安防监控工程合同范本

安防监控工程合同范本

安防监控工程合同范本 监控系统工程合同书 ‎　　甲方:‎ ‎　　乙方: 南宁市风科安防有限公司 甲方现委托南宁市风科安防有限公司驻贺州市施工队（以下简称乙方）承担闭路电视监控系统工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，本着平等互利、等价有偿的原则，经过认真协商达成本协议。‎ ‎　　一、工程概况 ‎　　1、工程名称: 闭路电视监控系统 ‎　　2、工程地点:‎ ‎　　3、工程内容: 闭路电视监控系统安装调试 ‎　　4、合同签订地：‎ ‎　　二、双方的责任和义务 ‎　　1、甲方负责提供整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水；并提供施工现场专用的有安全防范措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务： 1按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。 ○‎ ‎　　2按时支付工程进度款。 ○‎ ‎　　2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，在保证工程质量和工程进度的前提下，完成设备的集成和安装调试工作。‎ ‎　　三、工程的时间和进度 ‎　　1、工期为自开工之日起至验收完毕，共 10 日。‎ ‎　　2、如遇下列情况，乙方可顺延工期：‎ ‎　　1 施工现场电源未接通，或障碍物未清除，影响施工； ○‎ ‎　　2 因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度； ○‎ ‎　　3 甲方对双方签约认可的设计、配臵提出改动而影响工程进度； ○‎ ‎　　4 在安装调试中停电 3 小时以上或连续间歇性停电 2 天以上； ○‎ ‎　　5 因甲方决策不及时而影响工程进度； ○‎ ‎　　6 因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度； ○‎ ‎　　7 因不可抗力而延误工期。 ○‎ ‎　　3、工程中甲方对监控点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单。‎ ‎　　4、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。‎ ‎　　四、人力不可抗拒因素 ‎　　如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。‎ ‎　　五、工程及工程量的变更 ‎　　1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。‎ ‎　　2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。‎ ‎　　六、工程验收 ‎　　1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备，乙方应协助甲方的验收。‎ ‎　　2、甲方按附件（监控系统工程预算清单）的设备配臵验收乙方提供的设备，整体工程验收遵从附件（监控系统工程预算清单）商定之标准。‎ ‎　　3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起 2 日内完成系统的验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲方届时未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格;如甲方提出书面异议，甲乙双方应在 3 日内达成处理意见。‎ ‎　　4、甲方收到乙方验收工程通知之日起 5 日内不验收，视为验收合格。‎ ‎　　5、有关验收的一切费用由甲方负担。‎ ‎　　6、工程验收合格后，由双方人员签字，甲方方可使用。‎ ‎　　七、工程质量与售后服务 ‎　　1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。‎ ‎　　2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系统的操作和日常维护。‎ ‎　　3、乙方对工程实行 1 年保修，负责更换或/和修复有质量问题的设备，但不承担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或损害，公司提供有偿维修服务，并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。‎ ‎　　4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有设备之安装及操作手册一套。‎ ‎　　八、工程造价 ‎　　监控设备金额为：27581元（人民币：贰万柒仟伍佰捌拾壹元整）‎ ‎　　安装调试费金额为：1654.86元（人民币：壹仟陆佰伍拾肆元捌角陆分整）‎ ‎　　工程总造价为：29235.86元（人民币：贰万玖仟贰佰叁十伍元捌角陆分整）‎ ‎　　九、工程付款方式 ‎　　1、本合同签订之日起 3 日内，甲方支付乙方工程总造价 30 %的预付款，作为定金及购臵相关工具和设备。‎ ‎　　2、工程施工到摄像机安装时约工程量的50%后 2 日内，甲方向乙方支付工程总造价30%的工程进度款。‎ ‎　　3、工程验收合格之日起 3 日内，甲方向乙方付清剩余40%的工程款项。十、违约责任 ‎　　1、甲乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。‎ ‎　　2、因乙方原因导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金。‎ ‎　　3、如甲方未能按照合同条款九按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的 ‎　　工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并 ‎　　由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。‎ ‎　　4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下，乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配臵的要求。‎ ‎　　5、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。‎ ‎　　6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他 ‎　　问题，由甲方承担责任。‎ ‎　　十一、解决合同争议的方式 ‎　　本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向合同签署地人民法院提出诉讼。‎ ‎　　十二、合同附件（监控系统工程预算清单）作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。‎ ‎　　十三、合同附则 ‎　　1、本合同一式 2 份，甲乙双方各执 1 份。‎ ‎　　2、本合同自双方代表签字即生效;工程验收合格，结清全部工程款后终止。‎ ‎　　3、本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同，冲突之处以最后签署生效之协议为准。‎ ‎　　4、本合同未尽事宜双方协商解决。‎ ‎　　甲乙双方同意上述条款，并签字确认如下：‎ ‎　　甲 方： 乙 方：‎ ‎　　代表人： 代表人：‎ ‎　　联系电话： 联系电话：‎ ‎　　签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日