法规黄金AB卷

法规黄金AB卷

法规卷一 一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分，共 70 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.下列不属于地方性法规的立法权限可以制定的是（）。 A.城乡建设与管理 B.诉讼和仲裁制度 C.环境保护 D.历史文化保护 2.下列对于必须招标的建设工程项目的说法，正确的是（）。 A.新建工程必须招标，而改建、扩建的工程不必招标 B.某项目投资额 3000 万，其中使用国有资金 250 万，那么该项目必须招标 C.使用企业事业单位资金，并且该资金占控股或主导地位的项目必 D.大部分资金为私人捐助的大型基础设施必须招标 3.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务作证。下列哪种情形不属于经人民法院许可，可以提交书面 证言、视听传输技术或者视听资料等方式作证（）。 A.证人甲重病住院不能出庭 B.证人乙因洪水被困，不能出庭 C.证人丙因路途遥远，交通不便而不能出庭 D.证人丁因工作繁忙不能出庭 4.在某省的一次生产安全事故中，造成 9 人死亡，79 人重伤，间接经济损失 2.5 亿，事故等级为是（）。 A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故 5.下列有关抵押的说法，正确的是（）。 A.同一财产可以向多个债权人抵押 B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以直接向法院提起诉讼，请求抵押人履行担保义务 C.抵押合同以登记生效的，按照债权比例清偿 D.抵押合同自签订之日起生效的，未登记的优先于已登记的受偿 6.某施工企业和供应商签订建材采购合同后，向供应商交付了 6 万元定金，并在合同中约定，任何一方违 约应向对方支付违约金 7 万元。合同约定的交货期届满后，供应商无法交货，施工企业将其诉至人民法院。 施工企业为了最大限度地保护自己的利益，可以向供应商主张的最高赔偿金额为（）万元。 A.6 B.7 C.13 D.19 7.关于应急救援队伍与应急值班制度，下列说法正确的是（）。 A.所有企业都应当建立应急救援队伍 B.应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照单位有关规定对应急救援人员进行培训 C.应急救援人员经培训后，即可参加应急救援工作 D.应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练 8.以下关于招标方式的说法，正确的是（）。 A.招标人以招标公告的方式邀请特定的法人进行投标的行为属于公开招标 B.对技术复杂的项目，招标人可以分两阶段进行招标 C.采用邀请招标的，应当向 5 个以上特定的法人发出投标邀请书 D.采用两阶段招标的，投标保证金在第一阶段提交 9.关于施工许可制度，说法正确的是（）。 A.中止施工满 1 年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证 B.因发生地震中止施工的，可以在 3 个月内向发证机关报告 C.中止施工不满 1 年的，可以直接恢复施工 D.施工单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工 10.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租 赁双方的安全责任，无需出具（）。 A.建筑起重机械特种设备制造许可证 B.安全生产许可证 C.产品合格证 D.制造监督检验证明 11.下列关于施工现场水污染的防治，说法正确的是（）。 A.排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限 B.在饮用水水源保护区内，禁止新建排污口 C.城镇排水主管部门实施排水许可，只可以收取工本费，不得 以此牟利 D.禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有放射性的废水 12.关于和解说法正确的是（）。 A.和解只可在诉讼前进行 B.如因重大误解达成和解，不可撤销 C.和解协议具有强制执行的法律效力 D.和解无需第三人参与 13.下列有关建设民事商事法律关系的说法，正确的是（）。 A.建设民事商事法律关系只调整主体之间的民事商事义务关系 B.惩罚性是主要的民事商事责任形式 C.建设民事商事关系是平等主体之间的关系 D.合同关系不属于民事商事关系 14.关于仲裁协议的效力说法正确的是（）。 A.合同无效导致仲裁协议无效 B.仲裁协议生效后可在法院进行诉讼 C.仲裁委对超出仲裁协议的事项，无权处理 D.对仲裁协议效力的异议应请求法院裁定 15.建设单位甲与施工单位乙在合同中约定，因工程质量产生的纠纷，提交至 A 仲裁委员会仲裁。后双方对 仲裁协议效力产生异议，甲请求 A 仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，关于该案中仲裁协 议效力的确认权，属于（）。 A.A 仲裁委员会 B.A 仲裁委员会所在地的基层人民法院 C.仲裁协议签订地的中级人民法院地 D.乙住所地的基层人民法院 16.某工程约定于 2018 年 6 月 15 日开工，6 月 5 日监理下发了开工通知，载明 6 月 13 日正式开始施工。施 工单位于 10 日就开始陆续进场，入场后发现现场水电未通，立即报告给建设单位。建设单位随即进行处理， 于 6 月 20 日接通了现场水电，施工单位得以正常施工。后对开工日期发生争议，则为实际开工日期为（）。 A.6 月 15 日 B.6 月 13 日 C.6 月 10 日 D.6 月 20 日 17.下列关于安装工程一切险的说法，正确的是（）。 A.不管是新机器还是旧机器，在安装工程一切的保险期内，都包含一个试车考核期 B.安装工程一切险的保险期间可以超过保险单明细表中列明的保险生效日或终止日 C.试车考核期一般不超过 3 个月，超过 3 个月的，另外加收保险费 D.安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，但需要承担其维修期的保险责任 18.下列有关代理的说法，错误的是（）。 A.代理人在实施代理行为时没有独立进行意思表示的权利 B.代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为 C.代理行为的法律后果归属于被代理人 D.代理行为必须是具有法律意义的行为 19.关于诉讼时效期间的说法，正确的是（）。 A.兑付国债的请求权时效为 20 年 B.普通诉讼时效为 2 年 C.诉讼时效从权利被侵害之日起算 D.诉讼时效期间届满，胜诉权消灭 20.下列关于评标活动的说法中人正确的是（）。 A.评标委员会的成员名单应在评标过程中公开，接受公众监督 B.标底应该保密，待评标结束后进行公开 C.投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会应当否决投标 D.中标人也可以由评标委员会直接确定 21.下列不属于用益物权是（）。 A.建设用地使用权 B.地役权 C.宅基地使用权 D.土地所有权 22.下列关于施工企业资质的法定条件的说法，正确的是（）。 A.二级企业不再要求已完成的工程业绩 B.有符合规定的企业总资产 C.对于申请建筑工程总承包特级、一级资质的企业，未进入全国建筑市场监管与诚信信息发布平台的企业 业绩，也作为有效业绩认定 D.企业可以采用租赁或融资租赁的方式取得技术装备 23.按照《担保法》《物权法》的规定，下列选项中不可以行使留置权的是（）。 A.保管合同 B.仓储合同 C.加工承揽合同 D.运输合同 24.下列关于人身保险合同的说法，正确的是（）。 A.工伤保险属于人身保险合同 B.人身保险分为健康保险和人寿保险两类 C.对于人身保险的保费，不得用诉讼方式要求投保人支付 D.人身保险的受益人就是投保人 25.以下属于投标人互相串通的情形的是（）。 A.投标文件由同一单位或者个人编制 B.投标人之间互相商议推选出一个投标人让其中标 C.投标文件载明的项目管理成员为同一人 D.投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异 26.根据《标准化法》规定，下列说法正确的是（）。 A.地方标准是强制性标准 B.推荐性标准必须执行 C.行业标准是推荐性标准 D.团体标准应当向社会公开 27.下列关于非传统水源利用的说法，正确的是（）。 A.必须使用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于 20% C.喷洒路面，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水 D.优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水 28.关于行业标准说法正确的是（）。 A.工程建设行业专用的术语应当制定行业标准 B.行业标准每 3 年复审一次 C.行业标准由行业协会制定 D.行业在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止 29.关于建设工程发承包的规定错误的是（）。 A.政府投资项目可以由施工单位资建设，但应保证垫资期限内将垫资款及利息还给施工方 B.建设工程承包制度包括总承包、共同承包、专业承包、专业分包等制度 C.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位属于违法发包 行为 D.长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位，有关部门不得批准其新项目开工建设 30.下列有关法人应当具备的条件，说法正确的是（）。 A.法人以其全部财产承担责任 B.法人是自然产生的 C.有法定代表人不属于法人成立的条件 D.法人以其注册地为住所 31.下列情形中，合同能够成立的是（）。 A.甲向乙发出要约，后甲后悔，立即发出取消要约的通知，3 月 5 日要约和通知同时到达乙 B.甲向乙发出要约，3 月 1 日要约到达乙，要求乙 3 月 5 号前作出承诺，3 月 2 日又发出了取消要约的通知， 乙 3 月 4 日表示同意甲开出的所有条件 C.甲向乙发出要约，3 月 1 日到达乙，3 月 2 日乙发出除了对价款提出异议之外同意其余所有条件的回复 D.甲向乙发出要约，要求乙 3 月 5 号前作出承诺，乙除了对价款提出异议之外同意其余所有条件 32.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，可以在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行的活动是 （ ）。 A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动 B.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动 C.修建生产、储存爆炸性的工厂、仓库等 D.在历史建筑上刻划、涂污 33.下列选项中，不属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。 A.合同约定的工程验收合格的 B.同一工程相邻分段施工的 C.发包方与项目负责人所在单位解除合同的 D.同一工程分期施工 34.下列关于项目经理部的说法，正确的是（）。 A.项目经理是企业的法定代表人 B.项目经理由建设单位指派 C.项目经理部属于施工单位的常设下属机构 D.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担 35.对于建设工程共同承包的说法正确的是（）。 A.共同承包是指由三个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包 的行为 B.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工 程 C.大型建筑工程或者技术复杂的建筑工程，应当由两个以上的承包单位联合共同承包 D.联合体各方应当分别与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任 36.下列关于个人所得税的说法，正确的是（）。 A.股息、财产租赁所得适用 20%的比例税率 B.经营所得适用 3%至 45%的超额累进税率 C.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内连续居住满 180 天的个人，为居民个人 D.纳税年度自公历 2 月 1 日起至 1 月 31 日止 37.关于见证取样和送检，下列说法正确的是（）。 A.见证取样和送检可以由监理单位的人员担任 B.监理单位的人员负责取样 C.检测机构可以将业务转包给更高资质的机构 D.质量检测业务由监理单位委托 38.根据《物权法》的规定，下列选项中不属于物权的特征的是（）。 A.支配权 B.财产权 C.相对权 D.排他性 39.下列关于建设单位相关的质量责任和义务说法正确的是（）。 A.建设单位须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料 B.建设工程发包单位可以使承包方以低于成本的价格竞标 C.建设单位在领取施工许可证前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续 D.工程质量监督手续必须单独办理 40.关于施工现场安全防护的要求，正确的是（）。 A.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由施工方承担 B.施工现场的办公区可与作业区设置在一起 C.施工单位应当在施工现场入口处、基坑底部设置明显的安全警示标志 D.进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的 7 日前书面通知管道所属单位 41.下列关于定金的说法，正确的是（）。 A.债务人履行债务后，定金只能抵作价款 B.定金的数额由当事人约定，没有限制 C.当事人可以通过口头、书面或其他方式订立定金合同 D.定金合同从实际交付定金之日起生效 42.关于合同权利义务的转让说法，正确的是（）。 A.合同权利和义务的一并转让需经对方当事人的同意 B.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，不得向受让人主张 C.合同义务部分转移时，通知债权人即可 D.债权人转让权利的，转让合同签订时即对债务人发生效力 43.以下关于违法分包、转包、挂靠的说法，正确的是（）。 A.承包单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的属于转包行为 B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的属于挂靠行为 C.资质等级较低的单位借用资质较高的施工单位的资质进行施工活动，属于转包行为 D.施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构中的钢结构工程分包给其他单位属于违法分包 44.下列有关著作权的说法正确的是（）。 A.著作权只保护文字作品，比如招标文件 B.单位作品的著作权由单位和员工共同享有 C.委托作品中，未约定著作权归属的，著作权属于委托人 D.单位作品自创作完成后 50 年内未发表的，不再受《著作权法》保护 45.下列选项中，发生安全事故时，不属于应当认定为发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的是（）。 A.1 人死亡 B.100 万的间接经济损失 C.3 人重伤 D.100 万的直接经济损失 46.关于民事诉讼当事人说法正确的是（）。 A.原告可以用法定代理人名义起诉 B.被告是由法院通知应诉的当事人 C.共同诉讼人是指双方当事人均为 2 人以上 D.民事诉讼当事人只包括原告和被告 47.关于建筑市场各方主体诚信行为公布时限，以下说法正确的是（）。 A.不良信用信息公开期限一般为 6 个月 B.不良信用公开期限可以低于相关行政处罚期限 C.建筑企业的基本信息公布期限一般为 5 年 D.优良信用信息公开期限一般为 3 年 48.下列选项中，关于文物的描述正确的是（）。 A.纪念建筑物、古建筑等不可移动文物，属于国家所有 B.遗存于公海区域内的起源于中国的文物，属于国家所有 C.属于国家所有的可移动文物的所有权因收藏单位的终止或者变更而改变 D.国家文物收藏单位以及其他国家机关、部队和国有企业、事业组织等收藏、保管的文物属于国家所有 49.根据《担保法》的规定，下列说法正确的是（）。 A.担保的目的在于实现债权人的质权 B.担保合同是主合同的从合同，主合同有效，担保合同有效 C.担保只能根据当事人的约定产生 D.反担保不适用《担保法》担阿保的规定 50.劳动者张某与公司签订了劳动合同，后发生如下事件，其中符合规定的是（）。 A.双方签订了四年的固定期限劳动合同，约定试用期 3 个月 B.双方约定张某入职培训和服装费用为 1000 元，从张某第一个月的工资里扣除 C.张某发现公司合同中存在欺诈性内容，此时张某可以撤销该劳动合同 D.张某在试用期内难以胜任该工作决定辞职，张某应提前 30 日递交辞职报告 51.下列关于总承包单位应当承担的法定安全生产责任的说法，正确的是（）。 A.施工总承包单位与分包单位的安全生产责任，应按照事先的约定进行责任划分 B.施工现场的安全事故，应由分包单位和总包单位分别报告各自管辖区域内的事故 C.由总包统一编制应急救援预案及统一配备相应的器材、人员 D.分包单位不服从总包管理导致生产事故，由分包单位承担主要责任 52.下列关于证据保全的说法中，正确的是（）。 A.申请人申请证据保全，无需提供担保 B.人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在 24 小时内作出裁定 C.申请人向仲裁委员会申请保全，仲裁委员会应当立即执行 D.人民法院责令申请人提供担保，申请人拒绝提供的，应当裁定驳回申请 53.下列关于债的内容的说法，正确的是（）。 A.债权为请求特定人为特定作为的权利 B.债的内容，是指债的主体双方间的权利与义务 C.债权的相对性是指主体、客体、责任的相对性 D.债是不特定当事人之间的法律关系 54.下列关于政府监督检查的内容和有权采取的措施，说法正确的是（）。 A.不得进入被检查单位的施工现场检查 B.进行监督检查要求施工单位提供与工程相关的质量的文件和资料 C.发现质量隐患，立即报告建设单位 D.发现有影响工程质量的问题时，责令停止施工 55.下列选项中，属于民事责任的承担方式的是（）。 A.管制 B.排除妨碍 C.暂扣许可证 D.降职 56.根据《建设工程施工质量验收统一标准》，关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（）。 A.节能工程的隐蔽工程验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加 B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收 C.节能分部工程验收只能由总监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加 D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准 57.以下关于劳务派遣的说法，正确的是（）。 A.劳务派遣人员可担任项目经理 B.劳务派遣的显著特征是劳动者的聘用与使用分离 C.劳务派遣合同的期限双方可约定 1 年 D.被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，用工单位承担工伤保险责任 58.关于仓储合同的法律规定，以下说法正确的是（）。 A.动产和不动产都可以为仓储合同的保管对象 B.仓储合同中，仓储物未交付，合同不生效 C.保管人发现仓储物有危险，应立即采取保护措施 D.存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利 59.以下关于保修的说法，正确的是（）。 A.质量保修书可以没有保修期限 B.承包单位向监理单位出具质量保修书 C.不同类型的建设工程，保修范围有所不同 D.保修期内，因材料造成的缺陷，施工单位不负责维修 60.下列属于施工项目负责人的安全生产责任的是（）。 A.建立项目安全生产管理体系 B.确保企业安全生产费用的投入 C.负责施工现场的安全生产日常检查 D.组织制定项目安全生产管理制度并监督实施 61.下列关于总分包单位的质量责任说法中，正确的是（）。 A.建筑工程实行工程总包的，工程质量由总包单位负责 B.总包单位应当按照总包合同的约定对分包单位负责 C.分包发生质量问题时，建设单位应当向总包单位请求赔偿 D.分包发生质量问题时，建设单位应当向分包单位请求赔偿 62.关于劳动争议的解决，说法正确的是（）。 A.劳动争议申请仲裁后不得再就该争议提起诉讼 B.劳动争议调解委员会主任应由劳动行政部门代表担任 C.劳动者申请仲裁的时效应自劳动者知道或应当知道其权利被侵害之日起计算 D.劳动者劳动者申请仲裁的时效期间为 6 个月 63.申请专利的发明创造在申请日前 6 个月内，下列情形中，可导致其丧失新颖性的是（）。 A.在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的 B.在规定的学术会议上首次发表的 C.在技术会议上首次发表的 D.他人未经申请人同意而泄露其内容的 64.关于竣工后档案提交说法正确的是（）。 A.施工单位向城建档案馆提交档案 B.竣工验收 1 个月后，向城建档案馆报送档案 C.勘察设计单位将本单位的文件立卷后交给档案馆 D.实行总承包的，总包单位负责收集汇总，及时向建设单位移交 65.关于需要编制专项施工方案的危大工程的说法，正确的是（）。 A.专项施工方案应由施工单位组织编制，若危大工程实行专业分包，应由分包单位组织编制 B.涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案应当经专家进行论证、审查 C.专项施工方案应经项目技术负责人及监理工程师签字盖章后，才可实施 D.超过一定规模的危大工程，应由建设单位组织参建各方召开专家论证会 66.下列关于证据应用的说法中，错误的是（）。 A.举证期限只能由人民法院确定 B.原被告双方应在审判人员主持下进行证据交换 C.未经质证的证据不能作为认定案件事实的依据 D.证人证言的证明力一般大于物证的证明力 67.以下关于承揽合同的说法，正确的是（）。 A.双方可以随时解除合同，但也应该对对方的损失进行赔偿 B.承揽人只能以自己的人力技术等完成承揽任务，不允许共同承揽工作 C.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同 D.承揽人在完成工作的过程中，不受定作人的指挥管理 68.关于安全生产许可证的管理，说法正确的是（）。 A 超越法定职权颁发安全生产许可证的，应将安全生产许可证注销 B.安全生产许可证有效期为三年，到期限前必须办理相关延期手续才可继续延期 C.施工企业变更地址的，应在变更后 10 内，向变更后企业所在地的安全许可证办理机关办理变更手续 D.建筑施工企业安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息 69.下列关于民事诉讼管辖的说法中，正确的是（）。 A.甲因病住院 1 年，乙可向医院所在地法院起诉甲 B.甲与 A 公司的法定代表人乙因私人原因产生纠纷，甲应向 A 公司所在地法院起诉乙 C.甲同时起诉不在同一住所地的乙和丙，应当由乙和丙住所地法院共同管辖 D.乙向甲借钱，到期未还，且未约定还款地点，则应当由乙的住所地法院管辖 70.甲租住乙的房屋，约定租期为三年，双方由于过于相熟所以仅口头约定好。关于此事，说法正确的是（）。 A.甲乙之间的租赁合同属于不定期租赁 B.当事人可随时解除合同，乙可随时让甲搬离 C.若租赁期间，甲丙都准备用 200 万买乙的房屋，则应卖给丙 D.若租赁期间丙购得之的房屋，甲须取得乙的同意后才能继续续租 二、多项选择题（共 30 道，每题 2 分，共 60 分。每题的被选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错误选项。错选本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 71.下列有关保证的说法，正确的是（）。 A.保证合同由保证人与债务人签订 B.如果当事人没有约定保证方式，那么按照连带责任保证处理 C.企业法人的职能部门由法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证 D.保证期间，债权人将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任 E.当事人可以在保证合同中约定保证的范围 72.下列关于节能的说法，正确的是（）。 A.任何单位不得对能源消费实行包费制 B.企业应当制定严于国家标准的企业用能标准 C.已经建成的工程不符合强制性节能标准的，在紧急情况下，可以投入生产、使用 D.禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺 E.国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度 73.以下关于建设工程发承包的说法正确的是（）。 A.工程总承包一般分为施工总承包和设计总承包 B.建设单位可以依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业 C.工程总承包企业应当具有相应设计资质或者施工资质，具有一项或多项资质的承包企业可与建设单位协 商是否将工程总承包中的设计或施工分包给其他单位 D.工程总承包企业应当组织分包企业配合建设单位完成工程竣工验收，签署工程质量保修书 E.共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利、义务以及相互合作、违约责任承担等条款， 各方按约定在各自范围内对建设单位承担相应责任 74.乙融资租赁公司根据甲公司的选择，以 100 万元的价格向丙公司购买一台大型医疗设备出租给甲公司使 用，租期 2 年，每月租金 5 万。后丙公司依据乙公司的指示直接将设备交付给甲公司。关于此情形，下列 哪一说法是正确的（）。 A.甲乙双方不得约定租赁期间届满租赁物的归属 B.如租期内医疗设备存在瑕疵，乙公司应承担维修义务 C.租期内医疗设备毁损、灭失的风险应由甲公司承担 D.甲公司破产的，机械设备属于其破产财产 E.甲公司应当按照约定支付租金 75.下列描述中，属于不予批准企业资质升级申请和增项申请的情形是（）。 A.将承包的工程转包或违法分包 B.发生过较大以上质量安全事故的 C.拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的 D.超越本企业资质等级承揽工程的 E.发生过 1 起一般质量安全事故 76.下列标准属于强制性标准的是（）。 A.工程建设通用的试验、检验和评定方法等标准 B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C.工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准 D.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准 E.工程建设行业专业的信息技术要求 77.下列选项中，可以导致代理行为终止的（）。 A.被代理人丧失民事行为能力 B.代理人辞去委托 C.代理期间届满 D.代理事务未完成 E.代理人死亡 78.《生产安全事故应急条例》规定，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案是（）。 A.应急指挥机构负责人发生调整 B.应急资源发生重大变化 C.制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化 D.安全生产面临的风险发生重大变化 E.在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题 79.某企业于 2018 年 10 月 1 日在招投标网上发布了招标公告，对于其招标文件中的相关规定，不符合要求 的有（）。 A.由于本项目工序复杂，难度较大，所以只接受有相关经验的投标人投标 B.投标人递交投标文件时，必须随文件递交投标保证金 C.投标人应于 10 月 25 日早上 9 点将其投标文件交 至指定地点，超过该期限的投标拒绝接收 D.本次招标设有最高投标限价和最低投标限价，分别为 1.53 亿和 1.21 亿人民币，望各位投标人认真调整 报价，切勿超出限价 E.本次招标文件截止至 10 月 6 日下午 5 点停止发售，望各投标人尽快购买，具体费用为招标文件编制制作 费，印刷邮寄费、利润等合计 1 万元整 80.下列选项中，属于免征环境保护税的是（）。 A.农业生产排放应税污染物的 B.规模化养殖排放的应税污染物的 C.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的 排放标准的 D.纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的 E.机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的 81.下列关于运输合同的规定，正确的是（）。 A.收货人有提货验收、支付托运人未付或者少付运费及其他费用的义务 B.托运人托运易燃易爆等危险物品的，未按照国家有关规定妥善包装，承运人应当拒绝运输 C.多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责 任，多式联运人在其约定范围内承担责任 D.承运人与托运人各承担一定的义务，互享一定的权利 E.承运人的主要权利是求偿权、拒运权和留置权 82.下列选项中，属于建设单位安全责任的有（）。 A.需临时停水的，按规定申请批准手续 B.将安全施工措施报送单位所在地主管部门备案 C.向施工单位提供施工现场排水等地下管线资料 D.不得要求施工单位租赁不符合安全施工要求的用具 E.拆除工程施工 10 日前备案 83.下列关于建设工程债的发生根据的说法，正确的是（）。 A.任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系 B.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位单独承担赔偿责任 C.不当得利属于建设工程债的发生根据 D.合同是债发生的最主要、最普遍的依据 E.悬挂物脱落造成他人损害，受害人负责承担举证责任 84.下列试块必须实施见证取样的有（）。 A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于墙体的砌筑砂浆试块 C.用于结构的钢筋及连接接头试件 D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥 E.地下、屋面、厕浴间使用的材料 85.下列有关保证金的说法，正确的是（）。 A.对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保 证金、农民工工资保证金外，其他保证金一律取消 B.对于保证金缴纳方式，推行银行保函制度 C.未按约定返还保证金的，保证金收取方可不支付逾期返还违约金 D.工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，可同时预留工程质量保证金 E.除依法能够缴纳的保证金外，禁止新设保证金项目 86.下列工程中，可以不办理施工许可证的建设工程的是（）。 A.工程投资额为 50 万元得工程 B.抢险救灾的房屋建筑 C.农民自建高层住宅 D.已经办理过开工报告的工程 E.军用房屋建筑工程 87.下列属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。 A.依法取得施工许可证 B.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员 C.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险 D.对各分部分项工程制定监控措施和应急预案 E.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 88.下列选项中，竣工验收应当具备以下条件（）。 A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B.有技术档案 C.有建筑构配件的全部试验报告 D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E.有施工单位签署的工程保修书 89.下列有关建设用地使用权的说法正确的是（）。 A.建设用地使用权经登记时设立 B.特殊情况下，建设用地使用权可以在集体所有的土地上设立 C.建设用地使用权到期后自动续期 D.建设用地使用权可以通过出让或者划拨的方式设立 E.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记 90.下列关于保修期的约定中，符合规定的是（）。 A.地基基础和主体为 60 年 B.有防水要求的防渗漏约定为 10 年 C.供冷供热系统的 3 个采暖、供冷期 D.给排水管道为 5 年 E.屋面防水工程为 3 年 91.下列属于仲裁的特点的是（）。 A.公权性 B.自愿性 C.专业性 D.保密性 E.快捷性 92.下列选项中，不需要取得县级以上人民政府的证明，可以进行夜间施工的是（）。 A.抢修作业 B.赶工期的作业 C.因生产工艺上要求必须连续作业 D.抢险作业 E.因特殊需要必须连续作业 93.合同纠纷可以协议管辖在（）。 A.被告住所地 B.合同履行地 C.原告住所地 D.原告出生地 E.标的物所在地 94.下列关于企业增值税的说法，，正确的是（）。 A.纳税人兼营不同税率的项目，可以分别核算不同税率项目的销售额 B.应税销售行为的购买方为消费者个人的，不得开具增值税专用发票 C.适用简易计税方法计税的项目预征率为 2% D.应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额 E.建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的，适用简易计税方法计税 95.下列合同中，应当订立无固定期限劳动合同的情形是（）。 A.李某 2003 来到甲公司上班，2011 年跳槽到乙公司，后又回到甲公司，现准备与甲公司续签合同 B.张某在甲公司上班，已经订立过两次固定期限劳动合同，现续签合同 C.郑某 2004 年到甲公司上班，到现在一直未签订书面劳动合同 D.王某 2005 年到甲公司上班，现准备续签合同 E.苏某 2013 年到甲公司上班，担任总经理 96.仲裁协议应当具备以下内容（）。 A.仲裁事项 B.请求仲裁的意思表示 C.选定的仲裁委员会 D.仲裁的证据 E.选定的仲裁员名单 97.下列法院调解可以不制作调解书的是（）。 A.调解维持收养关系的案件 B.调解和好的离婚案件 C.能够即时履行的案件 D.调解准予离婚的案件 E.调解解除收养关系的案件 98.建筑施工企业负责人的主要安全责任有（）。 A.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，仅需在企业存档备查 B.危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查 C.工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查 D.集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查 E.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 20% 99.以下关于优先受偿权的说法，正确的是（）。 A.发包人欠付的工程款利息应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算 B.建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应 予支持 C.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人应予支持 D.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为 6 个月，自竣工验收合格之日起算 E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，应付款之日为当事人起诉之日 100.下列合同中有效的是（）。 A.甲的女儿患重病住院，急需用钱又求借无门，某乙趁机表示愿借给 50000 元，但半年后须加倍偿还 B.施工单位签订的中标无效的合同 C.甲赠送 10 岁的乙一本百科全书 D.13 岁的高中生乙购买房产的合同 E.甲无权处分乙的电脑后将乙的电脑买过来 101.根据《工伤保险条例》的规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤或视同工伤的有，（）。 A.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害 B.在工作期间患职业病的 C.在工作时间和工作岗位中突发疾病，3 天后抢救无效死亡的 D.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的 E.在上班途中遇到交通事故，经核实需承担主要责任 法规卷二 一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分，共 70 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.在法的效力层级判定过程中，由国务院进行裁决的情形是（）。 A.地方性法规和地方政府规章之间对于同一事项的规定不一致时 B.地方政府规章和部门规章之间对于同一事项的规定不一致时 C.部门规章和地方性法规之间对于同一事项的规定不一致时 D.部门规章和行政法规之间对于同一事项的规定不一致时 2.以下各项目所选用的招标方式说法正确的是（）。 A.某地突发大水，为了及时抢救水灾，应当立即展开招标 B.涉及到国家安全机密的工程，必须进行招标 C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可以邀请招标 D.某工程需要采用不可替代的专有技术才能实施，应邀请招标 3.下列关于考古挖掘工作的规定，说法正确的是（）。 A.地下埋藏的文物，有关单位可以私自挖掘 B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址急需进行抢救挖掘的，由省政府组织挖掘，并同 时补办审批手续 C.文物行政部门接到有关报告的，如无特殊情况，应当在 24 小时内赶赴现场，并在 7 日内提出处理意见 D.在进行建设工程中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，在 1 个小时内报告当地文物行政部门 4.关于施工单位安管人员和特种作业人员的管理，说法正确的是（）。 A.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设单位考核合格后任职 B.架子工、钢筋工和模板工都属于特种作业人员 C.安全生产考核合格证书有效期为 3 年，证书在全国范围内有效 D.特种作业人员经安全作业培训后，即可上岗作业 5.下列有关土地所存权的说法，正确的是（） A.宅基地属于农民集体所有 B.城市郊区的土地属于国家所有 C.我国的土地可以归私人所有 D.农村的土地归农民集体所有 6.下列选项中，关于“实际施工人”主张权利的说法正确的是（）。 A.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人为本案被告 B.因为转包合同无效，所以实际施工人以转包人为被告起诉的，人民法院不予受理 C.实际施工人只能起诉与其由合同关系的转包人或违法分包方 D.发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任 7.以下对于施工单位的不良行为认定正确的是（）。 A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的应认定为承揽业务不良行为 B.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的应认定为资质不良行为 C.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的应认定为承揽业务不良行为 D.按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的应认 定为资质不良行为 8.下列选项中人证不在一个单位的，属于“挂证”行为的是（） A.小王的资质证书登记在甲企业，但是实际在乙企业工作的 B.小王因事业单位改制，保留了事业单位身份，实际工作为所在事业单位下属企业，社会保险由该企业单 位缴纳的 C.小王属于大专院校所属工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的 D.小王达到法定退休年龄正式退休的 9.下列关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定，说法正确的是（）。 A.经核定公布该文物保护单位的人民政府批准后，可以在该文物保护单位的保护范围内进行爆破、挖掘工 作 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、挖掘作业的，由国务院文物行政部门批准 C.施工方承诺保护文物保护单位的安全后，可以在文物保护单位的保护范围内进行爆破、挖掘工作 D.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌 10.关于备案和审查的规定，说法正确的是（）。 A.行政法规报国务院进行备案 B.地方政府规章仅报国务院备案即可 C.行政法规、地方性法规应当在公布后的 60 日内向有关机关备案 D.省人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案 11.下列关于企业所得税的说法，正确的是（）。 A.在计算应纳税所得额时予以扣除的支出包括成本、费用、税金、损失和其他支出 B.企业所得税的税率都是 25% C.合伙企业适用企业所得税法的规定 D.居民企业只需针对境内所得缴纳企业所得税 12.在招投标过程中发生了以下事项，其中不合理的是（）。 A.招标人明明自己有能力编制投标文件并组织投标，但还是将招标活动交给了一家招标代理机构负责 B.投标人未提出现场踏勘申请，但是招标人仍然向各个投标人发出了踏勘邀请，其中部分招标人由于业务 繁忙未能到场，招标人仍旧带领到场投标人完成了现场踏勘 C.某项目规定提交投标文件截止时间为 8 月 15 日早上 9 点，可谁知当天交通过于拥堵，只有少部分较近的 本地企业提交文件，招标人秉着公平公正的原则，决定将截止时间推迟一天 D.开标时投标人共同推举出一位投标人代表检查投标文件的密封性 13.侵权行为产生的债被称为侵权之债。下列关于侵权之债的说法，正确的是（）。 A.建筑物中抛掷物品造成他人损害，所有的建筑物使用人都需要给予赔偿 B.建筑物中抛掷物品造成他人损害，确定具体侵权人后，其他建筑物使用人也要给予适当补偿 C.建筑物中抛掷物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加 害的建筑物使用人给予补偿 D.建筑物中抛掷物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，由受害人证明谁是具体侵权人，否则不予赔 偿 14.关于承揽合同中对合同双方的要求，正确的是（）。 A、承揽人可以更换定作人提供的材人 B.承揽人可以将其承揽工作中的劳务作业部分交由其他单位完成 C.经定作人同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，承揽人仍应就第三人完成的工作成果向定 作人负责 D.未经定作人同意，承揽人可以留存复制品 15.民法总则施行之日，诉讼时效期间尚未满民法通则规定的 2 年或者 1 年，当事人主张适用民法总则关于 3 年诉讼时效期间规定的，则适用的诉讼时效为（）。 A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.不受限制 16.以下投标人在投标活动中的行为正确的是（）。 A.招标文件规定开标时间为 5 且 15 日早上点，投标人于 14 日早上便提交了投标文件，后感觉投标文件有 漏洞，便立刻电话通知招标人撤回投标文件 B.投标人不得过早提交投标文件，必须在投标截止之日提交 C.投标人的投标活动不受地域和部门的限制 D.投标人的投标报价不得低于最高投标限价 17.下列有关转代理的说法，正确的是（）。 A.代理人可以直接将代理事项转委托给靠谱的第三人 B.代理人转委托后不再承担责任 C.在紧急情况下，代理人可以转委托给第三人，后果由被代理人承担 D.代理人需要转委托的，应当取得被代理人的同意或者追认 18.生产安全事故的等级划分因素不包括（）。 A.死亡人数 B.重伤人数 C.社会影响 D.间接经济损失 19.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列关于监理单位发现隐患的做法，正确的是（）。 A.发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改 B.发现重大安全事故隐患的，应当及时向有关主管部门报告 C.情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设主管部门 D.施工单位拒不整改的，工程监理单位应当及时向建设单位报告 20.下列有关物权设立消灭的说法中，正确的是（）。 A.物权的转让都必须经过登记才可以 B.未办理物权登记的，物权合同随之无效 C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记 D.买卖机动车的，未经登记，不得对抗第三人 21.下列选项中，属于设计单位安全责任的是（）。 A.向施工单位提供施工现场地下管线资人 B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议 C.不得购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备 D.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准 22.发包人和承包人约定在 2020 年 3 月 1 日开始动工，并且在 3 月 18 日为工程投建设工程一切险，约定保 险期限为 1 年。承包人为了早日完成工程，在 2 月 25 日实际动工，于 2021 年 3 月 12 日实际竣工。 则该工程的保险期间为（）。 A.2020 年 3 月 1 日起到 2021 年 3 月 18 日止 B.2020 年 3 月 18 日起到 2021 年 3 月 18 日止 C.2020 年 2 月 25 日起到 2021 年 3 月 12 日止 D.2020 年 3 月 18 日起到 2021 年 3 月 12 日止 23.关于招标人确定中标人的过程，行为正确的是（）。 A.招标人应当在确定中标人后，将中标人及其他候选人信息进行公示，公示时间不少于 3 日 B.招标人应当选择投标报价最低的投标人为中标人 C.招标人应当在排名前三的中标候选人中选择最适合该项目的企业作为中标人，中标人可不必是第一候选 人 D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起 15 日内，向有关行政监督部门提交招标投 标情况的书面报告 24.某项目约定竣工日期为 2019 年 8 月 1 日，但实际上承包人直到 2019 年 10 月 1 日才正式完成，并提交 了竣工验收报告，发包单位进行验收后发现有质量问题，要求施工单位整改，施工单位整改后于 2019 年 10 月 20 日再次提出验收申请，发包人于 10 月 25 日进行检查并确认合格，后组织人员于同年 10 月 30 日占有 该工程，后来双方就竣工日期发生了争议，则（）。 A.该工程实际竣工日期为 2019 年 10 月 1 日 B.该工程实际竣工日期为 2019 年 10 月 20 日 C.该工程实际竣工日期为 2019 年 10 月 25 日 D.该工程实际竣工日期为 2019 年 10 月 30 日 25.下列关于建筑意外伤害保险的规定，说法正确的是（）。 A.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至实际交付之日止 B.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险 C.施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额根据工程具体情况自定 D.工程项目中有分包单位的，由分包单位自行承担投保费用 26.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利不包括（）。 A.建设用地使用权 B.支票 C.依法可以转让的商标专用权中的财产权 D.仓单、提单 27.对于建筑市场主体诚信评价的规定正确的是（）。 A.建筑市场的信用评价工作必须由相关政府机构开展，不得由其他第三方机构进行 B.建设单位对于承包单位的履约评价不得作为信用评价指标 C.省级建筑市场监管一体化工作平台无需公开本地区建筑市场信用评价办法、评价标准及评价结果 D.建筑市场信用评价主要包括企业综合实力、工程业绩、工程质量控制、安全生产、文明施工等建筑市场 各方主体优良信用信息及不良信用信息等内容 28.下列关于文物保护的说法确的是（）。 A.文物保护范围的保护范围，是指对文物保护单位本体及周围一定范围实施重点保护的区域 B.省级文物保护单位自核定公布之日起 6 个月内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围 C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政主管部门划定 D.自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经市人民政府批准 29.以下对于劳动者相关工资及劳动保护的规定（错误的是（）。 A.加班费、高低温津贴、特殊环境补助等包含在劳动者的工资内，该工资不得低于当地最低工资标准 B.用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时 C.禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第 4 级体力劳动强度的劳动 D.用人单位可以招用未满 18 岁的未成年人 30.下列选项中，属于刑事责任中住刑的是（）。 A.驱逐出境 B.剥夺政治权利 C.拘役 D.没收财产 31.对于借款合同及其借款双方的权利和义务，（说法正确的是（）。 A.借款合同的内容包括借款种类、币种等，不包括詹款的用途 B.利息预先在本金中扣除的，应当按照约定借款数额返还借款并计算利息 C.借款人虽未约定利息，但借款人未按照约定的期限返还借款，那么仍可按相关规定计其逾期利息 D.借贷双方约定的利率超过年利率 36%，该借款合同无效 32.以下关于建设工程合同的说法正确的是（）。 A.建设工程双方重大误解而订立的合同为效力待定合同 B.某工程竣工后建设方发现承包人的资质是借用他人资质，那么原工程承包合同无效，且不应支付工程款 C.某工程竣工后建设方发现承包人的资质是借用他人资质，那么虽然原工程承包合同无效，但建设方还应 支付工程款 D.如果建设工程合同无效，则该合同自始没有法律效力 33.有关法人制度的说法，正确的是（）。 A 建设单位必须具有法涤格 B. 法人章程对法定代表人代表权的限制，不能对抗第三人 C. 法人以其主要办事机构所在地为住所 D. 法人分为营利法人和非营利法人 34.关于施工单位安全生产费用的提取和使用管理，下列要正确的是（）。 A.安全文明施工费包括环境保护费，文明施工费，安全施工费，临时设施费 B.企业不得提高或降低安全生产费用的提取标准 C.安全生产费用应以建筑安装工程的合同价格为计提依据 D.投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需 费用总额的 80% 35.下列选项关于抵押效力的说法错误的是（）。 A.抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，转让所得价款只能向抵押权人提前清偿 B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值 C.抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保 D.抵押人的行为足以使抵押财产价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为 36.对以下买卖合同中的交付方式分类正确的是（）。 A.甲购买乙存在丙仓库的一批材料，乙将该材料提货单交于甲，并告诉甲可凭此单到丙处提货，这种交付 方式为指示交付 B.甲购买了乙的一处房产，购买后还未搬家，就被临时派出国外谈生意，甲决定半年回国后再来取房，在 此期间内由乙继续居住并打理房间，该方式属于简易交付 C.甲在 4S 店购买了一辆跑车，后工作人员按指示驾驶该跑车送至甲的车库，该交付方式为现实交付 D.甲购买乙的一辆货车，但该货车现在正由丙在使用，甲便去找丙索要该货车，这种交付方式属于拟制交 付 37.下列关于延期开工和重新办理批准的规定，说法正确的是（）。 A.批准开工报告的工程不能按期开工的，应当申请延期 B.施工许可证超过延期时限的，施工许可证自行废止 C.领取施工许可证后，因故不能按期开工超过 6 个月的，应当重新办理 D.施工许可证只能申请一次延期 38.下列有关劳动合同的终止与经济性补偿说法正确的是（）。 A.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位解除劳动合同时可不 支付经济性补偿 B.劳动者严重违反用人单位的规章制度的，用人单位解除劳动合同时可不支付经济性补偿 C.李某在甲企业工作了 1 年 3 个月，李某月平均工资为 6000 元，当地月平均工资 3000 元，解除合同时若 给予经济性补偿，应支付 6000 元 D.张某在甲企业工作了 2 年 7 个月，李某月平均工资为一万元，当地月平均工资 3000 元，解除合同时若给 与经济性补偿，应支付三万元 39.下列有关商标权的说法，正确是（）。 A.商标专用权的内容包括财产权和人身权 B.商标专用权只包括使用权 C.转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请 D.注册商标的有效期为 10 年，自申请日起计算 40.关于设计单位质量责任的说法，正确的是（）。 A.设计深度要求应当由建设单位确定 B.设计单位应当根据施工文件进行建设工程设计 C.设计单位任何情况下都不得指定生产厂、供应商 D.设计文件选用的建筑材料，应当注明其规格、型号等技术指标 41.下列情形中，构成红程重大安全事故罪的是（）。 A.项目经理强令施工现场人员违章冒险作业，造成 1 人重伤 B.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的 C.施工现场的安全设施有问题，造成重大事故的 D.投标人相互串通投标报价 42.关于国家标准说法正确的是（）。 A.制订国家标准有准备、送审和报批三个阶段 B.推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定 C.强制性标准代号为“GB/T" D.国家推动强制性标准文本免费公开 43.下列关千建筑工程一切险的说法，正确的是（）。 A.工程实行总承包的，由总承包单位投保建筑工程一切险 B.发生地震、海啸等自然事件时，保险人需要承担责任 C.意外事故不属于保险责任范围 D.保险人需要对非外力引起的机械或电气装置的本身损失承担责任 44.关于建筑施工企业施工规定说法错误的是（） A.必须按照工程设计图纸施工 B.不得擅自修改工程设计 C.发现设计有错误的，可直接修改 D.发现设计有错误，及时向建设单位提出建议 45.关施工质量检验和返修的规定，说法正确的是（）。 A.建设单位必须建立施工质量的检验制度 B.隐蔽工程隐蔽前应当及时通知建设单位和监理单位 C.竣工验收不合格的建设工程，施工单位应当返修 D.非施工方原因造成的质量问题，施工单位不负责返修 46.下列有关建设工程债的见种类，说法正确的是（）。 A.施工合同债是发生在监理单位和施工单位之间的债 B.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人 C.买卖合同之债，只可能发生在施工单位与材料设备供应商之间 D.施工噪声扰民，构成违约之债 47.甲和乙签订价值 100 万的买卖合同，约定甲支付定金 30 万元，但是甲实际只支付了 25 万元定金。后来 乙无故不履行合同义务，此时甲最多可以要求乙返还（）。 A.30 万元 B.50 万元 C.45 万元 D.25 万元 48.下列对于建设工程总承包的描述确的是（）。 A.建设单位可以用直接发包的方式选择工程总承包单位 B.建筑工程的发包单位不得将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购分别发包给不同的承包单位 C.工程总承包的管理单位可以是与总承包企业无利害关系的其他设计、监理等企业，但不能是施工企业 D.工程总承包企业应当具有与工程规模相适应的工程设计资质以及施工资质 49.下列关于节地与施工用地保护的说法正确为是（）。 A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的较低面积设计 B.临时用地保护要求，利用和保护施工用地范围内原有绿色植被 C.红外线临时占地不能占用农田和耕地 D.临时设施占地面积有效利用率大于 70% 50.关于勘察设计单位相关质量责任和义务说法错误的是（）。 A.从事建设工程勘察设计单位应当在资质范围内承揽工程 B.勘察设计可以转包 C.设计单位要注明工程合理使用年限 D.合理使用年限从工程竣工验收合格之日计算 51.关于竣工验收组织全体是（）。 A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.监理单位 52.根据《消防法》，自务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，其消防验收 方式是（）。 A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后进行消防验收 C.可以不经消防验收，由住房和城乡建设主管部门进行抽查 D.建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收 53.下列有关施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。 A.资质证书的有效期为 3 年 B.企业名称发生变更的，在工商部门办理变更手续即可 C.资质证书有效期届满 30 天前申请延期 D.资质许可机关逾期未做决定的，视为准予延期 54.关于保修期间说法正确的是（）。 A.保修期的起始日是竣工验收合格之日 B.工程超过合理使用年限后不得使用 C.超过合理使用年限的，需要委托原勘察、设计单位鉴定 D.保修期的起始日为实际竣工日 55.关于施工许可证的颁发，下列说法正确的是（）。 A.对于证明文件不齐全的，发证机关应当在 5 日内一次告知建设单位需要补正的全部内容 B.只要申请施工许可证的，发证机关就应当在 7 日内颁发施工许可证 C.补交材料的，审批时间可以自证明文件补正齐全后作相应顺延 D.对于不符合条件的，应当自收到申请之日起 15 日内书面通知建设单位，并说明理由 56.甲未经乙的同意，擅自使用销售乙的专利产品。乙正常许可他人使用该专利权的许可费为 18 万元。甲 销售侵权产品 200 件，每件获利 1000 元。乙因为甲的侵权少销售 100 件，每件获利 3000 元。综上，乙可 以主张甲支付赔偿损失（）。 A.20 万元 B.30 万元 C.18 万元 D.由法院综合确定 57.行政复议期间内停止执行具体行政行为的情形不包括（）。 A.被申请人认为需要停止执行的 B.行政复议机关认为需要停止执行的 C.申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的 D.申请人认为需要停止执行的 58.下列有关缺陷责任期的说法，正确的是（）。 A.缺陷责任期从竣工验收合格之日起计 B.缺陷责任期一般为一年，最长不超过两年 C.承包人原因导致工程无法按规定期限竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺 陷责任期 D.发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计 59.下列关于质量保证金的说法，正确的是（）。 A.实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可预留在财政部门 B.缺陷责任期内，发包方被撤销，保证金返还给施工单位 C.社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可约定将保证金交由第三方金融机构托管 D.对保证金返还期限无约定的，发包人应在核实后 15 天内将保证金返还承包人 60.下列关于二审程序说法正确的是（）。 A.当事人提交的上诉状应当通过原审法院提出 B.二审法院应当对一审进行全面审查 C.二审上诉案件必须开庭审理 D.第二审法院认定一审判决违反法定程序，应当依法改判 61.以下建设工程中的分包行为，不符合法律要求的是（）。 A.中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成 B.实行工程总承包的，建筑工程除主体结构外的施工都可进行分包 C.中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任 D.分包工程发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程承包人提供分包工程履约担保 62.下列有关施工项目负责人的安全生产责任的说法，不正确的是（）。 A.项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系 B.项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人 C.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月工作时间的 80% D.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离 63.关于仲裁协议说法正确的是（）。 A.可在纠纷后达成 B.协议约定或裁或诉的，协议有效 C.仲裁机构名称约定不准确的，协议直接无效 D.协议约定两个仲裁委的，协议直接无效 64.下列属于非营利法人的是（）。 A.农村集体经济组织法人 B.事业单位 C.基层群众性自治组织法人 D.机关法人 65.劳动合同双方欲解除劳动关系时，下列做法正确的是（）。 A.用人单位未足额支付劳动报酬，劳动者应先催告，再申请劳动仲裁，如用人单位仍不支付，则劳动者可 解除劳动合同 B.用人单位发现新招的试用期员工难以胜任本职工作，那么应先将其调岗，如果其他各项岗位都难以胜任， 此时用人单位可以解除劳动合同 C.劳动者严重违反用人单位的规章制度，用人单位可解除劳动合同，但应提前 30 日告知劳动者 D.张某同时与其他用人单位建立劳动关系，并对完成本单位的工作任务造成了严重影响，事发后张某虽有 悔过之心，认真改正错误，但用人单位仍可以解除劳动关系 66.行政机关的行政行为特征不包括（）。 A.行政行为是执法行为 B.行政行为有一定的裁量性 C.具有单方意志性 D.具有处分性 67.甲公司与乙银行签订借款合同，约定借款期限自 2012 年 3 月 25 日起至 2013 年 3 月 24 日止，诉讼时效 期间为 5 年。还款期到了之后甲公司未还钱，乙银行未向甲公司主张过债权，2015 年 2 月 15 日至 2015 年 3 月 15 日，甲公司所在地发生地震，导致乙银行无法索要借款。2016 年 5 月 10 日乙银行向法院提起诉讼。 下列哪一选项是正确的（）。 A.人民法院不应受理此案件 B.甲乙双方诉讼时效为 5 年，故诉讼时效未过 C.2016 年 6 月 20 日，甲公司主动还款，乙银行不构成不当得利 D.2015 年 2 月 15 日至 2015 年 3 月 15 日，诉讼时效中止，继续计算 6 个月 68.下列关于建设项目环境噪声污染的防治，说法正确的是（）。 A.拆除或者限制环境噪声污染防治设施后，应当向所在地的县级以上地方人民政府生态环境主管部门报备 B.环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的同意证明 C.建设项目建成后造成环境造成污染的，应当及时建设噪声污染防治设施 D.建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书 69.关于证据下列说法正确的是（）。 A.合同既可能是物证也可能是书证 B.勘验笔录不属于证据 C.未成年人不能作证 D.视听资料存有疑点，不得使用 70.A 市 B 县安监局对甲施工单位作出责令停业整顿，罚款 5000 的行政处罚决定，甲施工单位拟申请行政复 议，则下列说法中，正确的是（）。 A.应当自知道行政处罚作出之日起 60 日内申请行政复议 B.甲只能向甲县人民政府申请行政复议 C.甲可向 A 市所属市安监局申请行政复议 D.应当自知道该行政行为之日起六个月内申请行政复议 二、多项选择题（共 30 道，每题 2 分，共 60 分。每题的被选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错误选项。错选本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 70.下列车辆免征车辆购置税的是（）。 A.选购应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆 B.城市公交企业购置的公共汽车车辆 C.接受赠与获得的车辆 D.设有固定装置的非运输专用作业车辆 E.自己购买的车辆 71.下列选项中，可以不进行招标的建设工程项目是（）。 A.需要采用非常复杂的专有技术的项目 B.采购人的全资子公司依法可以建设、生产或者提供 C.需要利用扶贫资金实行以工代账的特殊情况 D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的 E.采用招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 72.确因特殊情况需要移动事故现场物件的，须同时满足的条件包括（）。 A.抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通的需要 B.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片 C.尽量使现场少受破坏 D.对被移动物件贴上标签，并做出书面记录 E.本单位负责人同意 73.下列关于无权代理的说法正确的是（）。 A.无权代理签订的合同都属于效力待定合同 B.无权代理中，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起 1 个月内追认 C.相对人具有撤销的权利 D.被代理人在 1 个月内未作表示的，视为拒绝追认 E.撤销应当以通知的方式作出 74.下列关于见证取样和送检的说法，正确的是（）。 A.见证人员是建设单位或工程监理单位人员 B.见证人员和取样人员只对试样的真实性负责 C.检测机构应当建立检测结果台账 D.检测机构应当将检测过程中发现涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部 门 E.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档 75.下列不属于出租单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续是（）。 A.属国家明令淘汰或者禁止使用的 B.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 C.经检验达不到安全技术标准规定的 D.没有完整安全技术档案的 E.没有齐全有效的安全保护装置的 76.下列选项中，不属于不予注册的情形是（）。 A.年龄超过 65 周岁的 B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请之日止不满 2 年 C.因职业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满 5 年的 D.在申请注册之日前 5 年担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的 E.受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的 77.下列关于建设工程债的发生根据，说法错误的是（）。 A.合同是债发生的最主要、最普遍的依据 B.无因管理，是行为人由于法律上的义务，为避免他人利益受损，为他人管理事务或提供服务的事实行为 C.并不是所有合同的设立，都可以在当事人之间发生债权债务的关系 D.不当得利，是指没有法律依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为 E.建筑物倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任 78.下列劳动合同中，属于无效合同的是（）。 A.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的 B.以乘人之危的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同 C.劳动合同订立时显失公平使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同 D.劳动合同订立时重大误解使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同 E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的 79.对于施工现场消防安全职责和相应措施的说法错误的是（）。 A.企业事业单位董事长是本单位消防安全第一责任人 B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用可燃材料 C.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 D.施工现场消防演练应至少每半年组织一次 E.建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测，确保完好有效 80.下列项目的进项税额可以从销项税额中抵扣的是（）。 A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额 B.购进农产品，按照农产品收购发票计算的进项税额 C.自境内的不动产，从税务机关取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额 D.集体福利或者个人消费的购进货物 E.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额 81.强制性标准监督检查的内容包括（）。 A.项目经理是否熟悉、掌握强制性标准 B.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定 C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定 D.工程项目的规划、勘察等是否符合强制性标准的规定 E.工程项目采用的导则的内容是否符合强制性标准的规定 82.下列关于节材与材料资源利用的说法，正确的是（）。 A.建设工程中鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料 B.鼓励使用散装水泥 C.应当使用预拌混凝土和预拌砂浆 D.禁止损毁耕地烧砖 E.图纸会审时，达到材料损耗率比定额损耗率降低 20% 83.以下属于建筑施工特种作业工的是（）。 A.吊篮安装工人 B.油漆工 C.管道安装工 D.电工 E.挖掘机司机 84.质量检测机构完成检测业务以后，应当及时出具检测报告。检测报告应由（）。 A.施工单位技术负责人签字 B.检测人员签字 C.检测机构法定代表人签字 D.检测机构盖章 E.检测单位存档 85.关于监理单位的质量责任和义务说法正确的是（）。 A.依法承担监理业务 B.不得与被监理工程的承包单位有隶属关系 C.监理单位的监理依据不包括监理合同 D.未经总监理工程师签字，不得进入下一道工序 E.未经监理工程师签字，不得竣工验收 86.下列有关地役权的说法，正确的是（）。 A.地役权属于用益物权 B.地役权自地役权合同成立时设立 C.地役权未经登记，不得对抗善意第三人 D.需役地转让的，受让人同时享有地役权 E.当事人可以采取书面形式订立地役权合同 87.下列情形中，符合劳动法规定的是（）。 A.女职工在经期从事塔吊作业 B.女职工怀孕 8 个月的，安排其上夜班 C.用人单位批准女职工 80 天产假 D.用人单位招用 17 岁的王某 E.女职工哺乳未满一周岁婴儿的，不得延长其工作时间 88.下列选项中造成工程质量缺陷，发包人应承担过错责任（）。 A.施工单位购买的建筑构配件不符合强制标准 B.指定购买的建筑材料不符合强制性标准 C.推荐分包人分包专业工程 D.提供的设计有缺陷 E.提供的设备不符合强制性标准 89.关于质量责任的损失赔偿，下列说法正确的是（）。 A.履约保证金和质量保证金是同时缴纳 B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计 C.保证金预留比例不得高于工程价款结算总额 5% D.缺陷期内，承包人原因造成缺陷，修复费用建设单位支付 E.缺陷期内，承包人应认真履行义务，到期后，发包人应返还保证金 90.下列选项中，关于施工许可证法定批准条件的描述，说法错误的是（）。 A.通过划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，在取得用地以后，再去申领建设用地规划许可证 B.建设资金已经全部到位 C.涉及到拆迁的，需要全部拆迁完毕 D.已经确定施工企业 E.消防设计图不需要审核合格 91.以下关于建设工程合同解除的相关事项，说法正确的是（）。 A.当事人一方延迟履行主要债务，当事人可以解除合同 B.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，承包人请求解除合同应予支持 C.合同约定解除是双方的法律行为，单方行为不能导致合同的解除 D.合同的解除适用于合法有效的合同，而无效合同、可撤销合同不发生合同解除 E.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格的，发包人不必支付工程价款 92.属于行政诉讼的主要特征的是（）。 A.行政诉讼是法院解决行政机关实施的行政行为与公民、法人或其他组织发生的争议 B.行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能 C.行政诉讼的被告与原告是恒定的 D.行政诉讼和行政复议可以同时进行 E.行政诉讼不服判决可以申请行政复议 93.下列可以被委托为诉讼代理人的是（）。 A.实习律师 B.单位技术负责人 C.当事人子女 D.某大学法学讲师 E.单位工作人员的近亲属 94.关于施工现场大气污染防治的规定，说法错误的是（）。 A.暂时不能开工的施工工地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖 B.城市范围内一般路段的施工工地应设置高度不小于 2.5 米的封闭围挡 C.为了安全，施工工地应当安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网 D.施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理 E.施工现场出口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗 95.关于赔偿损失的特征说法正确的是（）。 A.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害及预计获得的利润为原则 B.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿 C.赔偿损失具有一定的任意性 D.当事人订立合同时，应当预先约定对违约的赔偿损失的计算方法 E.违约人只要无过错，就不必承担赔偿损失责任 96.下列纠纷案件中，受《仲裁法》调整的是（）。 A.离婚纠纷 B.用人单位拖欠工人工资纠纷 C.农业承包合同纠纷 D.民间借贷纠纷 E.房屋买卖合同纠纷 97.下列选项中，关于抵押的说法正确的是（）。 A.抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保 B.土地所有权抵押时，抵押权自登记时设立 C.转让抵押物所得价款超出债权数额的部分归债务人所有 D.抵押权人有义务妥善保管抵押物并保证其价值 E.正在建造的船舶、航空器抵押时，自抵押权合同生效时设立 98.下列不属于行政诉讼受案范围的是（）。 A.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为 B.调解行为 C.公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为 D.行政处罚行为 E.行政强制执行行为 99.下列关于民事诉讼管辖的说法中，正确的是（）。 A.甲县法院受理某房产转让合同纠纷案件后，发现自己没有管辖权，遂将该案件移送到有管辖权的乙县法 院审理，属于管辖权转移 B.房屋买卖合同纠纷应当由房屋所在地法院管辖 C.一方当事人提出管辖权异议的，应当于判决作出前提出 D.建设工程施工合同纠纷适用专属管辖异议 E.两个法院都有管辖权，当事人同时向两个法院起诉的，由最先受理的法院管辖 100.某项目招标开标结束后，开始进入评标阶段，评标委员会在评标过程中的做法正确的是（）。 A.投标人组建了一个 9 人评标小组，其中 5 人为相关技术、经济专家，后小组成员认为专家数量较少，建 议增加一位专家 B.评标委员会评标过程中，发现某处描述不清，于是请招标人按投标文件中预留的电话号码联系投标人， 简单交谈后确认了文件内容 C.评标委员会发现投标人的投标报价比标底还要低，但委员会成员认为无伤大雅 D.经评标委员会的各位技术经济专家成员签字后，委员会提交了评标报告，招标人依此报告选择中标人 E.评标委员会成立后，招标人发现评标委员会中某成员甲曾与乙投标人关系密切，虽然甲与乙近期未发生 接触，但招标人还是坚持换掉甲 A 卷答案 1.B 2.C 3.D 4.B 5.A 6.C 7.D 8.B 9.A 10.B 11.A 12.D 13.C 14.C 15.C 16.D 17.C 18.A 19.D 20.D 21.D 22.D 23.A 24.A 25.B 26.C 27.C 28.D 29.A 30.A 31.B 32.B 33.C 34.D 35.B 36.A 37.A 38.C 39.A 40.D 41.D 42.A 43.A 44.D 45.B 46.B 47.D 48.D 49.A 50.A 51.D 52.D 53.B 54.B 55.C 56.B 57.B 58.D 59.C 60.A 61.A 62.C 63.A 64.D 65.B 66.D 67.D 68.D 69.D 70.A 71.BE 72.ADE 73.BD 74.CE 75.ABD 76.BCD 77.BCE 78.CDE 79.ADE 80.ACDE 81.AD 82.ACD 83.ACD 84.AD 85.ABE 86.BDE 87.BCE 88.ADE 89.AD 90.BCD 91.BCDE 92.ACD 93.ABCE 94.BDE 95.BCD 96.ABC 97.ABC 98.CD 99.BE 100.CE 101.ABD B 卷答案 1.B 2.C 3.C 4.C 5.A 6.D 7.D 8.A 9.D 10.D 11.A 12.C 13.C 14.C 15.C 16.C 17.D 18.D 19.A 20.C 21.B 22.D 23.D 24.C 25.B 26.A 27.D 28.A 29.A 30.C 31.C 32.D 33.C 34.A 35.A 36.C 37.B 38.B 39.C 40.D 41.B 42.B 43.B 44.C 45.C 46.B 47.C 48.A 49.B 50.B 51.A 52.D 53.D 54.A 55.C 56.B 57.D 58.B 59.C 60.A 61.B 62.C 63.A 64.B 65.D 66.D 67.C 68.D 69.A 70.C 70.ABD 71.CD 72.ABCD 73.BDE 74.ADE 75.DE 76.CD 77.BC 78.ABE 79.ABE 80.ABCE 81.BCDE 82.ABD 83.AD 84.BCD 85.ABC 86.ACD 87.DE 88.BDE 89.BE 90.ABCE 91.CD 92.ABC 93.ABC 94.BCE 95.BC 96.DE 97.AE 98.ABC 99.BD 100.CE