西安)建设工程施工合同99

西安)建设工程施工合同99

合同编号：N001建设工程施工合同二〇一五年一月二十三日58n第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“白水县中小企业孵化中心”部分工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：“6#、7#、8#、9#楼为厂房；1#、2#楼为住宅楼”。2、工程地点：白孵化中心3、工程立项批准文号：___________________________4、资金来源：上级补助+自筹5、工程内容：“6#、7#、8#、9#厂房；1#、2#住宅楼”设计施工图中所包含的全部内容。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）6、工程承包范围：详见工程量清单________________________________________________________________58n二、合同工期：计划开工日期：2年月1日（以甲方进场书面通知为准）计划竣工日期：2年月0日工程总日历天数：30个月，900天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准：工程质量标准：合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币（大写）：(小写)￥：1.00元（注：最终以实际完成工程量结算为准）其中：⑴安全文明措施费：暂文明施工措施费0.00元）人民币。其余安全文明施工工程进度款一并支付。)⑵材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/（￥/元）；⑶专业工程暂估价金额：人民币（大写）/（￥/元）⑷暂列金额:人民币（大写）/（￥/元）58n2、合同价格形式：可调整价格清单计价合同。五、项目经理承包人项目经理：________________________六、组成合同的文件本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同签订及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺58n1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包和违法分包，并在缺陷责任期及保险期内承担相应的工程维修责任。3、发包人和承包人通过招标形式签订合约的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年2月1日签订十、签订地点本合同在陕西室签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分（详见补充协议）。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后本合同生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。58n发包人：（公章）承包人：（公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）：组织机构代码：组织机构代码：_________________地址:地址：_号邮政编码：____________________邮政编码：______________________法定代表人：__________________法定代表人：____________________委托代理人：__________________委托代理人：____________________电话：_______________________电话：_________________________传真：________________________传真：_______________________电子信箱：____________________电子信箱：______________________开户银行：____________________开户银行：______________________帐号：________________________帐号：__________________________第二部分专用合同条款1、一般约定58n1.1词语定义1.11合同1.1.1.10其他合同文件包括：（1）施工合同（2）施工图纸（3）招标文件（4）投标文件（5）中标通知书。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：_________________________________________________；自制类别和等级：___________________________________________；联系电话：_________________________________________________；电子信箱：_________________________________________________；通信地址：_________________________________________________；1.1.2.5设计人：名称：__________________________________________________；资质类别和等级：___________________________________________；联系电话：_________________________________________________；电子信箱：_________________________________________________；通信地址：_______________________________________________；1.1.3工程设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：_________________58n1.1.3.9永久占地包括：依设计图纸确定。1.13.10临时占地包括：双方在施工现场确定。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：按合同通用条款__1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按合同通用条款执行______________________________________________________________。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：_____________________________________________________________________________________；发包人提供国外标准、规范的份数：____________________________；发包人提供国外标准、规范的名称：____________________________。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：_____________________________________________________________________________________________________________________________。1.5合同文件的优先顺序合同未见组成及优先顺序为：按合同通用条款执行_______________________________________________________________58n______________________________________________________________。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；发包人向承包人提供图纸的数量：按通用条款执行；发包人向承包人提供图纸的内容：施工图；1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的预约：按合同通用条款执行。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地；58n发包人指定的接收人为：________________________________。承包人接收文件的地点：项目办公室承包人指定的接收人为：________________________________;监理人接收文件的地点：工程监理办公室监理人指定的接收人为：监理工程师1.10交通运输1.10.1出入现场的权力关于出入现场的权力的约定：_________________________________以项目部现场大门为界1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：双方另行确定关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件和超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。1.11知识产权1.11.158n关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款执行_______________________________________________________。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：__________________1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：_______________________________________________________________关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:按合同通用条款执行。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按实际发生工程量调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：_____________________________________________________________________________________2、发包人2.2发包人代表发包人代表：_______________________________________姓名：___________________________________________身份证：___________________________________________职务：______________________________________________58n联系电话：_______________________________________________电子信箱：_______________________________________________通信地址：_______________________________________________发包人对发包人代表的授权范围如下：______________________________________________________________________________________2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：乙方进场前7天_______________________________________________________________2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、用电由发包人接入点并满足施工要求。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：________________________________。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：_____________________________58n______________________________________________________________。承包人需要提交的竣工资料套数：一套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包方承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后7天内。承包人提交的竣工资料形式要求：以书面形式。（6）承包人应履行的其他义务：双方确定。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：__________________________________________________；身份证号：_________________________________________________;建造师执业资格等级：_______________________________________;建造师注册证书号：_________________________________________;建造师执业印章号：_________________________________________;安全生产考核合格证书号：__________________________________;联系电话：_________________________________________________;电子信箱：_________________________________________________;通信地址：_________________________________________________;承包人对项目经理的授权范围如下：_____同投标文件承若范围。关于项目经理每月是施工现场的时间要求：58n承包人为提供劳务合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按合同通用条款执行项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：_______________按合同通用条款执行3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：__________________按合同通用条款执行3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按合同通用条款执行3.3承包人人员3．3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前3天3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：__3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：________3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：____________承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：_____________58n3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不得分包主体结构、关键性工作的范围：3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：其他关于分包的约定：3.5.4分包合同价款关于分包合同价款的约定：3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：3.7履行担保承包人是否提供履约担保：承包人提供供履担保形式、金额及期限的：4、监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见监理合同关于监理人的监理权限：见监理合同58n关于监理人在施工现场的办公场所的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同4.2监理人员总监理工程师：姓名：职务：监理工程师执业资格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：关于监理人的其他约定：4.3商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）（2）（3）5．工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：58n关于工程奖项的约定：5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限约定：应在检查前48小时书面通知监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时6、安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到《建筑施工安全检查标准》6.1.4关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款执行关于编制施工场地治安管理计划的约定：6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按文明施工要求管理。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：①58n依据国家规定的计费标准及政府相关文件要求按工程总造价的比例计算及支付。②乙方收到甲方、监理的开工令后5个工作日内，甲方向乙方支付安全文明施工措施费50万元（￥500000.00元）人民币。其余安全文明施工措施费同工程进度款一并支付。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按合同通用条款执行7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7个工作日内。58n关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：关于发包人应完成飞其他开工准备工作及期限：7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点，基准线和水准点及其书面资料的期限:合同签订后7个工作日内。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因引起的停工或者其他原因，工期顺延。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：无_______________________________________________________________因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无_______________________________________________________________7.6不利物质条件58n不利物质条件的其他情形和有关约定：无_______________________________________________________________7.7异常恶劣的天气条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）暴雨、山洪暴发、泥石流、地震等（2）暴风、台风等(3)政策、战争、瘟疫7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格数量要求：按管理部门要求确定。8.8施工设备和临时设备8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：按国家相关规定及计算规则9.试验与检验58n9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行施工现场需要配备的其他试验条件：按有关规定执行9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：无10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：以实际发生的变更内容按计算规则计算。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：无10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：58n发包人审批承包人合理化建议的期限：承包人提出的合理化建议降低了合同价格或提高了工程经济效益的奖励方法和金额为：10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：无10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：无11．价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：58n合同价格执行陕西省09清单计价规则，所用定额及人工费系数调差执行陕建发（181号文件），如政府出台最新文件，按最新文件执行。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：第2种方式：采用造价信息进行价格调整。(2)关于基准价格的约定：专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。．②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。⑧承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。。第3种方式：其他价格调整方式：按当地市场价调节（地方材料）58n12．合同价格、计量与支付12.1合同价格形式l、单价合同。综合单价包含的风险范围：无风险费用的计算方法：无风险范围以外合同价格的调整方法：无2、总价合同。总价包含的风险范围：无风险费用的计算方法：无风险范围以外合同价格的调整方法：无12.2预付款预付款支付比例或金额：无预付款支付期限：无58n预付款扣回方式：无12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：无预付款担保的形式：无12.3计量12.3.1工程计量规则：按陕西省2009定额清单计价规则计取。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项【总价合同的计量】约定进行计量：12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：58n厂房及办公楼每完成结构两层，甲方支付乙方实际完成产值的80%工程款；住宅楼每完成五层结构，甲方支付乙方实际完成工程量80%工程款；主体工程结构封顶，甲方按乙方实际完成工程量的80%支付工程款；装饰装修部分工程按每月进度工程量的80%支付工程款。工程竣工验收合格后，甲方支付乙方总工程款的97%。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请编制的约定：乙方按工程节点编制工程进度报表及工程款申请单12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按合同约定节点提交12.4.4进度审核和支付（1）监理审查并报送发包人的期限：7天内发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天内（2）发包人支付进度款的期限：15天内发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：58n3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按合同通用条款执行发包人不按照本想约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按合同通用条款执行13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：7天内发包人未本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：58n13.3工程试车工程试车内容：（1）单机无负荷试车费用由承担（2）无负荷联动试车费用由承担13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：3天内14．竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收后28天内竣工付款申请单应包括的内容：按合同通用条款执行14.2竣工决算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：28天内。发包人完成竣工付款的期限：28天内58n关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按合同通用条款执行14.4最终结算14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：四份。承包人提交最终结算申请单的期限：14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：28天（如甲方未完成此项工作，又不给予书面解释的视为认可。）（2）发包人完成支付的期限：14天。15.缺陷责任期与保修期15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个工作日。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：(1)质量保证金包含，保证金额为：(2)3%的工程款；(3)其他方式：58n15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第___种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：________________________________________________关于质量保证金的补充约定：________________________________________________________________________________________________15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.3：修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：___________________________________________________________________________________________________16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方式：58n（1）因发包人原因未能在计划开工期前7天内下达开工通知的违约责任：双方确定。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方确定。（3）发包人违反第10.1款【变更的范围】第2项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方确定。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。（7）其他：_______________________________________________。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项【发包人违约的情形】约定暂停施工满__7___天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目标不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：双方另行确定16.2.2承担人违约的责任58n承包人违约责任的承担方式和计算方法：___________________________________________________________________________________16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：_______________________按合同通用条款执行发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名医编制的其他文件和费用承担方式：双方另行确定。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_________________________________________________________________________________________________________________________17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后__________________天内完成款项的支付。18、保险18．1工程保险关于工程保险的特别约定：按合同通用条款执行18.3其他保险58n关于其他保险的约定：承包人是否应为其施工设备筹办理财产保险：按合同通用条款执行18．7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按合同通用条款执行20.争议解决20.3争议审评合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的报酬承担方式：其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下2种方式解决：（1）向白水县劳动部门仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地人民法院提起诉。附件58n协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程馆质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人只要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11：暂估价一览表附件1：58n承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期附件258n发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注附件3：58n工程质量保修书发包人（全称）:陕西西鑫实业有限公司承包人（全称）：汉中市建筑工程总公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致白水县中小企业孵化中心（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律法规和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；58n2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3、装修工程为2年4电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路灯配套工程为2年；7.其他项目保修期限约定如下：土建工程施工质保期1年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围，内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人抢修。58n2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由乙方方承担（甲方发包的项目除外，由责任方承担）。六、双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________________________________________________________________________________________________工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（盖章）：承包人（盖章）：58n地址：地址：法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件458n主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人附件5：58n承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率（KW）生产能力备注附件658n承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件758n分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件8：58n履行担保____________（发包人名称）鉴于__________________（发包人名称，以下简称“发包人”）与_____________________________（承包人名称）（以下称“承包人”）于_____年___月___日就________________________（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1、担保金额人民币（大写__________________________）元（￥__________________）。2、担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4、你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_______仲裁委员会仲裁。6、本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。58n担保人：_________________________________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）地址：____________________________________邮政编码：__________________________________电话：____________________________________传真：_______________________________________________年_______月________日附件9；58n预付款担保（发包人名称）:根据_____________（承包人名称）（以下称“承包人”）与_____________________（发包人名称）（以下简称“发包人”）与_____年____月_____日签订的_____________________（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额想你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1、担保金额人民币（大写__________________________）元（￥__________________）。2、担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3、在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预收款时，我方在收到你方的书面通知后，7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4、你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_______仲裁委员会仲裁。58n6、本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：_________________________________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）地址：____________________________________邮政编码：__________________________________电话：____________________________________传真：_______________________________________________年_______月________日附件10：58n支付担保___________(承包人)：签于你方作为承包人已经与_____________（发包人名称）（以下称“发包人”）于_____年____月____日签订了______________（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向我方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围时主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款时指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币（大写：________）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后______日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期作相应的调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定58n向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1．你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2．在出现你方与发包入因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3．我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。五、保证责任的解除I．在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2-发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3．我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形58n的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5．我方解除保证责任后，你放应有我方保证责任解除之日起______个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1．因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条【变更】约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协调解决，协调不成的，按下列第______种方式解决。（1）向_____________________仲裁委员会申请仲裁；（2）向_____________________人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权人代理人）签字并加盖公章之日起生效。58n担保人：______________________________________（盖章）法定代表人或委托代理人：______________________（签字）地址：_____________________________________________邮政编码：_________________________________________传真：_____________________________________________________年_____月____日附件11：11-1：材料暂估价表58n序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注11-2：工程设备暂估价表名称单位数量单价（元）合价（元）备注58n序号11-3：专业工程暂估价表名称单位数量单价（元）合价（元）备注58n序号附件11：11-1：材料暂估价表58n序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注11-2：工程设备暂估价表名称单位数量单价（元）合价（元）备注58n序号11-3：专业工程暂估价表名称单位数量单价（元）合价（元）备注58n序号发包人（公章）：_____________________________________58n法定代表人（签字）：______________________________________________年_____月______日承包人(公章)：_____________________________________法定代表人（签字）：_______________________________________年_____月______日58