工程造价合同4篇

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

工程造价合同4篇

工程造价合同4篇 ‎_________(以下简称委托人)与_________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。‎ ‎  第一条 委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:‎ ‎  1.项目名称:_________‎ ‎  2.服务类别:_________‎ ‎  第二条 本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。‎ ‎  第三条 下列文件均为本合同的组成部分:‎ ‎  1.建设工程造价咨询合同标准条件;‎ ‎  2.建设工程造价咨询合同专用条件;‎ ‎  3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。‎ ‎  第四条 咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。‎ ‎  第五条 委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。‎ ‎  第六条 本合同的建设工程造价咨询业务自_________年_________月_________日开始实施,至_________年_________月_________日终结。‎ ‎  第七条 本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。‎ ‎  委托人(盖章):_________       咨询人(盖章):_________‎ ‎  法定代表人(签):_________     法定代表人(签):_________‎ ‎  委托代理人(签):_________     委托代理人(签):_________ ‎ ‎  住所:_________            住所:_________ ‎ ‎  开户银行:_________          开户银行:_________ ‎ ‎  帐号:_________            帐号:_________ ‎ ‎  邮政编码:_________          邮政编码:_________ ‎ ‎  电话:_________            电话:_________‎ ‎  传真:_________            传真:_________‎ ‎  电子信箱:_________          电子信箱:_________ ‎ ‎  _________年____月____日        _________年____月____日 ‎  附件 ‎  建设工程造价咨询合同标准条件 ‎  词语定义、适用语言和法律、法规 ‎  第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。‎ ‎  1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。‎ ‎  2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。‎ ‎  3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。‎ ‎  4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。‎ ‎  第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。‎ ‎  第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。‎ ‎  咨询人的义务 ‎  第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。‎ ‎  第五条 咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。‎ ‎  1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;‎ ‎  2.“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;‎ ‎  3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。‎ ‎  第六条 在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。‎ ‎  委托人的义务 ‎  第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。‎ ‎  第八条 委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。‎ ‎  第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。‎ ‎  第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。‎ ‎  咨询人的权利 ‎  第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:‎ ‎  1.咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。‎ ‎  2.咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。‎ ‎  3.咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。‎ ‎  委托人的权利 ‎  第十二条 委托人有下列权利:‎ ‎  1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。‎ ‎  2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。‎ ‎  3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。‎ ‎  咨询人的责任 ‎  第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。‎ ‎  第十四条 咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。‎ ‎  第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。‎ ‎  第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。‎ ‎  委托人的责任 ‎  第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。‎ ‎  第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。‎ ‎  合同生效,变更与终止 ‎  第十九条 本合同自双方签盖章之日起生效。‎ ‎  第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。‎ ‎  第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。‎ ‎  第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。‎ ‎  第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。‎ ‎  咨询业务的酬金 ‎  第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。‎ ‎  第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。‎ ‎  第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。‎ ‎  第二十七条 支付建设工程造咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。‎ ‎  其他 ‎  第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。‎ ‎  第二十九条 咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。‎ ‎  第三十条 未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。‎ ‎  第三十一条 除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。‎ ‎  咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。‎ ‎  合同争议的解决 ‎  第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。‎ ‎  第三部分建设工程造价咨询合同专用条件 ‎  第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:_________。‎ ‎  第四条 建设工程造价咨询业务范围:_________。‎ ‎  “建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务:‎ ‎  (a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;‎ ‎  (b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;‎ ‎  (c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;‎ ‎  (d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;‎ ‎  (e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。‎ ‎  第八条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:_________。‎ ‎  第九条 委托人应在_________日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。‎ ‎  第十四条 咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失:赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)‎ ‎  第二十四条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:‎ ‎  委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加服务酬金:_________。‎ ‎  委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付额外服务酬金:_________。‎ ‎  第二十七条 双方同意用_________支付酬金,按_________汇率计付。‎ ‎  第三十二条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:‎ ‎  1.提交_________仲裁委员会仲裁;‎ ‎  2.依法向人民法院起诉。‎ ‎  附加协议条款:‎ ‎  _________‎ ‎  《建设工程造价咨询合同》使用说明 ‎  《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工程造价咨询合同专用条件》(以下简称《标准条件》、《专用条件》)。‎ ‎  《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托,委托人和咨询人都应当遵守。《专用条件》是根据建设工程项目特点和条件,由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。‎ ‎  《专用条件》的填写说明:‎ ‎  《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。例如:第二条要根据建设工程的具体情况,如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。‎ ‎  第四条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计,招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。‎ ‎  在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度,工作量大小、双方约定,一般应当在签订合同时预付30%预付款_________元,当工作量完成70%时,预付70%的工程款_________元,剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金,并应约定好酬金的计算方法及支付时间,在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。‎ ‎  如果经双方协商同意,可以设立奖罚条款,但必须是对等的。‎ ‎  _________(以下简称委托人)与_________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。‎ ‎  第一条 委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:‎ ‎  1.项目名称:_________‎ ‎  2.服务类别:_________‎ ‎  第二条 本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。‎ ‎  第三条 下列文件均为本合同的组成部分:‎ ‎  1.建设工程造价咨询合同标准条件;‎ ‎  2.建设工程造价咨询合同专用条件;‎ ‎  3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。‎ ‎  第四条 咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。‎ ‎  第五条 委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。‎ ‎  第六条 本合同的建设工程造价咨询业务自_________年_________月_________日开始实施,至_________年_________月_________日终结。‎ ‎  第七条 本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。‎ ‎  委托人(盖章):_________       咨询人(盖章):_________‎ ‎  法定代表人(签):_________     法定代表人(签):_________‎ ‎  委托代理人(签):_________     委托代理人(签):_________ ‎ ‎  住所:_________            住所:_________ ‎ ‎  开户银行:_________          开户银行:_________ ‎ ‎  帐号:_________            帐号:_________ ‎ ‎  邮政编码:_________          邮政编码:_________ ‎ ‎  电话:_________            电话:_________‎ ‎  传真:_________            传真:_________‎ ‎  电子信箱:_________          电子信箱:_________ ‎ ‎  _________年____月____日        _________年____月____日 ‎  附件 ‎  建设工程造价咨询合同标准条件 ‎  词语定义、适用语言和法律、法规 ‎  第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。‎ ‎  1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。‎ ‎  2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。‎ ‎  3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。‎ ‎  4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。‎ ‎  第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。‎ ‎  第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。‎ ‎  咨询人的义务 ‎  第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。‎ ‎  第五条 咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。‎ ‎  1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;‎ ‎  2.“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;‎ ‎  3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。‎ ‎  第六条 在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。‎ ‎  委托人的义务 ‎  第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。‎ ‎  第八条 委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。‎ ‎  第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。‎ ‎  第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。‎ ‎  咨询人的权利 ‎  第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:‎ ‎  1.咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。‎ ‎  2.咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。‎ ‎  3.咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。‎ ‎  委托人的权利 ‎  第十二条 委托人有下列权利:‎ ‎  1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。‎ ‎  2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。‎ ‎  3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。‎ ‎  咨询人的责任 ‎  第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。‎ ‎  第十四条 咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。‎ ‎  第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。‎ ‎  第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。‎ ‎  委托人的责任 ‎  第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。‎ ‎  第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。‎ ‎  合同生效,变更与终止 ‎  第十九条 本合同自双方签盖章之日起生效。‎ ‎  第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。‎ ‎  第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。‎ ‎  第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。‎ ‎  第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。‎ ‎  咨询业务的酬金 ‎  第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。‎ ‎  第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。‎ ‎  第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。‎ ‎  第二十七条 支付建设工程造咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。‎ ‎  其他 ‎  第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。‎ ‎  第二十九条 咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。‎ ‎  第三十条 未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。‎ ‎  第三十一条 除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。‎ ‎  咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。‎ ‎  合同争议的解决 ‎  第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。‎ ‎  第三部分建设工程造价咨询合同专用条件 ‎  第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:_________。‎ ‎  第四条 建设工程造价咨询业务范围:_________。‎ ‎  “建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务:‎ ‎  (a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;‎ ‎  (b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;‎ ‎  (c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;‎ ‎  (d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;‎ ‎  (e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。‎ ‎  第八条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:_________。‎ ‎  第九条 委托人应在_________日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。‎ ‎  第十四条 咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失:赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)‎ ‎  第二十四条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:‎ ‎  委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加服务酬金:_________。‎ ‎  委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付额外服务酬金:_________。‎ ‎  第二十七条 双方同意用_________支付酬金,按_________汇率计付。‎ ‎  第三十二条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:‎ ‎  1.提交_________仲裁委员会仲裁;‎ ‎  2.依法向人民法院起诉。‎ ‎  附加协议条款:‎ ‎  _________‎ ‎  《建设工程造价咨询合同》使用说明 ‎  《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工程造价咨询合同专用条件》(以下简称《标准条件》、《专用条件》)。‎ ‎  《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托,委托人和咨询人都应当遵守。《专用条件》是根据建设工程项目特点和条件,由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。‎ ‎  《专用条件》的填写说明:‎ ‎  《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。例如:第二条要根据建设工程的具体情况,如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。‎ ‎  第四条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计,招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。‎ ‎  在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度,工作量大小、双方约定,一般应当在签订合同时预付30%预付款_________元,当工作量完成70%时,预付70%的工程款_________元,剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金,并应约定好酬金的计算方法及支付时间,在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。‎ ‎  如果经双方协商同意,可以设立奖罚条款,但必须是对等的。‎ ‎  卖方(以下简称甲方):__________ ‎ ‎  买方(以下简称乙方):__________ ‎ ‎  甲方按照《北京市实施<中华人民共和国城镇国有土地使用权出让暂行条例>细则》的规定,已合法取得北京市__________区(县)__________地块的土地使用权,土地面积为________平方米,土地使用年限________年,自______年______月_____日至______年______月______日止,国有土地使用证号为__________。甲方在上述地块建设项目的名称为__________,现已竣工,取得房屋所有权证(房屋所有权证____________________号),经北京市房地产管理局审核,准予上市销售,外销许可证号为__________。‎ ‎  乙方自愿购买甲方的__________的房屋,甲方愿意出售,甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占土地使用权同时转让给乙方。双方经友好协商,就上述房屋的买卖事项,订立本契约。‎ ‎  第一条 __________房屋,建筑面积为__________平方米(含共有共用面积,房屋状况详见附件),土地面积__________平方米(含共有共用面积),土地使用期限自房屋产权过户之日起至______年______月______日止。 ‎ ‎  上述面积已经北京市房地产管理局测绘。 ‎ ‎  第二条 双方同意上述房屋售价为每建筑平方米__________币________元,价款合计为(大写)______币______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写:__________)。乙方预付的定金__________元,在乙方支付购房价款时转为购房价款。‎ ‎  第三条 乙方同意在______年______月______日前将购房价款全部汇入甲方指定银行。 ‎ ‎  甲方指定银行:__________ ‎ ‎  银行帐号:__________ ‎ ‎  第四条 甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建筑工程质量监督部门出具的《工程质量竣工核验证书》,并办妥全部 ‎ ‎  甲方同意按《建筑工程保修办法(试行)》的规定,自房屋交付之日起对乙方 ‎ ‎  购置的房屋进行保修。‎ ‎  第五条 乙方同意其购置的房屋由甲方或甲方委托的管理公司代管。‎ ‎  第六条 双方同意在签定本契约后一个月内,持本契约和有关证件到北京市房地产市场管理处办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房屋所有所权证。 ‎ ‎  办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定负担。 ‎ ‎  第七条 本契约生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自房屋交付之日第二天起至实际交付日止按中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过__________日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的,乙方有权终止本契约。契约终止自乙方方面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外,还须并将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率计算。 ‎ ‎  第八条 本契约生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约的约定付款之日起至实际付款之日止按中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过__________日终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。‎ ‎  第九条 本契约由双方签之日起生效,未尽事项,双方可另签补充协议。 ‎ ‎  本契约的附件,为本契约不可分割组成部分,具有同等的法律效力。 ‎ ‎  第十条 本契约的订立、效力解释、履行和争议的解决,均受中华人民共和国法律的管辖。双方因履行契约引起的纠纷,应协商解决,协商不成的,任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。‎ ‎  第十一条 本契约正本一份四份,甲乙双方各一份,北京市房地管理局两份。副本__________份。‎ ‎  甲方(签):__________________‎ ‎  法定代表人:____________________‎ ‎  地址:__________________________‎ ‎  联系电话:______________________‎ ‎  邮政编码:______________________‎ ‎  代理人:________________________‎ ‎  联系电话:______________________‎ ‎  身份证号码:____________________‎ ‎  乙方(签):__________________‎ ‎  法定代表人:____________________‎ ‎  地址:__________________________‎ ‎  联系电话:______________________‎ ‎  邮政编码:______________________‎ ‎  代理人:________________________‎ ‎  联系电话:______________________‎ ‎  身份证号码:____________________‎ ‎  签约地点:______________________‎ ‎  签约时间:______________________‎ ‎  附件 ‎  房屋坐落:______________________________________‎ ‎  地号:__________________________________________‎ ‎  房屋结构:______________________________________‎ ‎  竣工日期:______________________________________‎ ‎  质量监督部门:__________________________________‎ ‎  房产平面图:____________________________________‎ ‎  装修标准、设备标准:____________________________‎ ‎  甲方:____________________‎ ‎  乙方:____________________‎ ‎  甲方: (建设单位)‎ ‎  乙方: (施工单位)‎ ‎  甲方将坐落在 (地址) 的 (工程名称) 土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款 ‎  供双方共同遵守:‎ ‎  第一条 工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装) .‎ ‎  第二条 工程造价决算方式:‎ ‎  1. 工程造价计算:。。。。。‎ ‎  与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款.‎ ‎  本工程辅助的水电安装工程按 (约定套用的定额与费率) 结算.‎ ‎  2. 工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单.‎ ‎  第三条 工程款支付:。。。。。。。。‎ ‎  第四条 工期:‎ ‎  1.本工程自接到甲方开工通知的 ‎  日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为 天.工期每延误一天处罚 元(从履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期.‎ ‎  2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚 元,不抵扣总工期处罚.‎ ‎  第五条 施工组织管理:‎ ‎  1. 甲方委派 为本工程管理负责人,委派 为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签,所有签证无效.‎ ‎  2. 乙方委派 为项目经理,指派 为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝.‎ ‎  第六条 工程质量监督 ‎  乙方必须严格按设计要求施工.甲方指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:① 砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;② 工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签后,乙方方可进行隐蔽和继续施工.‎ ‎  出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理:‎ ‎  拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;‎ ‎  隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;‎ ‎  3. 钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;‎ ‎  未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;‎ ‎  不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的;‎ ‎  乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金.‎ ‎  第七条 施工现场管理责任 ‎  乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任.所有安全事故责任乙方自负.如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并处罚.‎ ‎  第八条 合同履约金及违约处罚 ‎  合同签订时乙方向甲方交履约金 万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款).在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金.‎ ‎  乙方在施工过程中,不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除.‎ ‎  第九条 前期要求:‎ ‎  乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》.‎ ‎  第十条 本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.‎ ‎  第十一条 本合同一式六份,甲乙双方各执三份.‎ ‎  甲方(盖章): 乙方(盖章) :‎ ‎  代表人: 代表人:‎ ‎  合同签订日期:‎ ‎  合同签订地点:‎ 相关内容 ‎2016最新工程造价咨询服务合同范本 建设工程造价咨询合同(二)‎ 江西省工程造价咨询合同 建设工程造价咨询合同(一)‎ 工程造价咨询联合事务所合伙协议 工程造价委托协议书 工程造价咨询服务合同 工程造价咨询合同 建设部、国家工商行政管理总局关于印发《建设工程造价咨询合同(示范文本)》的通知
查看更多

相关文章

您可能关注的文档