建设工程施工合同书

建设工程施工合同书

－ 1 － 建设工程施工合同书 建设工程施工合同作为建设工程合同之一种， 其标的物建设 工程具有投资数额大、建设工期长、 技术难度高、涉及范围广等 特点，建设工程施工合同书是怎样的 ?以下是范文网我为大家整 理的建设工程施工合同书范文，欢迎参考阅读。 建设工程施工合同书范文 1 发包人 ( 简称甲方 ) ： 承包方 ( 简称乙方 ) ： 根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定， 并结合工程的具体情况，为明确双方责任、 协作配合， 确保工程 施工质量，经甲乙双方平等、 自愿协商，达成以下合同条款供双 方遵照履行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程建设地： 3、工程规模、特征： 4、工程施工任务 ( 内容 ) 与技术要求：须符合《建筑地基处 理技术规范》 JGJ79-2002 要求。 5、预计施工工作量： 6、完成施工工作量测量方式： － 2 － 7、质量标准： 第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、 可靠性负责： 1、本工程批准文件、用地 ( 附红线范围 ) ，以及施工许可等 批件复印件。 2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、 建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。 第三条：合同工期 1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。 2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变 更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。 第四条：计费标准及付费方式 1、本工程施工约定包干价方式计费， 每平方米固定价为元， 总价预计为元 ( 大写： ) ，总价款以最终施工测量面积为准结算。 2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款 30% 的款项，计元 ; 地基基础工程完成强夯工作量 50%时，甲方向乙 方支付工程进度款 60%的款项，计元。剩余 10%款项待工程基础 验收合格后由甲方一次性支付，计 第五条：双方责任 1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按 － 3 － 第二条规定提供文件资料。 2、甲方应为乙方提供基本的工作条件，如 3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技 术要求进行工程施工技术， 并按合同约定的工期提交合格的施工 成果。 4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发 生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。 第六条：违约责任 1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停 工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失 金额按约定总工程款的平均日产值计算。 2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此 造成的经济损失均由乙方承担。 3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙 方尚未进行施工工作的， 不退还甲方已付工程款， 乙方已开始进 行施工的，按实际完成的工作量进行结算。 4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙 方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。 5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程 款千分之一的违约金。 － 4 － 第七条：其他事项 1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议 与本合同具有同等法律效力。 2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商 不成，应向甲方所在地人民法院起诉。 3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。 4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。 甲方 ( 公章 ) ：_________乙方 ( 公章 ) ：_________ 法 定 代 表 人 ( 签 字 ) ： _________ 法 定 代 表 人 ( 签 字 ) ： _________ _________年____月____日_________年____月____日 建设工程施工合同书范文 2 发包人 ( 全称 ):( 以下简称甲方 ) 承包人 ( 全称 ):( 以下简称乙方 ) 依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 黄金堡学府花园 D栋工程地点： 重庆市渝北区龙 溪镇 － 5 － 工程内容：建筑面积 31200M2、结构类型：框架、剪力墙结 构、地上二十九层，地下一层，全高 99.6 米。群体工程应附承 包人承揽工程项目一览表 ( 附件 1) 工程立项批准文号： 资金来源 : 自筹。 二、工程承包范围 承包范围：土建及安装工程 ( 发电机组、塑钢门窗、消防系 统除外 ) 和环境工程。 三、合同工期 开工日期： 2001 年 2 月 5 日。竣工日期： 2002 年 8 月 6 日。 合同工期总日历天数 548 天。 四、质量标准 工程质量标准：优良。 五、合同价款 金额 ( 大写 ) ：暂估贰仟叁佰陆拾万元 ( 人民币 ) ￥： 2360 万 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 － 6 － 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、 变更等书面协议或文件视为本合同的 组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分 《通用条款》 中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、 竣工并在 质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合 同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间： 2001 年月日合同订立地点：重庆市 本合同双方约定双方签字签章后生效。 甲方 ( 公章 ) ：_________乙方 ( 公章 ) ：_________ 法 定 代 表 人 ( 签 字 ) ： _________ 法 定 代 表 人 ( 签 字 ) ： _________ － 7 － _________年____月____日_________年____月____日 建设工程施工合同书范文 3 发包人 ( 全称 ) ：( 以下简称甲方 ) 承包人 ( 全称 ) ：( 以下简称乙方 ) 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源 : 二、施工工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天 三、质量标准 工程质量标准： 四、合同价款金额 ( 大写 )( 小写 ) 五、协议生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本协议双方约定：后生效。 － 8 － 六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间： 七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定， 向发包人 提供竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。 八、本工程双方约定质量保修金金额为。工程竣工后， 经有 关部门验收无质量问题后返还承包方。 九、合同份数 双方约定合同副本份数： 十、补充条款 十一、其他 双方约定的其他工程质量维修事项： 甲方 ( 公章 ) ：_________乙方 ( 公章 ) ：_________ 法 定 代 表 人 ( 签 字 ) ： _________ 法 定 代 表 人 ( 签 字 ) ： _________ _________年____月____日_________年____月____日