劳务分包协议书范文

劳务分包协议书范文

协议编号： 劳务分包协议书范文 甲 方： 乙 方： 签订日期： 签订地点： 劳务分包协议书范文 甲方： 建设有限公司 乙方： 为加快工程进度，提高工程质量，加强核算管理，进一部完善和 落实内部承包责任制，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方订 立如下协议条款，共同遵照执行： 1、工程概况及承包工作内容 工程名称： 工程地点： 承包工作内容： 。（详细内容见工程量清单） 2、工作期限 计划开始工作日期： 2020 年 09 月 14 日 计划结束工作日期： 2020 年 10 月 15 日。 3、质量标准 3.1 工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的规程、 规范执行。 4、施工资料 甲方应在工作开工 3 天前， 向乙方提供施工图纸及相关修改、 会审资料 1 套。 5、甲方义务 5.1 组建项目管理班子，组织实施施工管理的各项工作。 5.2 负责与甲方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关 系。 5.3 负责计划的编制、实施对工程质量、工期、安全生产、文明 施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。 6、乙方义务 6.1 组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，确保有效的施 工人员； 未经甲方授权或允许， 不得擅自与总包人及有关部门建立工 作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。 6.2 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组 织设计精心组织施工， 确保工程质量达到约定的标准； 投入足够的人 力、物力， 保证工期； 加强现场管理， 严格执行建设主管部门及环保、 消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担 由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏 乱造成的损失及各种罚款。 6.3 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随 时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持 证上岗情况，与现场其他单位协调配合。 6.4 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部 分的成品保护工作， 因乙方责任发生损坏， 乙方自行承担由此引起的 一切经济损失及各种罚款。 6.5 乙方须无条件执行甲方安排的在乙方承包范围内的所有施工 任务，服从甲方工程师的指令，不得以任何理由拒绝，否则将视乙方 违约，甲方有权从乙方结算款中扣除 5%的违约金。 6.6 除另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责；乙方 应承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程 序。 7 、安全文明施工与检查 7.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标 准进行施工， 并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查， 采 取必要的安全防护措施， 消除事故隐患。 乙方应对其在施工场地的工 作人员进行安全教育， 并经考试合格方可上岗， 并对他们的安全负责。 由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的一切费用， 由 乙方承担。 7.2 乙方工作人员上岗前必须提供县级或以上医院体检证明。 7.2 乙方须服从甲方管理，严格执行贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 的《文明、安全施工管理暂行规定》 。 7.3 甲方对现场施工作业人员设置实名制管理，负责对乙方进行 安全教育，编制安全技术交底，并交底到乙方安全员。督促检查乙方 执行情况， 乙方负责组织实施。 乙方应及时同每一名进场工人签订劳 务合同， 并交乙方存档备查， 乙方对其确定劳动关系的作业工人必须 认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不 得低于 18 周岁， 不得超过 50 周岁。 乙方必须向甲方提供乙方所有施 工作业人员花名册（要求填写施工作业人员的姓名、性别、工种、文 化程度、籍贯、身份证号码、岗位技能证书编号及等级） ，同时提供 身份证复印件。 甲方每月定期核实乙方现场的所有人员是否与乙方上 报的施工作业人员花名册一致， 并检查特种作业人员、 操作人员的上 岗证（技能证） 。如施工作业人员有变动（变动率必须小于 5%），乙 方必须随时变更施工作业人员花名册， 并将变更后的施工作业人员花 名册报送甲方。 如发现乙方实际施工作业人员与提供的施工作业人员 花名册不符时，将对乙方进行罚款 500元 / 人。 7.4 甲方不定期地由项目技术负责人、安全员及相关人员组织安 全生产文明联合检查， 对乙方安全生产进行综合评定， 对严重违反文 明施工规定、达不到优良标准、整改不力的，每次按 500～2000 元从 人工费中扣除， 达不到合格标准的， 甲方将责令乙方停工整顿直到清 除出场。 7.5 进入施工现场不戴安全帽或安全帽不系帽带， 每人每次罚 50 元；高空作业不戴安全带，每人每次罚款 100 元；穿拖鞋进入现场， 每人每次罚 500 元； 酒后进入施工现场，每人次罚 500 元；施工现 场吸烟，每个烟头罚款 50～100 元。 7.6 乙方参与施工的工人确保 100%为合同工人。乙方组织队伍进 场后，三天内将施工人员一寸照片二张、花名册一式二份报甲方，办 理工作证和安全教育档案资料。 乙方的工人须经甲方现场代表负责人 批准方可参加施工。 7.7 乙方内部发生打架斗殴的，甲方对乙方进行 2000～3000 元 人民币的罚款，情节严重的，交当地治安机关处理。 7.8 乙方如发生群殴事件的，甲方对乙方处以不低于 5000 元人 民币的罚款，乙方一切后果自理。 7.9 乙方如与上级机关人员、工程管理人员及周边居民发生冲突 并造成不良后果，乙方承担相应责任并赔偿相关经济损失。 7.10 乙方按甲方要求建立安全文明施工资料制度，协助做好职 工教育档案，认真组织班前安全活动并做好记录； 7.11 乙方应严格执行安全生产规程 , 切实做好安全生产工作 , 防止和杜绝安全事故。 如有发生 , 一切的责任、 有关的罚款和所有的 经济损失均有乙方负责。 8 、保险 8.1 乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等各类保 险，其费用自理。乙方自行投保的范围 ( 内容 ) 为：按相关规定办理。 8.2 保险事故发生时，双方有责任采取必要的措施，防止或减少 损失。 9、材料、设备供应 9.1 乙方应在接到图纸后 5 天内，向甲方提交材料、设备、构 配件供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规 格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；如质量、品种、 规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。 9.2 乙方负责供应的钢筋、水泥、砂、石必须提供原材料合格证 明及相关企业资质。 9.3 甲供物资到场后由乙负责组织人员卸车、保管、乙方应合理 使用甲方供应的材料、机械、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙 方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 10、劳务报酬及进度款支付 10.1 本工程协议价格实行固定包干总价 850000.00（捌拾伍万元 整）。 （注： 接地部分施工价格按实际完成量进行核算， 待工程结束后 由双方共同协商解决） 。 乙方自负盈亏， 独立核算， 不论各项费用市场价格如何发生变化， 协议价格结算时均不调整。 10.2 进度付款：基础浇筑全部完成支付审核工程量 85%进度款； 组塔、放线搭火、旧塔及导线全部拆除支付审核工程量 80%进度款， 线路消缺、投运完成半个月内支付 15%进度款。 10.3 每笔进度款支付需扣留 5%的安全保证金， 待工程全部完工、 投运完成一个月内拨付。 10.4 若乙方未能完成甲方进度的要求，则工程款不予拨付，待 达到进度计划的要求后一并支付。 10.5 在甲方支付乙方工程款项后，乙方必须保证本工程施工工 人工资的优先支付，否则，由此引起的一切纠纷，乙方自行处理，甲 方不承担任何责任。 每次支付工程款前， 乙方应及时将工人工资发放 表、用工合同（变动部分） 、劳务人员名单等报项目部，否则甲方有 权不支付乙方工程款项。 11 工程质保 11.1 工程结算款预留 5%质量保证金，与总包合同一致。 11.2 在工程保修期范围内，由乙方施工的内容，在乙方接到甲 方的维修通知后，必须在 24 小时内到达进行维修，因施工质量问题 和乙方延迟维修而引起的发包人索赔和其他损失由乙方承担； 若乙方 不维修， 甲方将自行组织维修， 维修费用按实际发生费用的双倍向乙 方索赔。 12、价格调整 12.1 本协议价格调整与总包合同一致。 12.2 固定总价项目：合同实施过程中，不因项目增加和工程量 的变化而调整合同价格。 13、违约 13.1 若因乙方原因不能按期完成工程，每延期一天，应向甲方 支付 3000 元的违约金。 13.2 乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲 方支付结算值的 10%违约金。 13.3 乙方不履行或不按约定履行协议义务时，应向甲方支付违 约金 20000 元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延 误的乙方工作时间不予顺延。 13.4 如甲方未按照本协议履行责任 , 乙方应予以提醒 , 甲方应 在乙方提醒后 7 日内履行责任或给予解释。 否则 , 甲方应给予乙方合 理的补偿。 13.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方 承担上述违约责任后仍应继续履行协议。 14、争议 14.1 双方在履行协议时发生争议，可以自行和解或要求有关主 管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约 定采用下列 2 种方式解决争议： (1) 双方达成仲裁协议，向云南省某某市仲裁委员会申请仲裁； (2) 向有管辖权的人民法院起诉。 14.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行协议， 保持工作连续，保护好已完工作成果： (1) 单方违约导致协议的确已无法履行，双方协商终止协议； (2) 调解要求停止协议工作，且为双方接受； (3) 仲裁机构要求停止协议工作； (4) 法院要求停止协议工作。 15、禁止转包或再分包 乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则， 乙方将无条件接受甲方的经济处罚并依法承担一切责任。 16、不可抗力 16.1 本协议中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。 17、文物和地下障碍物 17.1 本协议中文物和地下障碍物的定义与总包合同中的定义相 同。 18、协议解除 18.1 如在乙方没有完全履行本协议义务之前，总包合同终止， 甲方应通知乙方终止本协议 , 乙方接到通知后尽快撤离现场。 18.2 如因不可抗力致使本协议无法履行，或因一方违约或因发 包人原因造成工程停建或缓建， 致使协议无法履行的， 双方可以解除 协议。 18.3 协议解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备 的保护和移交工作， 按甲方要求撤出施工场地。 有过错的一方应当赔 偿因协议解除给对方造成的损失。 19、协议终止 双方履行完协议全部义务， 劳务报酬价款支付完毕， 乙方向甲方 交付劳务作业成果，并经有关部门验收合格后，本协议即告终止。 20、协议份数 本协议一式肆份， 双方各执贰份 , 具有同等效力。 本协议自双方 签字之日起生效 , 至协议款履行结束后失效。 21、本协议未尽事宜遵照总包合同有关条款执行。 以下无正文。 甲 方: 乙 方: 负责人 : 负责人 : 电 话: 电 话: 日期: _______ 年_____月_____日 改造工程工程量清单 序号 项目明细 单位 工程量 备注 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 说明：以上工程量仅为图纸工程量清单开列，实际施工工程量需按图纸完成。