最新电大《建设监理》形考作业任务01-04网考试题及答案模板

最新电大《建设监理》形考作业任务01-04网考试题及答案模板

最新电大《建设监理》形考作业任务01-04网考试题及答案模板100%通过考试说明：《建设监理》形考共有4个任务，任务1至任务4是客观题，每个任务需在考试中多次抽取试卷，直到出现01任务_0001、02任务_0001、03任务_0001、04任务_0001试卷，就可以按照该套试卷答案答题。做考题时，利用本文档中的查找工具，把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内，就可迅速查找到该题答案。本文库还有其他教学考一体化答案，敬请查看。　01任务01任务_0001一、单项选择题（共20道试题，共40分。）1.建设项目管理服务的主体是（）A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位2.项目业主与监理方的关系是（）A.监督与被监督B.委托与被委托C.行政隶属D.没有任何关系3.建设工程监理的实施需要（）委托和授权。A.施工单位B.政府部门C.项目业主D.监理单位4.科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（）A.服务性B.公正性C.独立性D.科学性5.拟建项目的轮廓设想是指（） A.可行性报告B.项目建议书C.施工图纸D.施工草图6.甲级监理企业具有取得监理工程师注册证书的监理人员不得少于（）人。A.5B.10C.15D.257.甲级工程监理企业的监理业绩要求（）A.近三年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目B.近三年内监理过5个以上三等房屋建筑工程项目或者3个以上三等专业工程项目C.近三年内监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目D.近三年内监理过3个以上二等房屋建筑工程项目或者2个以上二等专业工程项目8.我国实行监理企业资质管理体制是（）A.分级管理，统分结合B.一级管理、统分结合C.集中管理，以统为主D.分级管理，以统为主9.在规定时间内没有参加资质年检的工程监理企业，其资质自行失效，且（）年不得重新申请资质。A.1B.2C.3D.410.工程监理企业转让监理业务，就违背了（）原则A.守法B.诚信C.公正D.科学11.管理人员、行政人员、后勤人员的工资、补助、津贴、奖金等费用属于建设工程监理费的（）A.直接成本B.间接成本C.税金成本D.利润12. 工程监理企业的监理活动收入扣除直接成本、间接成本和各种税金之后的余额是（）A.利润B.税金成本C.工资收入D.福利基金13.监理工程师与监理员的主要不同点在于（）A.从事的工作内容不同B.监理工程师有岗位签字权C.要求的具有的学历高低不同D.从事工程建设项目年限不同14.下列行为与监理工程师的职业道德不相违背的是（）A.在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职B.以个人名义承揽监理业务C.坚持独立自主的开展工作D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动15.建设监理主管机构对工程监理企业实施监督管理的最重要依据是（）A.监理规划B.监理合同C.监理大纲D.监理实施细则16.编制监理规划的总负责人是（）A.项目业主B.设计工程师C.总监理工程师D.监理员17.一名上级管理人员所直接管理的下级人数是指（）A.管理层次B.管理跨度C.管理部门D.管理职责18.职能制监理组织形式的缺点是（）A.要求领导通晓多种知识技能和多种业务，不易专，领导负担重B.多头领导，容易造成职责不清，协调工作多C.专业职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。D.纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。 19.事先分析目标偏离的可能性，采取预防性控制措施，使实际目标符合计划要求，从而达到有效控制的形式是（）A.主动控制B.被动控制C.移动控制D.转动控制20.工程建设项目控制的三大目标是（）A.质量、进度、投资B.安全、质量、进度C.安全、质量、投资D.安全、进度、投资二、多项选择题（共10道试题，共30分。）1.建设工程监理的性质包括（）。A.强制性B.科学性C.独立性D.公正性E.服务性2.我国实施建设工程监理的基本条件主要有（）。A.社会主义计划经济体制B.社会主义市场经济体制C.法制环境D.配套机制E.共产党的领导3.工程项目的前期策划工作主要包括（）。A.项目设想的产生和选择B.项目的目标设计和项目定义C.可行性研究D.编制可行性研究报告E.施工图的设计4.监理工程师职业道德守则中包括（）等内容。A.可以同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动B.坚持独立自主地开展工作C.不以个人名义承揽监理业务D.不收受被监理单位的任何礼金E.努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平5.建设工程监理规划的作用有（）。 A.指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作B.是工程监理企业重要的存档资料C.指导建设工程的设计、施工活动有序开展D.是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据E.是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据6.工程监理企业的监理能力和效果主要取决于（）A.监理人员素质B.专业配套能力C.监理设施和管理水平D.监理业绩E.注册资本7.下列关于监理工程师考试与注册说法正确的有（）A.监理工程师是一种岗位职务，专业资格实行注册制度B.监理工程师执业资格需通过全国统考C.监理工程师初始注册有效期为三年D.监理工程师办理变更注册后，一年内可以再次变更E.监理工程师是一种执业资格，实行考试制度8.监理工作项目设计阶段的制度主要包括（）。A.设计大纲与设计要求编写及审核制度B.设计委托合同管理制度C.设计咨询制度D.设计方案评审制度E.施工图纸审核制度9.组织构成因素包括（）。A.合理的组织联系B.合理的管理跨度C.合理的管理层次D.合理确定职能E.合理划分部门10.工程项目三大目标间的对立关系表现在（）。A.提高质量标准就增加投资B.提高质量标准就延长工期C.缩短工期就增加投资D. 提高质量工程不返工，相当于缩短工期E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益三、判断题（共10道试题，共20分。）1.只有监理单位所进行的监督管理活动才称之为建设工程监理。A.错误B.正确2.项目建设中，只需在设计阶段选择最优方案，施工阶段无所谓。A.错误B.正确3.我国建设工程管理体制是在政府有关部门的监督下，由项目业主、承建商、建设监理单位直接参加的“三方”管理体制。A.错误B.正确4.工程建设监理虽属管理性质专业，因此其工作就是单一的监督管理行为。A.错误B.正确5.监理工程师只有被聘用才可能有主任监理工程师或总监理工程师的头衔。A.错误B.正确6.项目监理细则必须有总监理工程师主持编写。A.错误B.正确7.项目监理机构人员组成中，总监理工程师越多越好，监理员越少越好。A.错误B.正确8.一般来讲，制定监理信息流程是监理建设工程项目监理组织步骤中的最后一步。A.错误B.正确9.建设项目监理工作完成后，监理方必须上项目法人提交建设工程监理档案材料。 A.错误B.正确10.参加合同谈判，处理合同执行过程中的问题的措施属于组织措施的范畴。A.错误B.正确四、案例分析题（共1道试题，共10分。）1.[背景材料]某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。在施工过程中，总包单位没有做屋面防水的专业技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程进行分包。为了保证施工质量，并赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工公司，将屋面防水工程分包给专业防水施工公司(合同未签)，并向总包施工单位和监理发出通知，要求总包单位配合防水分包单位施工。[问题]1．你认为业主代表的做法是否正确？为什么？2．若总包单位提出异议，监理方应按什么程序协调有关方的关系？3．分包单位施工完毕后，向监理方报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理方应如何处理？问题1答案：业主代表做法不正确。因为：(1)业主代表自行肢解工程进行分包，承包合同违约；(2) 业主代表未通过监理方直接向施工单位发通知，监理合同违约；(3)业主代表自行选择分包单位，监理合同违约。问题2答案：(1)由总监理工程师签发监理通知，召开有关方协调会，中止业主方违约行为；(2)由监理单位对分包单位进行审核(如合格)和确认，并报业主；(3)由总包单位与分包单位签订分包合同。问题3答案：(1)退回分包单位的申请，监理方不直接审核分包单位的工程款；(2)发监理通知，督促总包单位对分包单位和工程质量进行验收；(3)分包单位与总包单位进行结算。02任务02任务_0001一、单项选择题（共20道试题，共40分。）1.合同法律关系客体的种类分为财、行为、物和智力成果，有价证券应归属于（） A.财B.行为C.物D.智力成果2.保证是指（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为A.保证人和债务人B.保证人和债权人C.债务人和债权人D.保证人和公证人3.债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保称为（）A.质押B.抵押C.承诺D.留置4.下列关于要约与承诺说法不正确的是（）A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人B.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人C.承诺的内容可以与要约的内容不一致D.承诺须由受要约人向要约人作出5.合同当事人一方行使撤销权时，应当在其知道或者应当知道撤销事由的（）年内行使。A.1B.2C.3D.46.《招标投标法》规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或必要修改时，应在投标截止日期至少（）天以前以书面形式发送给所有投标人。A.10B.15C.20D.307.邀请招标邀请对象数目最好为（）家。A.1~3B.3~5C.5~7D.7~98.债权人转让权利的，应当通知（）A.担保人B.公证人C.债务人D.法人9.下列不可以作为独立合同发包的工程是（） A.全部工程B.单位工程C.特殊专业工程D.由单位工程肢解而成的分项工程10.建设工程委托监理合同中的受托人是（）A.建设单位B.专业监理工程师C.监理单位D.政府主管部门11.建设工程监理包括正常的工作、附加的工作、额外的工作，其中附加的工作指的是（）A.委托监理合同的标的，乙方为甲方提供的监理服务B.甲方委托监理范围之外，或由于甲方或第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，由此增加的工作C.是指服务内容和附加工作以外的工作D.非乙方自己的原因而暂停或终止监理业务，其恢复监理业务或终止监理工作12.当监理合同甲方认为乙方无正当理由而又未履行监理义务时，下列做法正确的一项是（）A.立即终止监理合同B.向乙方发出指明其未履行义务的通知C.向乙方发出索赔的通知D.向法院起诉，并索赔13.因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用，应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.不能确定14.监理单位在甲方与第三方签定承包合同时可行使的权利不包括（）A.工程建设有关事项和工程设计的建议权B.对实施项目的质量．工期和费用的监督控制权C.工程建设有关协作单位组织协调的主持权D.对其他合同承包单位的选定权15.监理工程师在处理索赔问题时，做法不当的一项（） A.在承包商提出索赔意向通知后，监理工程师有权检查承包商的当时记录B.对承包商的索赔报告进行审查分析，有权反驳承包商不合理的索赔要求C.在监理工程师与承包商共同协商确定给承包商的工期和费用补偿量达不成一致时，工程师可以单方面作出处理决定D.对合理的索赔要求，工程师必须和业主商议后才可纳入工程进度支付款16.工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中承建商方面质量控制的特点是（）A.外部的、横向的控制B.内部的、横向的控制C.外部的、纵向的控制D.内部的、自身的控制17.下列关于质量控制说法有误的一项是（）A.质量控制是指为达到质量要求所采取的作业技术和活动B.质量控制是按照规定的质量标准对产品进行管理C.质量控制是将实际测量的质量结果与标准对比，并对差异采取措施调节管理过程D.质量控制的目的就是达到预期质量标准，投入最少18.ISO9000系列标准是国际标准化组织于1987年3月正式发布的，修订后的ISO9000族标准发布于（）A.1987年B.1988年C.1994年D.1998年19.下列与质量体系有关的术语，定义不准确的一项是（）A.质量目标是指由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向B.质量策划是指确定质量以及采用质量体系要素的目标和要求的活动C. 质量保证是指为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动D.质量改进是指为向本组织及顾客提供更多的收益，在整个组织内所采取旨在提高活动和过程的效益和效率的各种措施20.在工程建设中，影响工程质量的因素主要有（）A.人、材料、机械、方法和环境B.人、时间、机械、方法和环境C.人、材料、时间、方法和环境D.人、材料、机械、时间和环境二、多项选择题（共10道试题，共30分。）1.法人应具备的条件有（）A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.必须是独立的自然人2.《担保法》规定，不可以抵押的财产有（）。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.国有土地所有权C.抵押人所有房屋D.汇票、债券等所有证券E.学校、医院等公益设施3.《合同法》规定有下列哪些情形出现的合同属无效合同（）A.以欺诈、胁迫的手段订立的合同B.损害国家利益的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.损害社会公共利益的合同E.自愿达成的不平等合同4.关于债权转让的法律规定说法正确的有（）A.根据合同性质不同，债权分为可转让债权和不可转让债权B.按照当事人约定不能转让的债权，就不得转让给第三方C. 转让债权，不得违反法律规定D.债权人转让权利的，应当通知债务人E.债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外5.建设工程招投标，对招标人招标能力的要求包括（）A.必须是法人或依法成立的其他组织B.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员C.有组织编制招标文件的能力D.有审查投标单位资质的能力E.有组织开标、评标、定标的能力6.开标会议上应宣布投标书为废标的情况有()A.投标书未按招标未见中规定封记B.逾期送达的标书C.未加盖法人或委托授权人印鉴的标书D.未按招标文件内容编写的标书E.字迹不清楚，但可以辨认的标书7.施工合同价款约定的方式主要有（）A.固定价格合同B.酬金加奖励合同C.成本加酬金合同D.可调整价格合同E.固定价格加酬金合同8.组成建设工程施工合同的文件包括（）A.施工合同协议书B.中标通知书C.工程报价单或预算书D.工程量清单E.图纸9.建设监理目标控制包括（）A.质量控制B.投资控制C.进度控制D.人员控制E.设备控制10.ISO9000族质量体系中所谓的产品分为()A.硬件B.软件C.流程软件D.服务E.以上产品形式的组合三、判断题（共10道试题，共20分。）1.合同法律关系是只有合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的权利和义务关系。（） A.错误B.正确2.当事人订立合同有书面形式、口头形式和其他形式。（）A.错误B.正确3.任何经双方确认的合同，都具有法律效力。（）A.错误B.正确4.合同变更是指合同当事人双方依法使相互间的权利义务关系终止（）A.错误B.正确5.部分使用国有资金投资的项目可以不进行招投标。（）A.错误B.正确6.建设单位提供的供监理方使用的设施和物品，在监理任务完成后，归监理方所有。（　　　）A.错误B.正确7.建设工程施工合同中的发包方既可以是建设单位，也可以是项目的总承包单位。（）A.错误B.正确8.在接到正式索赔报告以后，工程师应认真研究承包商报送的索赔资料。（）A.错误B.正确9.“百年大计，质量第一”应是长期遵循的方针。（）A.错误B.正确10.人是直接参与工程建设的决策者、组织者、指挥者和操作者。（）A.错误B.正确四、案例分析题（共1道试题，共10分。）1.政府投资的某工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件： 事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共7家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人的签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定）；B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的；C投标单位以招标文件规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订；D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位，按原投标报价签订施工合同后，建设单位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。 事件3：开工前，总监理工程师组织召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点、坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护等相关手续。问题：1．分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效？说明理由。2．事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定？3．指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。答案：1．（1）A单位的投标文件有效。招标文件对此没有具体规定，签字人有法定代表人的授权书。　　　（2）B单位的投标文件有效。招标文件中对高报价没有限制。　　　（3）C单位的投标文件无效。没有响应招标文件的实质性要求。　　　（4）D单位的投标文件有效。总价金额汇总有误属于细微偏差。　2．（1）确定中标人前，招标人不得与投标人就投标文件实质性内容进行协商； 　　　（2）招标人与中标人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。3．（1）不妥之处：总监理工程师组织召开第一次工地会议。　　　　　　正确做法：由建设单位组织召开。　　　（2）不妥之处：要求施工单位办理施工许可证。　　　　　　正确做法：由建设单位办理。　　　（3）不妥之处：要求施工单位及时确定水准点与坐标控制点。　　　　　　正确做法：由建设单位（监理单位）确定。03任务03任务_0001一、单项选择题（共20道试题，共40分。）1.对于材料的建造人员，通常情况下是由（）派出。A.总监理工程师B.项目业主C.施工单位D.政府主管部门2.水电或动力供应属于影响工程质量控制因素的（）A.方法的控制B.环境的控制C.人的控制D.机械设备选择的控制3.合理的投资是指（）A.在满足业主所需功能和使用价值的前提下，所付出的费用最少B.在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量要求C.在满足业主所需功能和使用价值的前提下，进度最快D. 在一定进度控制下，能达到业主所需要的最佳功能和质量要求4.监理工程师在设计阶段的控制主要体现在“设计工作开始前”和“设计工作过程中”两阶段，下列属于“设计工作过程中”的控制的是（）A.拟定设计纲要B.设计招标C.检查和控制设计进度D.提供设计所需基础资料5.施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，分部、分项工程的质量评定属于（）阶段。A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.以上都不是6.工程项目施工层次结构中，工序施工、分项工程、分部工程的施工先后顺序的逻辑关系说法不正确的一项是（）A.工序施工质量控制是最基本的质量控制B.工序施工质量决定了有关分项工程的质量C.分项工程的质量决定了分部工程的质量D.分部工程的质量决定了分项工程的质量7.在各种情况下设计图纸变更，都应通过监理工程师审查并组织有关方面研究确认其必要性后，由（）发布变更令方能生效予以实施。A.业主B.施工单位C.建设行政主管单位D.监理工程师8.关于见证点、停止点描述不正确的一项是（）A.见证点和停止点都是质量控制点B.见证点的重要性高于的停止点质量控制点C.一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点D.见证点也可称为截留点，停止点可称为待检点9. 建筑工程项目质量评定质量管理方法主要划分为：分项工程、分部工程和建筑物单位工程三种，对于建筑工程，按照主要部位划分来进行质量管理的是（）A.分项工程B.分部工程C.建筑物单位工程D.以上三种都不是10.下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（）A.建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用B.生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和C.建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费D.建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种11.我国现行建筑安装工程间接费分为规费和企业管理费，下列各项属于规费的是（）A.管理人员工资B.工程排污费C.施工机械使用费D.措施费12.在建设项目投资全过程中，耗资量最多主要发生在施工阶段，约占总投资的（）以上。A.70%B.60%C.50%D.80%13.有效地控制建设工程的投资，应从组织、技术、经济、合同和信息管理方面采取措施，下列属于经济措施的一项是（）A.建立投资控制管理机构B.审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计C.编制资金使用计划，动态地比较投资地计划值与实际支出值D.加强索赔管理，公正地处理索赔14.可行性研究报告是（）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。 A.施工单位B.项目业主C.监理单位D.设计单位15.建设工程承包合同成本加酬金的合同方式有四种形式：成本加固定百分比酬金．成本加固定金额酬金．成本加奖罚．最高限额成本加固定最大酬金，其中对承包双方均承担最小风险的合同方式是（）A.成本加固定百分比酬金B.成本加固定金额酬金C.成本加奖罚D.最高限额成本加固定最大酬金16.建设工程总概算是指（）A.确定一个单向工程所需建设费用的文件B.确定单个工序所需建设费用的文件C.确定一个单位工程所需建设费用的文件D.确定整个建设工程从立项到竣工验收全过程所需费用的文件17.根据FIDIC合同条件规定，一般工程计量的方法有：均摊法、凭据法、断面法、图纸法、分解计量法、估价法，建筑工程保险费的计量方法一般采用（）A.均摊法B.凭据法C.断面法D.图纸法18.先预付工程备料款，在施工中按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算的工程计算方式称为（）A.按月结算B.竣工后一次结算C.分段结算D.混合方式结算19.下列不是业主向承包商提出索赔的一项是（）A.工程变更引起的索赔B.质量不满足合同要求的索赔C.对超额利润的索赔D.工程延误的索赔20. 投资偏差的原因主要分为：物价上涨、设计原因、业主原因、施工原因、客观原因五类，下列投资偏差的原因属于客观原因一项是（）A.图纸提供不及时B.法规变化C.施工方案不当D.工程延期二、多项选择题（共10道试题，共30分。）1.在工程建设中，影响工程质量的主要因素有（）A.人B.材料C.机械D.方法E.环境2.根据材料的保证资料和信息的具体情况，质量检验程度分为（）。A.详检B.抽检C.免检D.全部检验E.漏检3.专业设计方案审核的重点包括（）A.设计参数B.设计标准C.设备和结构选型D.功能和使用价值E.项目的占地面积4.对于现场所用原材料、半成品、工序过程或工程产品质量检验的方法有（）。A.目测法B.量测法C.保证法D.记录法E.试验法5.合格的单位工程质量应符合的规定包括（）A.单位工程所含的分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料完整C.单位工程所含的分部工程有关安全和功能的检测资料完整D.主要功能项目抽查结果符合相关专业质量验收规范规定E.观感质量验收符合要求6.建设安装工程的直接费的构成包括（）。A.直接工程费B.措施费C.企业管理费D.办公费E.差旅交通费7.下列各项对于建设工程投资决策可行性研究叙述有误的有（）。 A.市场需求调查和预测是可行性研究的前提B.技术方案和建设条件是可行性研究的基础C.经济评价是可行性研究的核心D.可行性研究仅分为投资机会研究和可行性研究两个阶段E.可行性研究不能作为建设项目投资决策的依据8.建设项目的竣工决算书的内容包括（）。A.资产负债表B.竣工财务决算说明书C.竣工财务决算表D.工程造价比较分析E.竣工工程平面示意图9.设计概算的组成一般按工程大小而定，一般包括（）A.单位工程概算B.单项工程综合概算C.建设工程总概算D.工序概算E.安装工程概算10.影响工程预付款的因素主要有（）A.主要材料占工程造价的比重B.材料储备周期C.施工工期D.建安工作量E.材料市场供需情况三、判断题（共10道试题，共20分。）1.工程上使用的主要材料，并不是都要具备正式的出厂合格证书。（）A.错误B.正确2.设计质量的优劣，直接影响的是工程的使用价值，与投资经济效益无关。（　　　）A.错误B.正确3.施工监理工作的核心应为设计阶段的控制，而不是施工阶段的控制。（）A.错误B.正确4.建筑物的单位工程由建筑工程和建筑设备安装工程共同组成。（　　　） A.错误B.正确5.投资控制的最有效措施是被动控制。（）A.错误B.正确6.市场调研是可行性研究的最核心工作。（　　　）A.错误B.正确7.设计概算不能作为考核设计方案的经济评价与选择的依据。（　　　）A.错误B.正确8.建安工程固定价承包合同可分为固定总价和固定单价两种。（　　　）A.错误B.正确9.工程计量室约束承包商履行合同义务的手段。（　　　）A.错误B.正确10.竣工决算完全反映不了建设工程的实际造价和投资结果。（）A.错误B.正确四、案例分析题（共1道试题，共10分。）1.背景材料：某监理公司受项目业主委托承担一写字楼的监理任务。在监理合同中明确了投资监理任务的有关内容。问题：1．该写字楼的施工图预算是采用单价法编制的，监理工程师应如何对其进行审查？2．合同规定，承发包双方进行工程款结算前，由监理工程师对承包方的工程量进行计量，以此作为结算的依据。为此，承包方要按照协议条款约定的时间向监理工程师提交已完工程的报告。在此情况下，监理工程师如何进行工程计量？承包方在监理计量过程中如何做？答案： 1．监理工程师的审查工作（1）做好审查前的准备工作。其中包括：①熟悉施工图纸；②了解预算包括的范围；③弄清预算采用的单位估价表。（2）选择合适的审查方法，按相应内容审查。其中，审查内容主要包括：①审查工程量；②审查预算单价的费用；③审查其他有关费用。　　（3）综合整理审查资料，并与编制单位交换意见，定案后编制调整预算。　2．监理工程师的工程计量包括以下主要环节监理工程师接到承包方报告后7天内按设计图纸核实已完工程数量，并在计量前24小时通知承包方，如果承包方无正当理由不参加计量，由监理工程师自行进行计量，计量结果仍视为有效，作为工程价款支付的依据。监理工程师收到承包方报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包方开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据。监理工程师不按约定时间通知承包方，使承包方不能参加计量，计量结果无效。承包方必须为监理工程师进行计量提供便利条件，并派人参加予以确认。04任务04任务_0001一、单项选择题（共20道试题，共40分。） 1.由于承包商自身原因造成的工期拖延，称为（）A.工程延误B.工程延期C.工程终止D.工程暂停2.进度控制的管理技术方法主要是监理工程师的规划、控制和协调，其中控制指的是（）A.确定项目的总进度目标和分进度目标B.在项目进展过程中，进行计划进度和实际进度的比较，发现偏离及时纠正C.处理好项目建设参加单位之间的进度关系D.做好进度报表，随时向业主反映进度情况3.监理工程师进度控制采取措施的种类主要涉及经济、技术、组织、合同四方面，下列关于进度控制的工作属于合同措施的一项是（）A.落实项目监理组织机构进度控制部门的人员B.审查承建单位提交的进度计划、编制进度控制工作细则、采用网络计划技术等C.严格控制合同变更D.对工期提前给予奖励，对工程延误收取误期损失赔偿4.在工程项目实施中，逻辑关系的表达分平行、顺序和搭接三种方式，相邻两个工作同时开始的方式称为（）A.平行B.顺序C.搭接D.间隔5.编制和实施进度计划的责任方应为（）A.承包方B.发包方C.设计方D.监理方6.计划任务中各个子项目均以一条横道表示的进度图表，称为（）A.网络图B.曲线图C.横道图D.折线图7.绘制双代号网络图时，箭线的方向应为（） A.自右向左B.自左向右C.自下向上D.自里向外8.根据网络计划时间参数确定出来的工期成为（）A.计算工期B.要求工期C.计划工期D.预估工期9.在不影响任务按期完成的条件下，工作最晚必须开始的时间，称为（）A.最早开始时间B.最迟开始时间C.自由时差D.总时差10.双代号网络计划中，工作的最迟完成时间与最早完成时间之差称为（　）A.最早开始时间B.最早完成时间C.自由时差D.总时差11.当计划工期不等于计算工期时，总时差最小的工作称为（）A.关键工作B.必要工作C.紧要工作D.非关键工作12.时标网络图中工作箭线左端节点中心所对应的时标值称为该工作的（）A.最早开始时间B.最迟开始时间C.最早完成时间D.最迟完成时间13.工期优化达到优化目标通常采用的方式是（）A.压缩关键工作的持续时间B.将关键工作压缩为非关键工作C.压缩非关键工作的持续时间D.将非关键工作压缩为关键工作14.进度计划执行过程中的跟踪检查的主要工作是（）A.整理、统计和分析收集到的数据B.定期收集反映实际工程进度的有关数据C.进行实际进度与计划进度的比较D.深入现场，调查分析产生进度偏差15.如果进度偏差影响工期，缩短工期的方法是（） A.压缩关键工作持续时间B.最早开始时间前提C.最晚完成时间后延D.压缩非关键工作持续时间16.监理信息的内部信息包括合同信息、技术信息、监理信息、工程验收信息、信息编码系统等几方面，其中项目竣工备案属于（）A.合同信息B.技术信息C.监理信息D.工程验收信息17.与投资控控制有关的信息统称为（）A.投资控制信心B.质量控制信息C.进度控制信息D.工程验收信息18.信息反映的是事物现象与本质的内在联系，因此信息必须具有（）A.系统性B.时效性C.不完全性D.真实性19.工程项目前期的信息收集主要包括计划资料、合同资料、设计文件和技术资料，下列各项属于合同资料的是（）A.工程设计图纸文件批复B.招投标文件C.分包单位施工方案D.监督单位备案表20.建设监理常用的报表一般分为三大类，施工承包单位用表为（）A.A类B.B类C.C类D.D类二、多项选择题（共10道试题，共30分。）1.可能导致工程延期的原因有（）A.工程变更引起工程量增加B.未按时向承包商提供设计图纸C.异常恶劣的气候条件D.承包商自身原因E.业主的干扰和阻碍2.下列关于监理工程师进度控制采取的措施属于合同措施的有（）。 A.进行项目分解，并建立编码体系B.确定进度协调工作制度C.分段发包提前施工D.编制进度控制细则E.严格控制合同变更3.建设单位在预测的基础上进行编制的进度计划主要包括（）。A.工程项目前期工作计划B.工程项目季度计划C.工程项目建设总进度计划D.工程项目年度计划E.工程项目施工阶段进度计划4.下列关于双代号网络图绘制原则说法正确的有（）A.必须按已定的逻辑关系绘制B.严禁出现循环回路C.严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线D.节点都必须编号E.箭线可以出现双向箭头的连线5.工程网络计划的计划工期确定方法是（）。A.当已规定要求工期时，计划工期肯定小于要求工期B.当未规定要求工期时，计划工期可取等于计算工期C.当已规定要求工期时，计划工期不超过要求工期D.当未规定要求工期时，计划工期一定小于计算工期E.当已规定要求工期时，计划工期等于要求工期6.进度计划执行过程中的跟踪检查，收集数据的方式有（）A.经常定期地收集进度报表资料B.进行现场实地检查进度计划的实际执行情况C.定期召开现场会议D.进行实际进度与计划进度的比较E.整理、统计、分析收集到的数据7.确定施工进度控制目标的主要依据有（） A.工程建设项目总进度目标对施工工期的要求B.工期定额C.工程难易程度和工程条件的落实情况D.施工图纸E.资金投入速度8.依据建设监理的目标划分，建立信息分为（）A.投资控制信息B.进度控制信息C.质量控制信息D.合同管理信息E.安全管理信息9.建立信息编码的原则有（）。A.编码唯一B.应用方便C.逻辑性强D.具有扩充性E.标准化10.施工过程中的质保资料主要包括（）A.自检记录B.资质情况C.试验报告D.检测记录E.材料质量证明三、判断题（共10道试题，共20分。）1.技术因素是影响工程进度因素中最大的干扰因素。（）A.错误B.正确2.承包商编制的施工进度计划不需要监理工程师的审批，编制完成后，即可执行。（）A.错误B.正确3.横道图的优点主要体现在各工作之间的逻辑关系表达明显，轻松确定关键工作。（）A.错误B.正确4.S形曲线比较法能直观地反映工程项目的实际进展情况。（　　　）A.错误B.正确5.即使承包商得到监理工程师批准的工程延期，也必须承担由于工期延长而支付的误期损失费。（）A.错误B.正确6.如果进度偏差影响工期，则必须通过压缩非关键工作的持续时间来缩短工期。（　　　）A.错误B.正确7.双代号时标网络计划的绘制方法有直接绘制法和间接绘制法两种。（　　　） A.错误B.正确8.项目内部信息的收集取自项目本身，与外部环境无关。（　　　）A.错误B.正确9.建设各方责任主体的质量行为应符合国家有关法律、法规。（）A.错误B.正确10.施工过程中的信息收集与监理机构自身的资料的收集无关。（）A.错误B.正确四、案例分析题（共1道试题，共10分。）1.某实施施工监理的工程，建没单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为2007年3月1日，工期为302天：建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图2所示（时间单位：天）。工程实施中发生了下列事件： 事件1：C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，、工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。　事件2：甲施工单位将设备安装工程（J工作）分包给乙施工单位，分包合同工期为56天。乙施工单位完成设备安装后，单机无负荷试车没有通过，经分析是设备本身出现问题。经设备制造单位修理，第二次试车合格。由此发生的设备拆除、修理、重新安装和重新试车的各项费用分别为2万元、5万元、3万元和1万元，J工作实际持续时间延长了24天。乙施工单位向甲施工单位提出索赔后，甲施工单位遂向项目监理机构提出了顺延工期和补偿费用的要求。问题：1．事件1中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位采取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。2．事件2中，单机无负荷试车应由谁组织？项目监理机构对于甲施工单位顺延工期和补偿费用的要求如何答复？说明理由。根据分包合同，乙施工单位实际可获得的顺延工期和补偿费用分别是多少？说明理由。答案：1． （1）采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。　　　（2）答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿；理由：因C工作延长12天，只影响工期1天，故只批准顺延工期1天。2．（1）甲施工单位组织。　　　（2）答复：同意补偿设备拆除、重新安装和试车费用合计6万元；（C工作持续时间延长12天后）J工作持续时间延长24天，只影响工期1天，同意顺延工期1天。　　　　　　理由：因设备本身出现问题，不属于甲施工单位的责任。　　　（3）乙施工单位可顺延工期24天，可获得费用补偿6万元。因为第一次试车不合格不属于乙施工单位责任。