个月医疗保险证明），证明以响应人当地保险管理部门出具的证明为准。如响应人未提供证明，按未实质性响应招标文件处理。（不允许中途私自更换，不得兼职）。3.3本次发包不接受联合体响应；4.资格审查方式4.1资格审查方式：资格后审。5.交易文件的获取5.1请于公告发布之日起从宣城市公共资源交易服务网（http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn）下载交易文件及附件；5.2交易文件领取方式：请响应企业点击本项目公告下方附件，根据系统提示完成交易文件领取流程。开标现场交纳交易文件费200元整，售后不退。6.响应文件的递交6.1响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2018年7月5日15时00分，地点为宣城市政务服务中心（宣城市梅园路52号）综合楼四楼开标室。6.2逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。7.发布公告的媒介本次发包公告同时在宣城市公共资源交易网、宣州区公共资源交易网上发布。8.联系方式26发包人：宣城市宣州区水务局地址:安徽省宣城市宣州区鳌峰东路邮编：24200026n服务代理机构：安徽省金水工程咨询有限责任公司地址：宣州区香江金郡1栋1403室邮编：242000联系人：杨工联系电话：186563914252018年6月27日26n第二章响应人须知条款号条款名称编列内容1.1.2发包人宣城市宣州区水务局1.1.4项目名称宣州区农田水利“最后一公里”2018年度设计项目（二次）1.1.5建设地点宣城市宣州区1.2.1资金来源政府投资1.2.2资金落实情况已落实1.3.1发包范围详见公告1.3.2设计周期详见公告1.3.3质量要求详见公告1.4.1响应人资质条件详见公告1.4.2是否接受联合体响应√不接受□接受，应满足下列要求1.9.1踏勘现场√不组织，响应方自行踏勘□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：宣州区1.10.1发包预备会√不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.2响应人提出问题的截止时间响应截止日期前三天1.10.3交易文件澄清、修改的发布形式□书面形式√网上发布网址：（http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn）1.11偏离√不允许□允许2.1交易文件的组成材料交易文件应包括下列内容：（1）发包公告（2）响应人须知（3）选取办法26n（4）响应文件格式（5）合同条款及格式（6）技术标准及要求2.2.1澄清、修改交易文件的截止时间发包会前3天2.2.2响应截止时间（北京时间）2018年7月5日15时00分3.1.1响应人提供文件的组成材料响应文件应包括下列内容：⑴响应函、承诺书（发包会前密封提交）⑵法定代表人身份证明⑶授权委托书（发包会前提交）⑷拟投入项目设计人员汇总表⑸资格审查资料3.2.3承包价或其计算方法详见第三章选取办法3.3.1响应有效期30天3.5.3近年完成的类似项目的年份要求/3.6.4承包文件份数发包会前提交的资料为五份（一份正本、四份副本）3.6.5响应文件要求应在响应文件上标明正本和副本并分别装订成册。响应文件的签字、盖章应符合交易文件给定的格式和要求，响应文件的封面须有响应单位盖章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。发包会前提交的资料及确定承包人后完整的承包文件均不得采用活页装订。4.1.2封套上应载明的信息所有封袋上都应写明：（项目名称）施工承包响应文件、响应人名称、发包人名称、在---年--月--日---时00分前不得开启封袋必须密封，并加盖单位公章4.2.2递交承包响应文件地点宣城市政务服务中心（宣城市梅园路52号）综合楼四楼开标室4.2.3是否退还承包响应文件√否□是5.1发包会开始时间和地点发包会开始时间：同发包截止时间发包会开始地点：宣城市政务服务中心（宣城市梅园路52号）综合楼四楼开标室5.2发包会程序详见第三章26n7.2承包候选人公示媒介宣城市公共资源交易服务网（http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn）7.4.1履约担保履约担保的金额：中标价的10%。响应人应在合同签订前将履约保证金汇入区财政指定非税收账户（邮储银行），否则取消承包资格。履约保证金至工程竣工验收合格时退还完毕。7.5评标委员会的组建评标委员会构成：3人评标专家确定方式：从安徽省综合评标评审专家库中随机抽取。8工程款（进度款）支付1.本项目发包人不支付预付款；2.施工图完成后,支付至合同总价的30%；3、工程竣工验收合格后支付至合同总价的97%；4、其余尾款竣工验收合格一年后付清。本条款中“合同总价”计价方式：1、第一次工程款支付的“合同总价”=经批复的初步设计总投资中的财政资金部分×中标费率。2、第二次工程款和尾款支付的“合同总价”=“经审计的工程结算价”×中标费率。9需要补充的其他内容9.1响应企业法定代表人或其授权委托人应参加发包会议，并应在发包会现场携带如下资料原件，以供审查：1、法人授权委托书；2、授权委托人身份证（如系法定代表人参加则需携带法人代表身份证明）9.2资格审查资料：营业执照、资质证书（复印件或扫描件加盖单位公章）项目负责人资格要求（复印件或扫描件加盖单位公章）9.3发包人及服务代理机构对本交易文件具有最终解释权。26n第三章发包会和选取办法1.发包会开始时间和地点：1.1本发包工程按照本须知前附表所规定的时间和地点公开举行开标会议，所有响应人代表应准时参加发包会议.1.2响应人应携带法人授权委托书（原件）及本人身份证（原件）参加发包会，并邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。2.发包会程序，主持人（发包人或其代理人）按下列程序组织：2.1宣布会场纪律及响应截止时间到；2.2介绍发包人、见证人和监督人等；2.3发包人查验响应人授权委托书及身份证；2.4邀请响应人代表检查响应函、响应承诺书等资料的密封情况；26n选取办法：综合评分法2.5评分表序号评分要素分值评分标准1响应报价得分（66分）66分响应报价得分：以所有有效响应报价的算术平均值为基准价，各响应人的响应报价与评标基准价相比，等于基准价的得满分66分，偏差率每高于基准价1%的扣0.5分，每低于基准价1%的扣0.25分。（插入法计算，保留小数点后两位，小数点后第3位四舍五入）。（偏差率=100×（响应人报价—评标基准价）/评标基准价）响应报价超出最高限价视为无效报价，按废标处理。本项目经业主确认的最高限价为：1.50%。2响应人主要业绩10分2.1近年完成类似（勘察）设计的数量10近5年（自2013年1月以后中标并完工）完成过类似工程勘测设计的项目业绩(类似工程指农业综合开发、土地整治、新增千亿斤粮食生产能力、高标准农田水利建设示范县或高效节水灌溉)，每有1个类似项目业绩得2分，累计不超过10分。证明材料：提供合同复印件或扫描件并加盖公章。（时间以合同协议书签订时间为准）3项目负责人的资历、能力和业绩等8分3.1职称2具有高级工程师职称得2分，否则不得分。证明材料：提供职称证复印件或扫描件并加盖公章。3.2从事工程（勘察）设计年限612年以上：6分、9～12年：5分、6～9年：4分、3～6年：2分；3年以下：1分。没有不得分证明材料：提供毕业证、2018年5月1前6个月任意一个月的社保证明复印件或扫描件并加盖公章。4（勘察）设计组的各专业人员配备6分4.1专业人员配备齐全6主要技术人员配备的专业工程师至少包含水文及水资源、农田水利工程、水利水电工程建筑、工程地质、工程测量、造价专业。配置齐全得6分，配置不齐则不得分。证明材料：提供提供毕业证、执业证复印件加盖公章；5技术构思的合理性726n5.1（勘察）设计工作大纲7酌情赋分6信用等级36.1企业信用等级或水利建设市场主体信用3AAA级得3分，AA级得2分，A级得1分，其余不得分。响应文件内须提供（依据全国水利建设市场信用信息平台）注：1、上述证明材料须在交易文件中提供复印件或扫描件加盖单位公章；2、以综合得分由高到低依次排序。排名第一的为第一中标候选人，以此类推。综合得分相同，则报价低的排名靠前。如报价仍相同，则摇号确定排名。2.6响应人对发包会有异议的，应当在现场提出，主持人（发包人或其代理人）当场作出答复，并制作记录。2.7发包人代表、监督人、见证人和记录人等有关人员在发包会议记录上签字确认；2.8发包会结束。3.认定属于无效标的条款（发包人或其代理人现场在监督人、见证人监督下核查）：3.1.未按规定加盖响应人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；3.2.未按规定的格式填写或关键字迹模糊、无法辨认的；3.3.对质量目标、工期等未作实质性响应或承诺的响应人；3.5.不符合交易文件其他相关规定的；3.6.法律、法规规定的其他情形。4.结果公示：承包人产生后，将在宣城市公共资源交易服务网（http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn）上公示3天，公示期间无质疑投诉的，成交公示结束，承包人未接到通知视为无异议。承包第一候选人，应在承包公示结束后5个工作日内按照《第二章响应人须知》9.4承包费用及预交费用要求完成交纳，并按规范提交承包文件经代理机构核验无误后，办理成交通知书领取工作，否则视为自动放弃承包资格，由承包第二候选人替补。采用选取办法二、三的组织重新招标。5.26n依据《宣城市工程建设项目响应人不良行为管理办法（试行）》（宣公管委办〔2017〕1号）等文件精神，原则上承包候选人被各地（县级及以上）行政主管部门列入不良行为记录或黑名单，且仍在执行期（公示期、披露期）内的单位或个人，一律不得作为承包人。6.承包人在领取成交通知书后7天内，完成同发包人的施工合同签订并组织进场施工。否则，非发包人原因造成的不能按期签订施工合同并进场施工的，将废除承包人资格，并按相关文件给予不良的信用评定，上报省、市以上行政主管部门。26n第四章响应文件格式（项目名称）响应文件响应人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日26n目录一、响应函、响应承诺书二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、拟投入项目设计人员汇总表五、资格审查资料六、其它材料26n一、响应函（一）响应函（发包人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）交易文件的全部内容，愿意依照发包控制价下浮后，确定响应设计费费率按%报价，工期日历天，工程质量达到。（报价精确到元，同意报价中的角、分在开标计算时舍去）2．我方承诺在交易文件规定的有效期内不修改、撤销响应文件。3．如我方确定为承包人：（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照交易文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（5）我方承诺本响应函在交易文件规定的提交响应文件截止时间后，在交易文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。5．我方完全理解并接受发包人对本工程在响应时间上的安排，并对此无异议。响应人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日26n（二）响应承诺书致发包人：在认真研究了（项目名称）交易文件后，我们作出如下郑重承诺：1、全面响应交易文件的各项要求。2、承诺不将承包工程进行分包或转包，一经发现，业主有权终止合同，并扣除本工程履约保证金。我单位立即无条件撤离施工现场，所造成的损失由我单位自负。3、承诺响应时已对工程现场及周围环境进行踏勘，充分了解工地位置、地上地下情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，成交后不得以不了解现场情况为由，要求增加造价、索赔或延长工期。4、我方一旦被选定为承包人，按时签订合同，绝不违背你方交易文件和我方响应文件。如有违背你方可选择其他成交候选人，并扣除我方保证金，保证金不足弥补你方损失的，由我方无条件补偿。5、我方完全理解并接受发包人对本工程在发包时间上的安排，并对此无异议。响应单位：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日26n二、法定代表人身份证明响应人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（响应人名称）的法定代表人。特此证明。响应人：（盖单位章）年月日26n三、授权委托书本人（姓名）系（响应人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明（身份证复印件）响应人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日26n四、拟投入项目设计人员汇总表序号姓名性别出生日期学历26n五、资格审查资料附企业法人营业执照副本、资质证书副本等资格审查所需资料的复印件或扫描件（并加盖单位章）26n六、其它材料26n第五章合同条款及格式建设工程设计合同（专业建设工程设计合同）   工程名称：______________　　______________工程地点:________　　____________________设计证书等级：__________________________发包人：_______________________________设计人：__________________________签订日期：__________________________26n发包人：__________________________设计人：__________________________发包人委托设计人承担工程设计，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。　　第一条　本合同签订依据　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。　　1.3建设工程批准文件。　　第二条　设计依据　　2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件　　2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：______________________________________________________________________________　　第三条　合同文件的优先次序　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：　　3.1合同书　　3.2中标函（文件）　　3.3发包人要求及委托书　　3.4交易文件第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）______________________________________________________________________________第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间:26n______________________________________________________________________________第六条　设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间:______________________________________________________________________________第七条　费用　　7.1双方商定，本合同的勘察设计费为￥元（大写人民币）。(含全过程审查费)　　第八条　支付方式　　8.1本项目发包人不支付预付款；施工图完成后,支付至合同总价的50%；工程竣工验收合格后支付至合同总价的97%；其余尾款竣工验收合格一年后付清。　　8.2设计方应于相关款项支付前向发包方开具合法有效的等额发票。　　第九条　双方责任　　9.1发包人责任　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外。　　9.1.3在合同履行期间，因发包人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的款项；已开始设计工作的，按已经进行的实际工作量支付款项。9.1.4发包人必须按合同规定支付设计费用。9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，逾期支付应按照银行同期利率支付利息。　　26n9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费，赶工费由双方另行协商。设计人交付设计文件比合同规定提前的，发包人不支付赶工费。9.1.7发包人有权按本合同的约定解除合同并要求设计人支付违约金或经济赔偿金。　　9.2设计人责任　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。　　9.2.2设计合理使用年限按国家有关规定执行。　　9.2.3有专人负责对设计资料进行审查，有专人负责该合同项目的设计联络工作。9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。　　9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。　　9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还发包人已支付的全部款项，给发包人造成损失的，应根据损失程度向发包人支付赔偿金。9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责对内容做必要调整补充，以保证通过相关审查。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题、在施工过程中深化图纸和参加竣工验收。9.2.8由于设计人原因，逾期交付本合同约定的设计成果，每逾期一日，应支付合同金额的千分之一作为违约金，逾期超过60天的，发包人有权解除本合同。发包人根据本条解除合同的，设计人应返还发包人支付的所有款项，应按合同金额的千分之一支付发包人违约金，给发包人造成损失的，设计人还应按损失程度支付发包人赔偿金。9.2.9由于设计人的设计成果不符合国家、行业规范及本合同要求的标准，经修改后仍不符合的，或者由于设计人的设计成果未通过相关审核机关的审核，经修改后仍未通过的，发包人有权解除本合同。发包人根据本条解除合同的，设计人应返还发包人支付的所有款项，应按合同金额的千分之一支付发包人违约金，给发包人造成损失的，设计人还应按损失程度支付发包人赔偿金。26n9.2.10设计人不及时到现场处理有关设计问题，或不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天，按合同金额的千分之一支付违约金，影响超过60天，发包人有权解除本合同，发包人根据本条解除合同的，设计人应返还发包人支付的所有款项，应按合同金额的千分之一支付发包人违约金，给发包人造成损失的，设计人还应按损失程度支付发包人赔偿金。9.2.11设计人应保护发包人的知识产权，不得使用、向第三人泄露、转让发包人的知识产权或发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，设计人应赔偿损失。9.2.12设计人应负责其现场办公人员的工资福利及安全，该现场办公人员不和发包人形成任何用工关系。9.2.13本项目不得分包或转包。第十条知识产权10.1本项目涉及的知识产权：指设计人及其雇员依本项目的招投标文件、本合同为本项目提供的服务而产生、创造的任何知识产权（包括著作权人身权及财产权），包括但不限于在本合同签署日之前产生、创造的任何知识产权。10.2设计人同意：所有因本项目产生的项目知识产权全部归属于发包人所有。本合同另有约定的除外。设计人将根据发包人的要求采取所有行动，准备所有文件以确认发包人对本项目项下的全部项目知识产权的权利，包括为该等权利办理注册、登记、备案或任何其他需要的手续。10.3委托人同意设计人就本项目中完全由其自行完成的设计成果享有署名权。10.4设计人同意，委托人有权对已经取得知识产权的文件聘请有资质的相关单位进行修改或深化。10.5各方同意，设计人根据本合同的规定在各个阶段提供给发包人的设计文件的知识产权将自其向发包人提交该等设计文件时起归属于委托人所有；因本项目产生的其他知识产权将自产生之日起即归属于发包人所有。10.6不论本合同因任何原因中止、终止或解除，在中止日、终止日或解除日前已经产生的项目知识产权全部归属于发包人所有。第十一条　保密26n　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。　　第十二条　仲裁　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由宣州区仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。　　第十三条　合同生效及其他12.1设计人应按照招标文件要求，派专人驻施工现场进行配合与解决有关问题。12.2设计人为本合同项目的服务至施工结束为止。12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.6本合同双方签字盖章即生效，一式八份，发包人四份，设计人四份。12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。（以下无正文）26n发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：公司地址：收款人：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：电　　话：电　　话：传　　真：传　　真：邮政编码：签订日期：年月日邮政编码：签订日期：年月日建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：　　年　月　日鉴证日期：　　年　月　日26